第一篇：木工班组劳务承包合同
劳务承包合同(木工班组)
木工班组劳务承包合同
发包方：银设。唐堤慧苑二期一标段工程项目部
(简称甲方) 承包方：
(简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程安全管理条例》、《建筑工程质量管理条例》及其相关法律、法规，双方本着自愿、平等、互利和诚实信用的原则，经双方多次协商达成一致共识、甲方决定就银设、唐堤慧苑二期一标段
7、
8、
9、10号楼、车库的木工部份以劳务分包形式发包给乙方进行施工，为了明确双方责、权、利的义务，特定立本合同，希望双方共同遵照执行。
一、 工程名称及地点
1、工程名称：银设、唐堤慧苑二期一标段
2、建设地点：银川市兴庆区上海路以北，正源街以东，唐徕渠以西
3、工程概况：本工程为框架剪力墙结构，地下一层，地上十八，标准层层高2.9米，总建筑面积约90000平方米。
二、劳务承包范围及内容
1、承包范围：银设、唐堤慧苑二期一标段
7、
8、
9、10号楼及车库从基础到屋面构架的所有模板的制作﹑安装﹑拆出和所有内外支模架的搭拆(包括预留洞口的制作﹑安装﹑预制过梁模板﹑构造柱﹑现浇过梁﹑预制块模板以及施工现场内其他临时设施需支设的模板工程)，含二次结构在内模板安装、拆出以及砼表面打磨。
2、承包具体内容：甲方除提供构成工程的实体材料和塔吊外，其他乙方施工所有工具(包括木工施工机械﹑铁丝﹑钉子﹑夹具﹑丝杆﹑内套管﹑内衬﹑双面胶﹑单面胶﹑脱模剂﹑三级箱以下的所有电线、插板及照明设备;
3、承包价格及计价方式：，
(1)：车库按建筑面积
元/平方米计算。 (2)：一层按建筑面积
元/平方米计算。 (3)：标准层按建筑面积
元/平方米计算。
以上承包价不含税，但已包含乙方所有工作人员的工资、医保、劳保、养老、高处作业意外伤害等保险费用及安全文明施工费用(含安全帽、安全带、安全绳等);
4、付款方式：按甲方与建设单位签订的主合同所规定的付款方式付款;
5、质量要求：严格按施工图纸和施工规定及验收规范施工，与其他工序或工种紧密配合，乙方应确保所完成工程质量符合验收规范的质量标准，乙方施工完毕，向项目提交完工报告，通知项目部组织验收，经验收合格后才能进行下一道工序的施工。
6﹑甲方提供施工场地所用的材料堆放必须达到安全文明施工验收标准要求，不能乱堆乱放，做好到堆码整齐，条条有序。
三、 双方的责任
(一)：甲方责任
1、提供给乙方相关的施工图，图纸会审纪要、设计变更通知、技术洽商、施工技术和安全交底等技术安全资料;
2、进行工程技术交底，对施工工期及安全文明施工提出明确的目标和具体要求;
3、提供建筑物轴线，标高，负责测量放线、定位，提供施工场所，将水、电接到施工场内，施工期间为乙方工作人员提供临时住宿;
4、配备必要的塔吊，运输工具，提供合同规定的乙方施工所必须的材料和构配件;
4、指派专人对乙方的工程质量、进度、安全等进行监督;
6、负责组织工程中间验收和竣工验收，做好施工技术安全资料的搜集、整理和归档。
(二)：乙方责任
1、负责所有支模钢管、扣件进出场装卸，木方、模板和木工所用材料的卸车、堆码，搭设楼层脚手架及工作面的清理，所有模板清理，预留孔洞和预埋件设置、预制件模板制作、木方、模板、内衬的合理下料制作、装配，爆模处砼的凿除以及卫生清理打扫工作，工程完工后组合模板的散模，所有材料按甲方指定地点分类堆码以及垃圾清运;
2、根据甲方规定，结合承包项目具体情况，认真组织施工班子，按甲方要求的人数和时间保证进场施工，开工后保证主体施工进度进度;
3、根据施工图、设计变更、技术洽商、施工技术和安全交底等技术资料，组织技术交底，做好施工前全面准备工作;
4、协助甲方主轴线放线，根据甲方主轴线放线的需要派出专人配合甲方放线，根据甲方交验的轴线，结合施工图，自己放纵横轴线及其他放线;
5、负责自身施工的机械设备、照明电气所用电线、开关插座的购买和安装以及劳保用品、物料运输工具等;
6、对所有上岗人员进行岗前培训和安全技术交底，进行安全文明施工交底，严格执行安全生产规范，督促所有上岗人员佩戴安全帽(外墙及高处作业时必须系安全带)，若有违者，发现一次由甲方罚款50元(从乙方工程款中扣除)，坚决杜绝违章作业和违章指挥;
7、服从甲方管理人员的检查、指导与监督，保证工期、质量和安全;
8、每天(每次)作业后，认真检查及清理施工现场，所剩余料要妥善收集整理，搬运到甲方指定位置，不得随意乱堆乱放，违者造成的材料物品等丢失的，由乙方全额赔偿;
9、服从工程建设大局需要，主动配合其他工序或工种施工，不扯皮，不推诿，不得出现以我为主，以我为先等影响工程建设大局的言论或行为;
10、施工过程中，因乙方原因产生的一切安全事故均由乙方承担经济和法律责任;
11、、乙方在施工中没有按规范要求施工，经项目部管理人员检查不合格，必须在规定的时间内整改完毕，如不能按时整改造成工期延误的一切损失费用由乙方全部负责。
12、乙方不得与第三方签订任何与本工程有关的分包协议或合同，若发现，甲方有权取消本合同并拒不退还保证金。
四、 安全责任
1、由于乙方违章作业造成人员伤亡的经济损失在20000元以内的，由乙方承担费用。经济损失在20000元以上的，超过部分由甲方承担70﹪的费用，乙方承担30﹪的费用;
2、偶发性事件的伤亡事故，经济损失在20000元以内的，由乙方承担费用。经济损失在20000元以上的，超过部分由甲方承担90﹪的费用，乙方承担10﹪的费用;
3、
乙方作业人员若在施工区域内发生打架斗殴、酗酒闹事所产生的后果由乙方自行负责，并且罚款200-500元/次，打架斗殴、酗酒闹事人员必须清理出场。
4、乙方作业人员及各班组长，若发现喝酒进入施工现场内的违者罚款200-500元/次。
5、乙方严禁招聘使用16岁以下、60岁以上的工人及病、残人员进入施工现场上岗操作，若经甲方发现，甲方有权将其驱逐出工地，并罚款200-1000元/人。
6、各班组在施工区域内发生的意外事故或打架斗殴，所造成的一切后果由双方班组长自行负责协调、处理，甲方不负任何责任，并视情节轻重对各班组处200-2000元/次的罚款。
7、在施工区域内，上岗作业人员必须佩戴安全帽，高空作业人员和临边作业人员必须系好安全带，违者罚款50-200元/人，如发现未按规定执行出现意外安全事故，由乙方自行负责。
8、在施工现场作业区内，所有各工种的机械设备必须由各工种专业技术人员操作，若不是专业技术人员操作出现的意外事故由当事人自行承担全部责任。。
五、保险
1、乙方所有上岗人员必须购买建筑工程意外伤害保险，已经在其他工地购买的，须将保险凭证的复印件交甲方审核，否则一律购买;
2、施工许可证前施工企业交缴的建筑工程意外伤害保险费用由甲方承担，乙方人员进场自己需办理的保险费用由乙方承担。
六、材料供应和管理
1、构成工程实体的所有材料由甲方统一组织采购，乙方按需领用，用量不得超过规定损耗，
3 超过部分乙方负责;
2、乙方每月提供主材购买参考计划，甲方负责审核，乙方负责收贷，若质量、品种、规格、型号不符合要求，乙方应在验收时及时提出，甲方负责处理;
3、材料由乙方妥善保管，合理使用甲方供应的材料，造成损坏、丢失、浪费的超过规定部份由乙方按成本价赔偿，
4、施工机具、设备由乙方按工程需要自行组织并承担搬运费用，该费用已包含在劳务承包单价内。
七、施工配合
1、乙方应配合甲方对其工作进行的验收，以及建设行政部门要求的涉及乙方工作的内容，施工场地检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收，甲方或施工场地内第三方的工作需乙方配合时，乙方按甲方的指令予以配合;
2、乙方按约定完成劳务作业，必须由甲方或施工场地内的第三方进行配合时，甲方应配合乙方工作或确保乙方获得第三方的配合。
八、 违约责任
(一)、当发生下列情况时，甲方承担违约责任：
1、甲方违反本合同规定未向乙方支付劳务费，导致乙方无法正常施工，乙方有权停工且工期顺延;
(二)、当发生下列情况时，乙方承担违约责任：
1、施工中如不能按甲方计划完成，每延误一日按1000元每天向甲方支付违约金;每次验收不达标，在规定时间内整改仍不能达到要求的每次罚款2000元，由此耽误其他班组不能施工而造成的一切损失由乙方负责。
2、由乙方原因造成的停工，在甲方发出指令后仍拒绝复工的，甲方有权调整劳务承包内容，指派其他人人员承担其部分工作，乙方承担由此给甲方造成的经济损失。
3、乙方不得将甲方供应的材料倒卖或转移，一经发现查证，乙方负责按倒卖或转移材料价值的两倍支付给甲方赔偿金并处罚款2000元。
4、乙方施工质量达不到规定标准，属乙方原因的由乙方承担相应的责任和经济处罚
5、不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方，并在力所能及的范围内迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。甲方认为乙方应暂停工作，乙方须暂停工作。不可抗力事件结束后10小时内乙方向甲方书面报告受灾损失情况及预计清理和修复的费用
(三)
争议
1、甲乙双方在履行合同中发生争议时，双方应本着实事求是、友好协商的原则先行和解或
4 调解，协商不好时，双方约定向当地人民法院提起诉讼;
2、双方签订合同以后，均应全面认真履行，若一方单方终止合同，应向对方支付合同价款20﹪的违约金。
九、 合同履约保证金及退还
1、本合同签订后，乙方向甲方缴纳安全、质量、进度的履约保证金
万元(大写
元整);
2、履约保证金的退还时间：甲方在本工程主体框架完成后将保证金一次退还给乙方。
十、合同解除
1、施工过程中，若乙方没有足够的财力物力导致整个工程进度滞后或停工，甲方有权要求终止本合同;
2、如在乙方未完全履行本合同义务之前，总包合同终止时甲方可解除合同，乙方接到通知后应停止施工，甲方支付乙方已完的工程劳务费;
3、合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护盒移交工作，按甲方要求撤出施工场地。甲方为乙方撤出提供必要条件并按合同约定支付已完工程的劳务费，合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
4、乙方每月造册发放工资人员名单必须是在甲方登记的人员，并在甲方监督下发放工人工资;
5、乙方机具设备未拆除前，必须提供给工程各单位使用，乙方机具设备具备拆除条件时(经甲方确认后)，如需继续留用，则租用费用由甲方负责;
本合同一式两份，自双方签字、盖章后生效,甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方：
乙方：
银行账号：
银行账号：
联系电话：
联系电话：
银设.唐堤慧苑二期一标段
年
月
日
第二篇：木工劳务承包合同
发包人： 承包人：
根据《中华人民共和国建筑法》、《合同法》结合实际。甲方把 工程的模板工程包工包料及内架搭设方式委托给乙方承包施工。经双方协商一致同意如下：
一、工程地点：
二、工程的承包范围：
1、模板的制作、安装、拆除(包括穿墙塑料管及木簧丝等)、刷隔离剂、看护模板、楼层地面的保护、场内运输、整理集中堆放及楼层钢管、扣件清理并堆放在指定的施工现场等全部操作过程须木工及相关工种的工作内容。
2、内脚手架的搭设与拆除及所有工具。
3、物料提升机基础工程的施工及相关的工作。
4、施工时“四口五临边”的安全防护和施工过程中对护栏、安全防护整改、修复等工作。
乙方施工机具(工具)包括：太阳灯、电缆线、圆盘锯、翻斗车、园钉、圆丝、尺方、切割机、切割片、电线、电锤、螺杆、塑料套管及生活用品等。机具设备数量必须满足施工需求，并由乙方自行保养维修。
三、工程单价及支付方法
(一)、工程结算造价的确定
1、工程的结算价以工程的建筑面积计算，结算价格 元/ m2计算。
2、建筑面积的确定：按施工图纸、会议记要、设计变更通知单规定确定本工程的建筑面积。
3、甲、乙双方在签约前已完全明确施工图设计和工程施工过程中，将会遇到与其他施工班组的协调、配合及现场实际情况对乙方施工可能带来的一切影响，工程结算价已完全考虑所有各种因素对价格的影响，无论如何，本工程合同单价在任何情况下均不得调整。
(二)、工程支付方式
1、工程按月支付，每月支付本分项工程单月工程量工程款的 %，中间
结构验收时付到总工程款的 %，余额待所有工程完工验收合格后1个月内一次性付清。
2、乙方领款需提供施工人员工资表。
3、由于业主和甲方的原因，造成本工程停、缓建，乙方不得向甲方提出任何索赔和追加任何费用。
四、工程质量要求
1、质量目标：确保本工程的施工质量达到合格标准。
2、乙方应认真按照规范要求、质量验收标准和设计图纸以及甲方依据合同发出的指令施工，随时接受甲方的监督、检验，为检查验收提供方便条件。
3、工程质量的验收和评定办法以规范及省市建筑行业有关文件规定的为准。
4、楼层模板安装的平整度应满足甲方和工程设计所规定的要求(模板接缝及阴阳角部位必须贴胶带纸)，并确保结构楼层的砼板一次成型(即地面可能不做找平层，顶棚不做粉刷面)，若乙方原因达不到有关验收标准，而采取的补救措施(顶棚做粉刷、自流平地面等)，所发生的费用均由乙方承担。
5、每层模板下口缝(指墙根)必须封口处理并达到验收要求，实测或观感效果以达到甲方满意为准。
6、隐蔽验收工作：在报经甲方和工程监理验收合格后，乙方方可进行隐蔽和下道工序的施工;若验收不合格，乙方应在甲方限定的时间内整改直至符合验收标准，因此而影响的直接和间接损失均由乙方承担，对甲方造成的损失，甲方可在乙方的工程款中直接扣除。
7、工程的施工质量若达不到约定的质量标准，乙方应在甲方的通知时间内派人立即整改，并使之达到质量验收标准，若乙方在甲方通知的时间内未派人整改或整改不力，甲方可另派他人进行整改，直到符合约定标准，并承担因质量原因所引起的所有费用和甲方请他人采取补救措施的所有费用(乙方同意甲方在工程结算款中直接扣除)，且工期不得顺延。
五、工期要求
乙方承诺：工程的施工工期完全满足甲方的要求，与对面辰邦工地结顶时间延迟一个月，如果未能按期完工，按每推迟一天罚款五万元整。
六、安全生产工作
1、甲方对乙方应做好进场后的安全技术工作，并形成记录。
2、乙方应严格按照操作规程组织施工生产，做好施工范围的安全防护措施(搭拆四口五临边的安全防护栏杆、张设安全网、防护棚等)，对承包范围内存在的安全隐患，应立即向甲方报告，经整改后方可继续施工。
3、乙方人员施工，必须佩戴自身的安全防护(安全帽、安全带等)，确保安全生产。
4、乙方人员高空作业，在做好安全防护的同时，必须采取相关的防护措施，并派专人值勤。
5、施工过程中，若乙方人员违反施工安全的有关规定，则甲方按照施工现场安全及文明施工违规处罚制度对乙方人员进行罚款，罚款的金额在乙方的进度款中扣除。
6、乙方保证在施工过程中杜绝发生重大伤亡事故。若乙方原因发生的安全事故其责任由乙方承担。
7、周边的一切安全防护，乙方不得随意拆除和移动，如施工确实需变动的部位，必须报告甲方项目负责人批准后方可实施，且变动后立即整改;否则，每发现一次罚款800元;对产生后果的，将追究法律责任。
8、未尽事宜，甲、乙双方以签订的安全生产责任协议书为准。
七、未尽事宜，甲乙双方另签订补充协议并与本协议有同样效力。
本合同一式贰份。公司、甲、乙双方各执一份，合同签订后生效，工程款结清后自然失效。未尽事宜另行协商。
甲方：
乙方：
年 月 日
第三篇：劳务承包合同(木工班)
安庆马山“香樟苑”工程项目部劳务承包合同
甲方： 浙江省东阳市天工建筑工程有限公司
乙方： 承包人： 张爱国 身份证号： 321023196407271839 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的有关规定，为明确双方在建筑劳务合作中的权利和义务及违约责任，经双方本着平等自愿、公平、诚实守信的原则，就工程劳务承包事宜充分协商后签订本合同。(其承包人为自然责任人)
一、(1)承包项目： 安庆马山“香樟苑”工程3#、4#、5#、6#楼木工工程
(2)承包内容： 本工程所有的模板制作、安装、搭设、拆除、清理(含拔钉)、分类、归堆，落手清等木工相关的全部内容。 (3)承包形式： 包清工
(4)工程进度： 按项目部进度计划执行
二、乙方向甲方提供劳务 38人，附上职工花名册。乙方派 为驻甲方的代表，负责日常的管理、协调工作。
三、工程质量及安全
1、工程质量达到国家验收规范的合格等级标准，分项工程实测合格率应达到85%以上，但最大偏差值不得超过规范允许偏差值的50%，超过这一规定的按公司建筑工程质量、安全检查奖罚的通知标准执行，奖罚款项在每月工程款中兑现。
2、安全及文明施工应达到市级标化工地。
四、承包价格
1、按房屋建筑面积计算承包工程量，计算方法如下： (1)基础不计算工程量; (2)按自然层计算房屋层数;
(3)标准层和跃层均按周边外墙外围计算建筑面积;
(4)阳台、两篷、室外楼梯、伸缩缝的面积计算执行2000年安徽省建筑工程预算综合估价表中建筑面积计算规则相关规定;
(5)3#楼的室外进户过桥板按砼接触面每平方米17元计算经费。 (6)5#楼基础已做部分不扣工作量。
2、每平方米单价 肆拾捌元(48元) 包括内容如下： (1)材料到场后的卸车，按指定地点堆放。
(2)模板制作、安装、拆除、堆放、清理铁钉，焊定位筋刷脱模油。
(3)自带设备及材料，切割机、平板机、手提机械、锯片、步步紧、铁钉、铁丝等小型工具材料，三级配电箱以后设备、器具由乙方负责。
螺杆、山形扣、螺帽、垫片由甲方提供，乙方完工后应归还的数量不得少于以下标准：螺杆、扇形扣为甲方提供量的95%，螺帽、垫片为甲方提供量的80%，不足部分乙方应照价赔偿。
核定木工板周转使用6次，总损耗率为20%，按模板接触面面积计算，节超按 50 %奖赔。
(4)支模架的搭拆，胀模后的砼落手清清理。
(5)模板安装材料清理分类归堆，按指定地点堆放整齐。 (6)施工中出现的质量问题，乙方应返工、修补、抹平等，产生的所有费用由乙方承担，胀模后超出结构尺寸的砼乙方无条件凿除，并承担超出的砼经费。
3、职工的安全帽、雨衣等劳保用品向甲方领取，费用由乙方自理。
4、甲方提供职工宿舍及1间工具仓库(或办公室)。有关职工其余生活等事宜由乙方自行解决。
5、保证金 壹万元整 ，在签订合同前打入甲方帐号，保证金在主体完工验收合格后十日内退还，保证金不计利息。
五、承包款结算和支付
1、承包款的结算：甲方工长每月25日根据乙方在生产中上月26日——当月25日实际完成的工程量进行结算。每次结算前都必须对乙方的进度、质量、安全、文明施工、节约材料等进行考核，并履行签字手续。最终结算在乙方完成承包合同的一个月内结算。
2、承包款的支付：承包款结算后，甲方每月 日向乙方支付上个月结算承包款的 80 %，上述即付款按以下办法发放，乙方根据核定工程款编制工资表，所有支付的工资应由乙方造职工亲笔签名的工资表，由甲方负责发放给职工，职工凭身份证及亲笔签名领取。主体工程全部完成后付至总工程款的90%，竣工结算必须由甲方施工员、质量员、安全员、仓库、预算员、项目经理签字后支付，其余10%在主体工程验收合格后一个月付清。
3、乙方负责人必须计划好资金运用，中途退场人员的预支与结算一切由乙方负责人自行解决。因工资纠纷引起向劳动保障部门上访的每次处以5000元的罚款。
六、安全生产及安全事故处理
1、乙方必须严格按规范施工，杜绝重大伤亡的发生，控制事故发生，若由于乙方造成的工伤事故，一切费用由乙方自行承担，甲方配合做好协调处理工作。
2、乙方使用的各类机械、脚手架及防护设施，应由甲方主管部门进行验收，确认符合安全标准后，方可使用。
3、对职工必须进行三级安全教育，并由职工签字后方可安排职工工作，否则一切事故责任由乙方自负，甲方有权对违者进行罚款或令其停工，直至终止协议。
七、双方义务
1、甲方义务：
(1)甲方应及时提供乙方生产所必须的技术资料，并向乙方讲清施工技术、质量、安全、节约等要求、及时提供运输机械和材料。
(2)甲方应负责安排好乙方工人的连续生产，避免停工、窝工;若不能保证连续生产应出具相应的书面材料同意乙方人员或部分工种在其他合作单位中合理调剂。
(3)组织乙方参加安全知识学习和安全检查。
(4)甲方应按合同规定及时办理劳务费的结算、付款。
2、乙方义务
(1)乙方必须保证与其确定劳动关系的工人必须认真审查，保证人员的政治素质、身体素质和技术水平，工人年龄不得低于18周岁，不得超过60周岁。乙方人员需持本人身份证，女的还必须有计生证，并将其人员登记造册(注明身份证号码)，作为本合同的附件。必须办理暂住证、胸卡，费用由乙方自理。乙方工作人员必须服从当地有关部门和干休所及甲方的管理，如违反法律和部门规定，乙方承担全部责任。
(2)乙方必须保证人员相对稳定，不能随意变更注册人员，保证按期、按质、按量完成甲方委托的生产任务，服从甲方的统筹安排，统一调动。当甲方因故不能保证连续生产时，乙方在不影响甲方生产任务完成的前提下，可将队伍进行临时调整，对所调整的人员应向甲方出具书面通知，并办理变更手续。
(3)乙方人员必须按甲方要求、施工图纸及说明施工，如有合理化建议应征得甲方同意，并及时反映图纸中存在的问题，办理变更手续后方可改变施工。在施工中应注意保护成品、半成品，爱护使用甲方提供的机械设备及其工具。如发生损坏、丢失应折价赔偿。
(4)乙方应对工人进行安全生产、食品卫生、交通安全及预防煤气中毒等方面的教育。乙方人员必须遵守甲方有关安全生产、消防卫生、场容卫生等规章制度，服从甲方有关人员的指导、教育、监督和检查，并及时向甲方提供有关情况和资料，无偿做好施工现场本工种的文明施工和0.5㎡以下(包括0.5㎡)预留洞的覆盖工作。
八、违约责任
1、甲方违约责任
(1)由于甲方施工人员指挥错误造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任，由甲方承担。
(2)甲方不能按时支付劳务费应在结算前 10 日通知乙方，在结算后 10 日内仍不能支付劳务费，双方对此又无协商新的解决办法，乙方有权书面告知甲方理由，撤走其人员，并通过法律诉讼追索拖欠的劳务费及损失赔偿费。
2、乙方违约责任
(1)乙方人员未按合同约定时间进场，由此造成延误工期，按延误天数占工期比例扣除劳务费;乙方在合同约定进场时间 3 日内仍未进场，甲方可终止合同，并提出索赔;乙方无故撤走部分或全部工人，并因此对合同工期造成影响时，甲方有权拒付其未领的劳务费、终止合同，并有权索赔。乙方不能按甲方的合理进度完成任务的，每延迟一天罚1000元。
(2)乙方人员不符合要求，甲方有权要求乙方进行调整，乙方无法调整时，甲方有权暂不安排施工任务(窝工损失由乙方自负)，并书面通知乙方，直至终止合同。
(3)因乙方责任造成质量事故和返工重做的，其工料机损失费用概由乙方承担，甲方还可按延误工期情况扣除费用。
(4)在施工中若甲方发现乙方无法继续承担工程施工能力，则甲方有权减少乙方工程量或终止合同。并向乙方追究因此引起的一切损失。
(5)材料损耗超过定额规定及双方协定范围的由乙方承担，以双方协定为准。
九、双方确认如遇不可抗力时，本合同允许变更或终止;如是国家政策性调整，使合同项目不能继续实施时，双方协商解决。
十、双方在履行合同过程中发生争议时，双方首先协商，如协商不成，可向人民法院起诉。
十一、合同未尽事项经双方协商列入其他事项： (1)进场时间以甲方通知为准。
(2) 乙方设班组长1名、质安员1名，有事外出向甲方请假。 (3)乙方有不服从甲方管理的人或事，甲方有权辞退或重罚，乙方如有包庇从容等现象，甲方有权终止合同，劳务费按80%计算结帐。 (4)每层放样，乙方必须积极配合、协助甲方做好技术安全交底工作。 (5)施工工艺：乙方按照设计图纸，强制性条文，项目部的技术交底要求进行施工，确保结构优质，杜绝建筑通病。
(6)项目部的各项管理制度条例与本合同具有同等效力，有抵触部分以本协议为准。
(7)乙方严格执行甲方保卫治安管理条例的规定，参与打架、斗欧的每人次5000元罚款;赌博的每人次500元罚款;盗窃集体财产的偷一罚百进行处理。以上款项直接在当月结算中扣除。
(8)乙方专职质量员对木工支模、拆模、钢筋工绑扎、砼浇捣后及时和甲方质量员一起参加验收，发现问题及时督促各相关班组进行处理，做好每个工种的交接验收工作。
十二、本合同经双方签字盖章后生效，一式三份，双方各执一份，另一份上报企业主管部门存档。
甲方代表: 乙方代表： 联系电话： 联系电话：
合同签订时间： 年 月 日
第四篇：单项木工劳务承包合同
甲方：四川铭基建筑劳务有限公司
乙方：李宗明
11、
12、
13、
14、17号楼、分项工程委托乙方完成。根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国经济法》和《建筑安装工程承包合同》的有关规定，为了明确双方在建设合同中的权益、义务和违约责任，双方本着自愿合作、互惠互利的原则上，签订本合同如下：
一、工程概况：框剪
1、工程名称：星空花园
2、工程地点：双流星空路星空花园
3、合作方式：单项人工费
二、工程内容
1、单价中包括：所有模板按标准要求，所需模板的制、安、拆、场内地面和楼层的全部模板、架料及所有配件的转运，楼层间的上下传递、小修、清理、清扫，选配模、拼嵌、补缝、清理模内杂物。协助T长抄平放线、安放预埋件，预留孔洞及托筋、砼浇筑时值守看模。砼胀模节点的凹凸不平、柱脚及处理费用，均由乙方综合包干价内。拆模后材料分类按整齐堆码到指定地点。模板制、安、拆不分施工部位的难易程度均已综合考虑。所有周转材料拆除后必须在三天之内清
理、转运至指定地点。现场地面和楼层的垃圾的清运到场内指定地点堆放。在施工过程中模板工支模造成抒胀的砼，模板工自己负责剃打，所产生的石匠费用乙方自行承担，情节严重的将承担相应的经济处罚。
2、单价中包括：自带圆盘锯、铁丝、钉子、不干胶、广线、水平尺、卷尺、锤子、刨子、手套、安全帽及临时用电线等各种自用材料器具和安全用具及低耗品。
3、单价中包括：乙方负责完工清场，在回填、落砼、砌砖等后续工序开始之前验收完毕，如未清捡完毕，由项目部另派人清捡，费用由乙方承担。
三、承包单价
1、按接触面积包干价，0±00以下30元/㎡，0±00以上/㎡。
2、人工费和买意外事故保险费等所有费用由甲方负责。
四、合同工期
合同工期(以公司项目部定为标准)：若超期一天甲方则按天处罚乙方，以此类推(如停电、停水、下雨及其他人力不可抗拒因素影响，必须找甲方责任工长办理工期延误手续，否则甲方一概视为工期正常)(注：如甲方钢筋、混凝土等各种因素不到位由甲方另行计算各种费用付于乙方，月累计5天)。
五、付款方式
1、工程形象进度基础至0±00支付已完成量80%支付人工费。
2、工程形象进度每月按进度支付已完成量的80%支付人工费。
3、主体封顶半个月内支付已完成量的90%支付人工费。
4、余款在主体验收后3个月之内支付清人工费的100%。
六、工程质保金退还
1、基础至0±00退还完。
七、安全生产
1、乙方进场人员必须接受项目的安全技术交底，配合甲方作好三级教育，并且履行签字手续，明确时间、地点、交底人和被交底人，进场的每一个民工都必须进行安全交底，安全教育，身份证复印机及本人签字、盖指印，不得遗漏，并把书面记录交项目部存档。
2、乙方人员到场后，乙方应对工人进行身体检查，如有疾病或年龄在55岁以上或小于18岁者绝对不能使用，如因此造成伤亡事故和一切损失均由乙方全部负责。
3、乙方人员合同期间违反安全规章制度、违章作业造成人员伤亡(包括轻重伤)残、死亡以及造成另一方人员的伤亡事故均由甲方负责，并按照劳动部(劳动法【19981140】号未经规定。乙方在本合同期间自行招用的人员和擅自更换的人员所发生的一切(包括伤、亡指标)5000元以内的由乙方自行负责，超出5000元由甲方、保险公司及施工单位共同赔付。
4、乙方人员进入施工现场，必须戴好安全帽，严禁酒后上班，不准穿拖鞋，不准从高处向下抛任何物件，未经施工负责人批准，不准人员拆除安全设施及防护装置，不准带小孩及家属进入施工现场，不准任何人在施工现场打架、斗殴，特种作业人员持证上岗，不是电工严
禁乱牵乱接用电线路，非机操作工严禁动用机电设备，若有违反，罚款乙方班组1000元/次。
八、违约责任
以下情况视为违约，如一方违约，按以下办法处理：
1、如施工工程中，甲方发现有需整改或返工处，乙方应马上整改，如乙方不改，甲方有权安排其他人员整改，整改费用由乙方支付，如有三次以上不改，公司对乙方的罚款由乙方负责。
2、乙方在施工中应胀模造成剔打单处超过1平米的部位，厚度5cm以上凡出现一处，公司对甲方的处罚由乙方承担。
3、乙方施工的现浇板、梁等因架体加固造成底标高下沉超过20mm的，凡出现一处罚款500元。
4、劳动人员在工地发生打架斗殴、偷窃赌博等违法乱纪事件的，甲方罚款1000元/次，情节严重的加倍处罚，乙方并承担相应的法律责任。
5、乙方在无正当理由延误工期，经甲方提出后，乙方不加强人员调配的，甲方有权终止合同或压缩乙方承包范围，如甲方派人给乙方突击，每个人按180元/工计算，在乙方的劳动报酬中扣除，造成公司损失的经调查后乙方照价赔偿。乙方接到甲方的终止合同后必须在两日内自动退场，甲方应在7天内给乙方办完结算，工程款在公司给甲方付款时按比例支付给乙方。
6、浇筑砼的过程中和砼终凝前必须有人看守，脱岗的由公司对乙方进行处罚。
7、如甲方未按给乙方进场合同执行，按乙方付给甲方的工程质保金的20%付给乙方。
九、争议处理方式
甲、乙双方在履行本合同发生争议，应首先双方协商解决，协商不成任何一方可以依法申请劳动仲裁向人民法院提起诉讼。
十、特殊约定
1、合同外发生的工作量按实际验收为准，如有计时工，一律按小工80元/工，大工180元/工日计算。
2、如在施工过程中，乙方自愿退场，工程款必须在公司给甲方付款时才能按比例支付。
十一、本合同一式贰份，甲乙双方各执一份，双方签字(盖章)之时起生效，工程结束款项付清之时合同自动失效。(注：未尽事宜甲乙双方友好协商补充进行)。
甲方：乙方：
电话：电话：
年月日
第五篇：木工班组劳务合同
工程发包单位：
(以下简称甲方)
劳务分包单位：
(以下简称乙方)
经甲乙双方友好协商，本着平等互利，资源承担一切风险的原则下，甲方将恒立—恒顺星城项目
3、4号楼的土建，主体劳务工程及周辅材分包给乙方施工，具体协议如下，希双方自觉遵守，不得违约。
一、工程名称：
二、工程地址：
三、工程规模、造价及取费标准：
建筑面积约3.5万m2，该土建工程，主体周辅材劳务工程，取费标准按国家建筑规范计算面积，综合单价
元/m2为结算价。
四、承包范围：经双方协商一致达成共识，同意该合同以下全部条款。从承台梁下口的劳务(不包括挖方和填方)，周材及辅材分包给乙方施工，承包单价中含施工图纸和实际施工过程中的设计变更内容全部在内。注：保温、隔热、防水、消防、门窗、栏杆扶手不属于劳务公司施工范围。本工程具体分包范围及内容为：
(1)模板分项工程：包括单位工程相关的木模制作(含满足工程施工需要的九夹板，木枋等材料)，安装、支模所用的支撑，脚手架，木模清理，修整，刷脱模剂(含材料)，相关材料二次运输，上下车，楼面清洁;柱、墙、梁、板、构造柱、跳板、阳台、圈梁、各种构架及附属工程全部相关的模板工程，以及木模工程施工相关的电动工具，周辅材料(圆盘锯、刨木机、电钻、电锤等，和钢管、扣件、各种内衬、垫块、钉子、铁丝、胶带、泡沫、对拉杆、套管、止水螺杆等)。
(2)该工程使用的防护外架，落地式钢管脚手架(含钢管，扣件，顶筒，安全网，竹跳板，架板，色带，油漆等材料)。所有与本
1 工程施工相关的室内、外防护设施，安全通道的搭拆，水平封闭，钢管刷色标，钢管，扣件维护保养。各种加工场地内的防护棚，进出建筑物，构筑物的车道、人行通道的防护棚架。
(3)合同单价包括所有的周辅材及架材，水电预埋，各种辅材，架材，安全防护所有材料(含安全文明施工费)，外爬架或者挑架。塔吊，提升机或施工电梯，电梯防护门，搅拌机，加压抽水泵设施。操作工，卸料平台及所有材料及辅料等设施，材料，竹板，木模，胶合板，架管，扣件，防护网，安全带，安全帽，安全网等所有的必须材料由乙方自行组织支付费用。
五、承包单价及付款方式：
(1)乙方承包以上过程严格按照合同文件，施工图纸，设计变更内容施工，最终按国家规定现行标准计算建筑面积包干进行结算，综合单价
元/m2，(含安全文明施工费)，建设单位设计更改含二次设计部分。不改变原设计图建筑面积但工程量或乙方成本投入超出部分的劳务费按实调增，调增依据甲方给乙方的变更通知为准，调整价款在3000元以下(含3000元)不予调整，乙方自行解决。变更超过3000元以上的以现场签证为准。
(2)主体土建工程工作内容按合同文件，施工图纸，设计变更内容及说明以及本合同第四条款承包范围的条款执行。包干价中含承包范围内的所有辅材及周材，工器具，各类机械费，人工费，所有建筑架管扣件及周、辅材，铁丝，铁钉，扎丝，胶带，泡沫，对拉杆，套管，止水螺杆等)等施工管理费，安全文明施工费，报关费，安全设施费等全部在此承包单价内。
(3)付款方式及时间：两栋基础到八楼砼浇筑完成后15个工作日内支付已完成工程量的80%，以后乙方每月25日向甲方提交当月完成工程量，甲方在次月10日内支付80%的工程进度款：两栋工程完工后一个月内甲方再付给乙方总工程量的10%，余下的工程量待 2 单位工程竣工验收后一个月内甲方在此向乙方支付工程款达到97%，预留工程款总价3%作为保修金，保修金在该工程竣工验收合格使用一年期满后、7个工作日内全额支付给乙方，保修金不计息。在保修期间，属乙方原因造成的需要整改维修的工程，乙方应立即派人整改维修，若乙方三天内不及时维修，甲方另派他人维修，人工费及材料费在保修金中双倍扣除。
六、安全责任处理：乙方进场严格按JGJ59—99文明施工作业，必须服从甲方现场代表及项目负责人的管理，监督，严禁野蛮施工，必须按照国家的相关法律、法规、规章制度，规范施工作业。乙方必须为进场的每个作业人员岗前培训，安全教育。若发生2万元以内(含2万元)的安全事故由乙方自行现金解决，2万元以上的重大安全事故，在扣除2万元之后的其余费用由甲方承担70%，乙方承担30%。若发生安全事故时甲乙双方必须立即取证调查，开及时向上级主管部门报告，将证据交与上级主管部门按事故原因进行处理，不留任何缺口。如发生安全事故时，乙方应立即将伤员送到就近或相应的医院进行救治，并垫付全部医疗费用直至伤员完全康复后甲乙双方再协商处理。
七、材料使用：乙方在施工中应做到人尽其才，物尽其用，杜绝浪费。如有浪费一经查实按所造成损失量5倍的罚款，此罚款在当月进度款中扣除。
八、质量要求
该工程质量标准必须按国家统一验收规范执行，国家现行的《建筑安装工程及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》进行验收，主要是：
1、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001)
2、《混凝土结构二[程施工质量验收规范》(GB一2002)
3、《砌体]二程施工质量验收规范》(GB50203—2002)
4、《建筑工程质量验收规范》
5、《工程建设强制性条文》
6、乙方班、组长在施工过程中必须积极安排人员协助施工放线，否则甲方有权处以罚款，罚款金额为200元/次，在当月工程进度款中直接扣除。
7、施工中必须无条件配合其他工种作好线管、洞口等的预留预埋工作，服从施工人员指挥，如若不从，甲方有权视其情节轻重处以100到200元罚款。
8、乙方必须服从甲方的质量管理制度
(1)模板加固不到位(需要返工)
罚款200元/处 (2)漏模不到位的
罚款200元/处 (3)爆模漏混凝土(根据现场定量)
罚款500元—20000/处
(4)垂直度误差超过1公分
罚款200元/处 (5)水平度误差超过1公分
罚款500元/处
九、甲乙双方责任义务：
(一)甲方责任义务：
1、办理好开工必备的各种证件，文本，提供轴线，标高和坐标控制点向劳务分包单位提供水、电接口及畅通的施工场地(乙方负责二级配电箱后的所有临时生产电线路。配电箱、板及供水的临时用水管道，维护和临时设施机械、材料、人工费)。
2、负责编制施工组织设计，统一制岂管理目标，组织编制年、季、月施工计划，实施对工程质量，工期，安全生产，文明施工，计量检测，试验检验的控制，监督，检查和验收。
3、负责指导工程测量定位，沉降观测，技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。
4、统筹安排。协调乙方有关人员使用生产、生活临时设施，用 4 水，用电及施工场地等配套工作。帮助乙方协调，业主、监理和有关职能部门的相关工作。
5、安排提供合理数量的施工图纸。
6、按合同约定向劳务公司支付劳务报酬。
(二)乙方责任义务：
1、对本合同范围内的工程质量，进度，安全，文明施工，职业健康向甲方负责。组织具有相应资格证书，技术，施工，质检，安全和熟练工人投入工作，未经甲方授权或者允许，不得擅自与发包人及相关部门建立工作联系和其他非法转包，自觉遵守法律、法规及有关规章制度。
2、乙方提供主要的施工工艺，方法的书面专项方案。配合甲方编制主体结构施工组织设计。严格按照施工图纸，设计变更，甲方通知，施工验收规程，有关技术规范要求及施工组织设计，精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准。做到遵纪守法，规范施工，文明施工。
3、自觉接受甲方及有关部门的管理，监督和检查，接受甲方随时检查其设备，材料保管，使用情况及操作人员的有效证件，持证上岗情况，与现场单位协调配合，顾全大局。
4、按甲方统一规划堆放材料，机具，按甲方现场标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的环境卫生和治安保卫工作。
5、按时提交报表，完整的原始技术经济资料，配合甲方办理竣工交验。
6、乙方负责配置足够的技术人员，施工人员、安全人员等相应的管理人员，负责对乙方承包范围内的质量，安全，进度，文明施工等相关工作进行全面管理。主动接受甲方及有关部门的监督管理。
7、乙方不同时间的进场人员必须到项目部提供组长签字确认的 5 身份证复印件(核原件)。乙方应对其作业人员进行核查和教育，如有违法乱纪行为者，应及时向公安机关通报并采取有效措施进行控制，同时通报甲方知情。
8、乙方必须服从甲方、建设方及监管工程师的指令，包括甲方安排的合同外的工作，乙方必须无条件及时完成(但合同外工程由甲方按价计算给乙方)。
9、凡属乙方合同范围内的工作受到建设单位，监理单位，政府相关部门的处罚，全部由乙方承担，甲方出具相关依据后即可从乙方的承包工程款中予以扣除。
10、乙方在施工过程中，若遇设计变更，施工图调整，乙方必须配合，积极组织施工。(须在乙方施工前做施工调整，如乙方施工后有施工调整，由甲方按实际单价计算给乙方)。
十、工程质量、安全及履约保证金：
经双方协商为了确保工程质量及安全生产，乙方自愿向甲方交纳工程质量、安全保证金
万元整(该保证金在本合同双方签章之日当日内打
万元到甲方指定账户，保证金不计利息，如果合同生效60日内乙方无法进场正常施工，甲方按月利息2%计息至乙方正式进场施工。保证金的退还：甲方应以整栋退还的方式退还乙方安全质保金，当乙方两栋主体结构、框架施工完成达到15层后15个工作日内退还保证金总额的50%，余下50%待该工程两栋封顶、主体竣工验收合格之日起5个工作日内由甲方一次性退还。
十一、特别说明：如因业主方原因拖延时间15个工作日内未支付工程款时，乙方不得向甲方无理取闹，聚众闹事，积极配合甲方向业主方追讨或协助甲方与业主方协商解决。本工程中临建房甲乙双方各占50%费用，工人生活食堂设施及床铺，空调等用具和所需的设施设备由乙方自行解决，食堂、职工宿舍用水，照明用电全部费用由甲方承担。
6 十
二、甲乙双方合同签订生效后乙方在施工期间，不得以任何理由向甲方涨价，调价等事宜，如有类似事件发生，工地上所发生的的一切后果概由乙方负责，甲方有权要求乙方无条件退场，并承担合同总造价5%的违约金。
十三、工程各阶段所占比例
主体框架工程60%，维护结构、砌体18%，外、内墙抹灰10%，电梯前室和梯间6%，散水和屋面防水3%，保修金3%。
十四、因本合同引争议，双方应尽力友好协商解决，如双方不能通过协商解决的，甲乙双方均可以向项目所在地人民法院起诉。
本合同一式三份，甲乙双方各执一份，现场管理人员执一份(以便现场管理人员处理班组事务)。以上条款经双方签字、盖章后生效，并具有同等法律效力，未缴清安全、质保金本合同无效，不具有任何法律效力。
甲方：
乙方：
负责人：
负责人：
合同签订时间：
年
月
日