第一篇：电缆工程承包合同
电缆工程承包合同
甲方：
乙方：
身份证号码：
为了顺利完成
的电缆铺设工程施工任务，甲、乙双方在平等、互惠、自愿的前提下协商达成如下协议：
一、 甲方将
的电缆铺设工程任务承包给乙方施工，甲方按合同支付劳务费给乙方。
二、 承包内容：施工图电缆管网工程所示全部内容，包含分接箱接线等，直至能够正常通电
三、 承包方式：乙方清包工形式(包括机械、工具)，甲方提供主材料
四、 工期：乙方必须按照甲方的进度要求进行组织施工，确保合同工期内顺利完工，如乙方未达到甲方的进度要求，甲方有权进行罚款，延期一天罚款200元计价方式：
五、 工程总价：总工程款40000元，包含图纸范围内所有内容，直至正常通电
六、工程款支付：
工程款做到专款专用，施工中乙方可预支工程款，工程竣工验收合格后，支付总工程款的95%，扣工程款的5%作为质量保证金，质量保证金在一年内无质量问题后支付给乙方。
七、甲方的责任：
1、提供施工图纸和施工总体计划及施工技术交底工作。
2、提供工程所用到的材料。材料供应及时，确保乙方的顺利施工。
八、乙方责任：
1、根据甲方的要求及时组织机械就位、组织班组按图纸施工，施工当中听从施工管理人员的管理安排，直到竣工验收合格。
2、负责场内施工场内电线架设等必要的临时设施建设和守护，
3、施工中用到的机械设备及工具均由乙方自带。
4、负责场内材料的装、运、卸和保护。
5、不准粗制烂造，不准偷工减料，也不得浪费材料，如出现浪费，按照建材价款的十倍罚款。
6、严格执行国家有关安全的法律、法规标准，加强对施工人员的安全教育，严格防范和杜绝各类事故的发生。乙方不落实安全施工措施或工人违规操作出现事故的，乙方自行承担经济责任。
九、工程质量
乙方必须严格按照设计图纸和施工规范进行施工，确保工程质量，如因乙方原因造成质量问题，返工到合格为止，由乙方承担材料、工期损失。
本合同一式两份双方各执一份，未尽事宜协商处理，签字起即日生效。
甲方代表(签字)：
乙方代表(签字)：
日
期： 2014年
月
日
日
期：2014年
月
日
第二篇：电缆工程劳务合同范本
导语：电缆工程劳务合同的功能大抵是确认双方的合作或交易关系，细化权利义务，提示和规避风险。如下为电缆工程劳务合同范本，仅供参考。
甲方： 乙方： 依部颁双方达成
据发的以《的权下中《利协
华人民共和国电缆工程劳务合同法》和国家工商行政管理局建设建筑工程施工条例》结合本工程具体情况，为明确、义务和责任，便于电缆工程劳务合同的实施，经双方协商一致，议，已兹共同遵守。
一、项目概况：
1、项目名称：交行发电机输送电缆敷设
2、项目内容及施工范围：
本项目要求首先将一段给食堂操作间供电的240后重新安装到发电机房然后再接到分行大楼配电缆的输送能力，然后再加装一路分行大楼配电房
2大约3180米左右的3*185+1*95mm电缆设备。施缆沟开挖，桥架排布安装，电缆敷设及转接，路熔接，调试，竣工资料提交等。
电房到工面缆，食内恢设以堂容复备加操涉，拆大作及电除电间电缆。
3、电缆工程劳务合同总造价：
本项目总造价为 元(大写： )
二、承建方式：
1、本项目采用包工包料，一次包死方式，在方案没有改变的情况下，总造价不发生任何变化。
2、乙方负责电缆设备、桥架施工工具，工具耗材及辅助材料等材料的采购及施工安装，甲方只负责现场协调监督及验收。
三、施工工期：
本项目工期为日历天数15天，现场满足施工条件、设备到场乙方进入工地施工之日起算，因乙方原因影响工期，工期不得顺延。
四、工程款支付：
合合方同方同同提总有签总供价权字价国款签生款家的字
效后，设备运抵现场经甲方验收后5日内甲方的40%( 元);工程竣工经甲方验收合格、税务部门正规发票后。甲方以转账方式支付乙55%，余下的5%作为保证金，一年后质保合格，人签字确认后，一周内付清。
支在方经付乙合甲
五、质量要求及验收：
1、乙方应严格按照国家所制定的相关电力安装施工规范及设计要求进行施工安装，并随时接受甲方对工程质量的检查和监督，如质量不符合要求，应及时返工，并承担返工费用。
2、项目所用设备及材料的质量必须为符合国家标准及设计要求的正规厂家产品.3、安装质量应达到国家或专业的质量检验评定标准的合格条件，并保证安装后达到甲方安全正常使用验收要求。如因所供设备、材料及安装不合格等因素所造成的损失，全部由乙方负责。
六、质保期：
该项目自竣工验收合格之日起质保期为壹年。
七、经济责任
1.乙方进场前，甲方提供现场施工条件，配合乙方施工并协调好现场各方关系。
2.自施工开始后，乙方不得对双方最终确认的设计做重大变动。根据现场实际情况需要进行变更时应征得甲方同意。
3.如发生变更，乙方须及时以书面形式向甲方提出更改意见，与甲方代表进行协商，甲方代表应在2日内给予明确答复。乙方没有得到甲方答复，不得进行更改。因甲方原因造成变更时应适当增加工程造价和工期给予相应顺延。
4.在施工期内，如遇不可抗拒的自然灾害造成工程损失由双方各自承担各自损失。
5.乙方应文明施工、安全生产，服从甲方现场指因乙方原因造成的工伤等事故或者财产损失。应承担发生的一切费用及法律责任。甲方不负责任责任。在施工中如果乙方对甲方原有设施设备造应照价赔偿或自行负责恢复原状。
挥由何成，事费损在故用害施责及，工任法乙中方律方
6.本工程质量保修期为一年，系统调试开通后如出现故障，乙方应在最快时间内(不超过2小时)响应及时解决故障,保修期内因甲方原因造成机器设备损失由甲方负责。
7.由于乙方原因造成工程延期，每延迟一日，乙方应向甲方支付违约金500元。其支付不解除乙方的施工责任，且电缆工程劳务合同施工工期保持不变，如为甲方原因，则工期顺延;如甲方未能按电缆工程劳务合同约定支付工程款，按以上同样金额向乙方支付违约金。
八、电缆工程劳务合同争议的解决办法：
本电缆工程劳务合同履行过程中，如果产生纠纷，双方协商解决，协商不成由当地具有权威的仲裁委员会裁决。裁决不成可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
九、本电缆工程劳务合同一式四份，双方各持二份，经双方签字盖章后生效。
甲方： 乙方： 河南省分行 法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： 电缆工程劳务合同签字日期：
第三篇：10KV电缆沟建筑安装工程承包合同
甲方：四川省仪陇县启明星水电建筑安装有限责任公司蓬安县2012年农
网改造升级工程10KV及以下配套项目部
乙方：四川省龙跃建设工程有限公司
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况
1、工程名称：河舒工业园及利溪10KV电缆沟建设。
2、工程地点：蓬安县河舒工业园110KV桂花变电站外。
3.工程范围和内容：新建电缆沟l60米。(详见图纸)
第二条工程期限
1.本工程合同总工期 60 天(从开工之日算起)。因遇人力不可抗拒的自然灾害(如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等)而影响工程进度.工期作相应顺延。
第三条工程合同总价
1.本工程合同总价为人民币230000元，人民币大写贰拾叁万元。
第四条材科、构配件供应
1.本工程所需的全部建筑材料、构配件等所有物资均由乙方提供：
2.本工程所需全部建筑材料、构配件等都应具有合格证书：如属不合格产品，检验费用由乙方负担。因乙方使用不合格建筑材科、构配件用于本工程引起的一切后果由乙方负责。
第五条工程质量和检查验收
1.乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方现场代表的监督检查。
2.乙方派同志为现场代表，乙方关键施工节点必须通过现场代
表的到场监督。
3.乙方确定的施工现场负责人、技术负责人及管理人员.必须以书面形式将其姓名、身份、所负责的工作通知甲方代表。
4.隐蔽工程由乙方自检后，填写《隐蔽工程验收单》通知甲方现场代表检查验收认可后.方可进行下一道工序施工。
5.工程竣工验收，应以施工图纸、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。
6.工程竣工后，乙方按规定整理提供完整的技术档案资料，经双方协商确定验收时间，由甲方组织有关单位进行竣工验收。交工验收中如发现有不符质量要求，需要返工的工程，由乙方负责修好再进行检验。
7.已竣工未验收工程，在交工前由乙方负责保管.甲方不得动用，若甲方已经使用，即视同交验。由于乙方原因。应交工验收而不交不验的工程，除按拖延工期条款处理外.并赔偿因此而造成的经济损失。
8.工程交工验收后，保修期为1年，保修证书在交工验收后由乙方填写交给甲方。由施工造成的工程质量问题.甲方应书面通知乙方并约定时问进行修理，在保修期内乙方拒不修理时，甲方可动用预留保修款请人修理，超支部分应由乙方负担。
第六条双方负责事项
1.甲方
(1)对工程进度、工程质量、隐蔽工程和合同执行进行监督检查：
(2)组织对工程的竣工验收，并按合同规定日期及时给付工程款。
2.乙方
(1)施工场地的平整、施工界区以内的用水、用电、道路和临时的施工： 青苗、树木的赔偿，障碍物的拆除(包括架空及隐蔽的)：
(2)编制施工组织设计(或施工方案)，施工总进度计划、材料设备、成 品、半成品等进场计划，隐蔽工程验收单等，并及时送甲方及有关单位：
(3)做好材料和构配件的采购、供应和管理;
(4)严格按照施工图与说明书进行施工，确保工程质量，按合同规定的时 间如期完工和交付;
(5)在合同规定的保修期内，对属于乙方责任的工作质量问题，负责无偿 修理。
第七条工程价款的支付与结算
1.工程完结经甲方验收合格后，付给乙方合同总价款的%，留%的价款作为质保金，待保修期满后余款一次性支付给乙方。
第八条争议的解决方式
合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决，协商不成可向工商局经济合同仲裁委员会申请仲裁，也可直接向蓬安县人民法院提起诉讼。
第九条本合同未尽事宜，由双方协商解决。
本合同经双方签字盖章后生效，至合同工程竣工交验，结清工程尾款，保修期满后自然失效。本合同一式四份，其中甲方三份、乙方执—份。
甲方(盖章)乙方(盖章)：
地址：地址：
代表人(签名)：代表人(签名)：
开户银行：开户银行：
账号：账号：
电话：电话：
日期：年月日日期：年月日
第四篇：春泽名园二期小区高压、低压电缆敷设及变配电工程合同
“春泽名园”(二期)小区高压、低压
电缆敷设及变配电所安装工程合同
一、合同双方
发包人：珠海市春泽元房地产开发有限公司(称甲方)
承包人：珠海电力建设工程有限公司(称乙方)
二、总则
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲、乙双方友好协商，甲方“春泽名园”(二期)小区高压、低压电缆敷设和变配电安装工程由乙方承包。乙方应按国家有关规范和当地电力部门有关规定进行安装、调试、验收，为明确双方的权利和义务，达成以下合同条款，共同遵守执行。
三、工程地点、范围及验收依据
1、工程地点：珠海市拱北夏湾昌平路。
2﹑工程范围：春泽名园(二期)变电所、发电机室及高、低压配电工程的安装和高、低压电缆的敷设施工。
⑴、变电所的安装;变电所内变压器5台、高压开关柜11台、低压开关柜 28台、发电机房内的低压开关柜9台及辅助设施，母线桥联络电缆等的设备安装工程及室内照明、消防器材(即灭火器配电房的配置)的材料采购和安装工程。
⑵、发电机室的安装;按发电机室的低压配电柜电施图进行设备(发电机组 除外)安装工程及室内照明，消防器材的采购和安装工程。
⑶、高压部分; 按春泽名园(二期)环网电缆施工图敷设高压电缆并引至高压柜。
⑷、低压部分;按0.4KV电缆路径施工图敷设电缆，变电所低压柜引出至每栋建筑配电箱(电表箱)的电缆敷设施工，34栋柴油发电机房至各备用电源箱的电缆敷设施工，二期各备用电源∏线箱至各栋梯间电梯双电源箱，备用电源至控制中心、水泵房双电源箱的电缆敷设。
⑸、协助甲方报建、图纸的送审，负责整体工程通过竣工验收。
⑹、负责高低压电缆、变电所工程的一次性验收，并取得供电局发出送电通 知。
3、验收依据：根据珠海电力设计院设计的春泽名园环网高压电缆施工图和珠海市建筑设计院设计的变配电房电施图和0.4KV电缆路径施工图和发电机室电施图的所有内容。乙方根据甲方提供的设计图纸的平面布置图及敷设结构图为施工依据并按验收规范验收，敷设电缆采用国标优质电缆产品(按设计图纸的型号、规格、品牌和报价内容提供)。
4、其他;
⑴、中标单位承担珠海市电力设计院的春泽名园环网电缆施工图设计费(即人民币壹万伍仟元整)。如甲方对工程须变更所需的变更设计费由甲方承担。
⑵、中标单位应按甲方要求对变电所电施图和0.4KV电缆路径施工图做部分修改和完善。
⑶、按乙方《工程预(结)算书》报价未报项目;① 高低压房10KV绝缘垫;② 10KV绝缘手套、靴各一付;③ 10KV验电笔一支;④ 电房常用工具箱一个;在 1
竣工验收时乙方应无偿提供。
四﹑合同价款和价款调整及付款方式
1﹑根据二期批出的供电方案已盖可施工图纸章为准，本项目工程采用包设备(甲供高、低压柜和变压器除外)、包人工、包材料、包质量、包安全、包工期、包验收合格、包税金及其费用等在内的包干方式承包，整个项目工程的总价为￥2230000.00元(大写人民币贰佰贰拾叁万元整)，如按设计图纸施工，则工程总造价不作任何调整。如甲方对材料和设备及工程需要变更可按甲方签证确认后增减工程造价。
2、合同价款的调整：施工中甲方需对原工程设计进行变更、调整所导致的合同价款的增加或减少，分别按甲方签证确认后实际增加或减少工程量调整，执行2002年广东省新定额，信息价执行珠海市工程造价信息2003年第七期，造价下浮10%，在工程结算中加入或扣除。
3付款方式：
⑴、合同签订后十日内预付贰拾万元整作为设备材料备用款，主要设备(高、低压电缆及线管等)材料进场并经甲方验货签字后十天内付该批设备及材料款的70﹪，设备安装工程全部完成十日内付款至工程总造价(预付款在内)的80﹪，乙方按合同内容的工程全部完工办理完竣工验收、正式送电手续、向甲方移交工程竣工资料三套应符合珠海市供电部门有关要求的承装项目全部有关资料并办理完毕竣工结算后20天内，甲方支付乙方工程款至结算工程总造价的95%。
⑵、留5﹪作质保金，一年保质期满无质量问题即付清，工程总造价的税金
5.4﹪从乙方总工程款扣出，由甲方代扣代缴，甲方出具代缴税款发票联，付款方式按合同指定帐号支付。
五、合同工期和违约责任及验收标准
1﹑按甲方工地施工进度要求分期分段施工，自现场符合施工条件乙方必须按甲方及监理审定施工计划进度表要求完成日内完成。开工日期：2004年1月5日至2004年月日竣工(竣工日期由甲方电气工程师书面通知)。
2、违约责任：
⑴、因乙方原因迟延竣工验收(不可抗力、由于土建及其它项目交叉作业，工程量增加，设计变更及甲方原因，经甲方负责人同意并用书面形式签证同意推延除外)，则每延误一天，乙方按总造价的1﹪向甲方赔偿延误损失，甲方有权从乙方工程款中扣除，若甲方未按合同约定时间付款而造成工期延期，则每延误一天，甲方按应付款的1%向乙方赔偿延误损失。
⑵、如乙方未能按国家规范和设计要求施工，乙方应无条件整改，乙方未能按期整改或整改后仍然达不到设计要求和质量标准，甲方有权令乙方退场并解除本合同的履行;乙方应按本工程总造价的10%作为违约金赔偿给甲方，以承担甲方由此造成的工期和经济损失。
⑶、如乙方工期推延超过十天，甲方有权解除本合同的履行，
⑷、当双方对工程质量有争议时，由珠海市政府工程质量检测机构鉴定。鉴定所需的费用及损失由责任方承担。双方均有责任时根据其责任大小分别承担相应损失。
⑸、工程正式移交给甲方前，由乙方负责采取措施保护施工成品或半成品，乙方任何成品或半成品的损坏由乙方自行负责，在此期间如甲方需要投入使用须征求乙方同意，即作已验收处理。如有工程质量问题，乙方负责解决。
⑹、工程具备竣工验收条件时，乙方按国家和珠海市有关规定向甲方提供完整工程资料。甲方收到相关资料后，组织有关部门进行验收，五天内批准或提出整
改意见，乙方按要求整改，并承担其费用。
⑺、部分项目期间验收达不到质量标准时，甲方可拒付工程款，待整改达到质量标准后，甲方再支付工程款。
3、验收标准：
⑴、工程必须严格按照施工图纸和甲方确认的设计变更通知单进行施工。必须符合国家或行业的质量检验评定标准和《建筑安装工程质量检验评定统一标准》和《民用建筑电气设计规范》。符合行业的质量合格标准，争创优良标准，如验收不合格，乙方必须返工、必须整改达到质量合格标准。
⑵、乙方采购的材料和设备必须符合投标报价明细的品牌、型号与质量标准，不能以劣代优，如材料和设备达不到国家标准，乙方必须返工、整改达到约定的质量标准。
⑶、隐蔽工程应通知甲方指定人员跟踪验收，在施工期间的验收办法，即先由乙方进行自验，乙方做好验收记录后，双方在验收记录上签字，乙方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，修改后重新验收。
⑷、乙方在施工期间，应和土建施工方及其它相关各方互相配合，因乙方原因导致其它各方产品受损或变形，乙方必须补修恢复原形，以上由此造成的损失和一切经济及法律责任均由乙方负责。
⑸、根据国家的有关规定，质量保证期：高压、低压电缆敷设和变配电工程实行保修期为一年，自工程竣工验收合格运行之日起计算。乙方负责一年内的免费维修。
六、各方责任
1﹑甲方责任：
⑴、负责协助乙方办理报建、报批和报装等有关手续，并在施工期间的协调管理工作;
⑵、按合同条款支付工程进度款;
⑶、并组织设计与施工单位进行工程设计交底，负责检查和验收安装和施工项目的质量并需整改的提出整改意见，
⑷、组织施工协调会，及时签发工程指令及工程洽商函，
⑸、负责提供施工场地、材料场地和施工用水、用电、保证正常施工(水电费由乙方负责，乙方交付一定数量押金，按乙方所接水、电表计量);
⑹、委派 张建设 为工地代表与乙方联系工作，凡变更部分验收均以书面形式作为验收依据。
2﹑乙方责任：
⑴、负责办理该工程报建、报装及验收交工等有关手续，负责电度计量送审并交咨询服务部做预算，开工前乙方应将主要负责人名单及安装进度、施工组织设计方案、施工组织措施交给甲方，委派 伍炎岳 为工地代表与甲方联系
⑵、服从甲方及监理单位驻工地代表的监督和管理，合理组织人力、物力按期优质完成合同内容的全部工程施工，做好施工图纸、技术交底及会审纪录，严格按照设计图纸、预算书的内容及施工技术规范精心组织文明施工，要求工程达到“优良”标准;
⑶、对施工中甲方提出的问题和提出的整改意见，必须在规定时间内整改完善并报甲方验收;
⑷、及时向甲方报送工程进度，隐蔽工程必须经甲方工地代表或监理单位做好记录作为验收依据;
⑸、乙方食宿自理，工地现场不提供住宿。
⑹、未经甲方许可，不得将该工程转包给它人。若乙方私自转包，甲方有权
解除本合同，
⑺、遵守珠海市有关部门对施工现场交通和施工噪音及文明施工等的管理规定，做好施工安全措施，在施工中乙方出现的质量问题或安全事故均由乙方承担;
⑻、工程结束后，乙方必须符合珠海市档案馆有关要求移交竣工资料及主设备部件的原厂说明书及有关技术资料给甲方存档。
七、材料设备的供应
1、材料设备的采购，分别按甲方提供的施工图纸、变更通知单及工程量报价清单等的全部内容由乙方自行采购(甲方提供指定的材料设备除外)。
2、乙方自行采购的材料设备等必须符合设计要求并必须有出厂合格证，经甲方和监理单位认可签证确认同意后，分别封样按样品进行采购。否则视为该项目不涉及合同价款之内，乙方应无条件更换不符合设计要求的材料和设备，必要时应予以返工，由此造成的损失均由乙方负责。
3、特殊、缺项、稀少等项目材料设备，分别由甲、乙双方确认后，按确定方案价由乙自行采购。
4、为了工程能保质保量地完成和提高经济效益，甲方有权指定厂家。品种、品牌等材料和设备由乙方采购或甲方自购，由此发生的材料设备价差的增加或减少，分别按双方确定价格进行调整。
八、工人工资
乙方应保证按月足额发放工人工资，不得拖欠，如发生拖欠工人工资，甲方有权采取必要的适当措施。
九、维修服务
自工程验收合格之日起，乙方指定专业技术人员服务负责保修，在保修期内因施工质量原因导致的缺陷、损坏、性能失误等，乙方技术人员应在三小时内必须赶到现场予以解决，确保用电安全正常。否则，如由甲方自行解决，费用从乙方质保金内扣除。
十﹑合同履行
本合同由双方协商制订，双方必须严格遵守执行，未尽事宜应协商解决，协商不成须向甲方所在地人民法院诉讼，费用均由败诉方负担。
十一﹑合同及附件
设计图纸和报价内容作为合同附件，具有同等法律效力，本合同一式六份。甲﹑乙双方各执三份，自签字盖章之日起生效，保修期满价款结清合同自然失效。
甲方(签章)：乙方(签章)：
珠海市春泽元房地产开发有限公司珠海电力建设工程有限公司
签约代表(签名)：签约代表(签名)：
电话：812756
8、8127598电话：22286
36、2151565
开户行：珠海建设银行银行紫荆办
帐号：440646136012610059951
日期：2003年11月日日期：2003年11月日
第五篇：电缆抢修施工合同
安装工程施工合同
一、工程施工合同订立单位： 建设单位： (以下简称甲方) 施工单位： (以下简称乙方) 根据工程需要，甲方将警犬基地电缆事故处理工程委托乙方施工，为明确责任，相互配合，确保工程履约，经双方协商，达成如下合同条款：
二、工程名称及地点： 工程名称： 电缆事故处理 工程地点：
三、工程施工范围及承包方式： 工程施工范围：按照甲方指定的施工范围 承包方式：包工包料(一次性包死)
四、工程质量要求：
1、乙方要严格执行相关国家颁布的施工及验收规范及工程质量标准。
2、工程施工完毕验收通过，达到合格标准。
五、工程造价： 工程总价款为人民币：贰拾贰万捌仟捌佰零捌元零角捌分(228808.08元)，含税金。
六、工期： 工程若遇不可抗力等其它因素影响，工期合理顺延。
七、付款方式： 合同生效后，乙方应立即组织施工抢修;工程验收合格并停电接火后七日内一次性付清。
八、甲乙双方的职责：
1、甲方负责协调周边关系，确保工程顺利实施。
2、乙方负责工程施工，并按照有关规定做好安全防护工作，对施工中出现的一切安全、质量事故负责，甲方不承担任何安全责任。
九、合同纠纷： 在合同执行期间，如出现纠纷时，应本着公平合理的原则协商予以解决。
十、其它; 本合同一式四份，甲方执三份，乙方执一份，具有同等法律效力。本合同自签字盖章时生效，工程验收合格，工程款付清，本合同自然失效。 甲方： 乙方： 代表人(签字)： 代表人(签字)： 日 期：