承包土地合同范文

2023-07-04

承包土地合同范文第1篇

发包人:(简称甲方)

承包人:(简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就本建设工程协商一致,订立本合同,供双方遵照执行。

一、工程概况

1、工程名称:;

2、工程地点:;

3、工程范围:。

二、合同工期

1、开工日期:年月日 ,竣工日期年月日 ,合同工期总天数天(以实际进场施工之日算起);

三、质量标准

工程质量标准:合格。

四、合同价款

工程单价为,工程量为。总计合同金额(大写)(人民币),小写¥。

五、付款方式

付款方式:工程竣工和验收合格后一次性付清。

六、安全责任

1、甲方指导乙方组织实施,检查乙方施工安全设施。

2、乙方应指派专人负责安全,施工现场应有安全标示和安全设施。

3、乙方在施工过程中出现责任事故,乙方负全部责任,甲方概不负法律和经济责任。

本合同未尽事宜,经发包人与勘察人协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。

本合同以双方签字盖章后生效,一式贰份,发包人与承包人各执壹份。

发包人:(盖章)

法定代表人/委托代理人:

承包人:(盖章)

法定代表人/委托代理人:(签字)

承包土地合同范文第2篇

乙方:金跃村村民马玉财

为了充分利用土地资源,搞好高收养殖立体化,更好的实施菜篮子工程,根据《中华人

民共和国合同法》及有关规定,为明确甲方与乙方权益,双方协调一致签定本合同。

第一条. 租赁财产

甲方把金跃村大湾湾河滩承包给乙方搞养殖基地,土地所处位置于李家山金跃

村,土地面积为15亩.

第二条. 租赁期限

租赁期限15年,甲方从2012年1月1日起将土地交付乙方使用至2027年12

月30日.

第三条.租金及租金交纳的时间

租金为每年伍仟元整(5000元),交纳租金时间为每年1月1日即上年到未交

纳下年租金.

第四条. 租赁财产的的使用权和收益权

租赁期间租赁财产的使用权和收益权由乙方拥有,甲方不再拥有使用权和收益

权,

第五条. 甲方与乙方的变更

1、租赁期间,甲方如将出租财产所有权转移给第三方(包括征用)必须征求乙方

的同意,否则不予转租或转移.

2、乙方如因其他原因,将租用财产承包给第三方使用,必须事先征得甲方的同意

第五条. 土地期满及征用约定事项

1、 在租赁租赁期间,如乙方依法征用出租方(即土地)出租方可免去乙方征用时间截

止后的租金。土地征用权及相关收益归甲方所有。

2、 在租赁期间,如乙方未能征用甲方财产本合同在规定的租赁期满前三个月,如双方

愿意延长租赁期,应重新签订合同,如乙方不再使用甲方财产,乙方所投入固定资

产,双方协商解决。

第六条. 违约责任

1、 在租赁期间除以上条件以外甲方无权干涉乙方地,乙方不得改变土地其他性质(既

只能是养殖产业)

2、 在租赁期间,如乙方不按时交纳租金,甲方方可收取每月3%的滞纳金。

第八条. 解决合同纠纷的方式

本合同在履行过程中发生争议,由当事人双方协商解决,协商不成,可向人民法院起诉。

第九条.其他约定事项

出租期间乙方将租赁财产(既土地)无权转让给第三方。

第十条补充协议

乙方在租赁期间若不投入生产,茺废及闭置土地一年以上,甲方方有权终止协议,收回土地使用权。

第十一条本合同未尽事宜,一律按合同法的有关规定,经双方共同协商,作出补充,补充规定与本合同具有同等法律效力。

第十二条乙方每年给村民委员会交纳伍佰元(500元)的管理费。 第十三条,本合同一式二份,合同双方各执一份。

承包土地合同范文第3篇

乙方(受让方):

为了规范农村土地承包经营权流转行为,维护流转双方当事人合法权益,促进农业和农村经济发展,根据《中华人民共和国农村土地承包法》、《中华人民共和国农村土地承包经营权流转管理办法》等有关法律法规和政策规定,本着自愿互利、公正平等的原则,经甲乙双方协商,订立如下土地承包经营权流转合同:

一、土地承包经营权流转方式:甲方采用租用方式将其承包的土地流转给乙方,乙方将土地上的煤矸石和煤渣取走后种蔬菜或育苗木。

二、流转土地用途:乙方不得改变流转土地农业用途,用于非农生产,合同双方约定:乙方可以将土地平整后用来种蔬菜或育苗木。

三、流转的期限和起止日期:合同双方约定,土地承包经营权流转期限为13年,从2011年5月1日起,至2024年4月30日止。

四、流转土地的种类、位置、面积、等级:甲方将承包的耕地(荒地、林地及其他土地)亩流转给乙方,该土地具体位置合川区双凤镇车山村老厂沟里面三矿井或火烧坪。

五、流转价款及支付方式、时间:合同双方约定,土地流转费用以现元。

六、甲方的权利和义务:

(一)权利:按照合同规定收取土地流转费,按照合同约定到期收回

(二)义务:协助乙方按合同行使土地经营权,帮助调解乙方和其它承包户之间发生的用水、用电等方面的纠纷,不得干预乙方正常的生产经营活动。

七、乙方的权利和义务:

(一)权利:在受让的土地上,具有生产经营权。

(二)义务:在国家法律、法规和政策允许范围内,从事生产经营活动,按照合同规定按时足额交纳土地流转费,对流转土地不得擅自改变用途,不得使其荒芜,对流转的耕地(荒地、林地等)进行有效保护。

八、合同的变更和解除:有下情况之一者,本合同可以变更或解除:

(一)经当事人双方协商一致,又不损害国家、集体和个人利益的;

(二)订立合同所依据的国家政策发生重大调整和变化的;

(三)一方违约,使合同无法履行的;

(四)乙方丧失经营能力使合同不能履行的;

(五)因不可抗力使合同无法履行的。

九、违约责任:

(一)甲方非法干预乙方生产经营,擅自变更或解除合同,给乙方造成损失的,由甲方赔偿乙方损失。

(二)乙方违背合同规定,给甲方造成损失的由乙方承担赔偿责任。

(三)乙方有下列情况之一者,甲方有权收回土地经营权:不按合同规定用途使用土地的;荒芜土地、破坏地上附着物的;不按时交纳土

十、合同纠纷的解决方式:甲乙双方因履行流转合同发生纠纷,先由双方协商解决,协商不成的由村民委员会或乡(镇)人民政府、街道办事处等调解解决。不同意调解或调解无效的,双方协商向县级农村土地承包纠纷仲裁委员会申请仲裁,也可以直接向人民法院起诉。不服仲裁决定的,可在收到裁决书之日起30日内向人民法院起诉。 十

一、其他约定事项:

(一)本合同一式四份,甲方、乙方及原发包方各一份,乡镇农村土地承包合同管理机构一份。自甲、乙双方签字或盖章之日起生效。

(二)本合同未尽事宜,由甲乙双方共同协商,达成一致意见,形成书面补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方:乙方:

年月日年月日

见证人:

领条

今领到王小军支付土地流转费共计元整,(大写元)整。此款系一次性处理(含青苗和树木赔偿款)。

领款人:

承包土地合同范文第4篇

发包方:(以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方)

为了加快后陈新型小城镇化社区建设,合理调整产业结构,大力发展高效农业,促进经济全面发展,实现强村富民。甲方将返租承包的部分耕地承包给乙方,用于发展温室有机蔬菜、葡萄大棚种植。根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规和政策规定,甲乙双方本着平等、自愿、有偿的原则,特订立本合同,以便双方共同遵守。

一、土地的面积、位臵

甲方经村民会议同意并报乡人民政府批准,将位于后陈村西面积亩(具体面积、位臵以合同附图为准)耕地承包给乙方使用。土地方位东起_________,西至_________,北起_________,南至_________。附图已经甲乙双方签字确认。

二、土地用途及承包形式

1.土地用途为农业科技开发、发展高效农业,温室有机蔬菜、葡萄大棚种植。

2.承包形式:个人承包经营。

三、土地的承包经营期限

该地承包经营期限为____年,自_____年____月____日至_____年____月___日止。

四、地上物的处臵

该地上有机井眼,供水供电设备齐全,在合同有效期内,由乙方无偿使用并加以维护,维护费及水电费乙方负担;待合同期满或解除时,按使用的实际状况与所承包的土地一并归还甲方。

五、承包金及交付方式

1.该土地的承包费用以实物(现金)支付。乙方是本村的种植户每年支付甲方小麦****公斤/亩(或按当时小麦市场价格支付甲方现金),非本村种植户每年支付甲方小麦****公斤/亩(或按当时小麦市场价格支付甲方现金),承包费每年共计小麦公斤(折合人民币元)。

2.每年月日前,乙方向甲方全额交纳本年度的承包金。

六、甲乙双方的权利和义务

(一)甲方的权利和义务

1.对土地开发利用进行监督,保证土地按照合同约定的用途合理利用。

2.按照合同约定收取承包金;在合同有效期内,甲方不得提高

承包金。

3.保障乙方自主经营,不侵犯乙方的合法权益。

4.协助乙方进行温室蔬菜有机葡萄大棚种植及农业高产开发。

5.按照合同约定,保证水、电、路畅通,今后有乙方负责维护,费用自理。

6.按本村村民用电价格收取乙方电费。

7.为乙方提供自来水,并给予乙方以甲方村民的同等待遇。

8.在合同履行期内,甲方不得重复发包该地块。

(二)乙方的权利和义务

1.按照合同约定的用途和期限,有权依法利用和经营所承包的土地。

2.享有承包土地上的收益权和按照合同约定兴建有机蔬菜、葡萄大棚、购臵所需物品的所有权。

3.享受国家规定的优惠政策。

4.享有对公共设施的使用权、保护权。

5.乙方可在承包的土地上建设与约定用途有关的生产、生活设施。

6.乙方不得用取得承包经营权的土地抵偿债务。

7.乙方在温室有机蔬、葡萄大棚种植期间,在同等条件下优先使用甲方所属村民,报酬由乙方承担。

8.保护自然资源,搞好水土保持,合理利用土地。

七、合同的转包

1.在本合同有效期内,乙方需经过甲方同意,遵照自愿、互利的原则,可以将承包的土地全部或部分转包给第三方。但不经甲方同意,乙方不得自行转包、转让或出租,否则,甲方有权收回乙方所承包的全部土地。

2.转包时要签订转包合同,不得擅自改变原来承包合同的内容。

3.本合同转包后,甲方与第三方之间仍应按原承包合同的约定行使权利和承担各自义务。

八、合同的变更和解除

1.本合同一经签订,即具有法律约束力,任何单位和个人不得随意变更或者解除。经甲乙双方协商一致签订书面协议方可变更或解除本合同。

2.在合同履行期间,任何一方法定代表人或人员的变更,都不得因此而变更或解除本合同。

3.本合同履行中,如因不可抗力致使本合同难以履行时,本合同可以变更或解除,双方互不承担责任。

4.本合同履行期间,如遇国家建设或本村的需要征用该土地,

甲方应支付乙方在承包土地上各种建筑设施的费用,合同即时解除。

5.本合同期满,如继续承包,乙方享有优先权,双方应于本合同期满前半年签订未来承包合同。

九、违约责任

1.在合同履行期间,任何一方违反本合同的约定,视为违约。违约方应按土地利用的实际总投资额和合同未到期的承包金额的20%支付对方违约金,并赔偿对方因违约而造成的实际损失。

2.乙方应当按照本合同约定的期限足额支付租金。如乙方逾期30日未支付租金,则甲方有权解除本合同。

3.本合同转包后,因甲方的原因致使转包合同不能履行,给转包后的承包方造成损失的,甲方应承担相应的责任。

十、合同纠纷的解决办法

本合同履行中如发生纠纷,由争议双方协商解决;协商不成,任何一方可向宁陵县人民法院提起诉讼。

十一、本合同经甲乙双方签字或盖章后生效。

十二、本合同未尽事宜,可由双方约定后作为补充协议,补充协议(经公证后)与本合同具有同等法律效力。

十三、本合同一式三份,甲乙双方各一份,乡农业承包合同管理部门一份。

附土地平面图。

发包方:(盖章)

法定代表人:(签字)

承包方:(盖章)

法定代表人:(签字)

公证单位:(盖章)

承包土地合同范文第5篇

解除承包协议书

甲 方:江苏德士龙车辆部件有限公司代表:雎一鸣

乙 方:郭留福、曹东

甲方与乙方于XX年2月8日签订就乙方承包江苏德士龙车辆部件有限公司经营权,签订了《承包合同》一份(详见《承包合同》)。

在承包期间,甲方如约履行了自己合同中约定的出资义务,共计投资万元给乙方支配使用至今,但乙方至今未能依约向甲方提供担保,又拖欠甲方承包费、租金(代垫)、水电费(代垫)等,加之乙方经营期间的效益,并未达到当初对甲方的承诺,现乙方为避免双方的损失进一步扩大,向甲方申请提前解除承包,经双方多次协商,现达成如下协议,并自愿共同遵守:

一、 自XX年8月9日起,甲、乙双方解除之前签订的《承包合同》,但甲方保留根据该承包合同追究乙方违约责任的权利;

二、 乙方必须按照双方于XX年8月9日签订的《情况确认及减免协议书》和《还款协议书》如期、足额归还拖欠甲方的所有欠款;如乙方在约定期限内如约足额还款,则甲方自愿放弃追究乙方应承担的违约责任;如乙方未能如约履行前述《还款协议书》,则甲方取消减免额,乙方按实际欠费付款,并承担违约责任;

三、 乙方承包经营期间以甲方名义从事的各项经营往来和对外的债权债务(包括隐形、遗漏债务),现经过双方对账并确认,均由乙方享有和承担,与甲方无关,随后附经双方签字确认的书面《对账单》;

四、 乙方承包经营期间以甲方名义产生的各级税、费等,均由乙方负责、承担,与甲方无关;如存在违反法律规定的情况,则相应后果由乙方负责和承担;

五、 双方解除承包关系后,乙方须在日内撤离公司,并不得破坏公司现有的生产状况。公司的生产设备及设施,生产原材料、辅料,办公用品及装修等,乙方不得带走。办公用品及装修等确属乙方私人生活物品,乙方可在撤离公司时一并带走。撤离公司时未带走的,视为放弃,甲方有权自行处置;

六、 乙方在撤离公司前,必须结清现有员工的工资、奖金、各项社会保险等,不得拖欠,如有遗漏未清的,由乙方负责清偿;

七、 本协议未尽事宜,双方可另行协商并签订书面补充协议;

八、 本协议一式三份,甲方执一份,乙方每人各执一份。

甲方:江苏德士龙车辆部件有限公司 乙方: 代表:

见证方:

XX年8月17日

篇二:解除承包合同协议

协 议

甲方:渝北区

乙方:渝北区 为了我村的经济发展,规范财务管理制度,经村两委集体研究决定,与乙方达成如下协议:

乙方于1999年1月1日承包原民合村农场,至2029年到期,承包经每年为800元(捌佰元整)缴款方式是每年一缴,到现在为止共缴纳了四年的承包金(3200元,即1999年1月1日至XX年12月31日)。后因乙方经营不善, 无法缴纳承包款,未履行承包协议义务,现经甲乙双方协商:乙方违约,终止合同,所欠承包款不再追收。

此协议甲乙双方各持一份。

甲方: 乙方:

负责人:

年 月 日 年 月 日

篇三:承包合同丢了怎么办

篇一:购房合同丢失了怎么办

购房合同丢了怎么办,购房合同不见了怎么解决,如何重新补办购房合同,需要什么资料和步骤,本文为您解答购房合同丢失的处理办法。

购房者和开发商签订购房合同后,该合同就是证明购房者购买房屋的合法凭证。一份完整的购房合同共有四本:开发商二本,房管部门备案一本,购房者一本。如果购房者要办理银行按揭的话,购房者所有的那本合同要放在银行质押。开发商在办理房屋产权

证书时,需要将所有的四本合同拿到房管部门才能够办理产权证书,缺少任何一本都不行。所以购房者一定要妥善保管好自己的购房合同,如果丢失了,要及时采取相应的补救措施,而在不同的时期所采取的补救措施各不相同,大致可分为以下三种:

一、在购房合同没有做预售登记前,如果购房者丢失合同,只需将剩余的合同作废,和开发商重新签订一份合同。购房者需要支付的费用是一份合同的工本费,约二百元左右。

二、在购房合同做完预售登记,没开始办理银行按揭前,如果购房者丢失合同,所采取的措施是在报纸上刊登声明合同作废,到三个月期满后,拿着报纸去做预售登记的机关申请注销所签订的那份合同,然后和开发商重新签订一份合同,再去做预售登记。这期间购房者需要支付的有刊登声明的费用,合同的工本费,新合同的印花税。

三、在购房合同做完预售登记,已经办理银行按揭后,如果购房者丢失合同,除需要办理第二种情况所办理的手续外,购房者还要和办理贷款的银行签订一份变更协议,并将新的合同放在银行质押,因为原先的购房合同已经注销了,换成新的合同,也就是说购房者和银行所签的借款合同里的合同号已经发生变化了,尽管购房合同里面的内容没有变化,但依据《合同法》规定,该借款合同已经发生变更,所以需要和银行签变更协议。这期间购房者需要支付的费用和第二种情况基本相同。

此外,需要提醒购房者的是,在整个购房过程中,合同经常需要交接,而合同的丢失也并不都是发生在购房者身上,有些时候开发商、律师、银行由于过失也会出现丢失合同的情况。所以在交接合同时一定要求对方出具书面的凭证,以证明自己已经将合同交给对方。否则一旦发现丢失,大家互相推卸责任,最终吃亏的还是购房者。篇二:村委会单方撕毁承包合同,如何获得补偿?

安徽拆迁系列之:当事人状告村委会 获赔近80余万元

【案件概况】

李先生是安徽省蚌埠市a县b乡c村人,XX年李先生承包了村里的10亩低产田,与村委会签署了《承包合同》并一次性缴纳了30年的承包款。

XX年,李先生栽种果树,一年后,果树的成活率达到95%以上。同时,他又对原有的30年左右树龄的梨树、桃树、杏树、核桃树等600多棵大树进行修剪、嫁接改造。为此,李先生投入机械费、苗木费、雇用劳力费、化肥、浇水等款项万元。同年,李先生还在承包的部分土地里建造了鱼场,投资费用为12万元。李先生在承包的土地上总计投资高达20多万元。

XX年5月,安徽省蚌埠“花园国道”工程开工,c村村委会找李先生谈话,一是要解除他与c村委会的承包协议,二是给他补偿6万元。李先生向村委会工作人员询问国家征用土地的补偿标准,但对方答复说:“没有标准,没有文件,就这样赔偿解决。”

于是,通过四处打听,李先生找到了在拆迁领域口碑颇高的凯诺拆迁律师团,通过与贾启华律师及其律师团队的交谈,李先生发现这些律师确实非常专业,一针见血地就指出了村委会的违法性,将案件的难点和风险分析的也非常透彻,一番交谈之后,李先生已经下定决定要委托凯诺拆迁律师团来代理自己的案子了。

【办案掠影】

凯诺拆迁律师团介入本案后,决定由领军人贾启华律师、时祯奎律师具体负责此案。由于这

是一起典型的征地安置补偿纠纷,若想维权,最容易取得胜算的突破口便是征地行为的合法性问题。在详细地了解案情后,两位律师对安徽蚌埠征地行为的合法性产生了很大疑问。两位律师共草拟了12份政府信息公开申请书指导李先生分别向相关部门申请政府信息公开。 通过信息公开的信息两位律师了解到,花园国道共占用c村90亩,90亩补偿均实际已拨付到村委会账上,其中李先生的补偿款总计万元也已经拨付到村委会账上。

得知这一结果,两位律师让李先生主动找到c村村委会希望村委会能够将补偿款发放给李先生。但是c村委会代表公然声称:“万元全部到了村委会账上,之前答应给李先生给6万元已经不少了,还要咋的不管官司打到那里,输赢都不会再给他钱了,一分都不行!” 两位律师得知无和解的可能后立即向法院提起了诉讼,要求c村村委会返还李先生征地补偿款万元。法庭上经过两位律师的据理据争,村委会终于同意让法院帮助协调和解。最终,村委会同意如数发放给李先生征地补偿款万元,本案也以李先生撤诉结案。

【律师说法】

对于征地、拆迁行为,根据《土地管理法》和《城市房屋拆迁管理条例》的规定,政府有对相关信息进行公告、公示的职责和义务。《政府信息公开条例》

11、12条的规定对政府信息公开作出了更明确的规定:矛盾比较突出、公众反映强烈的征收或者征用土地、房屋拆迁及其补偿、补助费用的发放、使用,要求设区的市级人民政府、县级人民政府及其部门、乡(镇)人民政府主动予以重点公开。篇三:购房合同丢了怎么办_买房合同_买房全攻略 购房合同丢了怎么办啊

购房合同丢了怎么办?如果发生这样的事,要及时采取相应的补救措施,而在不同的时期所采取的补救措施各不相同,大致可 分为以下三种:

一.在购房合同没有做预售登记前,如果购房者丢失合同, 只需将剩余的合同 作废,和开发商重新签订一份合同,购房者需要支付的费用是一份合同的工本费, 约五十元左右。

二.在购房合同做完预售登记,没开始办理银行按揭前,如果购房者丢失合同, 所采取的措施是在报纸上刊登声明合同作废,到三个月期满后,拿着报纸去做预售 登记的机关申请注销所签订的那份合同,然后和开发商重新签订一份合同,再去做 预售登记。这期间购房者需要支付的有刊登声明的费用,合同的工本费,新合同的 印花税。

三.在购房合同做完预售登记,已经办理银行按揭后, 如果购房者丢失合同, 除需要办理第二种情况所办理的手续外,购房者还要和办理贷款的银行签订一份变 更协议,并将新的合同放在银行质押,因为原先的购房合同已经注销了,换成新的 合同,也就是说购房者和银行所签的借款合同里的购房合同的合同号已经发生变化 了,尽管购房合同里面的内容没有变化,但依据《合同法》规定,该借款合同已经 发生变更,所以需要和银行签变更协议。这期间购房者需要支付的费用和第二种情 况基本相同。

购房合同丢了怎么办,这个很是简单,意见如下:

如果是在购房合同没有做预售登记前丢失合同的,只需将剩余的合同作废,和开发商重新签订一份合同;如果是在购房合同做完预售登记,没有开始办理银行按揭前丢失的,应在报纸上刊登合同作废的声明,到期满后,拿着报纸去做预售登记的机关申请注销所签订的那份合同,然后和开发商重新签订一份合同,再去做预售登记;如果是在做完预售登记,已经办理好银行按揭手续后丢失的,则购房者除需要办理第二种情况所办理的手续外,还要和办理贷款的银行签订一份变更协议,并将新的合同放在银行,因为原先的购房合同已经注销了,要换成新的合同,也就是说,购房者和银行所签的借款合同里的合同号已经发生变化了,尽管购房合同里面的内容没有发生变化,但依据我国《合同法》的规定,该借款合同已经发生变更,所以需和银行签订变更合同。

一份完整的购房合同一般有四份:开发商两份,房管部门备案一份,购房者一份,但如果购房者要办理银行按揭的话,购房者所有的那份合同要放在银行里。购房者与开发商签订完购

房合同后,该合同就是证明购房者购买房屋的合法凭证,而开发商在办理房屋产权证时,需要将四份合同都拿到房管部门。因此,要妥善保管自己的购房合同,如果不小心丢失,一定要及时采取相应的补救措施。

购房合同丢了怎么办,其实还是有补救措施的

一般来讲,分两种情况:

第一,如果购买的是期房,并且没有办理房产登记的购买者可以到当地(县级以上)人民政府房地产管理部门和土地管理部门查询。根据我国《城市商品房销售管理办法》的规定,商品房预售,开发经营企业应当与承购人签订商品房预售合同,预售人应当在签约之日起30日内到上述两部门办理登记备案手续。如果购房者能及时办理产权登记,自然也就不必担心因丢失合同和收据所造成的不便。根据《城市房地产开发管理暂行办法》“预售的商品房由购买人在结算之日起30日内到县级以上房地产行政管理部门及土地管理部门办理房地产权属登记手续”。

第二,如果购买的是现房,应当针对房屋买卖合同,我国采取登记制度,即房屋买卖合同须办理房屋过户登记手续方为有效成立。未经登记的,法律不予保护。若能按照法律规定程序操作,就杜绝了因不慎丢失所带来的隐患。

篇四:承包合同终止

承包合同终止 甲方:

乙方:

经甲乙双方友好协商,将XX年3月13日承包租赁的黄岭岩花椒地,自从甲方郑安洪转租给乙方陈海云耕种,我乙方一直无经验培植好这花椒地,现造成很大损失,无法继续发展下去,经双方协商条例如下:

一、于XX年2月23日正式终止承包租赁合同。

二、甲乙双方无债权债务。

三、在我乙方承包过程中,修了临时房一套,现暂时给平永贵居住。如有特殊变动的情况下,由我乙方自行解决,与甲方无关。

四、本合同签字之日起,具有同等的法律效力。

五、本合同一式贰份,甲乙双方各执一份。

甲方:

乙方:

二O一三年月 日

篇五:协商解除承包经营协议书

协商解除承包经营合同书

甲方:

法定代表人:

电话:

乙方:

授权代理人:

身份证号:

电话:

经协商,双方同意解除茶楼承包经营合同,并达成一致意见,为明确责任,保障双方合法权益,特签定本协议,以资共同遵守:

一、乙方于XX年月 日前将茶楼,建筑面积为平方米,退回给甲方。

二、甲方向乙方支付提前解约违约金人民币 元。

三、甲方同意向乙方支付补偿金人民币 元,用于补偿乙方的损失。

四、乙方于XX年12月支付的中央空调保养费约人民币 元,由甲乙双方协商,甲方根据实际票据金额进行分摊元。

五、乙方添置2张全自动麻将桌和一台发电机,约人民币10,元,由甲方根据实际票据金额进行分摊 元。

六、乙方第一年承包经营期间(XX年6月1日——XX年5月31日)的费用280,元已经交清,乙方实际使用11个月,甲方同意退还一个月的承包经营费即人民币23,元。

七、乙方承包经营期间的水电费、物业服务费、垃圾费等所有费用,由乙方自行结清,并提供相应票据复印件。

八、甲乙双方根据《物资交接清单》,对物业、设备、用具等有关费用一次性交接完毕,上述物品在乙方使用过程中有损坏的,由甲方在乙方缴纳的押金(人民币50,元)中扣除。

九、乙方缴纳的押金(人民币50,元)扣除本协议第

七、八款下的费用后,仍有剩余的,由甲方于XX年月日前一次性全部无息退还;乙方缴纳的押金(人民币50,元)不足以抵扣本协议第

七、八款费用的,由乙方自行补足或者从甲方支付的补偿款、违约金和承包经营费中抵扣。

十、甲乙双方于XX年一次性结清所有款项,乙方搬离出茶楼,并将茶楼退还给甲方,承包经营合同于XX年 月日解除。

十一、承包经营合同解除后,双方再无任何纠葛。

二、本合同经双方盖章后生效,一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。 《物资交接清单》作为本合同附件,与本协议有同等效力。

(以下无正文)

甲方(盖章):_________ XX年____月____日

乙方(盖章):_________ XX年____月____日

篇六:承包合同解除法律建议书

某某公司承包经营合同

解除法律意见书

某某公司:

贵公司来函咨询,关于解除×年×月×日与另一公司签订的承包经营合同一事,我所律师经分析贵公司提供的承包合同和情况汇报等材料,结合相关法律法规提出以下法律意见:

一、贵公司解除承包经营合同需要承担的法律责任

若贵公司拟将承包的宾馆收回重建,从而需要解除×年×月×日签订的承包经营合同,按合同约定,且无其他特别事项时需承担以下两项法律责任。

根据双方签订的《承包经营合同》第十一条第二款规定:“甲方单方解除合同,除应全额收购乙方已投资形成的宾馆所有资产、设施外,并按年承包费的两倍赔偿乙方。”若贵公司解除合同,按合同约定,贵公司应当承担的违约责任有两项:(1)全额收购乙方投资的宾馆所有资产、设施。(2)两倍赔偿乙方年承包费。

二、如何减轻贵公司违约责任

违约责任的构成要件有二:(1)有违约行为;(2)无免责事由。前者称为违约责任的积极要件,后者称为违约责任的消极要件,这两个条件在当事人承担违约责任时缺一不可。

如果要减轻贵公司在解除合同后的违约责任,贵公司应证明另一公司在承包经营过程中也有违约行为。如承包方未按时缴纳承包费、未依约承担合同中约定员工的社保费和住房公积金、损害房屋及其附

属设施和未按照有关规定缴纳各项税费均构成违约。贵公司只要能证明承包方有以上违约行为,即可减轻贵公司的违约责任。

三、解除承包协议免除贵公司违约责任的可行性建议

如果贵公司需要与承包方另一公司解除该承包协议,但不承担违约责任应当具有免责事由。

免责事由也称免责条件,是指当事人对其违约行为免于承担违约责任的事由。合同法上的免责事由可分为两大类,即法定免责事由和约定免责事由。法定免责事由是指由法律直接规定、不需要当事人约定即可援用的免责事由,主要指不可抗力;约定免责事由是指当事人约定的免责条款。

法定免责事由中的不可抗力主要情形::(1)自然灾害,如台风、洪水、冰雹;(2)政府行为,如征收、征用;(3)社会异常事件,如罢工、骚乱。

根据相关情况汇总分析:1995年,承包宾馆所在地被确定为必需进行抗震加固的危房。XX年8月,承包宾馆被贵公司列入危房改造工作日程。贵公司若取得建筑行政主管部门危房强制拆除和危房改造行政审批文件,则证明国家行政部门认定该房屋已不具备出租条件,贵公司可以此为由解除合同。发生不可抗力,贵公司不必按照合同约定赔偿承包方,只需要在协商一致的情况下补偿承包方。如承包方不同意,贵公司也可提起诉讼请求法院解除该合同。

某某律师事务所 二〇一二年五月十二日

篇七:解除土地承包合同协议书

篇一:解除土地承包关系补偿协议书

解除土地承包关系补偿协议书

甲方:

乙方:

为了加快小城镇发展步伐,推进城市化进程,根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国土地承包法》等法律法规的规定,本着自愿、平等、有偿的原则,经甲乙双方友好协商,达成以下协议:

一、位置:

二、面积:

三、土地补偿标准:

四、土地补偿金额:

五、甲方在本协议签订之日起 日内全额支付乙方土地补偿款;甲方按实际土地面 积支付乙方补偿款后,自动收回该地块的使用权;

六、乙方收到甲方支付的补偿款之日起,不在享受该地块的使用权,不得对该地块的 使用权归属及其地上附着物提出异议;

七、甲乙双方必须严格按照协议内容执行,不得以任何理由违约。甲方必须在规定的

期限内全额支付乙方的补偿款,乙方不得以任何理由阻挠该地块的具体使用,若违约,违约方自行承担一切违约责任;

八、本协议自协议签订之日起生效,自补偿款到位之日起执行;

九、自本协议生效后,甲乙双方于 年 月签订的土地租赁协议自动解除;

十、本协议未尽事宜由双方协商解决;

十一、 本协议一式三份,张湾乡政府和甲乙双方各持一份。

甲方:(签章) 乙方:(签章)篇二:解除土地承包合同收回承包地通知书

解除土地承包合同收回承包地通知书 贾利平:

杨杖子村民委员会与你于1998年10月12日,签订的《土地承包合同》,在合同履行期间,做为承包人你多年不按合同约定向村委会缴纳承包费;并未经村委会同意非法转让土地,并非法改变土地农业用途;违背合同条款及法律明确规定,土地承包合同全部无法履行,做为承包方你已丧失土地经营能力,无法完成承包合同规定的义务,现发包方村民委员会,依法书面通知你:村委会与你于1998年10月12日签订的《土地承包合同》,依据合同第四条的明确规定,发包方有权收回承包土地予以解除。请你于接到本通知15日内,给予明确答复,无正当理由不予答复的,视同默认,本合同予以解除。发包方收回

17、75亩土地,另行发包。特此通知。

通知单位:

送达人:

XX年5月22日篇三:土地承包协议书

土地承包协议书

甲方:

主任:住址

乙方:

为了相应国家政策及县政府号召,调整产业结构增加农民收入,更好的使我村村民更早的脱贫致富,经甲乙双方本着互利互惠、合作共赢的原则,决定将本村 承包给乙方经营。经双方协商达成以下条款以致共同遵守:

一、承包范围

1、承包地域面积 亩。

四至:东至、西至 、南至 、北至 。

2、承包年限

承包协议为年, 年月日至年月日止。承包费总计 整。

3、付款方式为

自协议签订后一次性付清,(含其中一次性补偿毁掉原荒山杂树款)。

二、甲方权利与义务

1、甲方的义务

甲方在乙方承包期内必须保证乙方“水、电、路”三通,所租用土地适宜耕种,承包界限明确,协调周边关系,不准村民到乙方承包区域内砍伐、放牧等危害乙方利益的行为,协助办理相关手续,给乙方创造良好的投资环境。如因甲方原因给乙方造成经济损失,甲方负责赔偿乙方的损失。

2、如乙方在3年内未投入建设,甲方有权收回承包土地。

3、如出现政府征用甲方须赔偿乙方相应损失,并负责在原承包地周边提供相同面积的适宜耕种土地。

4、甲方需无偿提供,乙方平整土地用土。

三、乙方的义务与权利

1、乙方的义务

乙方必须守法经营,不能野蛮经营破坏生态环境。种植要规模,养殖要特色,雇佣工人四角台村民优先。

2、乙方的权利

乙方为了更快更好的发展,在承包期限内乙方自主决策项目经营方式,入股、承包等经营方式受法律保护,甲方不得干涉。

承包期满后乙方有优先承包权。如甲方不再承包给乙方,乙方所投入的设施、种植的树木由专业机构进行评估,由甲方或新承包方以现金形式一次性返还给乙方用以补偿乙方损失。

四、乙方因种植需架设管道从河中取水,甲方不得干涉及收取任何款项,发生纠纷由甲方负责解决。

五、乙方取得土地承包经营权后,只能用于国家法律、法规和政策允许的农业用途;在法律、法规和政策允许范围内,乙方拥有承包范围内的一切使用权,甲方不得干涉。

六、甲方同意乙方在不违反国家法律、行政法规强制性规定的前提下,可以自主采取转包、转让、出租等方式实现土地承包经营权流转。土地承包经营权流转取得的收入全部归乙方享有,甲方不得对此主张任何权利。

七、乙方在承包期内发生地至不明林权纠纷或其他纠纷、由甲方指明和处理。如发生盗窃,甲方必须协助乙方追查破案,查获后按规定给以罚款,由甲方负责追收罚款,除赔偿乙方所应得以外,全归甲方所有。

八、在本合同有效期间,甲乙任何一方不经对方书面同意,不得擅自变更或解除本合同。

九、本合同履行期间,不因下列情形发生改变,甲乙双方仍应按本合同书约定内容履行各自义务:

1、甲方或乙方的负责人、经办人变更;

2、甲乙双方名称改变;

3、甲方分离为两个或两个以上的村民委员会,或者甲方与其他村民委员会合并为一个村民委员会。

十、本协议一式三份具有同等法律效力。如有未尽事宜双方协商解决,协商补充协议与本协议具有同等法律效力。

甲方 乙方

上一篇:改造合同下一篇:无固定期限合同