亮化工程施工合同范本范文第1篇
甲方(发包方)：长沙信天房地产开发有限公司
乙方(承包方)：湖南星电实业集团股份有限公司
乙方受长沙信天房地产开发有限公司委托和甲方签订长沙市芙蓉区古汉小学周边二十五支路道路亮化工程施工合同。根据《中华人民共和国合同法》和长沙市电业局有关规定，结合本工程的具体情况，经甲乙双方协商一致，签订本协议，作为办理、施工、验收、工程款结算等依据。
一、 工程概况：
1、 工程名称：长沙市芙蓉区古汉小学周边二十五支路道路亮化工程
2、 工程地点：长沙市芙蓉区古汉小学
3、 工程内容：亮化工程及地柜
二、 工程的承包及付款方式：
1、承包方式：采用包工包料总承包方式，以设计图为准，如发生变更办理签证。
2、本工程暂定总造价140万元。
3、结算方式：按实结算。工程量根据竣工图纸及签证计算，取费标准按湘建价330号文相关取费标准及解释说明，材料价格参考施工同期《长沙建设造价》发布的价格经芙蓉区审计局政府投资审计中心认可的价格结算，设计变更、现场签证按实际发生的工程数量进入结算，设计的变更必须有甲方、现场监理认可，按变更后的设计据实结算。
4、付款方式：经双方协商该项目工程的启动资金为90万元整，自签证本合同后三日内支付;工程土建竣工，路灯电缆敷设前甲方支付至合同预算金额
的80%;工程完工后乙 方组织长沙市电业局及相关部门验收，验收合格并甲乙方编制结算报告交甲方甲芙蓉区审计局政府投资审计中心进行审计，结算审定后一个月内会清剩余工程款。
5、超出本合同约定、设计图之外的工程量，按甲方及监理的现场签证程序办理。
三、工期： 2011年11月1日之前完成全部施工内容。
四、 工程质量及安全：
1、严格按设计图纸与说明施工，并根据现行国家工程施工及验收规范规定要求验收。
2、经检查和检验不合格的材料，乙方无条件更换，并承担相关损失。
3、甲乙双方应按照国家劳动安全法规及行业安全规程、规范和湖南省电力公司及长沙电业局的有关安全规定，对工程项目进行有效的安全管理，明确安全责任，做好安全措施。
五、双方责任：
甲方责任：
1、负责路灯线路迁移中的相关手续(如毁绿、渣管大证费等)的办理并承担应由甲方支付的相关费用。
2、按本协议的要求支付工程款。
3、甲方负责提供本工程施工范围的地形图以及规划图，规划道路的路幅宽度、标高等有关资料。凡由于甲方提供的数据资料有误而造成改迁后的杆线不符合要求须返工的，所造成的损失及新增费用均由甲方负责。
4、提供足够的施工作业面，为乙方创造良好的施工环境。
5、甲方委托为现场代表，监督乙方的施工质量和工作进度，协同解决施工中有关问题，并负责施工中涉及的有关单位直辖市事宜。 乙方责任：
1、按经审定后的施工图(含设计变更)完成全部埋管及灯杆基础等土建工作。
2、按甲方提供的施工图纸，并按期完成此项工程。
3、负责提供该工程实施的进度计划表。
4、乙方委托庄智为乙方受权现场代表，全权解决施工中有关问题。
5、工程质量按国家及地方现行规范进行施工验收。
6、施工期间，乙方应安全施工，防止安全事故的发生，乙方在履行合同中如因乙方责任发生的安全事故，责任均由乙方承担。
7、乙方应文明施工，交工前应清理现场。如因乙方原因造成工期延误或工程损失，由乙方承担全部损失。
8、因主体施工原因导致工期延误，则工期顺延，如因乙方原因造成工期延误或工程损失，由乙方承担全部损失。
9、竣工验收后，乙方应提供壹套完整的竣工资料给甲方，另叁套提交路灯所、芙蓉区审计局政府投资审计中心、市档安馆存档并办理相应移交验收手续。
六、其他约定：
1、乙方如不能按协议工期施工或施工质量达不到设计规范要求，则乙方承担相应责任，但如因非乙方的原因导致工期顺延，则乙方不承担延期责任。
2、甲方应按时支付工程款，如不能按期支付，应承担相应同期银行利率的违约金。
3、合同履行过程中，任何一方不得擅自变更或解除合同，否则承担违约责任。
4、双方在执行协议过程中，应本着实事求是、互相谅解、友好协商的原则解决施工中的问题。
5、本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。
6、双方发生争议后，除出现下列情况的，双方都应继续履行协议，保持施工连续，保护好已完工程：A：合同确无法履行;B：双方协议停止施工;C：法院要求停止施工。
7、本协议经双方签字盖章生效;一式陆份，甲乙双方各执叁份。
甲方：(盖章)乙方：(盖章)
甲方代表：(签字)乙方代表：(签字)
开户行：开户行：建行袁支行
帐号：帐号：43001796061059009988
亮化工程施工合同范本范文第2篇
甲方(发包方)：株洲耀祥光电科技有限公司
乙方(承包方)：株州市尚格装饰工程有限公司
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合
本工程具体情况，双方达成如下协议：
一、合同主要内容：
1、甲方将承包的位于 株洲市芦淞区(县)海川酒店外墙亮化安装 工程以形式交给乙方承做。
2整(小写)元整
二、合同细节说明：
1、甲方工作：
(1)甲方代表对工程质量、进度进行监督，办理验收、变更登记手续。甲方其他
成员对工程及乙方的意见均须通过甲方代表与乙方代表接触。
(2)负责协调与主管部门的关系，保证乙方施工时间。
2、 乙方工作:
(1)包工不包料
(2)严格按照图纸做法进行施工，参加竣工验收。
三、违约责任
双方任何一方违约，在协商不成的情况下，任何一方均可向当地仲裁委员会、当地人民
法院提起诉讼。
四、其它
1、 因不可抗力造成损失甲乙双方责任分担。
2、 以下原因可解除合同：
(1) 甲乙双方协商一致。
(2) 甲方未按约定支付工程款，承包人有权解除合同。
(3) 不可抗力致使合同无法履行。
(4) 因一方责任致使合同无法履行
3、 合同解除后，甲方、乙方双方应按双方的约定进行结算。有过错的一方应当赔偿因
合同解除给对方造成的损失。
4、 本合发包人、承包人双方约定生效方式，工程竣工履行全部义务，竣工结算价款支
付完毕，合同即告终止。
5、 本合同一式二份，具有同等效力，甲方、乙方双方分别保存一份。
甲方(签章)乙方(签章)
代表人(签字)：代表人(签字)：
亮化工程施工合同范本范文第3篇
北京安信广告工程公司属北京市顺义区大型广告设计、制作公司，专业为各大城市，各大企业设计，制作，加工，安装。公司业务包括楼顶大字，楼宇大字，楼宇标识，楼顶大字制作，楼体立体发光字，霓虹灯霓虹灯制作，霓虹灯安装，霓虹灯维修，亚克力灯箱，亚克力字，吸塑灯箱，吸塑字，压克力灯箱，压克力字，发光字，亚克力吸塑灯箱，亚克力吸塑字，地产围挡，围挡广告，单立柱，多立柱，广告塔，联排柱，擎天柱，双立柱。我们是一支年轻，高素质，充满活力，全心全意为顾客服务的创作队伍，我们用专业的精神与客户沟通，重视每一个细节，尽全力为客户提供最满意的服务，我们会充分重视每一位客户的意见，为努力争取更加成功的品牌包装。
地产围挡制作安装、公共区域标识、室内装饰装修、亚克力制作：发光字、LED灯箱、电子显示屏。水晶字雕刻、钢结构招牌：大型楼顶钢结构，楼顶金属大字、铁艺不锈钢。广告字牌 ：铜字、不锈钢字、钛金字、铁字、大型紫铜浮雕壁画、铜饰画、、金箔木托牌，不锈钢牌、铜牌、铝牌、胸牌、指示牌、钛金牌。展览展示：会场布置、舞台搭建、条幅锦旗、礼品广告、广告气球、升空气球。亚克力制作：发光字、LED灯箱、电子显示屏。水晶字雕刻.(楼顶大字制作)
联系地址：北京市顺义赵全营镇
联系电话：010-65419796联系人：张先生：18911082122
钢结构招牌：大型楼顶钢结构，楼顶金属大字、铁艺不锈钢。广告字牌 ：铜字、不锈钢字、钛金字、铁字、大型紫铜浮雕壁画、铜饰画、金箔木托牌，不锈钢牌、铜牌、铝牌、胸牌、指示牌、钛金牌。展览展示：会场布置、舞台搭建、条幅锦旗、礼品广告、广告气球、升空气球。亚克力制作：发光字、LED灯箱、电子显示屏。水晶字雕刻、(楼顶大字制作)不锈钢字吸塑灯箱，LED发光字，显示屏，亚克力广告制品、广告牌、大型灯箱、地产围挡制作安装、公共区域标识、室内装饰装修、亚克力制作：发光字、LED灯箱、电子显示屏。水晶字雕刻、霓虹灯饰类：单色霓虹灯，七彩渐变霓虹灯，广告字霓虹灯、 景观照明等工程，是一家集设计、开发、制作、安装为一体的大型户外广告企业。公司设备先进，有国内最大的吸塑机、雕刻机、铣边机和丝印机等，制作的吸塑字和吸塑灯箱规格齐全，其它特殊工艺还可根据客户的需求制作。努力提高企业自身的知名度，走品牌战略，实施一站式的专业化服务，客户完全满意是我们工作的最高标准，不断满足客户需求和期望是企业始终不渝的努力方向。
科室牌、门牌、标牌、标识牌、导向牌、设计与制作，玻璃膜、磨砂贴、玻璃贴刻字、即时贴、单透玻璃膜，亚克力字，有机字，有机牌，发光LED字，铜牌，不锈钢字、宣传单，喷绘，写真，Kt板展板，展架、激光雕刻(有机玻璃字，亚克力，工号牌，胸牌)户外灯箱，招牌(大型户外灯箱，立体发光字， LED 发光字，店招) 形象墙制作-LOGO墙制作-公司形象墙-企业形象墙-磨砂玻璃贴膜专业前台logo墙、形象墙、玻璃贴膜、不锈钢字、超簿灯箱、标识标牌、丝网印刷 形象墙( LOGO墙、标志墙 )在于表达公司的企业形象传达企业文化展示企业的实力，让客户对该公司留下深刻印象提高企业的知名度。
亚克力字、led发光字、滚动灯箱、超薄灯箱为一体的综合性广告公司;几年来公司已完成上百个广告工程案例、我公司拥有专业的户外广告制作工厂，专业制作大型钢结构、
沿街灯箱广告牌制作、大型灯箱广告牌、工地围挡、 楼顶广告牌、单立柱广告牌、亚克力
吸塑灯箱、亚克力发光字、灯箱 铝板字、冲孔字、七彩发光字、不锈钢发光字、铜字、霓
虹灯、滚动灯箱、超薄灯箱、大型户外广告牌制作、led显示屏、数码管屏、阅报栏、宣
传栏制作;不锈钢产品加工制作、路牌标识、各种灯箱制作、异型灯箱。海淀亚克力灯箱、
连排柱广告制作。
欢迎各位朋友亲临我公司的设计和制作场地现场观看监督，光临指导!因为我们是直
接的广告制作厂家，所以无须转手承包，目的就是让您放心为您省钱，并确保质量!我们
坚信：最优质的服务=真诚的友谊+合理的回报我们的理念：堂堂正正做人，心平气和赚钱!
联系人：张先生
电话：010-65419796手机：18911082122
联系地址：北京市顺义赵全营镇
北京安信广告工程公司位于北京顺义区赵全营镇。本公司有专业队伍厂家制作、策划、
设计、安装、维护,一条龙服务大型户外广告工程主要顶目有：地产围挡制作安装、公共区
域标识、室内装饰装修、亚克力制作：发光字、LED灯箱、电子显示屏。水晶字雕刻、霓
虹灯饰类：单色霓虹灯，七彩渐变霓虹灯，广告字霓虹灯。钢结构招牌：大型楼顶钢结构，
广告位钢结构，龙门架钢结构、楼顶金属大字、铁艺不锈钢。大型紫铜浮雕壁画、雕塑艺
术品、装饰铜饰、铜饰装饰画、铜字、国徽等各种灯箱：不锈钢灯箱、铝塑灯箱、异型灯
箱、普通灯箱、圆型灯箱。广告字牌：铜字、不锈钢字、钛金字、铁字(烤漆)PVC字、
吸塑字、标牌导示、金银箔木托牌，不锈钢牌、铜牌、铝牌、胸牌、指示牌。
展览展示：会场布置、气球拱门、开业庆典、演唱发布、礼品广告、条幅锦旗、丝网印刷、
广告气球、升空气球、气球放飞、气球编织。
几年来我司凭借着独特与众不同的设计、合理的价格和完善的售后服务，精湛的技术、
认真负责的宗旨来赢得了用户的信赖!本公司以精美的制作，合理的价位，优质的服务专
业的设计、制作和配套的加工设施确保每个客户的要求都得以满足，愿能真诚的与您终身
合作。
北京安信广告工程公司(朝阳公司)
我们始终做的很好!真心为您提供服务
联系人：张先生客服1：010-65419796 客服2：1891108212
2我司专业制作的项目品种主要有：
1、不锈钢字,铝字,铜字,钛金字,水晶字,亚克力字;
2、不锈钢牌,铝牌,,胸牌,科室牌,标识标牌、导向标识;
3、logo墙制作、形象墙、门头墙、背景墙(LOGO制作);
4、吸塑灯箱、LED显示屏、超薄灯箱，树脂发光字,LED发光字等。
我司的承诺：秉持“质量第一，诚信至上”的宗旨，以合理的价格、优质的服务为社会
各界朋友服务。
公司专业承接大型地产围挡制作安装、公共区域标识、室内装饰装修、亚克力吸塑字、吸塑灯箱、霓虹灯、七彩霓虹灯、公司形象墙、大型楼顶广告牌、钢结构、路牌、金属字、LED发光字、不锈钢字
本公司是专业以户外广告工程为主题，具有设计、制作安装于一体的专业团队，我们是一家集户内外广告工程设计、制作、安装为一体的专业公司。并在成长发展的过程中，我们经历了国家经济的高速发展，是国家的发展促使了我们的发展，是客户的成功为我们创造了良好的发展环境，历经几年的风雨磨炼，公司已经发展成为以大型广告工程、展览展示为核心竞争力的专业性公司实体。
公司至今，始终遵循客户第
一、信誉至上的宗旨，树立了良好的企业服务形象。坚持以专业、优秀的技术人员为广大客户提供最优质的服务。至此公司将稳步经营，不断进取。同时，更加期待您的支持与合作。共同创造我们辉煌的明天!
我们专注于：户外广告制作安装、结构工程、楼体标识、工地围挡、霓虹灯工程、LED照明、吸塑灯箱、亚克力字、金属字、LOGO墙制作!
北京安信广告工程公司专业制作工地围档、户外广告、灯箱广告、吸塑灯箱、广告制作、牌匾、发光字、吸塑字、标识标牌、标牌制作、亚克力制品、亚克力字、亚克力灯箱、霓虹灯、霓虹灯设计、霓虹灯制作、Led发光字、户外灯箱、单立柱、户外广告牌制作、亚克力发光字、户外灯箱广告等户外广告工程。
亮化工程施工合同范本范文第4篇
甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，共同协商签订以下合同共同遵守。
一、 工程项目与合同金额及付款方式
1、工程名称：_____________________________
2、合同施工周期：_____________________________
3、工程合同总额 人民币(小写)：________________元 大写(_______________)元
4、不含税费及增项;
5、合同总额包括：亮化材料及零配件的购置和安装、工程实施、运输保险、装卸、质保期售后服务、建筑安装发票。
二、验收标准和方式
1、乙方必须严格按照甲方认要求制作安装施工(包括安装牢固，质量按要求，外观美观等);
、合同生效_____天内安装调试完毕、验收合格并交付使用。
3、乙方完成全部的设备安装、调试后，向甲方发出书面验收通知，甲乙双方共同派人员到场，按照国家及行业相关规定和标准进行验收，共同填写验收报告并签字，验收工作应在____日内完成。如无双方共同认可的理由，甲方在设备正常运行_____日内仍未派人员参加验收，视为甲方放弃验收权，则乙方单方验收报告即为有效。
4、若甲方认为工程有质量问题，应提出书面或电话通知乙方，乙方则采取积极措施予以解决。
三、付款方式
1、合同生效后___个工作日内支付合同总额的____%，合计________元;
2、货到甲方项目所在地，验收施工前，支付合同总额的____%,合计_______元
3、如无违反合同约定的，设备安装调试完毕、验收合格并交付使用后____个工作日内付合同总额的____%,合计__________元;
四、质量保证
工程质量保证期为____年，保修期内乙方免费提供保修，在保修期内本工程(除人为因素及人力不可抗拒的自然灾害外)出现的质量问题由乙方免费维修更换。出现问题在接到甲方的通知后必须在____小时内处理完毕。
五、安全责任
1、施工中的安全管理由乙方负责，在施工、保修、维修期间所发生的一切安全事故均由乙方承担责任，甲方不负任何责任。
2、施工场地属甲方所有，工程完工验收交付使用后，工程所用材料均有甲方负责管理。若有材料被盗等因素造成的经济损失与乙方无关;相应的，验收之前和施工期间相关工程材料由乙方负责管理，发生遗失与甲方无关。
3、乙方保证工程质量的安全，在工程验收后的使用过程中，属工程质量(如安装不稳固等原因)造成的安全事故由乙方承担全部责任;人为因素或人力不可抗的因素(如自然灾害)所造成的安全事故乙方不承担责任。
六、方案的修改及其他事项
1、乙方在制作安装过程中，甲方如需要对原方案进行调整、变更时，应提前通知乙方，由此发生的相关费用由甲方承担。
2、如果因乙方原因造成不能按时完工，责任由乙方承担。
六、违约责任
1、乙方必须按时完工，若因乙方原因，未能在本合同约定期限内按时完工交付使用，每延时一天乙方支付甲方合同总额的___%罚款，若因甲方原因或人力不可抗拒的自然因素造成乙方不能按时完工交付使用，工期顺延。
2、若因甲方原因，未能按本合同规定期限付款给乙方，每延误一天甲方支付乙方本合同的总额的___%罚款;合同执行过程中，如甲、乙双方中的任意一方无故要求终止合同时造成另一方损失的，责任由终止方全部承担，违约方负责赔偿守约方一切经济损失。
七、甲、乙双方在合同执行中如有争议，可共同协商解决，协调不成向当地仲裁处提起诉讼。
八、此合同一式两份，甲、乙双方各执一份，签字之日起生效。
九、双方均已对以上各条款及附件作充分了解，并明确理解由此产生的相关权责。
十、备注：
甲方： ______________ 乙方_________________
法人代表：____________ 法人代表：_______________
委托代理人：_______________ 委托代理人：_________________
亮化工程施工合同范本范文第5篇
甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，共同协商签订以下合同共同遵守。
一、 工程项目与合同金额及付款方式
1、工程名称：_____________________________
2、合同施工周期：_____________________________
3、工程合同总额 人民币(小写)：________________元 大写(_______________)元
4、不含税费及增项;
5、合同总额包括：亮化材料及零配件的购置和安装、工程实施、运输保险、装卸、质保期售后服务、建筑安装发票。
二、验收标准和方式
1、乙方必须严格按照甲方认要求制作安装施工(包括安装牢固，质量按要求，外观美观等);
、合同生效_____天内安装调试完毕、验收合格并交付使用。
3、乙方完成全部的设备安装、调试后，向甲方发出书面验收通知，甲乙双方共同派人员到场，按照国家及行业相关规定和标准进行验收，共同填写验收报告并签字，验收工作应在____日内完成。如无双方共同认可的理由，甲方在设备正常运行_____日内仍未派人员参加验收，视为甲方放弃验收权，则乙方单方验收报告即为有效。
4、若甲方认为工程有质量问题，应提出书面或电话通知乙方，乙方则采取积极措施予以解决。
三、付款方式
1、合同生效后___个工作日内支付合同总额的____%，合计________元;
2、货到甲方项目所在地，验收施工前，支付合同总额的____%,合计_______元
3、如无违反合同约定的，设备安装调试完毕、验收合格并交付使用后____个工作日内付合同总额的____%,合计__________元;
四、质量保证
工程质量保证期为____年，保修期内乙方免费提供保修，在保修期内本工程(除人为因素及人力不可抗拒的自然灾害外)出现的质量问题由乙方免费维修更换。出现问题在接到甲方的通知后必须在____小时内处理完毕。
五、安全责任
1、施工中的安全管理由乙方负责，在施工、保修、维修期间所发生的一切安全事故均由乙方承担责任，甲方不负任何责任。
2、施工场地属甲方所有，工程完工验收交付使用后，工程所用材料均有甲方负责管理。若有材料被盗等因素造成的经济损失与乙方无关;相应的，验收之前和施工期间相关工程材料由乙方负责管理，发生遗失与甲方无关。
3、乙方保证工程质量的安全，在工程验收后的使用过程中，属工程质量(如安装不稳固等原因)造成的安全事故由乙方承担全部责任;人为因素或人力不可抗的因素(如自然灾害)所造成的安全事故乙方不承担责任。
六、方案的修改及其他事项
1、乙方在制作安装过程中，甲方如需要对原方案进行调整、变更时，应提前通知乙方，由此发生的相关费用由甲方承担。
2、如果因乙方原因造成不能按时完工，责任由乙方承担。
六、违约责任
1、乙方必须按时完工，若因乙方原因，未能在本合同约定期限内按时完工交付使用，每延时一天乙方支付甲方合同总额的___%罚款，若因甲方原因或人力不可抗拒的自然因素造成乙方不能按时完工交付使用，工期顺延。
2、若因甲方原因，未能按本合同规定期限付款给乙方，每延误一天甲方支付乙方本合同的总额的___%罚款;合同执行过程中，如甲、乙双方中的任意一方无故要求终止合同时造成另一方损失的，责任由终止方全部承担，违约方负责赔偿守约方一切经济损失。
七、甲、乙双方在合同执行中如有争议，可共同协商解决，协调不成向当地仲裁处提起诉讼。
八、此合同一式两份，甲、乙双方各执一份，签字之日起生效。
九、双方均已对以上各条款及附件作充分了解，并明确理解由此产生的相关权责。
十、备注：
甲方： ______________ 乙方_________________
法人代表：____________ 法人代表：_______________
委托代理人：_______________ 委托代理人：_________________
亮化工程施工合同范本范文第6篇
1、电线电缆敷设 1.1基本要求
1.1.1电缆敷设前后必须用500伏兆欧表测量绝缘电阻，一般不低于10兆欧。
1.1.2电缆芯线应采用圆套管连接。套管一般分为铜套管和铝套管，铜芯电缆用铜套管压接，铜套管为含铜99.9%以上的铜管制成，壁厚不小于1mm，长度是套管直径的8-10倍;铝芯电缆用铝套管压接，铝套管的含铝应不小于99.6%，壁厚不小于1.2mm，长度同样是套管直径的8-10倍;如果敷设的电缆是铜芯和铝芯电缆的连接，应采用铜铝过渡接头，并且需要对铜铝过渡接头在与导线压接前进行退火处理。
1.1.3在地埋电缆线路的接头和转角处必须设置手孔井或标桩，为便于维修和查勘，手孔井的间距应小于50m。
1.1.4在电缆沟、手孔井内以及进入控制箱、配电柜的电缆和中间接头、终端头均应配有记载电缆规格、型号、线路名称或回路号数的电缆指示牌。
1.1.5电缆连接的中间头或终端头必须密封防水。剖切电缆线是不能将电缆线芯绝缘外皮损伤。每次的电缆线路施工都应有施工的原始记录，这其中包括：电缆型号、规格、长度、安装日期、中间接头和终端头的编号。这样做的好处是可以防止电缆线路的变动和修改，方便地埋电缆线路的查勘和维修。
1.1.6每次地埋线缆线路有所变动时，都应该及时更正相应的技术资料和电缆指示牌，确保线路资料的正确性。
1.2地下直埋电缆线路的要求
1.2.1地下直埋电缆线路应采用铠状电缆。电缆的埋设深度应由地面至电缆外皮不小于0.7m;电缆外皮至地下建筑物的基础0.6m，不得小于0.3m;电缆相互间距：水平接近时最小为0.1m，不同部门的电缆相互间距0.5m;电缆互相交叉时最小净距0.5m;电缆与热力管道、煤气、石油管道接近时的净距为2m，相互交叉时净距为0.5m;电缆与树木主干的距离不小于0.7m。
1.2.2直埋电缆沟内不得有石块等其它硬物杂质，否则应铺以100mm厚的软土或沙层，电缆敷设后上面再铺以100mm厚的软土或沙层，然后盖以混凝土保护板或砖，覆盖的宽度应超出电缆两侧各50mm。
1.2.3直埋电缆在进入手孔井、人孔井、控制箱和配电室时应穿在保护管中，且管口应做防水堵头。与道路等交叉时应增加保护管，保护管的顶部到路面的深度不小于0.7m，保护管两端伸出车道不小于0.5m。电缆从地下引出地面时，地面上应加一段2.5m的保护管，管根部应伸入地下0.2m，保护管须固定牢靠。
1.3电缆架空敷设的要求
1.3.1电缆架空敷设是一种不同于常规的电缆地埋敷设的方法。是因为受到其它管线或公共设施等特殊原因的影响，不能将电缆敷设于地下,或采用一般架空线路时，可采用电缆架空敷设。
1.3.2电缆架空所用的钢绞线的截面应根据电缆线路的跨距、荷重和机械强度来选择，其最小截面不小于10mm2，钢绞线和电缆固定件应热镀锌。钢绞线上电缆固定点的间距应小于0.75m;控制电缆固定点的间距应小于0.6m。
1.3.3架空电缆从杆上引下入地时，地面上应用一段2.5m长的保护管，并固定牢靠，保护管根部应伸入地下0.2m。
2、配电箱安装施工 2.1施工工艺
配电箱安装按工艺流程进行，应注意施工的先后顺序，按现场条件和用业情况，各过程也可适当分解或合并进行。
2.1.1设备开箱检查
2.1.1.1设备开箱检查由安装施工单位执行，供货单位、建设单位参加，并做好检查记录。
2.1.1.2按设计图纸、设备清单核对设备件数。按设备装箱单核对设备本体及附件、备件的规格、型号，核对产品合格证及使用说明书等技术资料。
2.1.1.3配电箱体外观检查应无损伤及变形，油漆完整，色泽一致。
2.1.1.4柜内电器装置及元件齐全，安装牢固，无操作、无缺失。
2.1.1.5开箱检查应配合施工进度计划，结合现场条件、吊装手段和设备到货时间的长短灵活安排。设备开箱后应尽快就位，缩短现场存放时间和开箱保管时间。可先做外观检查，柜内检查待就位后进行。
2.2成套配电箱安装 2.2.1基础型钢安装
2.2.1.1基础型钢预先调直，除锈，刷防锈底漆。
2.2.1.2基础型钢架可预制或现场组装。按施工图纸标注位置，将预制好的基础型钢架或型钢焊牢在基础预埋铁上。用水准仪及水平尺找平、校正。需用垫片的地方，须按《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205)的要求执行。垫片最多不超过3片，焊后清理，打磨补刷防锈漆。
2.2.1.3配电箱安装，可用铁架固定或同金属膨胀螺栓固定。铁架加工应按尺寸下料，找好角钢平直度，将埋注端做成燕尾形，然后除锈，刷防锈漆。埋入时注意铁架平直程度和螺孔间距离，用线坠和水平尺测量准确后固定铁架、注入高强度等级水泥砂浆。待水泥砂浆凝固后达到一定强度，方可进行配电箱(盘)的安装。
2.2.1.4基础型钢尺寸按设计要求，安装允许偏差应控制在规定范围之内。
2.2.1.5基础型钢与接地母线连接，将接地扁钢引入并与基础型钢两端焊牢。焊缝长度为接地扁钢宽度的2倍。
2.2.2配电箱安装
2.2.2.1安装应按施工图纸布置，事先编设备号、位号、按顺序将柜(屏、台)安放到基础型钢上。
2.2.2.2按柜底固定螺孔尺寸在基础型钢上定位钻孔，无特殊要求时，低压柜用M
12、高压柜用M16镀锌螺栓固定。
2.2.2.3配电箱就位找正找平后，柜体与基础型钢固定，柜体与柜体、柜体与侧挡板均应用镀锌螺栓连接。
2.2.2.4每台配电箱单独与接地母线连接。柜本体诮有可靠、明显的接地位置，装有电器可开启柜门，应用裸铜软导线与接地金属构件做可靠连接。
2.2.2.5配电箱漆层应完整无损。色泽一致，固定电器的支架均应刷漆。
2.2.2.6负责安装的技术人员，应了解相关设计规范，知道配电箱布置、通道、柜间距离等设计要求。
2.2.2.7母线配置及电缆压接按母线及电缆施工要求进行。 2.3配电箱二次线连接及校线。
2.3.1按原理图逐台检查柜(屏、台)上的全部电器元件是否相符，其额定电压和控制操作电源电压必须一致。
2.3.2按图敷设柜与柜之间的控制电缆连接线。电缆敷设要求按电缆敷设工艺要求进行。
2.3.3控制线校线后，将每根芯线煨成圆圈，用镀锌螺丝、平垫圈、弹簧垫圈连接在每个端子板上，端子板每侧一般一个端子压1根线，最多不能超过2根，并且2根线间加平垫圈。多股线应涮锡，不准有断股，不留毛刺。
2.4配电箱试验调整
2.4.1高压试验应由当地供电部门许可的试验单位进行，试验标准符合国家规范、当地供电部门的规定及产品技术资料要求。
2.4.2试验内容包括：高压柜、母线、避雷器、高压瓷瓶、电压互感器、电流互感器，高压开关等
2.4.3调整内容包括：过流继电器调整、时间断电器调整、信号继电器调整及机械连锁调整。 2.4.4二次控制线调整及模拟试验: 2.4.4.1将所有的接线端子螺丝再检查紧固一次。
2.4.4.2绝缘摇测：用500V兆欧表在端子板处测试每条回路的绝缘电阻，绝缘电阻必须大于0.5M 2.4.4.1.3二次小线回路如有晶体管、集成电路、电子元件时，该部位的检查不准使用兆欧表测试，应使用万用表测试回路是否接通。
2.4.4.1.4接爱临时的控制电源和操作电源：将柜(屏、台)内的控制、操作电源回路熔断器上端相线摘掉，接上临时电源。
2.4.4.1.5模拟试验：按图纸要求，分别模拟试验控制，联锁、操用、继电保护和信号动作。试验动作正确无误，灵敏可靠。
2.4.4.1.6拆除临时电源，将摘下的电源线复位。 2.5送电运行验收
2.5.1送电前的准备工作：安装作业全部完毕，质量检查部门检查全部合格后着手组织试运行工作。明确试运行指挥者、操用者和监护人，明确职责和各项操作制度。由建设单位备齐试验合格的验电器、绝缘靴、绝缘手套、临时接地编织铜线、绝缘胶垫、粉末灭火器等。彻底清扫全部设备及及变配电室、控制室的灰尘，用吸尘器清扫电气、仪表元件。清除室内杂物，检查母线上、设备上有无遗留下的工具、金属材料及其他物件。查验试验报告单，试验项目全部合格，断电保护动作灵敏可靠，控制、信号等动作准确无误。
2.5.2送电：由供电部门检查合格后，将电源送进电室，经过验电校相无误。安装单位合进线柜开关受电，检查PT柜上电压表三相是否电压正常,每次合闸后均要看电压表三相是否电压正常。
3、灯具安装
3.1路灯及电器设备的安装
3.1.1路灯架设：本工程灯杆、灯具的组装、组立、接线、调试工作在现场进行，安装时，按设计的型号、规格将灯具组装好，检查无误后，方可立杆。
3.1.2立杆前，先对其基础进行检查核对，检查基础的标高，方位须符合设计要求，预埋件的尺寸正确且安装牢固。
3.1.3立杆采用高空作业车立杆，此方法在施工中适用范围广、安全、效率高。
3.1.4灯杆起吊时，由一人统一指挥，当杆顶吊离地面50cm时，对各处的绑所绳扣进行一次安全检查，确认无安全隐患后，继续起吊。
3.1.5灯杆树立后，调整灯杆中心位置，确认其灯杆中心，灯具方向正确无误后，对灯杆加以固定，且做到牢固可靠。
3.1.6指挥人员与吊装人员协调配合，注意吊装全过程的各个环节，确保灯具不损坏及吊装人员、机具的安全。
3.1.7电器设备的检查：本工程的电器、设备、灯具安装完成后，对各设备、电器、电缆进行一次全面的安全检查，检查合格后，方可进行接线工作。
3.1.8根据设计图的位号、型号、规格，对电器设备进行复检，其安装的设备均应符合设计的规定。
3.1.9电缆线路的检查：对已敷设的电缆线路进行检查，核对其线路的回路号、电缆的相序均须正确，绝缘电缆符合设计规范。
3.2庭院灯：庭园灯既是照明器材，又是艺术欣赏品，给人们留下心情舒畅之感。庭园灯按电气标准装入2A保险丝，做好防锈处理，灯具连接部份用不锈钢螺丝。安装用钢筋混凝土C25夯实,埋入式灯杆与主钢筋焊接并作防锈处理。
3.3泛光灯：功率为250W。高度定为80cm，做好接地处理，灯具连接部份用不锈钢螺丝，用压铸铝喷塑，安装可用不锈钢拉爆螺丝牢固，以混凝土同时夯实，光源用球形电子节能灯，绿色光源。
3.4壁灯：功率70W，白色光源，采用优质进口灯具，按设计高度进行安装。 3.5照明线路保护
照明线路保护为短路保护和过负荷保护两种。短路大多由短路绝缘破坏引起，过负荷是由于照明负荷盲目增加引起。
3.5.1熔断器额定电压必须大于(或等于)其安装回路额电压。
3.5.2自动开关的额定电流大于被保护线路的计算电流并尽量接近线路计算电流。