一建建筑真题范文第1篇
A.1.0m B.1.1m C1.2m D.1.3m
2. 直接接触土体浇筑的普通钢筋混凝土构件. 其混凝土保护层厚度不应小于(C )
A.50mm B.60mm C.70mm D.80mm
3. 装饰施工中，需在承重结构上开洞凿孔.应经相关单位书面许可其单位是( B )
A. 原建设单位 B.原设计单位 C.原监理单位 D.原施工单位
4. 关于粉煤灰水泥主要特征的说法，正确的是( A )
A. 水化热较小 B.抗冻性好 C.干缩性较大 D.早期强度高
5. HRB400E钢筋应满足最大力下总伸长不小于( D )
A.6% B.7% C.8% D.9%
6. 用于承重的双排孔轻集料混凝土砌块砌体的抠门空洞率不应大于( C )
A.25% B.30% C.35% D.40%
7. 木材的变形在各个方向不同，下列表述中正确的是(A )
A. 顺纹方向最小，径向较大，弦向最大 B .顺纹方向最小，弦上较大，径向最大 C. 径向最小，顺纹方向较大，弦向最大 D. 径向最小，弦向较大，顺纹方向最大
8为设计提供依据的实验桩检测，主要确定( D )
A.单桩承载力 B.桩身混凝土强度 C.桩身完整性 D.单桩极限承载力
9关于大体积混凝土浇筑说法，正确的是( B )
A.宜沿短边方向进行 B.可多点同时浇筑 C.以从高处开始 D.应采用平板振捣器振捣 10.关于预应力工程施工的说法，正确的是(D) A.都使用台座
B.都预留预应力孔道 C.都采用放张工艺
D.都使用张拉设备
11.关于砌体结构施工的说法，正确的是(C) A在干热条件砌筑时，应选用较小稠度的砂浆 B.机械搅拌砂浆时，搅拌时间自开始投料时算起 C.砖柱不得采用包心砌法砌筑
D.先砌砖墙，后绑构造柱钢筋，最后浇筑混凝土
12.下列属于产生焊缝固体夹渣缺陷主要原因的是(C) A.焊缝布置不当
B.焊前未预热
C.焊接电流大小
D.焊条未烘烤
13.预测混凝土板水平运输时，叠放不宜超过(D) A. 3层
B.4层
C.5层
D.6层
14.地下室外墙卷材防水层施工做法中，正确的是(A) A.卷材防水层铺设在外墙的迎水面上 B.卷材防水层铺设在外墙的背水面上 C.外墙外侧卷材采用空铺法
D.铺贴双层卷材时，两层卷材互相垂直
15.关于屋面涂膜防水层施工工艺的说法，正确的是(B) A.水乳型防水涂料宜选用刮涂施工 B.反应固化型防水涂料选用喷涂施工 C.聚合物水泥防水涂料宜选用滚涂施工 D.热熔型防水涂料宜选用喷涂施工
16.下列板材内隔墙施工工艺顺序中，正确的是(A) A.基层处理→放线→安装卡件→安装隔墙板→板缝处理 B.放线→基层处理→安装卡件→安装隔墙板→板缝处理 C.基础处理→放线→安装隔墙板→安装卡件→板缝处理 D.放线→基层处理→安装隔墙板→安装卡件→板缝处理 17.关于施工现场临时用电管理的说法，正确的是(A) A.现场电工必须经相关部门考核合格后，持证上岗 B.用电设备拆除时，可由安全员完成
C.用电设备总容量在50KW及以上的，应制定用电防水措施 D.装饰装修阶段用电参照用电组织设计执行
18.根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2013]44号)规定，一下费用属于规费与的是(B)
A.印花税 B.工程排污费 C.工会经费 D.检验试验费 19.施工组织总设计应由(C)技术负责人审批
A.建设单位B.监理单位C.总承包单位D.项目经理部 20.建筑节能工程应按照(B)进行验收。
A.单位工程B.分部工程C.子分部工程D.分享工程
二、多项选择题
21.下列空间可不计入建筑层数的有(ABDE)
A.室内顶板面高出室外设计地面1.2m的半地下室 B.设在建筑底部室内高度2.0m的自行车库 C.设在建筑底部内高度2.5m的敞开空间 D.建筑屋顶突出的局部设备用房 E.建筑屋顶出屋面的楼梯间
22.楼地面应满足的功能有(ABCD)
A.平整B.耐磨C.防滑D.易于清洁E经济
23.下列防火门构造的基本要求中，正确的有(CDE) A.甲级防火门耐火极限应为1.0h B.向内开启
C.关闭后应能从内外两侧手动开启 D.具有自行关闭功能 E.开启后、门扇不应跨越变形缝
24.涂饰施工中必须使用耐水腻子的部分有(ABE) A.卫生间B.厨房C.卧室D.客厅E地下室
25.关于剪力墙结构优点的说法，正确的是有(BC) A.结构自重大 B.水平荷载作用下侧移小 C.侧向刚度大 D.间距小 E平面布置灵活
26.下列属于钢材工艺性能的有(BD)
A.冲击性能B.弯曲性能C.疲劳性能D.焊接性能E拉伸性能 27.影响混凝土拌合物和易性的主要因素包括(BCDE) A.强度 B.组成材料的性质 C.砂率 D.单位体积用水量 E时间和温度
28.民用建筑上部结构沉降观测点宜布置在(ABC) A.建筑四角 B.核心筒四角 C.大转角处 D.基础梁上 E高低层交接处
29.幕墙工程中，后置埋件的验收要点有(ACDE) A.锚板和锚栓的材质 B.锚板的位移 C后置埋件的规格D.锚件埋置深度 E化学锚栓的锚固胶
30. 下列属于建筑信息模型(BIM)元素信息中几何信息的有(BE) A. 材料和材质 B.尺寸 B. C.规格型号 D.性能技术参数 C. E空间拓扑关系
三实物操作和案例分析题
(一)
背景资料
一建筑施工场地，东西长110m,南北宽70m。拟建建筑物首层平面80m*40m,地下2层，地上6/20层，檐口高26/68m.建筑面积约48000m²。施工场地部分临时设施平面布置示意图见图1.图中布置施工临时设施有：现场办公室，木工加工及堆场，钢筋加工及堆场，油漆库房，塔吊，施工电梯，物料提升机，混凝土地泵，大门及围墙，车辆冲洗池(图中未显示的设施均视为符合要求)。
图1：部分临时设施平面布置示意图(单位：m) 问题
1.写出图1中临时设施编号所处位置最宜布置的临时设施名称(如⑨ 大门与围墙)
2. 简单说明布置理由
3. 施工现场安全文明施工宣传方式有哪些?
案例分析(二) 背景资料 某高校图书馆工程，地下二层，地上五层,建筑面积约35000m²现浇钢筋混凝土框架结构，部分屋面为正向抽空四角锥网架结构，施工单位与建设单位签订了施工总承包合同，合同工期为21个月。
在工程开工前，施工单位按照收集依据、划分施工过程(段)计算劳动量、优化并绘制正式进度计划图等步骤编制了施工进度计划，并通过了总监理工程师的审查与确认，项目部在开工后进行了进度检查，发现施工进度拖延，其部分检查结果如图2所示。
项目部为优化工期，通过改进装饰装修施工工艺，使其作业时间缩短为4个月,据此调整的进度计划通过了总监理工程师的确认。
项目部计划采用高空散装法施工屋面网架，监理工程师审查时认为高空散装法施工高空作业多、安全隐患大，建议修改为采用分条安装法施工。
管道安装按照计划进度完成后,因甲供电缆电线未按计划进场,导致电缆电线安装工程最早开始时间推迟了1个月,施工单位按规定提出索赔工期1个月。
问题：
1.单位工程进度计划编制步骤还应包括哪些内容? 2.图2中，工程总工期是多少?管道安装的总时差和自由时差分别是多少?除工期优化外度网络计划的优化目标还有哪些? 3.监理工程师的建议是否合理?网架安装方法还有哪些?网架高空散装法施工的特点还有哪些? 4.施工单位提出的工期索赔是否成立?并说明理由。 参考答案：
1、还应包括的内容：
确定施工顺序;计算工程量;计算劳动量或机械台班需用量; 确定持续时间;绘制可行的施工进度计划图。 参见书本1A422021 施工进度计划编制P223
2、(1)工程总工期:22个月理由:计划工期23个月,项目部为优化工期通过改进装饰装 修施工工艺使其作业时间缩短为4个月并通过总监理工程师的确认,因此为22个月 2个月,自由时差是:0个月。
(3)除工期优化外进度网络计划的优化目标还有资源优化、费用优化。 参见1A422012 P218
3、(1)监理工程师建议是合理的,理由:本题中写明“部分屋面为正向抽空四角锥网架结构,分条安装法施工适用于分割后刚度和受力状况改变较小的网架，如正向抽空四角锥网架等。
(2)网架安装方法还有:滑移法、整体吊装法、整体提升法、整体顶升法。
(3)网架高空散装法施工的特点还有:A、脚手架用量大;B、工期较长;C、需占建筑物场内用地;E、技术上有一定难度。
4、否,施工单位提出的工期索赔不成立。理由:甲供电缆电线未按计划进场,导致电缆电线安装工程虽是甲方责任,但电缆电线安装工程有3个月的总时差和3个月的自由时差最早开始时间推迟了1个月,并未对施工单位工期造成影响。
案例分析(三) 背景资料
某新建高层住宅工程建筑面积16000m²，地下一层，地上十二层，二层以下为现浇钢筋混凝土结构,二层以上为装配式混凝土结构,预制墙板钢筋采用套筒灌浆连接施工工艺。
施工总承包合同签订后,施工单位项目经理遵循项目质量管理程序,按照质量管理PDCA循环工作方法持续改进质量工作。
监理工程师在检査土方回填施工时发现:回填土料混有建筑垃圾;土料铺填厚度大于400mm;采用振动压实机压实2遍成活;每天将回填2-3层的环刀法取的土样统送检测单位检测压实系数。对此提出整改要求。
"后浇带施工专项方案″中确定∶模板独立支设;剔除模板用钢丝网;因设计无要求,基础底板后浇带10d后封闭等。
监理工程师在检査第4层外墙板安装质量时发现:钢筋套筒连接灌浆满足规范要求;留置了3组边长为70.7mm的立方体灌浆料标准养护试件;留置了1组边长70.7mm的立方体坐浆料标准养护试件;施工单位选取第4层外墙板竖缝两侧11mm的部位在现场进行水试验，对此要求整改。
1.写出PDCA工作方法内容;其中“A”的工作内容有哪些? 2.指出土方回填施工中的不妥之处?并写出正确做法。
3.指出“后浇带专项方案”中的不妥之处?写出后浇带混凝土施工的主要技术措施。
4.指出第4层外墙板施工中的不妥之处?并写出正确做法。装配式混凝土构**钢筋套筒连接灌浆质量要求有哪些?
案例分析
(四)
背景资料
某开发商拟建一城市综合体项目,预计总投资十五亿元。发包方式采用施工总承包,施工单位承担部分垫资,按月度实际完成工作量的75%支付工程款,工程质量为合格，保修金为3%，合同总工期为32个月。
某总包单位对该开发商社会信誉,偿债备付率、利息备付率等偿债能力及其他情况进行了尽职调查。中标后,双方依据《建设工程工程昰清单计价规范》GB50500-2013,对工程量清单编制方法等强制性规定进行了确认,对工程造价进行了全面审核。最终确定有关费用如下:分部分项工程费82000.00万元,措施费20500.00万元,其他项目费12800.00万元,暂列金额8200.00万元,规费2470.00万元,税金3750.00万元。双方依据《建设工程施工合同(示范文本》GF-2017-0201签订了工程施工总承包合同。
项目部对基坑围护提出了三个方案:A方案成本为8750.00万元,功能系数为0.33:B方案成本为8640.00万元,功能系数为0.35;C方案成本为8525.00万元,功能系数为0.32。最终运用价值工程方法确定了实施方案。
竣工结算时,总包单位提出索赔事项如下：
1、特大暴雨造成停工7天,开发商要求总包单位安排20人留守现场照管工地,发生费用5.60万元。
2、本工程设计采用了某种新材料,总包单位为此支付给检测单位检验试验费4.60万元,要求开发商承担。
3、工程主体完工3个月后总包单位为配合开发商自行发包的燃气等专业工程施工,脚手架留置比计划延长2个月拆除。为此要求开发商支付2个月脚手架租赁费68.00万元。
4、总包单位要求开发商按照银行同期同类贷款利率,支付垫资利息1142.00万元。 问题
1.偿债能力评价还包括哪些指标? 2.对总包合同实施管理的原则有哪些? 3.计算本工程签约合同价(单位万元,保留2位小数)。双方在工程量清单计价管理中应遵守的强制性规定还有那些? 4.列式计算三个基坑维护方案的成本系数、价值系数(保留小数点后3位),并确定选择哪个方案。
5.总包单位提出的索赔是否成立?并说明理由。
案例分析(五) 背景资料
一新建工程，地下二层，地上二十层，高度70m，建筑面积40000m²，标准层平面为40m×40m。项目部根据施工条件和需求，按照施工机械设备选择的经济性等原则,采用单位工程量成本比较法选择确定了塔吊型号。施工总承包单位根据项目部制定的安全技术措施、安全评价等安全管理内容提取了项目安全生产费用。
(施工前)
施工中,项目部技术负责人组织编写了项目检测试验计划，内容包括试验项目名称、计划试验时间等,报项目经理审批同意后实施。(施工单位技术的负责人审核签字、报总监批准后实施)(试验参数、试样规格、代表批量、施工部位)
项目部在“X工程施工组织设计”中制定了临边作业、禁登与悬空作业等高处作业项目安全技术措施。在“绿色施工专项方案”的节能与能源利用中,分别设定了生产等用电项的控制指标,规定了包括分区计量等定期管理要求,制定了指标控制预防与纠正措施。 在一次塔吊起吊荷载达到其额定起重星95%的起吊作业中,安全人员让操作人员先将重物吊起离地面15cm，然后对重物的平稳性,设备和绑扎等各项内容进行了检查,确认安全后同意其继续起吊作业。
在建工程施工防火技术方案”中,对已完成结构施工楼层的消防设施平面布置设计见图5。图中立管设计参数为：消防用水量15L/s水流速ⅰ=1.5m/S;消防箱包括消防水枪、水带与软管。监理工程师按照《建筑工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011)提出了整改要求。
图5:标准层临时消防设施布置示意图 问题
1.施工机械设备选择的原则和方法分别还有哪些?当塔吊起重荷载达到额定起重量90%以上对起重设备和重物的检查项目有哪些?
经济性、完全性、适应性、稳定性、高效性
起重机稳定性、制动器可靠性、绑扎牢固性、重物平稳性
2.安全生产费用还应包括哪些内容?需要在施工组织设计中制定安全技术措施的高处作业项还有哪些?
劳保保护、安全教育培训、应急准备、必要的安全监测、监测评价等费用 临边、攀登、悬空、洞口作业、操作平台、交叉作业及安全防护搭设
3.支出项目检测试验计划管理中的不妥之处,并说明理由。施工检测试验计划内容还有哪些?
4.节能与能源利用管理中,应分别对哪些用电项设定控制指标?对控制指标定期管理的内容有哪些?
现场分别设定、生产、生活、办公、施工设备的用点控制指标 定期进行计量、核算、对比分析、并有预防和纠正措施。 5.指出图5中的不妥之处,并说明理由。 1)、一根立管不妥
正确做法：消防竖管的设置应满足消防人员的操作习惯、不少于2根。 2)、管径DN100不妥 Π*1/4*d.v*1000=Q D=(4q/πv1000)=113mm>100mm 3)各结构层均应设置室内消火栓接口及消防软管接口，应设置在位置明显且易于操作的部位。
4)在消火栓接口的前端设置截止阀。 5)消火栓接口的间距，高层建筑不大于30m. 6)消防箱应置在在每层楼梯处，且每个点设置点不少于2套。
一建建筑真题范文第2篇
一、单项选择题
1.根据《绿色施工导则》，处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用( )作为混凝土搅拌用水、养护用水、冲洗用水和部分生活用水。
A.地下水
B.市政自来水
C.雨水
D.中水
【参考答案】A P199
2.根据《建设工程安全生产管理条例》，注册执业人员未执行工程建设强制性标准的，可责令其停止执业( )
A.1个月以上3个月以下
B.3个月以上1年以下
C.3个月以上2年以下
D.6个月以上1年以下
【参考答案】B P227
3.某施工企业承揽拆除旧体育馆工程，作业过程中，体育馆屋顶突然坍塌，压死2人，重伤11人，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故属于( )。
A.特别重点事故
B.重大事故
C.一般事故
D.较大事故
【参考答案】D P249
4.根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》，项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的( )。
A.80%
B.70%
C.60%
D.50%
【参考答案】A P219
5.根据《建设工程安全生产管理条例》，出租单位在签订机械设备租赁合同时，应当出具( )。
A.购货发票
B.检测合格证明
C.产品使用说明书
D.相应的图片
【参考答案】B P265
6.关于在文物保护单位保护范围和建设控制地带内从事建设活动的说法，正确的是( )。
A.文物保护单位的保护范围内及其周边的一定区域不得进行爆破作业
B.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作业，必须经国务院批准
C.因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行爆破作业的，应经核定公布该文物保护单位的人民政府批准
D.在省、自治区、直辖市重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作业的，必须经国务院文物行政部门批准
【参考答案】C P207
7.某告诉公路项目进行招标，开标后允许( )。
A.评标委员会要求投标人以书面形式澄清含义不明确的内容
B.投标人再增加优惠条件
C.投标人撤销投标文件
D.招标人更改招标文件中说明的评标定标办法
【参考答案】A P87
8.根据《水污染防治法》，企业事业单位发生事故或者其他突发性事件，造成或者可能造成水污染事故的，应当立即启动本单位的应急预案，采取应急措施，并向( )的县级以上地方人民政府或者环境保护主管部门报告。
A.单位所在地
B.污染影响地
C.单位等级地
D.事故发生地
【参考答案】D P189
9.根据《合同法》，债权人将合同中的权利转让给第三人的，( )。
A.需经债务人同意，且需办理公证手续
B.无需经债务人同意，也不必通知债务人
C.无需债务人同意，但需办理公证手续
D.无需债务人同意，但需通知债务人
【参考答案】D P133
10.下列知识产权法保护对象中，属于专利法保护对象的是( )。
A.施工企业研发的新技术
B.施工企业研发的计价软件
C.施工企业编制的投标文件
D.监理企业编制的监理大纲
【参考答案】A 11.某建设工程施工合同约定工程开工、竣工日期分别为2013年3月1日和2014年10月1日，2014年10月20日工程实际竣工。由于发包人未按约定支付工程款，承包人欲行使工程价款优先受偿权，其最迟必须在( )前行使。
A.2013年9月1日
B.2015年4月1日
C.2015年4月20日
D.2015年10月20日
【参考答案】C P126
12.根据《安全生产事故报告和调查处理条例》，建筑工地事故发生后，事故现场有关人员应当立即向( )报告。
A.业主单位负责人
B.事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门
C.事故发生地省级以上人民政府安全生产监督管理部门
D.本单位负责人
【参考答案】D P252
13.甲公司将施工机械借给乙公司使用，乙公司在甲公司不知情的情况下将该施工机械卖给知悉上述情况的丙公司，关于乙、丙公司之间施工机械买卖合同效力的说法，正确的是( )。
A.有效
B.可变更或撤销
C.无效
D.效力待定
【参考答案】D
14.关于租赁合同的说法，正确的是( )。
A.租赁期限超过20年的，超过部分无效
B.租赁期限超过6个月的，可以采用书面形式
C.租赁合同应当采用书面形式，当事人未采用的，视为租赁合同未生效
D.租赁物在租赁期间发生所有权变动的，租赁合同解除
【参考答案】A
15.关于物权保护的说法，正确的是( )。
A.物权受到侵害的，权利人不能通过和解方式解决
B.侵害物权造成权利人损害的，权利人既可以请求损害赔偿，也可请求承担其他民事责任
C.侵华物权的，承担民事责任后，不再承担行政责任
D.物权的归属、内容发生争议的，利害关系人应当请求返还原物
【参考答案】B P22
16.依法必须招标的建设项目，招标人应当自确定中标人之日起( )日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报考。
A.15 B.20 C.30 D.60
【参考答案】A
17.某建设单位于2014年2月1日领取施工许可证，由于某种原因工程未能按期开工，该建设单位按照《建筑法》规定向发证机关申请延期，该工程最迟应当在( )开工。
A.2014年3月1日
B.2014年5月1日
C.2014年8月1日
D.2014年11月1日
【参考答案】D
18.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应由( )组织。
A.施工单位
B.监理单位
C.设计单位
D.建设单位
【参考答案】D
19.根据《建设工程安全生产管理条例》，国家对严重危及施工安全的工艺、设备、材料实行淘汰制度，具体目录由( )制定并公布。
A.国务院建设行政主管部门
B.国务院建设行政主管部门会同国务院其他有关部门
C.省级以上人民政府建设行政主管部门
D.国务院发展与改革委员会会同国务院其他有关部门
【参考答案】B P268
20.根据《房屋建筑工程和市政机场设施工程实行见证取样和送检的规定》，下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检的是( )。
A.用于承重结构的混凝土试块
B.用于墙体混凝土使用的掺加剂
C.用于砌筑结构的钢筋及连接接头试件
D.用于防水工程的水泥制品
【参考答案】A
21.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程承包单位应当向建设单位出具质量保修书的时
间是( )。
A.竣工验收时
B.竣工验收合格后
C.提交竣工验收报告时
D.交付使用时
【参考答案】C
22.关于禁止无资质或超资质承揽工程的说法，正确的是( )
A.施工总承包单位可以将房屋建筑工程的钢结构工程分包给其他单位
B.总承包单位可以将建设工程分包给包工头
C.联合体承包中，可以以高资质等级的承包方为联合体承包方的业务许可范围
D.劳务分包单位可以将其承包的劳务再分包
【参考答案】A
23.某工程施工招标项目估算价为5000万元，其投标保证金不得超过( )万元。
A.80
B.100
C.150
D.200
【参考答案】B
24.在买卖合同中，出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定的以外，毁损、灭失的风险自( )时起由买受人承担。
A.合同成立
B.标的物交付
C.合同生效
D.支付货款
【参考答案】A
25.关于劳务派遣的说法，正确的是( )。
A.所有被派遣的劳动者应当实行相同的劳动报酬
B.劳务派遣单位应当取得相应的行政许可
C.劳务派遣用工是建筑行业的主要用工模式
D.用工单位的主要工作都可以由被派遣的劳动者承担
【参考答案】B P147
26.人民法院审理行政案件，不适用( )。
A.调解
B.开庭审理
C.公开审理
D.两审终审制
【参考答案】A
27.根据《行政诉讼法》，因不动产提起的行政诉讼，由( )人民法院管辖。
A.原告住所地
B.被告住所地
C.由原告选择被告住所地或不动产所在地
D.不动产所在地
【参考答案】D
28.关于建设工程代理行为的说法，正确的是( )。
A.建设工程承包活动属于法定代理
B.建筑材料设备的采购不得委托代理
C.建设工程诉讼只能委托律师代理
D.建设工程招标活动可以委托代理
【参考答案】D
29.在代理关系中，第三人知道行为人超越代理权，还与行为人实施民事行为，给他人造成损害的，由( )。
A.第三人与行为人承担连带责任
B.行为人自行承担
C.第三人自行承担
D.被代理人与第三人承担连带责任
【参考答案】A
30.甲公司连续与乙公司签订了三份钢筋买卖合同，并按照合同的约定分别向乙公司的三个子公司发送了货物，但乙公司及其三个子公司一直未支付货款。关于本案支付货款主体的说法，正确的是( )。
A.甲公司只能要求乙公司的三个子公司付款，无权要求乙公司付款
B.甲公司只能要求乙公司付款，无权要求乙公司的三个子公司付款
C.甲公司有权要求乙公司及其三个子公司对所欠货款承担连带责任
D.甲公司有权要求乙公司付款，并要求其三个子公司承担补充付款责任
【参考答案】B
31.特种设备使用单位应当按照安全技术规范要求，在检验合格有效期届满前( )向特种设备检测机构提出定期检验要求。
A.5天
B.15天
C.20天
D.一个月
【参考答案】D
32.某开发商在一大型商场项目的开发建设中，违反国家规定，擅自降低工程质量标准，因而造成重大安全事故。该事故的直接责任人员应当承担的刑事责任是( )。
A.重大责任事故罪
B.工程重大安全事故罪
C.重大劳动安全事故罪
D.危害公共安全罪
【参考答案】B
33.某施工企业职工在工程施工中受伤，职工认为应属于工伤，用人单位不认为是工伤的，则应由( )承担举证责任。
A.职工本人
B.工商治疗机构
C.用人单位
D.社会保险行政部门
【参考答案】C
34.关于建设用地使用权流转、续期和消灭的说法，正确的是( )。
A.建设用地使用权流转时附着于该土地上的建筑物、构筑物及附属设施应一并处分
B.建设用地使用权流转时使用期限的约定不得超过50年
C.建设用地使用权期间届满的，自动续期
D.建设用地使用权消灭的，建设用地使用权人应当及时办理注销登记
【参考答案】A
35.对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案，应由( )组织召开专家论证会。
A.安全监督管理机构
B.施工单位
C.建设单位
D.监理单位
【参考答案】B
36.根据《行政许可法》，下列法律法规中，不得设定任何行政许可的是()。
法律
行政法规
地主性法规
部门规章
【参考答案】D
37.下列法律中，属于宪法相关法的是( )。
A.《中华人民共和国行政法》
B.《中华人民共和国民法通则》
C.《中华人民共和国全国人民代表大会组织法》
D.《中华人民共和国政府采购法》
【参考答案】C
38.当事人对人民法院委托鉴定部门所作的鉴定结论有异议申请重新鉴定时，其所提出的证据证明( )，人民法院应与准许重新鉴定。
A.当事人对鉴定人员不满意的
B.鉴定程序有轻微瑕疵的
C.鉴定结论有缺陷的
D.鉴定结论明显依据不足的
【参考答案】D P319
39.下列某建筑公司的工作人员中，有权要求公司签订无固定期限劳动合同的是( )。
A.在公司连续工作满8年的张某
B.到公司工作2年，并被董事会任命为总经理的王某
C.在公司累计工作了10年，但期间曾离开过公司的王某
D.在公司已经连续订立两次固定期限劳动合同，但因公负伤不能从事原工作的李某
【参考答案】D
40.某建筑公司与某开发公司签订了一份建设工程施工合同，合同约定由建筑公司预先垫付20%的工程款，但没有约定利息的计算方法。后两公司就工程款支付发生争议，建筑公司诉至人民法院，要求开发公司支付工程款并偿还垫付工程款的利息，人民法院应( )。
A.对该诉讼请求全部予以支持
B.对工程款诉讼请求予以支持，对利息诉讼请求不予支持
C.A.对该诉讼请求全部不予支持
D.对工程款诉讼请求不予支持，对利息诉讼请求予以支持
【参考答案】B
41.施工过程中，建设单位违反规定提出降低工程质量要求时，施工企业应当( )。
A.予以拒绝
B.征得设计单位同意
C.征得监理单位同意
D.与相关各方协商一致
【参考答案】A P273
42.根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，属于承揽业务不良行为的是( )。
A.允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的
B.不履行保修义务或者拖延履行保修义务的
C.将承包的工程转包或者违法分包的
D.未按照节能设计进行施工的
【参考答案】C
43.下列安全生产职责中，不属于建筑施工企业安全生产管理机构职责的是( )。
A.编制并适时更新安全生产管理制度并监督实施
B.编制项目生产安全事故应急救援预案并组织演练
C.参加生产安全施工的调查和处理工作
D.协调配备项目专职安全生产管理人员
【参考答案】B P216
44.根据《仲裁法》，合议仲裁庭作出仲裁裁决应当( )。
A.按照首席仲裁员的意见作出
B.按照多数仲裁员的意见作出
C.按照仲裁委员会主任的意见作出
D.按照首席仲裁员和仲裁委员会主任的共同意见作出
【参考答案】B
45.关于工程建设项目是否必须招标的说法，正确的是( )。
A.使用国有企业事业单位自有资金的工程建设项目必须进行招标
B.施工单项合同估算价为人民币100万，但项目总投资额为人民币2000万元的工程建设项目必须进行招标
C.利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工的建设工程项目可以不进行招标
D.需要采用专利或者专有技术的建设工程项目可以不进行招标
【参考答案】C
46.包工头张某借用某施工企业的资质与甲公司签订一建设工程施工合同。施工结束后，工程竣工验收质量合格，张某要求按照合同约定支付工程款遭到对方拒绝，遂诉至法院。关于该案处理的说法，正确的是( )。
A.合同无效，不应支付工程款
B.合同无效，应参照合同约定支付工程款
C.合同有效，应按照合同约定支付工程款
D.合同有效，应参照合同约定支付工程款
【参考答案】B
47.甲施工企业与乙水泥厂签订水泥供应合同，在约定的履行日期届满时，水泥厂未能按时供应水泥。由于甲施工企业没有采取适当措施寻找货源，致使损失扩大。对于扩大的损失应该由( )。
A.乙水泥厂承担
B.双方连带责任
C.双方按比例承担
D.甲施工企业承担
【参考答案】D
48.甲施工企业与乙水泥厂签订了水泥采购合同，并由丙公司作为该合同的保证人，担保该施工企业按照合同约定支付货款，但是担保合同中并未约定担保方式。水泥厂供货后，甲施工企业迟迟不付款。那么，丙公司承担保证责任的方式应为( )。
A.一般保证
B.效力待定保证
C.连带责任保证
D.无效保证
【参考答案】C
49.下列安全生产条件中，属于建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的条件是( )。
A.有职业危害应急救援预案，并配备必要的应急救援器材和设备
B.管理人员和作业人员每年至少进行2次安全生产教育培训并考核合格
C.特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书
D.设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备兼职安全生产管理人员
【参考答案】C P211
50.根据《劳动合同法》，劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作，用人单位决定解除劳动合同的，需要提前( )以书面形式通知劳动者本人。A.10日 B.15日 C.20日 D.30日
【参考答案】D
51.仲裁协议应当具备的内容是( )。
A.仲裁事项、仲裁员、选定的仲裁委员会
B.请求仲裁的意思表示、选定的仲裁委员会、仲裁事项
C.仲裁事项、仲裁规则、选定的仲裁委员会
D.仲裁事项、仲裁地点、仲裁规则
【参考答案】B
52.关于施工发现文物报告和保护的说法，正确的是( )。
A.在进行建设工程中发现的文物属于国家所有，在农业生产中发现的文物属于集体所有
B.确因建设工期紧迫或者有自然破坏危险，对古文化遗址、古墓葬急需进行抢救发掘的，由县级人民政府文物行政部门组织发掘，并同时补办审批手续
C.在集体组织所有的土地下发现埋藏的文物，集体组织可以自行挖掘
D.特别重要的建设工程范围内的考古调查、勘探、发掘，由国务院文物行政主管部门组织实施
【参考答案】D
53.题目暂缺
A.禁止夜间进行建筑施工作业
B.因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上地方人民政府建设行政主管部门的证明
C.因特殊需要必须连续作业的，必须事先告知附近居民并获得其同意
D.禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但因特殊需要必须连续作业的除外【参考答案】D
54.下列法规中，属于部门规章的是( )。
A.《建设工程质量管理条例》
B.《北京市建筑市场管理条例》
C.《重庆市建设工程造价管理规定》
D.《招标公告发布暂行办法》
【参考答案】D
55.关于注册商标有效期的说法，正确的是( )。
A.10年，自申请之日起计算
B.10年，自核准注册之日起计算
C.20年，自申请之日起计算
D.20年，自核准注册之日起计算
【参考答案】B
56.根据《国务院关于加强和改进消防工作的意见》，施工企业消防安全第一责任人是其( )
A.专职安全员
B.法定代表人
C.专职消防安全员
D.施工项目负责人
【参考答案】B
57.根据《建设工程质量管理条例》，施工单位在隐蔽工程实施隐蔽前，应通知参加的单位和机构有( )。
A.监理单位和检测机构
B.建设单位和检测机构
C.建设单位和建设工程质量监督机构
D.监理单位和建设工程质量鉴定机构
【参考答案】C
58.乙施工企业和丙施工企业联合共同承包甲公司的建筑工程项目，由于联合体管理不善，造成该建筑项目损失。关于共同承包责任的说法，正确的是( )。
A.甲公司有权请求乙施工企业与丙施工企业承担连带责任
B.乙施工企业和丙施工企业对甲公司各承担一半责任
C.甲公司应该向过错较大的一方请求赔偿
D.对于超过自己应赔偿的那部分份额，乙施工企业和丙施工企业都不能进行追偿
【参考答案】A
59.甲公司向乙公司购买了一批钢材，双方约定采用合同书的方式订立合同，由于施工进度紧张，在甲公司的催促之下，双方在未签字盖章之前，乙公司将钢材送到了甲公司，甲公司接受并投入工程使用。甲、乙公司之间的买卖合同( )。
A.无效
B.成立
C.可变更
D.可撤销
【参考答案】B P119
60.建设工程施工合同纠纷的合同履行地是指( )。
A.施工行为地
B.施工合同签订地
C.施工单位所在地
D.施工项目业主住所地
【参考答案】A
61.根据《固体废物污染环境防治法》，下列处置危险废物的方式中，不符合国务院环境保护行政主管部门规定，应当缴纳危险废物排污费的方式是( )。
A.填埋
B.热解
C.堆肥
D.焚烧
【参考答案】A P190
62.根据《民法通则》及相关司法解释，当事人对债权请求权提出的诉讼时效抗辩，法院予以支持的是( )。
A.兑付国债本息请求权
B.支付存款本金及利息请求权
C.基于合同的违约金请求权
D.基于投资关系产生的缴付出资请求权
【参考答案】C
63.甲与乙订立了一份施工项目的材料采购合同，货款为40万元，乙向甲支付定金4万元，如任何一方不履行合同应支付违约金6万元。甲因将施工材料另卖他人而无法向乙完成交付，在乙提出的如下诉讼请求中，既能最大限度保护自己的利益，又能获得法院支持的诉讼请求是( )。
A.请求甲支付违约金6万元
B.请求甲双倍返还定金8万元
C.请求甲支付违约金6万元，同时请求返还支付的定金4万元
D.请求甲双倍返还定金8万元，同时请求甲支付违约金6万元
【参考答案】C
64.承揽合同中，关于承揽人义务的说法，正确的是( )。
A.承揽人发现定作人提供的材料不符合约定的，可以自行更换
B.共同承揽人对定作人承担按份责任
C.未经定作人许可，承揽人不得留存复制品或技术资料
D.承揽人在工作期间，不必接受定作人必要的监督检验
【参考答案】C
65.关于建设工程监理的说法，正确的是( )。
A.我国的工程监理主要是对工程的施工结果进行监督
B.监理单位与承包该工程的施工单位应为行政隶属关系
C.建设单位有权决定是否委托工程监理单位进行监理
D.建设单位须将工程委托给具有相应资质等级的监理单位
【参考答案】D P293
66.下列合同中，债务人不履行债务，债权人有留置权的是( )。
A.买卖合同
B.运输合同
C.借款合同
D.租赁合同
【参考答案】B
67.根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》，良好行为记录信息的公布期限一般为( )。
A.6个月
B.1年
C.2年
D.3年
【参考答案】D
68.关于建筑施工企业安全生产许可证的说法，正确的是( )。
A.申请补办安全生产许可证应当在公众媒体上声明原许可证作废
B.未取得安全生产许可证从事施工活动不会产生民事责任
C.只有经过再次审查，安全生产许可证有效期才可能延期
D.施工企业是否具有安全生产许可证不影响施工许可证的核发
【参考答案】A P212
69.根据《建设工程质量保证金管理暂行办法》，全部或部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额( )左右的比例预留保证金。
A.3%
B.5%
C.10%
D.15%
【参考答案】B
70.甲总承包单位与乙分包单位依法签订了专业工程分包合同，在建设单位组织竣工验收时，发现该专业工程质量不合格。关于该专业工程质量责任的说法，正确的是( )。
A.乙就分包工程对建设单位承担全部法律责任
B.甲就分包工程对建设单位承担全部法律责任
C.甲和乙就分包工程对建设单位承担连带责任
D.甲对建设单位承担主要责任，乙承担补充责任
【参考答案】C P277
二、多项选择题
71.根据《招标投标法》和相关法律法规，下列评标委员会的做法中，正确的有( )。
A.以所有投标都不符合招标文件的要求为由，否决所有投标
B.拒绝招标人在评标时提出新的评标要求
C.按照招标人的要求倾向特定投标人
D.在评标报告中注明评标委员会成员对评标结果的不同意见
E.以投标报价超过标底上下浮动范围为由否决投标
【参考答案】ABD
72.根据《建筑业企业资质管理规定》，在申请之日起前1年至资质许可决定作出前，出现下列情况的，资质许可机关不予批准其建筑业企业资质升级申请的有( )。
A.与建设单位之间相互串通投标
B.将承包的合同转包或违法分包
C.发生过一起一般质量安全事故
D.非法转让建筑业企业资质证书
E.恶意拖欠分包企业工程款
【参考答案】ABDE P64
73.关于项目经理部及其行为法律后果的说法，正确的有( )。
A.其行为的法律后果由项目经理承担
B.不具备法人资格
C.是施工企业为完成某项工程建设任务而设立的组织
D.其行为的法律后果由项目经理部承担
E.其行为的法律后果由企业法人承担
【参考答案】BCE P11-12
74.根据《工伤保险条例》，可以认定为工伤或者视同工伤的有( )。
A.李某取得革命伤残军人证后到企业工作，旧伤复发
B.张某患病后，精神抑郁，酗酒过度需要进行治疗
C.杨某在开车下班途中，发生交通事故受伤，该事故责任认定书中认定杨某对此负次要责任
D.陈某在工作场所与上司产生摩擦，一怒之下，拿剪刀将自己的胸脯刺伤
E.牛某因失恋，上班时间爬到公司楼顶跳楼自杀
【参考答案】AC P240
75.关于计算机软件著作权的说法，正确的有( )。
A.自然人的软件著作权保护期为自然人终生
B.软件著作权属于软件开发者
C.两个以上法人合作开发的软件，其著作权的归属由合作各方书面合同约定
D.开发的软件是从事本职工作的自然结果的，单位必须对开发软件的自然人进行奖励E.软件著作权也有合理使用的规定
【参考答案】BCE
76.根据《历史文化名城名镇名村保护条例》，属于申报历史文化名城、名镇、名村条件的有( )。
A.保存文物特别丰富
B.历史建筑集中成片
C.保留着传统自然格局和地理风貌
D.集中反映本地区建筑的文化特色、民族特色
E.历史上曾经作为政治、经济、文化、交通中心或者军事要地
【参考答案】ABDE P206
77.下列当事人提出的证据中，可以单独作为认定案件事实的有( )。
A.与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言
B.与书证原件核对无误的复印件
C.无法与原件、原物核对的复印件、复制品
D.有其他证据佐证并以合法手段取得的、无疑点的视听资料
E.无正当理由未出庭作证的证人证言
【参考答案】BD
78.根据事故的具体情况，事故调查组由( )派人组成，并应当邀请人民检察院派人参加。
A.公安机关
B.有关人民政府
C.人民法院
D.安全生产监督管理部门
E.负有安全生产监督管理职责的有关部门
【参考答案】ABDE
79.关于债权相对性的说法，正确的有( )。
A.债权客体的相对性
B.债权期限的相对性
C.债权主体的相对性
D.债权内容的相对性
E.债权责任的相对性
【参考答案】CDE
80.根据《建设工程质量管理条例》，下列分包的情形中，属于违法分包的有( )。
A.总承包单位将部分工程分包给不具有相应资质的单位
B.未经建设单位认可，施工总承包单位将劳务作业分包给有相应资质的劳务分包企业
C.未经建设单位认可，承包单位将部分工程交由他人完成
D.分包单位将其承包的工程再分包
E.施工总承包单位将承包工程的主体结构分包给了具有先进技术的其他单位
【参考答案】ACDE
81.根据《注册建造师管理规定》，下列情形中，不予注册的有( )。
A.钱某取得资格证书3年后申请注册
B.赵某因工伤丧失了民事行为能力
C.孙某与原单位解除劳动关系后申请变更注册
D.周某申请在两个单位分包注册
E.李某已满60岁但仍担任单位的咨询顾问
【参考答案】BD
82.下列建设工程保险中，属于自愿投保的险种有( )。
A.机器损坏险
B.建筑工程一切险
C.安装工程一切险
D.工伤保险
E.勘察设计责任险
【参考答案】ABCE
83.在施工检测的见证取样中，取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志，其中应标明( )。
A.工程名称
B.取样部位
C.工程地点
D.样品名称
E.取样日期
【参考答案】ABDE
84.根据《建设工程质量管理条例》，下列行为中 属于建设单位应当被责令改正，处20万元以上50万元以下罚款的有( )。
A.迫使承包方以低于成本的价格竞标的
B.任意压缩合理工期的
C.未按照国家规定办理工程质量监督手续的
D.施工图设计文件未经审查或者审查不合格，擅自施工的
E.欠付工程款数额较大的
【参考答案】ABCD P289
85.根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，属于施工单位不良行为的有( )。
A.未履行注册建造师职责造成环境事故的
B.以欺骗手段取得资质证书承揽工程的
C.未在规定期限内办理资质变更手续的
D.不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的
E.对建筑安全事故隐患不采取措施予以消除的
【参考答案】BCDE
86.根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》，建筑市场诚信行为公告可修正或变更的情形有( )。
A.行政处罚决定在被行政复议期间的
B.行政处罚决定被依法停止执行的
C.行政处罚决定经行政诉讼被撤销的
D.行政处罚决定经行政复议被撤销的
E.行政处罚决定因行政行政执法监督被变更的
【参考答案】BCDE P113
87.下列工程建设国家标准中，属于强制性标准的有( )。
A.勘察、规划、设计等通用的综合标准
B.施工、验收等重要的通用的质量标准
C.重要的通用的实验和评定方法等标准
D.通用的有关安全、卫生和环境保护的标准
E.重要的通用的信息管理标准
【参考答案】ABCD P269
88.关于建设单位、设计单位、施工单位在建筑活动中节能义务的说法，正确的有( )。
A.设计单位应当按照民用建筑节能强制性标准进行设计
B.建设单位不得明示或者暗示设计单位、施工单位违反民用建筑节能强制性标准进行设计、施工
C.建设单位组织竣工验收，对不符合民用建筑节能强制性标准的民用建筑，不得出具竣工验收合格报告
D.建设单位应当负责采购墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备，并保证其符合施工图设计文件要求
E.施工单位可以对进入施工现场的墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备进
行查验;不符合施工图设计文件要求的，不得使用
【参考答案】ABC
89.施工作业人员应当享有的安全生产权利有( )。
A.获得防护用品权
B.获得保险赔偿权
C.拒绝违章指挥权
D.安全生产决策权
E.紧急避险权
【参考答案】ABCE
90.根据《合同法》，关于融资租赁合同的说法，正确的是( )。
A.出租人把租赁物的所有权转让给第三人时，融资租赁合同对第三人不发生效力
B.融资租赁合同属于涉及三方当事人的合同
C.出卖人和出租人可以变更买卖合同中与承租人有关的内容，无须经过承租人的同意
D.承租人破产的，租赁物不属于破产财产
E.承租人占有租赁物期间，因租赁物造成第三人第三人的人身伤害或者财产损害的，出租人不承担责任
【参考答案】BDE 91.根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置专职安全生产管理人员配备办法》，建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员应当履行的职责有( )。
A.检查危险性较大工程安全专项施工方案落实情况
B.参与危险性较大工程安全专项施工方案专家论证会
C.监督作业人员安全防护用品的配备及使用情况
D.对发现的安全生产违章违规行为或安全隐患，有权当场予以纠正或作出处理决定
E.对不符合安全生产条件的设施、设备、器材，有权当场作出查封的处理决定
【参考答案】ACDE P216
92.下列承担法律责任的方式中，属于民事责任承担方式的有( )。
A.停止侵害
B.没收非法财物
C.排除妨碍
D.修理、重作，更换
E.消除影响、恢复名誉
【参考答案】ACDE
93.根据《劳动法》，关于妇女、未成年人劳动保护的说法，正确的有( )。
A.企业应当为未成年工定期进行健康检查
B.企业不得聘用未满18周岁的未成年人
C.企业不得安排未成年人从事有毒有害的劳动
D.企业不得安排妇女从事高处、低温、冷水作业
E.企业不得安排妇女从事国家规定的第4级体力劳动强度的劳动
【参考答案】ACE
94.下列建设工程合同中，属于无效合同的有( )。
A.施工企业超越资质等级订立的合同
B.发包人胁迫施工企业订立的合同
C.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义订立的合同
D.供应商欺诈施工单位订立的采购合同
E.施工企业与发包人订立的重大误解合同
【参考答案】AC
95.建设单位因急于投产，擅自使用了未经竣工验收的工程。使用过程中，建设单位发现该工程主体结构出现质量缺陷，遂以质量不符合约定为由将施工单位诉至人民法院。关于该合同纠纷的说法，正确的有( )。
A.由于建设单位擅自提前使用，施工单位不需要承担保修责任
B.施工单位是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经足额支付工程款
C.承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担民事责任D.主体结构的最低保修期限应是50年，施工单位需要承担保修责任
E.主体结构的最低保修期限是设计文件规定的合理使用年限，施工单位应当承担保修责任【参考答案】CE
96.根据《合同法》，发包人应当承担赔偿损失责任的情形有( )。
A.未及时检查隐蔽工程造成的损失
B.偷工减料造成的损失
C.验收违法行为造成的损失
D.中途变更承包工作要求造成的损失E.提供图纸或者技术要求不合理且怠于答复造成的损失
【参考答案】ACDE
97.根据《民事诉讼法》，下列人员中，属于民事诉讼当事人的有( )。
A.原告
B.被告
C.鉴定人
D.第三人
E.审判员
【参考答案】ABD
98.根据《建设工程质量管理条例》，必须实行监理的建设工程有( )。
A.国家重点建设工程
B.大中型公用事业工程
C.成片开发建设的住宅小区工程
D.限额以下的小型住宅工程
E.利用国际组织贷款的工程
【参考答案】ABCE
99.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应在施工现场( )设置明显的安全警示标志。
A.楼梯口
B.配电箱
C.塔吊
D.基坑底部
E.施工现场出口处
【参考答案】ABCE P230
100.下列情形中，发包人可以请求人民法院解除建设工程施工合同的有( )。
A.承包人明确表示不履行合同主要义务的
B.承包人已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的
C.承包人在合同约定的期限内没有完工的
D.承包人将承包的建设工程非法转包的
E.承包人将承包的建设工程违法分包的
一建建筑真题范文第3篇
1.使用经纬仪进行照准操作时,正确的步骤是()。 A.目镜调焦→粗瞄目标→物镜调焦→准确瞄准目标 B.目镜调焦→物镜调焦→粗瞄目标→准确瞄准目标 C.物镜调焦→粗瞄目标→目镜调焦→准确瞄准目标 D.粗瞄目标→目镜调焦→物镜调焦→准确瞄准目标 【答案】A
3、在渗流作用下，非黏性土土体内的颗粒群同时发生移动的现象称为()。 A.管涌 B.流土 C.接触冲刷 D.接触损失 答案：B
4、下列截流方式中，属于戗堤法截流的是()。 A.水力冲填截流 B.定向爆破截流 C.浮运结构截流 D.立堵截流 答案：D
5、下列地基处理方法中，对软基和岩基均试用的方法是()。 A.旋喷桩 B.排水法 C.挤实法 D.灌浆法 答案：D
6、水利水电工程施工中，将土石共分为 16 级，其中岩石分()级。 A.6 B.8
C.10
D.12
答案：D
7、土石坝填筑施工时，砂砾石的填筑标准应以()作为设计控制指标。
A.压实度
B.最优含水率
C.最大干密度
D.相对密度
答案：D
8、生产能力为 2 万 m3/月的混凝土拌合系统，其规模属于()。
A.大(1)型
B.大(2)型
C.中型
D.小型
答案：C
9、混凝土坝的施工质量检测方法中,属于物理监测的是()。
A.钻孔压水试验
B.釆用红外线检测弹模
C.钻孔灌桩试验
D 在混凝土筑中埋设测计监测裂缝答案：B
10.水闸首次安全鉴定应在竣工验收后 5 年进行,以后每隔()年进行一次全面安全鉴定。
A.3
B.5
C.7
D.10
答案：D
11、根据《水利部关于调整水利工程建设项目施工准备开工条件得通知》(水建管[2017]177 号),不属于施
工准备条件的是()。
A.可行性研究报告已批
B.环境影响评价文件已批准
C.办理施工报建
D.水利投资计划下达
答案:C
12、根据《关于水利工程建设项目代建制管理的指导意见》(水建管[2015]91 号),拟实施代建制项目应在()
阶段前选定代建单位.
A.施工准备
B.开工建设
C.可行性研究报告
D.主体开工
答案：A
13、根据水利水利《水利工程施工转包违法分包等违去行为认定管理暂行办法》(水建管[2016]420 号)，,
承包人未设立现场管理机构的属于()。
A.转包
B.违法分包
C.出借资质
D.借用资质
答案：A
14、根据《水利部关于废止和修改部分规章的决定》(水利部令 2014 年第 46 号),项目法人应自()内将保
证安全生产的措施方案报有关部门备案。
A.开工报告批准之日起 10 个工作日
B.工程开工之日起 10 个工作日
C.开工报告批准之日起 15 个工作日
D.工程开工之日起 15 个工作日
答案：D
15、根据《水电建设工程质量管理暂行办法》(电水农[1997]220 号文),下列事故中由项目法人负责组织专家组进行调查的是()。
A 一般事故B.较大事故C.重大事故D.特大事故答案：B
16、根据《水利水电建设工程验收规程》SL23-2008,若工程建设项目不能按期进行竣工验收的,经竣工验收主持单位同意,可适当延长期限,最长可延期()个月。
A.12
B.6
C.4
D.3
答案：B
17、根据《水电工程验收管理办法》(国能新能[2015]426 号),枢纽工程专项验收由()负责。A.项目法人
B.监理单位
C.省级人民政府能源主管部门爭D.国家能源局
答案：C
18、根据《水利工程营业税改增值税计价依据调整办法》(办水总[2016]132 号),税金指应计入建筑安装工程费用内的增值稅销项积额,税率为()。
A.7%
B.11%
C.15%
D.20%
答案：B
19、根据《水利水电工程施工通用安全技术规程》SL398-2007 规定,对从事尘、毒、嗓声等职业危害的人员应进行()职业体检。
A.每季一次B.每半年一次
C.每年一次
D.每两年一次
答案：C
20、下列水利水电工程注册建造师施工管理签章文件中,属于进度管理文件的是()。
A.施工组织设计报审表
B.复工申请表
C.变更申请表
D.施工月报表
答案：B
21、制定临时时性水工建筑物的级别列应考虑的因素主更有()。
A.临时建筑物的结构形式 g9
B.保护对象的重要性
C.临时建筑物的规模
D.使用年限
E.失事后果
答案：BCDE
22、下列用于水利工程施工的水泥,须按規定经过复试并按复试结果使用的有()。
A.进口水泥
B.存储 2 个月的普通水泥
C.存储 2 个月的快硬水泥
D.对质量有怀疑的水泥
E.用于承重结构工程且无出厂证明的水泥
答案：ACDE
23、基坑排水技术中,初期排水应考虑的因素有()。
A.施工弃水量
B.围堰渗水量
C.堰身含水量
D.基坑积水量
E.可能的降水量
答案：BCDE
24、骨料开采量确定的依据主要有()。
A.骨料的运输能力
B.骨料的需要量
C.混凝土浇筑强度
D.开挖料的可利用量
E.骨料的拌合能力
答案：BD
27、根据《水利工程建设项目管理暂行规定》(水建[199528 号),水利工程项目建设实行()等制度。
A.项目法人责任制
B.招标投标制
C.建设监理制
D.代建制
E.PPP 制
答案：ABC
28、根据《水电建设工程质量管理暂行办法》(电水农[1997]220 号)，下列检查中，不属于“三检查制度”
规定检查内容的有()。
A.班组初检
B.监理员抽检
C.作业队复检
D.监理单位终检
E.项目部终检
答案：BD
29、根据《关于全面推行河长制的意见》,各级河长的职责主要有()。
A.水资源保护
B.牵头整治围垦湖泊
C.编制防洪规划
D.水环境治理
E.水污染防治
答案：ABDE
30、根据《关于清理规范工程建设领域保障金的通知》(国办发[2016]49 号),建筑业企业在工程建设中需载
纳的保证金有()。
A.投标保证金
B.履约保证金
C.工程质量保证金
D.信用保证金
E.农民工工资保证金
答案：ABCE
案例一
背景资料
某水库枢纽工程有主坝、副坝、溢洪道、电站及灌溉引水隧洞等建筑物组成，水库总库容 5.84x108m3，电站装机容量 6.0MW，主坝为粘土心墙土石坝最大坝高 90.3 米，灌溉引水洞引水流量 45m3/s，溢洪道控制段
共 5 孔，每孔净宽 15 米，工程施工过程中发生如下事件：
事件一：为加强工程施工安全生产管理，根据《水利工程施工安全管理导则》(SL721-2015)等有关规定，项目法人组织制定了安全目标管理制度，安全设施“三同时”管理制度等多项安全生产管理制度，并对施工单位安全生产许可证，三类人员安全生产考核合格证及特种作业人员持证上岗等情况进行核查。
事件二：工程开工前，施工单位根据《水电水利工程施工重大危险源辨识及评价导则》(DL/T5274-2012)，
对各单位工程的重大危险源分别进行了辨识和评价，通过作业条件危险性评价，部分单位工程危险性大小值及事故可能造成的人员伤亡、数量和财产损失情况如下：
主坝：危险性大小值 D 为 240，可能造成 10-20 人死亡，直接经济损失，2000-3000 万元;副坝：危险性大小值 D 为 120，可能造成 1-2 人死亡，直接经济损失，200-300 万元;
溢洪道：危险性大小值 D 为 270，可能造成 3-5 人死亡，直接经济损失，300-400 万;
引水洞：危险性大小值 D 为 540，可能造成 1-2 人死亡，直接经济损失，1000-1500 万元;事件三：电站基坑开挖前，施工单位编制了施工措施计划部分内容如下：
(1)施工用电有系统电网接入，现场安装变压器一台;
(2)基坑采用明挖施工，开挖深度 9.5 米，下部岩石采用爆破作业，规定每次装药量不得大于 50kg，雷雨天气禁止爆破作业;
(3)电站厂房墩墙采用落地式式钢管脚手架施工，墩墙最大高度 26m;
(4)混凝土浇筑采用塔式起重机进行垂直运输，每次混凝土运输量不超过 6m3，并要求风力超过 7 级暂停
施工。
问题：
1.指出本水库枢纽工程的等别、电站主要建筑物和临时建筑物的级别，以及本工程施工项目负责人应具有的建造师级别。
2.根据《水利工程建设安全生产管理规定》(水利部令第 26 号)和《水利工程施工安全管理导则》(SL721-2015)，说明事件一中“三类人员”和“三同时”所代表的具体内容。
3.根据《水电水利工程施工重大危险源辨识及评价导则》(DL/T5274-2012)，依据事故可能造成人员伤亡数量及财产损失情况，重大危险源共划分为几级。根据事件二的评价结果分别说明主坝、副坝、溢洪道、引水洞单位工程的重大危险源级别。
4.根据《水电水利工程施工重大危险源辨识及评价导则》(DL/T5274-2012)，在事件三涉及的生产、施工作
业中，宜列入重大危险源重点评价对象的有哪些。
参考答案：
1.水库枢纽工程的等别为 II 等;电站主要建筑物级别为 2 级;临时建筑物的级别为 4 级;施工项目负责人应具有水利水电工程专业注册一级建造师。
2.三类人员：施工单位主要负责人、项目负责人及专职安全生产管理人员;三同时：安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。
3.分为一级重大危险源、二级重大危险源、三级重大危险源以及四级重大危险源等 4 级;主坝二级重大危险源;;副坝四级重大危险源;溢洪道三级重大危险源;引水洞三级重大危险源。
4. 施工现场临时用电，基坑支护与降水、土方和石方开挖、模板、起重吊装、脚手架、拆除爆破、围堰等。案例二
背景资料
某河道整治工程的主要施工内容有河道疏浚、原堤防加固、新堤防填筑等。承包人依据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009 年版)与发包人签订了施工合同，合同约定工期为 9 个月(每月按 30 天计算，下同)，
2015 年 10 月 1 日开工。承包人编制并经监理人同意的进度计划如图所示：
本工程施工中，发生如下事件：
事件一：工程如期开工，但因征地未按期完成，导致临时交通道路推迟 20 天完成。发包人要求承包人采取赶工措施，保证工程按合同要求的工期目标完成，承包了确定了工期优化方案：
( 1)原堤防加固，按增加费用最小原则进行工期优化，相应的工期优化，费用关系见下表：
(2)新堤填筑，采用增加部分关键工作的施工班组，组织平行施工优化工期，计划调整费用增加情况见下表：
(3)河道疏浚，计划于 2015 年 12 月 1 日开始项目部按优化措施编制调整后的进度计划及赶工措施报告，
并上报监理人批准。
事件二：项目经理因患病经常短期离开施工现场就医，鉴于项目经理健康状况，承包人按合同规定履行相关
程序后，更换了项目经理。
事件三：承包人在取得合同工程完工证书后，向监理人提交完工付款申请，包括发包人已支付承包人的工程款，并提供了相关证明材料。
事件四：承包人在编制竣工图时，对其中图面变更比例超过 1/3 的施工图进行了重新绘制，并按档案验收要
求进行编号和标注。
问题：
1.根据事件一用双代号网络图绘制从 2015 年 12 月 1 日起的优化进度计划，计算赶工所增加的费用。
2.根据事件二，分别说明项目经理短期离开施工现场和承包人更换项目经理应履行的程序。
3.据事件三，承包人提交的完工付款申请单中，除发包人已支付承包人的工程款外，还应有哪些内容?
4.事件四中承包人重新绘制的竣工图应如何编号?竣工图图标栏中应标注的内容有哪些?
参考答案：
1 .
24×2+2.6×5+2.8×3+25+22=73.2 万元。
2.承包人项目经理短期离开施工场地，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责;更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换 14 天前通知发包人和监理人。
3.完工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的完工付款金额。
4.按原图编号;在图标栏内注注明“竣工阶段”和绘制竣工图的时间、单位、责任人。
案例三
背景资料
某大(2)型水库枢纽工程,由混凝土面板堆石坝、泄洪洞、电站等建筑物组成,工程在实施过程中发生了如下事件:
事件一,根据合同约定,本工程的所有原材料由承包人负责提供,在施工过程中,承包人严格按照合同要求完成原材料的采购与验收工作。
事件二,大坝基础工程完工后，验收主持单位组织制定了分部工程验收工作方案,部分内容如下：
(1)由监理单位向项目法人提交验收申请报告;
(2)验收工作由质量监督机构主持;
(3)验收工作组由项目法人、设计、监理、施工单位代表组成;
(4)分部工程验收通过后,由项目法人将验收质量结论和相关资料报质量监督结构核定。
事件三,堆石坝施工前,施工单位编制了施工方案部分内容如下：
(1)堆石坝主堆石区堆石料最大粒径控制在 350mmη以下,根据碾压试验结果确定的有关碾压施工参数有:15t 振动平碾,行车速率控制在 3kmh 以内,铺料厚度 0.8m。
(2)坝料压实质量检查釆用干密度和碾压参数控制,其中干密度检测采用环刀法,坑深度为0.6m。
事件四,在混疑土面板施工过程中,面板出现裂缝,现场认定该裂缝属于表面裂缝,按质量缺陷处理,裂缝处理工作程序如下：
(1)承包人拟定处理方案，并自行组织实施;
(2)裂缝处理完毕，经现场检查验收合格后,由承包人填写《施工质量缺陷备案表》,备案表由监理人签字确认;
(3)《施工质量缺陷备案表》报项目法人备案。
问题：
1.事件一中,承包人在原材料采购与验收工作上应履行哪些职责和程序?
2.指出并改正事件二中分部工程验收工作方案的不妥之处。
3.事件三中,堆石料碾压施工参数还有哪些?改正坝料压实质量检查工作的错误之处。
4.改正事件四中裂缝处理工作程序上的不妥之处。
【参考答案】
1.(1)对承包人的采购要求:承包人应按专用合同条款的约定,将各项材料和工程设备的供货及品种、规格、数量和供货时间等报送监理人审批。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件,并满足合同约定的质量标准。
(2)验收程序:对承包人提供的材料和工程设备,承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书,并按合同约定和监理人指示,进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。
2.(1)分部工程具备验收条件时,应由施工单位向项目法人提交验收申请报告。
(2)分部工程验收应由项目法人(或委托监理单位)主持。
(3)验收工作组应由项目法人、勘测、设计、监理、施工、主要设备制造(供应)商等单位的代表组成。
(4)项目法人应在分部工程验收通过之日后 10 个工作日内，将验收质量结论和相关资料报质量监督机构核备。
3.还缺少的碾压施工参数是加水量和碾压遍数。
堆石坝的碾压施工参数包括:碾重、行车速率、铺料厚度、加水量、碾压遍数。
坝料干密度的检查方法应该是灌水法或灌砂法,试坑深为碾压厚度本本题中碾压厚度为 0.8m，所以试坑深度为 0.8m。
4.(1)经监理同意后再组织实施处理方案。
(2)应由监理单位填写《质量缺陷备案表》,各工程参建单位(项目法人、设计、监理、施工单位)代表签字。
(3)应该是报质量监督机构备案。
案例四
背景资料
招标人 XX 省水利工程建设管理局依据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009 年版)编制了新阳泵站主体工程施工招标文件，交易场所为 xx 省公共资源交易中心，投标截止时间为 2015 年 7 月 19 日，在阅读招标文件后，投标人 xx 集团对招标文件提交了异议函。异议函
xx 省公共资源交易中心：
新阳泵站主体工程施工招标文供，对合同工期的要求前后不一致，投标人须知前附表为 26 个月，而技术条款为 30 个月，请予澄清。
xx 集团
2015 年 7 月 12 日
xx 集团投标文件中，投标报价汇总表(分组工程量清单模式)，如表 4-1 所示，其中围堰拆除工程采取 1m3 挖掘机配 8t 自卸汽车运输施工，运距 3Km，相关定额如表 4-2 所示。围岩为四类土(定额调整系数为 1.09)，初级工、1m3 挖掘机、59KW 推土机、8t 自卸汽车的单价分别为 2.66 元/工时、190 元/台时、100 元/台时、 120 元/台时。
表 4-2 1m3 挖掘机配 8t 自卸汽车运输定额表
(Ⅲ类土运距 3km，单位 100m3)
经过评标，xx 集团中标，根据招标文件，施工围堰工程为总价承包项目，招标文件提供了初步设计施工导流方案，供投标人参考，xx 集团采用了招标文件提供的施工导流方案，实施过程中，围堰在设计使用条件下，发生坍塌事故，造成 30 万元直接经济损失，xx 集团以施工导流方案为招标文件提供为由，在事件发生后依合同规定程序陆续提交了相关索赔函件，向发包人提出索赔。问题：
1.xx 集团对招标文件提交的异议函有哪些不妥之处?说明理由，除背景资料的异议类型外，在招投标过程中，投标人可提出的异议还有哪些类型?分别在什么时段提出?
2 表 4-1 中 A、B、C、D 所代表的工程或项目名称是什么?指出预留 D 的目的和使用 D 的估价原则。
3.依据背景资料，xx 集团提出的索赔能否成立?说明理由，指岀围堰坍塌事故发生后，xx 集团提交的相关索赔的函件名称。
4.计算围堰拆除工作单价中的人工费、机械费、材料费(小数点后保留 2 位小数)。
参考答案：
1.(1) xx 省公共资源交易中心不妥，应该是 xx 省水利工程建设管理局;
2015 年 7 月 12 日不妥，潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前提出。
(2)资格预审文件，在提交资格预审文件截止时间 2 日前提出;开标过程，在开标现场提出;评标结果，在中标候选人公示期间提出。
2. A 机电设备安装工程，B 临时工程，C 施工降排水工程(不唯一)，D 暂列金额;为了用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用;估价原则①已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价;②已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人商定或确定变更工作的单价;③已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人商定或确定变更工作的单价。
3.索赔不成立，因为招标文件提供的初步设计施工导流方案仅供投标人参考，承包人需对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。索赔意向通知书、索赔通知书、延续索赔通知书、最终索赔通知书。4.人工费=2.66×4.69×1.09=13.60 元/100m3
机械费=(0.7×190+0.35×100+7.10×120)x1.09=1111.80 元/100m3材料费=(13.6+1111.80)x4%=45.02 元/100m3
案例五
背景资料
某水库除险加固工程加固内容主要包括：均质土坝坝体灌浆，护坡修整，溢洪道拆除重建等，工程建设过程中发生下列事件：
事件一：在施工质量检验中，钢筋、护坡单元工程，以及溢洪道底板混疑土试件，三个项目抽样检验均有不合格情况，针对上述情况监理单位要求施工单位《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176-2007，分别进行处理并责成其进行整改。
事件二：溢洪道单位工程完工后，项目法人主持单位工程验收，并成立了由项目法人、设计、施工、监理等单位组成的验收工作组。经评定，该单位工程施工质量等级为合格，其中工程外观质量得分率为 75%。
事件三：2018 年汛前，该合同工程基本完工，由于当年汛期水库防汛形势险峻，为确保水库安全度汛，根据度汛方案，建设单位组织参建单位对土坝和溢洪道进行险情巡查并制定了土坝和溢洪道工程险情巡查及应对措施预案，部分内容如表 5 所示。
表 5 土坝和溢洪道工程险情巡查及应对措施预案
事件四：合同工程完工验收后，施工单位及时向项目法人递交了工程质量保修书，保修书中明确了合同工程
完工验收情况等有关内容。
问题：
1.根据《碾压式土石坝施工规范》，简要说明土坝坝体与溢洪道岸翼墙混疑士面结合部位填筑的技术要求?
2.针对事件一中提到的钢筋，护坡单元工程以及混凝土试件，抽样检验不合格的情况，分别说明具体处理措施。
3.根据事件二溢洪道单位工程施工质量评定结果，请写出验收鉴定书中验收结论的主要内容。
4.溢洪道单位工程验收工作中，除事件二所列单位外，还应包括哪些单位的代表?单位工程验收时，有哪些
单位可以列席验收会议?
5.根据本工程具体情况，指出表 5 中 A、B、C、D、E 分别代表的险情种类。
6.除合同工程完工验收情况外，工程质量保修书还应包括哪些方面的内容参考答案：
1.填土前，混凝土表面乳皮、粉尘及其上附着杂物必须清楚干净;靠近混凝疑土结构物部位不能采用大型机械压实，可采用小型机械夯或人工夯实;填土与混凝土表面脱开时必须予以清除;填土碾压时，要注意混疑土结构物两侧均衡填料压实，以免对其产生过大的侧向压力，影响其安全等。
2.钢筋抽样检验不合格时，应及时对同一取样批次另取两倍数量进行检验，如仍不合格，则该批钢筋应定为不合格，不得使用。
护坡单元工程质量不合格时，应按合同要求进行处理或返工重做，并经重新检验且合格后方可进行后续工程。混凝土试件，抽样检验不合格时，应委托具有相应资质等级的质量检测单位，对相应工程部位进行检验，如仍不合格，应由项目法人组织有关单位进行研究，并提出处理意见。
3.所含分部工程质量全部合格;未发生较大及以上质量事故;工程外观质量得分率 75%(70%上);施工质量检验与评定资料基本齐全;工程施工期及试运行期观测资料分析结果符合国家和行业技术标准以及合同约定的标准要求，验收合格。
4.主要设备制作(供应)商、运行管理等单位的代表;质量和安全监督机构、法人验收监督管理机关等单位可以列席验收会议。
5.A 漏洞;B 管涌;C 漫顶;D 决口;E 启闭机故障。
一建建筑真题范文第4篇
一、单项选择题(给出的选项中，只有1个最符合题意。每选正确1题，得1分，满分70分)
1.“建设工程项目法人决策的理性化程度以及建筑企业经营者的经营管理理念”属于影响建设工程质量的( )。 A.管理环境因素 B.人的因素
C.方法的因素 D.社会环境因素
2.根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》(国务院令613号)，投标有效期从(起计算。
A.提交招标文件开始之日 B.购买招标文件的截止之日 C.提交投标文件的截止之日 D.招标文件规定的开标之日
3.下列工程项目策划工作中，属于建设工程项目实施阶段管理策划的是( )。 A.确定项目实施期管理总体方案 B.确定生产运营期设施管理总体方案 C.确定项目风险管理与工程保险方案 D.确定生产运营期经营管理总体方案
4.关于职业健康安全与环境管理体系管理评审的说法，正确的是( )。 A.管理评审是管理体系接受政府监督的一种机制 B.管理评审是最高管理者对管理体系的系统评价
C.管理评审是管理体系自我保证和自我监督的一种机制 D.管理评审是第三方论证机构对管理体系的系统评价
5.下列双代号时标网络计划中，关键线路有( )条。
A.5 B.4 C.3 D.2
6.关于建设工程管理内涵的说法，正确的是( )。 A.建设工程项目管理和设施管理即为建设工程管理
B.建设工程管理不涉及项目使用期的管理方对工程的管理 C.建设工程管理是对建设工程的行政事务管理
) D.建设工程管理工作是一种增值服务
7.下列安全生产管理制度中，最基本、也是所有制度核心的是( )。 A.安全生产教育培训制度 B.安全生产责任制
C.安全检查制度 D.安全措施计划制度
8.根据建设工程项目施工成本的组成，属于直接成本的是( )。 A.工具用具使用费 B.职工教育经费 C.机械折旧费 D.管理人员工资
9.某施工项目部根据以往项目的材料实际耗用情况，结合具有施工项目要求，制定领用材料标准控制发料。这种材料用量控制方法是( )。 A.定额控制 B.计量控制 C.指标控制 D.包干控制
10.关于施工方项目管理目标和任务的说法，正确的是( )。 A.施工方项目管理仅服务于施工方本身的利益 B.施工方项目管理不涉及动用前准备阶段
C.施工方成本目标由施工企业根据其生产和经营情况自行确定 D.施工方不对业主方指定分包承担的目标和任务负责
11.采用固定总价合同，承包商需承担一定的风险，下列风险中，属于承包商价格风险的是( )。
A.设计深度不够造成的误差 B.工程量计算错误 C.工程范围不确定 D.漏报计价项目
12.关于影响系统目标实现因素的说法，正确的是( )。 A.组织是影响系统目标实现的决定性因素 B.系统组织决定了系统目标
C.增加人员数量一定会有助于系统目标的实现 D.生产方法与工具的选择与系统目标实现无关
13.关于工程监理单位工作性质的说法，正确的是( )。 A.工程监理单位接受业主的委托必须保证项目目标的实现 B.工程监理单位在组织上不能依附于监理工作的对象
C.工程监理单位从事监理工作的人员均应是注册监理工程师 D.工程监理单位以独立的第三方身份处理业主和承包商的冲突
14.关于FIDIC《永久设备和设计——建造合同条件》内容的说法，正确的是( )。 A.业主委派工程师管理合同
B.承包商仅需负责提供设备和建造工作
C.合同计价采取单价合同方式，某些子项采用包干价格 D.合同计价采取总价合同方式，合同价格不能调整
15.某项目按施工进度编制的施工成本计划如下图，则4月份计划成本是( )万元。
A.300 B.400 C.750 D.1150
16.某工程双代号时标网络计划如下图(时间单位：天)，工作A的总时差为( )天。
A.0 B.1 C.2 D.3
17.已知工作F有且仅有两项并行的紧后工作G和H，G工作的最迟开始时间为第12天，最早开始时间为第8天，H工作的最迟完成时间为第14天，最早完成时间为第12天;工作F与G、H的时间间隔分别为4天和5天，则F工作的总时差为( )天。 A.0 B.5 C.7 D.9
18.关于施工预算、施工图预算“两算”对比的说法，正确的是( )。
A.施工预算的编制以预算定额为依据，施工图预算的编制以施工定额为依据 B.“两算”对比的方法包括实物对比法
C.一般情况下，施工图预算的人工数量及人工费比施工预算低 D.一般情况下，施工图预算的材料消耗及材料费比施工预算低
19.关于施工安全技术措施的说法，正确的是( )。 A.施工安全技术措施要有针对性
B.施工安全技术措施必须包括固体废弃物的处理 C.施工安全技术措施可以不包括针对自然灾害的应急预案 D.施工安全技术措施可在工程开工后制定
20.根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》(建市(2007)9号)，建设行政主管部门市场诚信信息平台上不良行为记录的公布时间，除法律、法规另有规定的，应为行政处罚决定做出后( )日内。
A.14 B.10 C.7 D.5
20.根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》(建市(2007)9号)，建设行政主管部门市场诚信信息平台上不良行为记录的公布时间，除法律、法规另有规定的，应为行政处, 罚决定做出后( )日内。 A.14B.10 C.7 D.5
21.某工程的混凝土结构出现较深裂缝，但经分析判定其不影响结构的安全和使用，正确的处理方法是( )。
A.表面密封 B.嵌缝封闭 C.灌浆修补 D.限制使用
22.关于大型建设工程项目总进度目标论证的说法，正确的是( )。 A.大型建设工程项目总进度目标论证的核心工作是编制总进度纲要
B.大型建设工程项目总进度目标论证首先开展的工作是调查研究和收集资料 C.大型建设工程项目总进度目标的确定应在项目的实施阶段进行 D.若编制的总进度计划不符合项目的总进度目标，应调整总进度目标
23.下列施工合同风险中，属于管理风险的是( )。 A.业主改变设计方案 B.对环境调查和预测的风险 C.自然环境的变化 D.合同所依据环境的变化
24.使事故责任者和广大群众了解事故发生的原因及所造成的危害，并深刻认识到搞好安全生产的重要性，从事故中吸取教训，提高安全意识，改进安全管理工作。这体现了事故处理中的( )。
A.事故原因未查清不放过 B.事故责任人未处理不放过
C.事故责任人和周围群众未受到教育不放过 D.事故没有制定切实可行的整改措施不放过
25.某工程每月所需混凝土量相同，混凝土用量为3200m³，计划4个月完成，混凝土综合价格为1000元/m³;实际混凝土用量为5000m³，用时5个月，从第1个月至第5个月各月混凝土价格指数(%)为100,115,110,105,115。则根据赢得值法，前3个月的费用偏差为( )万元。
A.-30 B.-25 C.-22 D.-20
26.项目质量控制体系运行的核心机制是( )。 A.约束机制 B.反馈机制 C.持续改进机制 D.动力机制
27.根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)，工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以( )为实际竣工日期。 A.承包人提交竣工验收申请报告之日 B.转移占有工程之日
C.监理人组织竣工初验之日 D.发包人签发工程验收证书之日
28.一般情况下，横道图能反应出工作的( )。
A.总时差 B.最迟开始时间 C.持续时间 D.自由时差
29.根据我国保险制度，关于建设工程第三者责任险的说法，正确的是( )。 A.被保险人是项目法人和承包人以外的第三人 B.赔偿范围包括承包商在工地的财产损失 C.被保险人是项目法人和承包人
D.赔偿范围包括承包商在现场从事与工作有关的职工伤亡
30.用来表示组织系统中各子系统或元素间指令关系的工具是( )。 A.项目结构图 B.工作流程图 C.组织结构图 D.职能分工表
31.关于施工现场宿舍设置的说法，正确的是( )。 A.室内净高2.5m B.室内通道宽度0.8m C.每间宿舍居住18人 D.使用通铺
32.某施工总承包单位依法将自己没有足够把握实施的防水工程分包给有经验的分包单位，属于质量风险应对的( )策略。 A.转移 B.规避 C.减轻 D.自留
33.在应用因果分析图确定质量问题的原因时，正确的做法是( )。 A.不同类型质量问题可以共同使用一张图分析 B.通常选出1-5项作为最主要原因
C.为避免干扰，只能由QC小组成员独立进行分析 D.由QC小组组长最终确定分析结果
34.施工现场文明施工管理组织的第一责任人( )。 A.项目经理 B.总监理工程师 C.业主代表 D.项目总工程师
35.施工技术准备工作的质量控制包括( )。 A.明确质量控制方法 B.计量控制
C.测量控制 D.施工平面图控制 36.某单价合同的投标报价单中，投标人的投标书出现了明显的数字计算错误，导致总价和单价计算结果不一致，下列行为中，属于业主权利的是( )。 A.业主有权先做修改再评价，以总价作为最终报价结果 B.业主没有权利先修改后评价，可以宣布该投标人废标 C.业主没有权利先修改后评价，可以请该投标人再报价
D.业主有权利先修改后评价，以单价为准调整的总价作为最终报价结果
37.承包商就已完工，经检验合格的工程提出支付申请，监理工程师复核后，业主批准支付申请，此工作程序属于()流程。 A.物资采购工作 B.信息处理工作 C.设计工作 D.管理工作
38.某项目施工成本数据如下表，根据差额计算法，成本降低率提高对成本降低额的影响程度为( )万元。
A.0.6 B.0.7 C.1.1 D.1.2
39.关于施工进度计划调整的说法，正确的是( )。 A.当资源供应发生异常时，可调整工作的工艺关系 B.当实际进度计划拖后时，可缩短关键工作持续时间 C.为充分利用资源、降低成本，应减少资源的投入 D.任何情况下均不允许增减工作项目
40.为赶上已拖延的施工进度，项目部决定采用混凝土泵代替原来的塔吊运输混凝土。该纠偏措施属于( )。
A.管理措施 B.组织措施 C.经济措施 D.技术措施
41.某基础工程合同价为2000万元，合同总工期为20个月，施工过程中因设计变更，导致增加额外工程400万元，业主同意工期延顺。则承包商按照造价比例法可索赔工期( )个月。
A.8 B.6 C.4 D.2
42.编码信息、单位组织信息、项目组织信息等属于( )信息。 A.管理类 B.组织类 C.经济类 D.技术类
43.下列施工检验批验收的做法中，正确的是( )。 A.存在一般缺陷的检验批应推倒重做 B.某些指标不能满足要求时，可予以验收 C.严重缺陷经加固处理后能满足安全使用要求，可按技术处理方案进行验收 D.经加固处理后仍不能满足安全使用要求的分部工程可缺项验收
44.沟通过程的五要素包括( )。
A.沟通主体、沟通客体、沟通介体、沟通环境和沟通渠道 B.沟通主体、沟通客体、沟通介体、沟通内容和沟通渠道 C.沟通主体、沟通客体、沟通介体、沟通环境和沟通方法 D.沟通主体、沟通客体、沟通介体、沟通内容和沟通方法
45.某工程施工检查发现外墙面砖质量不合格，经调查发现是供应商的供货质量问题，项目部决定更换供应商。该措施属于项目目标控制的( )。 A.管理措施 B.组织措施 C.经济措施 D.技术措施
46.采用工程总承包模式的大型建设工程项目，建设周期三年，其合同计价方式一般采用( )。 A.固定总价合同 B.单价合同
C.成本加酬金合同 D.变动总价合同
47.根据《建设工程项目管理规范》(GB/T50326—2006)条文中的风险等级评价估表，如果某个风险事件将对项目造成中度损失，且发生的可能性很大。则该事件的风险等级为( )级。
A.5 B.4 C.3 D.2
48.生产经营单位应急预案未按照有关规定备案的，由县级以上( )给予警告，并处罚款。 A.建设主管部门 B.安全生产监督管理部门 C.建设工程质量监督机构 D.人民政府
49.某工程在浇筑楼板混凝土时，发生支模架坍塌，造成3人死亡，6人重伤，经调查，系现场技术管理人员未进行技术交底所致。该工程质量事故应判定为( )。 A.操作责任的较大事故 B.操作责任的重大事故 C.指导责任的较大事故 D.指导责任的重大事故
50.某网络计划如下图，逻辑关系正确的是( )。
A.E的紧前工作是BDB.A完成后同时进行CF C.AB均完成后进行ED.F的紧前工作是DE
51.下列工作任务中，不属于信息管理部门的是( )。 A.负责编制行业信息管理规范
B.负责信息处理工作平台的建立和运行维护 C.负责工程档案管理
D.负责协调各部门的信息处理工作
52.下列工程项目策划工作中，属于项目决策阶段合同策划的是( )。 A.组织方案设计竞赛 B.确定项目设计合同结构方案 C.拟定施工合同文本 D.确定实施期合同结构总体方案
53.根据《建设工程管理规范》(GB/T50326-2006)，项目管理规划包括( )。 A.项目管理规划原则和内容 B.项目管理规划大纲和配套措施 C.项目管理规划大纲和实施大纲 D.项目管理规划大纲和实施规划
54.根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)，承包人应在首次收到发包人要求更换项目经理的书面通知后( )天内向发包人提出书面改进报告。 A.28 B.21 C.14 D.7
55.关于虚工作的说法，正确的是( )。 A.虚工作只在双代号网络计划中存在 B.虚工作一般不消耗资源但占用时间 C.虚工作可以正确表达工作间逻辑关系
D.双代号时标网络计划中虚工作用波形线表示
56.运用建设工程的项目信息门户辅助施工项目进度控制，属于进度控制的( )措施。 A.技术 B.管理 C.经济 D.组织
57.建立项目质量控制体系时，首先开展的工作是( )。 A.分析质量控制界面 B.编制质量控制计划 C.制定质量控制制度 D.确立系统质量控制网络
58.关于施工合同跟踪的说法，错误的是( )。
A.承包单位的合同管理职能部门对合同执行者的履行情况进行跟踪、监督和检查 B.合同执行者本身对合同计划的执行情况进行跟踪、检查和对比 C.合同跟踪的内容包括业主是否及时给予了指令、答复等 D.可以将工程任务发包给专业分包完成，并由专业分包对合同计划的执行进行跟踪、检查和对比
59.政府质量监督机构对工程项目实施质量监督的第一步工作是( )。 A.制定质量监督工作计划 B.抽查工程质量问题 C.接受建设单位申报手续 D.监理工程质量监督方案
60.建设工程项目在施工时盲目赶工，会导致( )。 A.安全事故发生的概率减小 B.施工成本增加的概率减小 C.文明施工实现的概率增加 D.质量事故发生的概率增加
61.施工成本核算要求的归集“三同步”是指()的取值范围应当一致。 A.形象进度、产值统计、实际成本 B.成本预测、成本计划、成本分析 C.目标成本、预算成本、实际成本 D.人工成本、材料成本、机械成本
62.下列施工组织设计的内容中，属于施工部署及施工方案的是()。 A.施工资源的需求计划 B.施工资源的优化配置 C.投入材料的堆场设计 D.施工机械的分析选择
63.某国际工程合同额为5000万元人民币，合同实施天数为300天;由国内某承包商总承包施工，该承包商同期总合同额为5亿人民币，同期内公司的总管理费为1500万元;因为业主修改设计，承包商要求工期延期30天。该工程项目部在施工索赔中总部管理费的索赔额是()万元。
A.50 B.15 C.12 D.10
64.在建设工程项目施工成本分析中，成本盈亏异常分析属于( )方法。 A.因素分析 B.综合成本分析 C.专项成本分析 D.成本项目分析
65.关于钢筋保护层厚度检测的说法，正确的是( )。 A.检测结构部位由监理确定
B.粱类应抽取构件数量的2%且不少于5个构件
C.板类构件应抽取构件数量的5%且不少于2个构件 D.必须采用无损检测方法
66.关于建设工程项目施工总承包管理模式的说法，正确的是( )。 A.施工总承包管理单位应参与全部具体工程的施工
B.业主进行施工总承包管理单位招标时，应先确定工程总造价 C.施工总承包管理单位负责所有分包合同的招标投标工作
D.业主不需要等待施工图设计完成后再进行施工总承包管理单位的招标
67.关于FIDIC《EPC交钥匙项目合同条件》特点的说法，正确的是( )。 A.适用于承包商做大部分的工程项目，承包商要按照业主的要求进行设计提供设备以及建造其他工程
B.合同采用固定总价合同，只有在特定风险出现时才调整价格 C.业主委派工程师管理合同，监督工程进度质量 D.承包商承担的风险较小
68.关于物资采购交货日期的说法，正确的是()。
A.凡委托运输部门送货的，以供货方发运产品时承运单位签发的日期为准 B.供货方负责送货的，以供货方按合同规定通知的提货日期为准 C.采购方提货的，以采购方收获戳记的日期为准
D.凡委托运输单位代运的产品，以向承运单位提出申请的日期为准
69.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)，关于检验批质量验收合格的说法，正确的是( )。 A.可由监理员组织验收
B.应具有完整的施工操作依据，质量检查记录 C.主控项目不需全部检验合格 D.一般项目的检查具有否决权
二、多选提(5个选项中，至少有2个正确，每选对一个的0.5分;只要选错1个，该题得0分;满分60分)
70.下列质量控制工作中，属于施工技术准备工作的是()。 A.明确质量控制的重点对象 B.编制测量控制方案
C.建立施工现场计量管理的规章制度 D.正确安装设置施工机械设备
71.关于沟通障碍的说法，正确的有( )。
A.从信息发送者的角度看，影响信息沟通的因素可能是信息译码不准确 B.沟通障碍来自发送者的障碍、接受者的障碍和沟通通道的障碍 C.沟通障碍包括组织的沟通障碍和能力的沟通障碍两种形式
D.从信息接收者的角度看，影响信息沟通的因素可能是心理上的障碍 E.选择沟通媒介不当是沟通通道障碍的一个方面
72.某工作横道图费用偏差分析如下图，正确的有()
A.费用超支B.进度较快
C.效率较高D.可采用抽出部分人员，放慢进度的措施 E.投入超前
73.下列施工质量控制点的管理工作中，属于事前质量控制的有( )。 A.明确质量控制目标 B.确定质量抽样数量 C.质量控制人员在现场进行指导 D.向施工作业班组认真交底 E.动态跟踪管理质量控制点
74.根据《建设工程监理规范》(GB/T50319-2013)，编制工程建设监理实施细则的依据有( )。
A.工程建设标准 B.监理大纲 C.监理委托合同 D.施工组织设计 E.工程设计文件
75.某项目成本及成本构成比例数据如下表，正确的有( )。
A.成本增加比例最大的是间接成本 B.成本降低最多的项目是机械费 C.成本节约效益最大的是材料费 D.成本节约做得好的是措施费 E.直接成本增加比例最大的是人工费
76.建设工程项目总进度目标论证的主要任务有( )。 A.总进度规划编制 B.工程实施条件分析 C.工程实施策划 D.项目总进度目标确定 E.项目经济评价
77.按最早开始时间编制的施工计划及各工作每月成本强度(单位：万元/月)如下图，D工作可以按最早开始时间或最迟开始时间进行安排。则4月份的施工成本计划值可以是()万元
A.60B.50C.25D.15E.10
78.工程质量管理常用数据统计方法中，排列图方法可用于( )的数据状况描述。 A.质量偏差 B.质量稳定程度
C.质量缺陷 D.造成质量问题原因 E.质量受控情况
79.关于生产安全事故应急预案的说法，正确的有()。
A.应急预案编制应结合本地区、本部门、本单位的危险性分析情况 B.应急组织和人员的职责分工明确，并有具体的落实措施 C.应急预案的管理不包括应急预案的奖惩
D.应急预案基本要素齐全、完整，预案附件提供的信息准确 E.生产经营单位应每年组织一次现场处置方案演练
80.下列措施中，属于施工质量事故预防措施的有()。 A.严格按照基本建设程序办事 B.依法进行施工组织管理 C.加强施工安全与环境管理 D.进行必要的设计复核审查 E.做好质量事故的观测记录
81.关于施工过程水污染预防措施的说法，正确的有( )。 A.禁止将有毒有害废弃物作土方回填
B.施工现场搅拌站废水经沉淀池沉淀合格后也不能用于工地洒水降尘 C.现制水磨石的污水必须经沉淀池沉淀合格后再排放 D.现场存放油料，必须对库房地面进行防渗处理 E.化学用品、外加剂等要妥善保管，库内存放
82.在施工合同分析中，发包人的合作责任有( )。
A.施工现场的管理，给发包人的管理人员提供生活和工作条件 B.及时提供设计资料、图纸、施工场地等 C.按合同规定及时支付工程款
D.对平行的各承包人和供应商之间的责任界限做出划分 E.及时作出承包人履行合同所必须的决策
83.关于风险对策的说法，正确的有()。
A.编制安全生产应急事故预案是生产者安全风险规避策略 B.招标人要求中标人提交履约担保是招标人合同风险减轻策略 C.承包商确定质量风险缺陷基金是承包商的质量风险自留策略
D.承包商合理安排施工工期、进度计划，避开可能发生的自然灾害是承包商的质量风险规避策略
E.依法组成联合体承接大型工程项目是承包商的风险转移策略
84.工程项目管理信息系统中，合同管理子系统的功能有( )。 A.合同基本数据查询 B.合同执行情况统计分析 C.合同通用条件的编写 D.合同结构的选择 E.合同辅助起草
85.关于业主方项目管理目标和任务的说法中，正确的有( )。 A.关于业主方项目管理是建设工程项目管理的核心
B.关于业主方项目管理工作不涉及施工阶段的安全管理工作
C.关于业主方项目管理目标包括项目的投资目标、进度目标和质量目标 D.关于业主方项目管理目标不包括影响项目运行的环境质量 E.关于业主方项目管理工作涉及项目实施阶段的全过程
86.在大型群体工程项目中，第一层次质量控制体系可由( )的项目管理机构负责建立。 A.建设单位 B.设计总承包单位 C.代建单位 D.施工总承包单位 E.工程总承包企业
87.在大型群体工程项目中，第一层次质量控制体系可由()的项目管理机构负责建立。 A.建设单位B.设计总负责单位C.代建单位 D.施工总承包单位E.工程总承包企业
88.下列建设工程项目进度控制措施中，属于管理措施的有( )。 A.选择合同结构 B.分析工程风险 C.建立管理组织体系 D.确定物资采购模式 E.明确管理职能
89.在施工总承包管理模式下，对分包单位管理的特点有()。 A.一般情况下，分包合同由施工总承包管理单位与分包单位签订
B.分包工程款可以通过施工总承包管理单位支付，也可由业主直接支付 C.分包合同价对业主是透明的，有利于业主方控制投资
D.施工总承包管理单位有责任对分包人的质量和进度进行控制 E.施工总承包管理单位有义务免费向分包人提供脚手架等设施
90.根据建设工程竣工验收备案制度，备案文件资料包括( )。 A.工程竣工验收报告 B.规划部门出具的认可文件 C.工程竣工与验收申请报告 D.环保部门出具的准许使用文件 E.公安消防部门出具的准许使用文件
91.下列成本加酬金合同的优点中，对业主有利的有( )。 A.可以确定合同工程内容、工程量及合同终止时间 B.可以通过分段施工缩短施工工期
C.可以通过最高限价约束工程成本，转移全部风险 D.可以利用承包商的施工技术专家帮助改进设计的不足 E.可以较深入接入和控制工程施工和管理
92.在双代号网络图中，虚箭线的作用有( )。 A.指向 B.联系 C.区分 D.过桥 E.断路
93.关于安全生产管理制度的说法，正确的有( )。
A.企业取得安全生产许可证，应当具备的条件之一是依法参加工伤保险
B.新员工上岗前的三级安全教育，对建设工程来说，具体指进企业、进项目、进班组三级 C.根据《建设工程安全生产条例》，对高大模板工程的专项施工方案，施工单位应当组织专家进行论证、审查
D.按照“三同时”制度要求，安全设施投资应当纳入建设工程概算 E.特种作业人员离开特种作业岗位1年后，应当重新进行培训，经培训合格后方可上岗作业
94.某工程项目的双代号时标网络计划，当计划执行到第4周末及第10周末时，检查得出实际进度前锋线如下图所示，检查结果表明( )。
A.第4周末检查时工作B拖后1周，但不影响总工期 B.第4周末检查时工作A拖后1周，影响总工期1周 C.第10周末检查时工作G拖后1周，但不影响总工期 D.第10周末检查时工作I提前1周，可使总工期提前1周 E.在第5周到第10周内，工作F和工作I的实际进度正常
95.关于合同谈判中工期和维修期的说法，正确的有( )。 A.对于具有较多单项工程的建设项目工程，可在合同中明确允许分部位或分批提交业主验收 B.由于工程变更原因对工期产生不利影响时，应该给予承包人要求合理延长工期的权利 C.承包人只应该承担由于材料和施工方法及操作工艺等不符合合同规定而产生的缺陷 D.承包人不能用维修保函来代替业主扣留的保留金
E.业主和承包人应当根据项目情况、施工环境因素等商定适当的开工时间
96.下列指标中，属于项目部施工成本考核的有( )。 A.施工成本降低额 B.施工成本降低率 C.施工生产总成本 D.劳动力不均衡系数 E.生产能力利用率
97.关于安全生产事故应急预案的说法，正确的有( )。
A.应急预案编制应结合本地区、本部门、本单位的危险性分祈情况 B.应急组织和人员的职责分工明确，并有具体的落实措施 C.应急预案的管理不包括应急预案的奖惩
D.应急预案基本要素齐全、完整，预案附件提供的信息准确 E.生产经营单位应每一年组织一次现场处置方案演练
98.下列措施中，属于施工质量事故预防的有( )。 A.严格按照基本建设程序办事 B.依法进行施工组织管理
C.加强施工安全与环境管理 D.进行必要的设计复核审查 E.做好质量事故的观测记录
99.关于施工组织设计中施工平面图的说法中，正确的有( )。 A.反映了最佳施工方案在时间上的安排 B.反映了施工机具等资源的供应情况 C.反映了施工方案在空间上的全面安排 D.反映了施工进度计划在空间上的全面安排 E.使整个现场能有组织地进行文明施工
100.根据《建设项目工程总承包合同示范文本(试行)》(GF—2011—0216)，承包人主要权利和义务有( )。
A.根据合同约定，自费修复竣工后试验中发现的缺陷 B.按照合同约定和发包人的要求，提出相关报表
C.根据合同约定，以书面形式向发包人发出暂停通知 D.根据合同约定，对因发包人原因带来的损失要求赔偿
E.负责办理项目审批核准或备案手续，取得项目用地的使用权
1-5：DCCBC
6-10:DBCCC
11-15:DABAB
16-20:BCBAC
21-25:CBBCB 26-30:DBCCC
31-35:AABAA
36-40:DDDBD
41-45:CBCAB46-50:DBBCA 51-55:ADDCC56-60:BDDCD
61-65:ADBCB
66-70:DBABA 71:BDE
72:ABE
73:AB
74:ADE 75:AE
76:ABC
77:BC
78:ACD 79:ABD
80:ABCD
81:ACDE
82:BCDE 83:CDE
84:ABE
85:ACE
86:ACE 87:ACE
88:ABD
89:BCD
90:ABDE 91:BDE
92:BCE
93:ABCD
94:BC 95:AB
96:AB
97:ABD
98:ABCD 99:CDE
一建建筑真题范文第5篇
一、单项选择题(给出的选项中，只有1个最符合题意。每选正确1题，得1分，满分70分)
1.“建设工程项目法人决策的理性化程度以及建筑企业经营者的经营管理理念”属于影响建设工程质量的( )。 A.管理环境因素 B.人的因素
C.方法的因素 D.社会环境因素
2.根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》(国务院令613号)，投标有效期从(起计算。
A.提交招标文件开始之日 B.购买招标文件的截止之日 C.提交投标文件的截止之日 D.招标文件规定的开标之日
3.下列工程项目策划工作中，属于建设工程项目实施阶段管理策划的是( )。 A.确定项目实施期管理总体方案 B.确定生产运营期设施管理总体方案 C.确定项目风险管理与工程保险方案 D.确定生产运营期经营管理总体方案
4.关于职业健康安全与环境管理体系管理评审的说法，正确的是( )。 A.管理评审是管理体系接受政府监督的一种机制 B.管理评审是最高管理者对管理体系的系统评价
C.管理评审是管理体系自我保证和自我监督的一种机制 D.管理评审是第三方论证机构对管理体系的系统评价
5.下列双代号时标网络计划中，关键线路有( )条。
A.5 B.4 C.3 D.2
6.关于建设工程管理内涵的说法，正确的是( )。 A.建设工程项目管理和设施管理即为建设工程管理
B.建设工程管理不涉及项目使用期的管理方对工程的管理 C.建设工程管理是对建设工程的行政事务管理
) D.建设工程管理工作是一种增值服务
7.下列安全生产管理制度中，最基本、也是所有制度核心的是( )。 A.安全生产教育培训制度 B.安全生产责任制
C.安全检查制度 D.安全措施计划制度
8.根据建设工程项目施工成本的组成，属于直接成本的是( )。 A.工具用具使用费 B.职工教育经费 C.机械折旧费 D.管理人员工资
9.某施工项目部根据以往项目的材料实际耗用情况，结合具有施工项目要求，制定领用材料标准控制发料。这种材料用量控制方法是( )。 A.定额控制 B.计量控制 C.指标控制 D.包干控制
10.关于施工方项目管理目标和任务的说法，正确的是( )。 A.施工方项目管理仅服务于施工方本身的利益 B.施工方项目管理不涉及动用前准备阶段
C.施工方成本目标由施工企业根据其生产和经营情况自行确定 D.施工方不对业主方指定分包承担的目标和任务负责
11.采用固定总价合同，承包商需承担一定的风险，下列风险中，属于承包商价格风险的是( )。
A.设计深度不够造成的误差 B.工程量计算错误 C.工程范围不确定 D.漏报计价项目
12.关于影响系统目标实现因素的说法，正确的是( )。 A.组织是影响系统目标实现的决定性因素 B.系统组织决定了系统目标
C.增加人员数量一定会有助于系统目标的实现 D.生产方法与工具的选择与系统目标实现无关
13.关于工程监理单位工作性质的说法，正确的是( )。 A.工程监理单位接受业主的委托必须保证项目目标的实现 B.工程监理单位在组织上不能依附于监理工作的对象
C.工程监理单位从事监理工作的人员均应是注册监理工程师 D.工程监理单位以独立的第三方身份处理业主和承包商的冲突
14.关于FIDIC《永久设备和设计——建造合同条件》内容的说法，正确的是( )。 A.业主委派工程师管理合同
B.承包商仅需负责提供设备和建造工作
C.合同计价采取单价合同方式，某些子项采用包干价格 D.合同计价采取总价合同方式，合同价格不能调整
15.某项目按施工进度编制的施工成本计划如下图，则4月份计划成本是( )万元。
A.300 B.400 C.750 D.1150
16.某工程双代号时标网络计划如下图(时间单位：天)，工作A的总时差为( )天。
A.0 B.1 C.2 D.3
17.已知工作F有且仅有两项并行的紧后工作G和H，G工作的最迟开始时间为第12天，最早开始时间为第8天，H工作的最迟完成时间为第14天，最早完成时间为第12天;工作F与G、H的时间间隔分别为4天和5天，则F工作的总时差为( )天。 A.0 B.5 C.7 D.9
18.关于施工预算、施工图预算“两算”对比的说法，正确的是( )。
A.施工预算的编制以预算定额为依据，施工图预算的编制以施工定额为依据 B.“两算”对比的方法包括实物对比法
C.一般情况下，施工图预算的人工数量及人工费比施工预算低 D.一般情况下，施工图预算的材料消耗及材料费比施工预算低
19.关于施工安全技术措施的说法，正确的是( )。 A.施工安全技术措施要有针对性
B.施工安全技术措施必须包括固体废弃物的处理 C.施工安全技术措施可以不包括针对自然灾害的应急预案 D.施工安全技术措施可在工程开工后制定
20.根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》(建市(2007)9号)，建设行政主管部门市场诚信信息平台上不良行为记录的公布时间，除法律、法规另有规定的，应为行政处罚决定做出后( )日内。
A.14 B.10 C.7 D.5
20.根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》(建市(2007)9号)，建设行政主管部门市场诚信信息平台上不良行为记录的公布时间，除法律、法规另有规定的，应为行政处, 罚决定做出后( )日内。 A.14B.10 C.7 D.5
21.某工程的混凝土结构出现较深裂缝，但经分析判定其不影响结构的安全和使用，正确的处理方法是( )。
A.表面密封 B.嵌缝封闭 C.灌浆修补 D.限制使用
22.关于大型建设工程项目总进度目标论证的说法，正确的是( )。 A.大型建设工程项目总进度目标论证的核心工作是编制总进度纲要
B.大型建设工程项目总进度目标论证首先开展的工作是调查研究和收集资料 C.大型建设工程项目总进度目标的确定应在项目的实施阶段进行 D.若编制的总进度计划不符合项目的总进度目标，应调整总进度目标
23.下列施工合同风险中，属于管理风险的是( )。 A.业主改变设计方案 B.对环境调查和预测的风险 C.自然环境的变化 D.合同所依据环境的变化
24.使事故责任者和广大群众了解事故发生的原因及所造成的危害，并深刻认识到搞好安全生产的重要性，从事故中吸取教训，提高安全意识，改进安全管理工作。这体现了事故处理中的( )。
A.事故原因未查清不放过 B.事故责任人未处理不放过
C.事故责任人和周围群众未受到教育不放过 D.事故没有制定切实可行的整改措施不放过
25.某工程每月所需混凝土量相同，混凝土用量为3200m³，计划4个月完成，混凝土综合价格为1000元/m³;实际混凝土用量为5000m³，用时5个月，从第1个月至第5个月各月混凝土价格指数(%)为100,115,110,105,115。则根据赢得值法，前3个月的费用偏差为( )万元。
A.-30 B.-25 C.-22 D.-20
26.项目质量控制体系运行的核心机制是( )。 A.约束机制 B.反馈机制 C.持续改进机制 D.动力机制
27.根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)，工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以( )为实际竣工日期。 A.承包人提交竣工验收申请报告之日 B.转移占有工程之日
C.监理人组织竣工初验之日 D.发包人签发工程验收证书之日
28.一般情况下，横道图能反应出工作的( )。
A.总时差 B.最迟开始时间 C.持续时间 D.自由时差
29.根据我国保险制度，关于建设工程第三者责任险的说法，正确的是( )。 A.被保险人是项目法人和承包人以外的第三人 B.赔偿范围包括承包商在工地的财产损失 C.被保险人是项目法人和承包人
D.赔偿范围包括承包商在现场从事与工作有关的职工伤亡
30.用来表示组织系统中各子系统或元素间指令关系的工具是( )。 A.项目结构图 B.工作流程图 C.组织结构图 D.职能分工表
31.关于施工现场宿舍设置的说法，正确的是( )。 A.室内净高2.5m B.室内通道宽度0.8m C.每间宿舍居住18人 D.使用通铺
32.某施工总承包单位依法将自己没有足够把握实施的防水工程分包给有经验的分包单位，属于质量风险应对的( )策略。 A.转移 B.规避 C.减轻 D.自留
33.在应用因果分析图确定质量问题的原因时，正确的做法是( )。 A.不同类型质量问题可以共同使用一张图分析 B.通常选出1-5项作为最主要原因
C.为避免干扰，只能由QC小组成员独立进行分析 D.由QC小组组长最终确定分析结果
34.施工现场文明施工管理组织的第一责任人( )。 A.项目经理 B.总监理工程师 C.业主代表 D.项目总工程师
35.施工技术准备工作的质量控制包括( )。 A.明确质量控制方法 B.计量控制
C.测量控制 D.施工平面图控制 36.某单价合同的投标报价单中，投标人的投标书出现了明显的数字计算错误，导致总价和单价计算结果不一致，下列行为中，属于业主权利的是( )。 A.业主有权先做修改再评价，以总价作为最终报价结果 B.业主没有权利先修改后评价，可以宣布该投标人废标 C.业主没有权利先修改后评价，可以请该投标人再报价
D.业主有权利先修改后评价，以单价为准调整的总价作为最终报价结果
37.承包商就已完工，经检验合格的工程提出支付申请，监理工程师复核后，业主批准支付申请，此工作程序属于()流程。 A.物资采购工作 B.信息处理工作 C.设计工作 D.管理工作
38.某项目施工成本数据如下表，根据差额计算法，成本降低率提高对成本降低额的影响程度为( )万元。
A.0.6 B.0.7 C.1.1 D.1.2
39.关于施工进度计划调整的说法，正确的是( )。 A.当资源供应发生异常时，可调整工作的工艺关系 B.当实际进度计划拖后时，可缩短关键工作持续时间 C.为充分利用资源、降低成本，应减少资源的投入 D.任何情况下均不允许增减工作项目
40.为赶上已拖延的施工进度，项目部决定采用混凝土泵代替原来的塔吊运输混凝土。该纠偏措施属于( )。
A.管理措施 B.组织措施 C.经济措施 D.技术措施
41.某基础工程合同价为2000万元，合同总工期为20个月，施工过程中因设计变更，导致增加额外工程400万元，业主同意工期延顺。则承包商按照造价比例法可索赔工期( )个月。
A.8 B.6 C.4 D.2
42.编码信息、单位组织信息、项目组织信息等属于( )信息。 A.管理类 B.组织类 C.经济类 D.技术类
43.下列施工检验批验收的做法中，正确的是( )。 A.存在一般缺陷的检验批应推倒重做 B.某些指标不能满足要求时，可予以验收 C.严重缺陷经加固处理后能满足安全使用要求，可按技术处理方案进行验收 D.经加固处理后仍不能满足安全使用要求的分部工程可缺项验收
44.沟通过程的五要素包括( )。
A.沟通主体、沟通客体、沟通介体、沟通环境和沟通渠道 B.沟通主体、沟通客体、沟通介体、沟通内容和沟通渠道 C.沟通主体、沟通客体、沟通介体、沟通环境和沟通方法 D.沟通主体、沟通客体、沟通介体、沟通内容和沟通方法
45.某工程施工检查发现外墙面砖质量不合格，经调查发现是供应商的供货质量问题，项目部决定更换供应商。该措施属于项目目标控制的( )。 A.管理措施 B.组织措施 C.经济措施 D.技术措施
46.采用工程总承包模式的大型建设工程项目，建设周期三年，其合同计价方式一般采用( )。 A.固定总价合同 B.单价合同
C.成本加酬金合同 D.变动总价合同
47.根据《建设工程项目管理规范》(GB/T50326—2006)条文中的风险等级评价估表，如果某个风险事件将对项目造成中度损失，且发生的可能性很大。则该事件的风险等级为( )级。
A.5 B.4 C.3 D.2
48.生产经营单位应急预案未按照有关规定备案的，由县级以上( )给予警告，并处罚款。 A.建设主管部门 B.安全生产监督管理部门 C.建设工程质量监督机构 D.人民政府
49.某工程在浇筑楼板混凝土时，发生支模架坍塌，造成3人死亡，6人重伤，经调查，系现场技术管理人员未进行技术交底所致。该工程质量事故应判定为( )。 A.操作责任的较大事故 B.操作责任的重大事故 C.指导责任的较大事故 D.指导责任的重大事故
50.某网络计划如下图，逻辑关系正确的是( )。
A.E的紧前工作是BDB.A完成后同时进行CF C.AB均完成后进行ED.F的紧前工作是DE
51.下列工作任务中，不属于信息管理部门的是( )。 A.负责编制行业信息管理规范
B.负责信息处理工作平台的建立和运行维护 C.负责工程档案管理
D.负责协调各部门的信息处理工作
52.下列工程项目策划工作中，属于项目决策阶段合同策划的是( )。 A.组织方案设计竞赛 B.确定项目设计合同结构方案 C.拟定施工合同文本 D.确定实施期合同结构总体方案
53.根据《建设工程管理规范》(GB/T50326-2006)，项目管理规划包括( )。 A.项目管理规划原则和内容 B.项目管理规划大纲和配套措施 C.项目管理规划大纲和实施大纲 D.项目管理规划大纲和实施规划
54.根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)，承包人应在首次收到发包人要求更换项目经理的书面通知后( )天内向发包人提出书面改进报告。 A.28 B.21 C.14 D.7
55.关于虚工作的说法，正确的是( )。 A.虚工作只在双代号网络计划中存在 B.虚工作一般不消耗资源但占用时间 C.虚工作可以正确表达工作间逻辑关系
D.双代号时标网络计划中虚工作用波形线表示
56.运用建设工程的项目信息门户辅助施工项目进度控制，属于进度控制的( )措施。 A.技术 B.管理 C.经济 D.组织
57.建立项目质量控制体系时，首先开展的工作是( )。 A.分析质量控制界面 B.编制质量控制计划 C.制定质量控制制度 D.确立系统质量控制网络
58.关于施工合同跟踪的说法，错误的是( )。
A.承包单位的合同管理职能部门对合同执行者的履行情况进行跟踪、监督和检查 B.合同执行者本身对合同计划的执行情况进行跟踪、检查和对比 C.合同跟踪的内容包括业主是否及时给予了指令、答复等 D.可以将工程任务发包给专业分包完成，并由专业分包对合同计划的执行进行跟踪、检查和对比
59.政府质量监督机构对工程项目实施质量监督的第一步工作是( )。 A.制定质量监督工作计划 B.抽查工程质量问题 C.接受建设单位申报手续 D.监理工程质量监督方案
60.建设工程项目在施工时盲目赶工，会导致( )。 A.安全事故发生的概率减小 B.施工成本增加的概率减小 C.文明施工实现的概率增加 D.质量事故发生的概率增加
61.施工成本核算要求的归集“三同步”是指()的取值范围应当一致。 A.形象进度、产值统计、实际成本 B.成本预测、成本计划、成本分析 C.目标成本、预算成本、实际成本 D.人工成本、材料成本、机械成本
62.下列施工组织设计的内容中，属于施工部署及施工方案的是()。 A.施工资源的需求计划 B.施工资源的优化配置 C.投入材料的堆场设计 D.施工机械的分析选择
63.某国际工程合同额为5000万元人民币，合同实施天数为300天;由国内某承包商总承包施工，该承包商同期总合同额为5亿人民币，同期内公司的总管理费为1500万元;因为业主修改设计，承包商要求工期延期30天。该工程项目部在施工索赔中总部管理费的索赔额是()万元。
A.50 B.15 C.12 D.10
64.在建设工程项目施工成本分析中，成本盈亏异常分析属于( )方法。 A.因素分析 B.综合成本分析 C.专项成本分析 D.成本项目分析
65.关于钢筋保护层厚度检测的说法，正确的是( )。 A.检测结构部位由监理确定
B.粱类应抽取构件数量的2%且不少于5个构件
C.板类构件应抽取构件数量的5%且不少于2个构件 D.必须采用无损检测方法
66.关于建设工程项目施工总承包管理模式的说法，正确的是( )。 A.施工总承包管理单位应参与全部具体工程的施工
B.业主进行施工总承包管理单位招标时，应先确定工程总造价 C.施工总承包管理单位负责所有分包合同的招标投标工作
D.业主不需要等待施工图设计完成后再进行施工总承包管理单位的招标
67.关于FIDIC《EPC交钥匙项目合同条件》特点的说法，正确的是( )。 A.适用于承包商做大部分的工程项目，承包商要按照业主的要求进行设计提供设备以及建造其他工程
B.合同采用固定总价合同，只有在特定风险出现时才调整价格 C.业主委派工程师管理合同，监督工程进度质量 D.承包商承担的风险较小
68.关于物资采购交货日期的说法，正确的是()。
A.凡委托运输部门送货的，以供货方发运产品时承运单位签发的日期为准 B.供货方负责送货的，以供货方按合同规定通知的提货日期为准 C.采购方提货的，以采购方收获戳记的日期为准
D.凡委托运输单位代运的产品，以向承运单位提出申请的日期为准
69.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)，关于检验批质量验收合格的说法，正确的是( )。 A.可由监理员组织验收
B.应具有完整的施工操作依据，质量检查记录 C.主控项目不需全部检验合格 D.一般项目的检查具有否决权
二、多选提(5个选项中，至少有2个正确，每选对一个的0.5分;只要选错1个，该题得0分;满分60分)
70.下列质量控制工作中，属于施工技术准备工作的是()。 A.明确质量控制的重点对象 B.编制测量控制方案
C.建立施工现场计量管理的规章制度 D.正确安装设置施工机械设备
71.关于沟通障碍的说法，正确的有( )。
A.从信息发送者的角度看，影响信息沟通的因素可能是信息译码不准确 B.沟通障碍来自发送者的障碍、接受者的障碍和沟通通道的障碍 C.沟通障碍包括组织的沟通障碍和能力的沟通障碍两种形式
D.从信息接收者的角度看，影响信息沟通的因素可能是心理上的障碍 E.选择沟通媒介不当是沟通通道障碍的一个方面
72.某工作横道图费用偏差分析如下图，正确的有()
A.费用超支B.进度较快
C.效率较高D.可采用抽出部分人员，放慢进度的措施 E.投入超前
73.下列施工质量控制点的管理工作中，属于事前质量控制的有( )。 A.明确质量控制目标 B.确定质量抽样数量 C.质量控制人员在现场进行指导 D.向施工作业班组认真交底 E.动态跟踪管理质量控制点
74.根据《建设工程监理规范》(GB/T50319-2013)，编制工程建设监理实施细则的依据有( )。
A.工程建设标准 B.监理大纲 C.监理委托合同 D.施工组织设计 E.工程设计文件
75.某项目成本及成本构成比例数据如下表，正确的有( )。
A.成本增加比例最大的是间接成本 B.成本降低最多的项目是机械费 C.成本节约效益最大的是材料费 D.成本节约做得好的是措施费 E.直接成本增加比例最大的是人工费
76.建设工程项目总进度目标论证的主要任务有( )。 A.总进度规划编制 B.工程实施条件分析 C.工程实施策划 D.项目总进度目标确定 E.项目经济评价
77.按最早开始时间编制的施工计划及各工作每月成本强度(单位：万元/月)如下图，D工作可以按最早开始时间或最迟开始时间进行安排。则4月份的施工成本计划值可以是()万元
A.60B.50C.25D.15E.10
78.工程质量管理常用数据统计方法中，排列图方法可用于( )的数据状况描述。 A.质量偏差 B.质量稳定程度
C.质量缺陷 D.造成质量问题原因 E.质量受控情况
79.关于生产安全事故应急预案的说法，正确的有()。
A.应急预案编制应结合本地区、本部门、本单位的危险性分析情况 B.应急组织和人员的职责分工明确，并有具体的落实措施 C.应急预案的管理不包括应急预案的奖惩
D.应急预案基本要素齐全、完整，预案附件提供的信息准确 E.生产经营单位应每年组织一次现场处置方案演练
80.下列措施中，属于施工质量事故预防措施的有()。 A.严格按照基本建设程序办事 B.依法进行施工组织管理 C.加强施工安全与环境管理 D.进行必要的设计复核审查 E.做好质量事故的观测记录
81.关于施工过程水污染预防措施的说法，正确的有( )。 A.禁止将有毒有害废弃物作土方回填
B.施工现场搅拌站废水经沉淀池沉淀合格后也不能用于工地洒水降尘 C.现制水磨石的污水必须经沉淀池沉淀合格后再排放 D.现场存放油料，必须对库房地面进行防渗处理 E.化学用品、外加剂等要妥善保管，库内存放
82.在施工合同分析中，发包人的合作责任有( )。
A.施工现场的管理，给发包人的管理人员提供生活和工作条件 B.及时提供设计资料、图纸、施工场地等 C.按合同规定及时支付工程款
D.对平行的各承包人和供应商之间的责任界限做出划分 E.及时作出承包人履行合同所必须的决策
83.关于风险对策的说法，正确的有()。
A.编制安全生产应急事故预案是生产者安全风险规避策略 B.招标人要求中标人提交履约担保是招标人合同风险减轻策略 C.承包商确定质量风险缺陷基金是承包商的质量风险自留策略
D.承包商合理安排施工工期、进度计划，避开可能发生的自然灾害是承包商的质量风险规避策略
E.依法组成联合体承接大型工程项目是承包商的风险转移策略
84.工程项目管理信息系统中，合同管理子系统的功能有( )。 A.合同基本数据查询 B.合同执行情况统计分析 C.合同通用条件的编写 D.合同结构的选择 E.合同辅助起草
85.关于业主方项目管理目标和任务的说法中，正确的有( )。 A.关于业主方项目管理是建设工程项目管理的核心
B.关于业主方项目管理工作不涉及施工阶段的安全管理工作
C.关于业主方项目管理目标包括项目的投资目标、进度目标和质量目标 D.关于业主方项目管理目标不包括影响项目运行的环境质量 E.关于业主方项目管理工作涉及项目实施阶段的全过程
86.在大型群体工程项目中，第一层次质量控制体系可由( )的项目管理机构负责建立。 A.建设单位 B.设计总承包单位 C.代建单位 D.施工总承包单位 E.工程总承包企业
87.在大型群体工程项目中，第一层次质量控制体系可由()的项目管理机构负责建立。 A.建设单位B.设计总负责单位C.代建单位 D.施工总承包单位E.工程总承包企业
88.下列建设工程项目进度控制措施中，属于管理措施的有( )。 A.选择合同结构 B.分析工程风险 C.建立管理组织体系 D.确定物资采购模式 E.明确管理职能
89.在施工总承包管理模式下，对分包单位管理的特点有()。 A.一般情况下，分包合同由施工总承包管理单位与分包单位签订
B.分包工程款可以通过施工总承包管理单位支付，也可由业主直接支付 C.分包合同价对业主是透明的，有利于业主方控制投资
D.施工总承包管理单位有责任对分包人的质量和进度进行控制 E.施工总承包管理单位有义务免费向分包人提供脚手架等设施
90.根据建设工程竣工验收备案制度，备案文件资料包括( )。 A.工程竣工验收报告 B.规划部门出具的认可文件 C.工程竣工与验收申请报告 D.环保部门出具的准许使用文件 E.公安消防部门出具的准许使用文件
91.下列成本加酬金合同的优点中，对业主有利的有( )。 A.可以确定合同工程内容、工程量及合同终止时间 B.可以通过分段施工缩短施工工期
C.可以通过最高限价约束工程成本，转移全部风险 D.可以利用承包商的施工技术专家帮助改进设计的不足 E.可以较深入接入和控制工程施工和管理
92.在双代号网络图中，虚箭线的作用有( )。 A.指向 B.联系 C.区分 D.过桥 E.断路
93.关于安全生产管理制度的说法，正确的有( )。
A.企业取得安全生产许可证，应当具备的条件之一是依法参加工伤保险
B.新员工上岗前的三级安全教育，对建设工程来说，具体指进企业、进项目、进班组三级 C.根据《建设工程安全生产条例》，对高大模板工程的专项施工方案，施工单位应当组织专家进行论证、审查
D.按照“三同时”制度要求，安全设施投资应当纳入建设工程概算 E.特种作业人员离开特种作业岗位1年后，应当重新进行培训，经培训合格后方可上岗作业
94.某工程项目的双代号时标网络计划，当计划执行到第4周末及第10周末时，检查得出实际进度前锋线如下图所示，检查结果表明( )。
A.第4周末检查时工作B拖后1周，但不影响总工期 B.第4周末检查时工作A拖后1周，影响总工期1周 C.第10周末检查时工作G拖后1周，但不影响总工期 D.第10周末检查时工作I提前1周，可使总工期提前1周 E.在第5周到第10周内，工作F和工作I的实际进度正常
95.关于合同谈判中工期和维修期的说法，正确的有( )。 A.对于具有较多单项工程的建设项目工程，可在合同中明确允许分部位或分批提交业主验收 B.由于工程变更原因对工期产生不利影响时，应该给予承包人要求合理延长工期的权利 C.承包人只应该承担由于材料和施工方法及操作工艺等不符合合同规定而产生的缺陷 D.承包人不能用维修保函来代替业主扣留的保留金
E.业主和承包人应当根据项目情况、施工环境因素等商定适当的开工时间
96.下列指标中，属于项目部施工成本考核的有( )。 A.施工成本降低额 B.施工成本降低率 C.施工生产总成本 D.劳动力不均衡系数 E.生产能力利用率
97.关于安全生产事故应急预案的说法，正确的有( )。
A.应急预案编制应结合本地区、本部门、本单位的危险性分祈情况 B.应急组织和人员的职责分工明确，并有具体的落实措施 C.应急预案的管理不包括应急预案的奖惩
D.应急预案基本要素齐全、完整，预案附件提供的信息准确 E.生产经营单位应每一年组织一次现场处置方案演练
98.下列措施中，属于施工质量事故预防的有( )。 A.严格按照基本建设程序办事 B.依法进行施工组织管理
C.加强施工安全与环境管理 D.进行必要的设计复核审查 E.做好质量事故的观测记录
99.关于施工组织设计中施工平面图的说法中，正确的有( )。 A.反映了最佳施工方案在时间上的安排 B.反映了施工机具等资源的供应情况 C.反映了施工方案在空间上的全面安排 D.反映了施工进度计划在空间上的全面安排 E.使整个现场能有组织地进行文明施工
100.根据《建设项目工程总承包合同示范文本(试行)》(GF—2011—0216)，承包人主要权利和义务有( )。
A.根据合同约定，自费修复竣工后试验中发现的缺陷 B.按照合同约定和发包人的要求，提出相关报表
C.根据合同约定，以书面形式向发包人发出暂停通知 D.根据合同约定，对因发包人原因带来的损失要求赔偿
E.负责办理项目审批核准或备案手续，取得项目用地的使用权
1-5：DCCBC
6-10:DBCCC
11-15:DABAB
16-20:BCBAC
21-25:CBBCB 26-30:DBCCC
31-35:AABAA
36-40:DDDBD
41-45:CBCAB46-50:DBBCA 51-55:ADDCC56-60:BDDCD
61-65:ADBCB
66-70:DBABA 71:BDE
72:ABE
73:AB
74:ADE 75:AE
76:ABC
77:BC
78:ACD 79:ABD
80:ABCD
81:ACDE
82:BCDE 83:CDE
84:ABE
85:ACE
86:ACE 87:ACE
88:ABD
89:BCD
90:ABDE 91:BDE
92:BCE
93:ABCD
94:BC 95:AB
96:AB
97:ABD
98:ABCD 99:CDE
一建建筑真题范文第6篇
考试时间：180分钟 满分：130分
一、单项选择题(共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)
1.“建设工程项目法人决策的理性化程度以及建筑企业经营者的经营管理理念”属于影响建设工程质量的( )
A.管理环境因素
B.人的因素
C.方法的因素
D.社会环境因素
2.根据《中华人民共和国招标投标法实施管理条例》(国务院令613号)，投标有效期从( )起计算。
A.提交投标文件开始之日
B.购买招标文件的截止之日
C.提交投标文件的截止之日
D.招标文件规定开标之日
3.下列工程项目策划工作中，属于建设工程项目实施阶段管理策划的是( )。
A.确定项目实施期管理总体方案
B.确定生产运营期设施管理总体方案
C.确定项目风险管理与工程保险方案
D.确定生产运营期经营管理总体方案
4.关于职业健康安全与环境管理体系管理评审的说法，正确的是( )。
A.管理评审的是管理体系接受政府监督的一种机制
B.管理评审是最高管理者对管理体系的系统评价
C.管理审评是管理体系自我保证和自我监督的一种机制
D.管理评审是第三方论证机构对管理体系的系统评价
5.下列双代号时标网络计划中，关键线路有( )条。
A.5
B.4
C.3
D.2
6.关于建设工程管理内涵的说法，正确的是( )。
A.建设工程项目管理和设施管理即为建设工程管理
B.建设工程管理不涉及项目使用期的管理方对工程的管理
C.建设工程管理是对建设工程的行政事务管理
D.建设工程管理工作是一种增值服务
7.下列安全生产管理制度中，最基本，也是所有制度的核心的是( )。
A.安全生产教育培训制度
B.安全生产责任制
C.安全检查制度
D.安全措施计划制度
8.根据建设工程项目施工成本的组成，属于直接成本的是( )。
A.工具用具使用费
B.职工教育经费
C.机械折旧费
D.管理人员工资
9.某施工项目部根据以往项目的材料实际耗用情况，结合具体施工项目要求，制定领用材料标准控制发料。这种材料用量控制方法是( )。
A.定额控制
B.计量控制
C.指标控制
D.包干控制
10.关于施工方项目管理目标和任务的说法，正确的是( )。
A.施工方项目管理仅服务于施工方本身的利益
B.施工方项目管理不涉及动用前准备阶段
C.施工方成本目标由施工企业根据其生产和经营情况自行确定
D.施工方不对业主方指定分包承担的目标和任务负责
11.采用固定总价合同，承包商需承担一定风险，下列风险中，属于承包商价格风险的是( )。
A.设计深度不够造成的误差
B.工程量计算错误
C.工程范围不确定
D.漏报计价项目
12.关于影响系统目标实现因素的说法，正确的是( )。
A.组织是影响系统目标实现的决定性因素
B.系统组织决定了系统目标
C.增加人员数量一定会有助于系统目标的实现
D.生产方法与工具的选择与系统目标实现无关
13.关于工程监理单位工作性质的说法，正确的是( )。
A.工程监理单位接受业主的委托必须保证项目目标的实现
B.工程监理单位在组织上不能依附于监理工作的对象
C.工程监理单位从事监理工作的人员均应是注册监理工程师
D.工程监理单位以独立的第三方身份处理业主和承包商的冲突
14.关于FIDIC《永久设备和设计——建造合同条件》内容的说法，正确的是( )。
A.业主委派工程师管理合同
B.承包商仅需负责提供设备和建造工作
C.合同计价采用单价合同方式，某些子项采用包干价格
D.合同计价采用总价合同方式，合同价格不能调整
15.某项目按施工进度编制的施工成本计划入下图，则4月份计划成本是( )万元。
A.300
B.400
C.750
D.1150
16.某工程双代号时标网络计划如下图(时间单位：天)，工作A的总时差为( )天。
A.0
B.1
C.2
D.3
17.已知工程F有且仅有两项并行的幕后工作G和H，G工作的最迟开始时间为第12天，最早开始时间为第8天;H工作的最迟完成时间为第14天，最早完成时间为第12天;工作F与G、H的时间间隔分别为4天和5天，则F工作的总时差为( )天。
A.0
B.5
C.7
D.9
18.关于施工预算、施工图预算“两算”对比的说法，正确的是( )。
A.施工预算的编制以预算定额为依据，施工图预算的编制以施工定额为依据
B.“两算”对比的方法包括实物对比法
C.一般情况下，施工图预算的人工数量及人工费比施工预算低
D.一般情况下，施工图预算的材料消耗量及材料费比施工预算低
19.关于施工安全技术措施的说法，正确的是( )。
A.施工安全技术措施要有针对性
B.施工安全技术措施必须包括固体废弃物的处理
C.施工安全技术措施不可以包括针对自然灾害的应急预案
D.施工安全技术措施可在工程开工后制定
20.根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》(建市(2007)9号)，建设行政主管部门市场诚信信息平台上不良行为记录的公布时间，除法律、法规另有规定的，应为行政处罚决定作出后( )日后。
A.14
B.10
C.7
D.5 21.某工程的混凝土结构出现较深的裂缝，但经分析判定其不影响结构的安全和使用，正确的处理方法的是( )。
A.表面密封
B.嵌缝封闭
C.灌浆修补
D.限制使用
22.关于大型建设工程项目总进度目标论证的说法，正确的是( )。
A.大型建设工程总进度目标论证的核心工作是编制总进度纲要
B.大型建设工程总进度目标论证首先开展的工作是调查研究和收集资料
C.大型建设工程总进度目标论证的确定应在项目的实施阶段进行
D.若编制的总进度计划不符合项目的总进度目标，应调整总进度目标
23.下列施工合同风险中，属于管理风险的是( )。
A.业主改变设计方案
B.对环境调查和预测的风险
C.自然环境的变化
D.合同所依据环境的变化
24.使事故责任者和广大群众了解事故发生的原因及所造成的危害，并深刻认识到搞好安全生产的重要性，从事故中吸取教训，提高安全意识，改进安全管理工作。这体现了事故处理中的( )原则。
A.事故原因未查清不放过
B.事故责任人未受到处理不放过
C.事故责任人和周围群众未受到教育不放过
D.事故没有指定切实可行的整改措施不放过
25.某工程每月所需混凝土量相同，混凝土用量为3200m³，计划4个月完成，混凝土综合价格为1000元/m³;实际混凝土用量为5000m³，用时5个月，从第1个月至第5个月各月混凝土价格指数(%)为100，115，110，105，115。则根据赢得值法，前3个月的费用偏差为( )万元。
A.-30
B.-25
C.-22
D.-20
26.项目质量控制体系运行的核心机制是( )。
A.约束机制
B.反馈机制
C.持续改进机制
D.动力机制
27.根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)，工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以( )为实际竣工日期。
A.承包人提交竣工验收申请报告之日
B.转移占有工程之日
C.监理人组织竣工初验之日
D.发包人签发工程接收证书之日
28.一般情况下，横道图能反映出工作的( )。
A.总时差
B.最迟开始时间
C.持续时间
D.自由时差
29.根据我国保险制度，关于建设工程第三者责任险的说法，正确的是( )
A.被保险人是项目法人和承包人以外的第三人
B.赔偿范围包括承包商在工地的财产损失
C.被保险人事项目法人和承包人
D.赔偿范围包括承包商在现场从事与工作有关的职工伤亡
30.用于表示组织系统中各子系统或各元素间指令关系的工具是( )
A.项目结构图
B.工程流程图
C.组织结构图
D.职能分工表
31.关于施工现场宿舍设置的说法，正确的是( )
A.室内净高2.5m
B.室内通道宽度0.8m
C.每间宿舍居住18人
D.使用通铺
32.某施工总承包单位依法将自己没有足够把握实施的防水工程分包给有经验的分包单位，属于质量风险应对的( )策略。
A.转移
B.规避
C.减轻
D.自留
33.在应用因果分析图确定质量问题的原因时，正确做法是( )
A.不同类型质量问题可以共同使用一张图分析
B.通常选出1-5项作为最主要原因
C.为避免干扰，只能由QC小组成员独立进行分析
D.由QC小组组长最终确定分析结果
34.施工现场文明施工管理组织的第一责任人( )。
A.项目经理
B.总监理工程师
C.业主代表
D.项目总工程师
35.施工技术准备工作的质量控制包括( )。
A.明确质量控制方法
B.计量控制
C.测量控制
D.施工平面图控制
36.某单价合同的投标报价单中，投标人的投标书出现了明显的数字计算错误，导致总价和单价计算结果不一致，下列行为中，属于业主权利的是( )。
A.业主有权先作修改再评价，以总价作为最终报价结果
B.业主没有权利先修改后评价，可以宣布该投标人废标
C.业主没有权利修改再评价，可以请该投标人再报价
D.业主有权利先作修改再评标，以单价为准调整的总价作为最终报价结果
37.承包商就已完工，经检验合格的工程提出支付申请，监理工程师复核后，业主批准支付申请，此工作程序属于( )流程。
A.物资采购工作
B.信息处理工作
C.设计工作
D.管理工作
38.某项目施工成本数据如下表，根据差额计算法，成本降低率提高对成本降低额的影响程度为( )万元。
A.0.6
B.0.7
C.1.1
D.1.2
39.关于施工进度计划调整的说法，正确的是( )
A.当资源供应发生异常时，可调整工作的工艺关系
B.当实际进度计划拖后时，可缩短关键工作持续时间
C.为充分利用资源、降低成本，应减少资源的投入
D.任何情况下均不允许增减工作项目
40.为赶上已拖延的施工进度，项目部决定采用混凝土泵代替原来的塔吊运输混凝土。该纠偏措施属于( )。
A.管理措施
B.组织措施
C.经济措施
D.技术措施
41.某基础工程合同价为2000万元，合同总工期为20个月，施工过程中因设计变更，导致增加额外工程400万元，业主同意工期顺延。则承包商按造价比例法可索赔工期( )个月。
A.8
B.6
C.4
D.2
42.编码信息、单位组织信息、项目组织信息等属于( )信息。
A.管理类
B.组织类
C.经济类
D.技术类
43.下列施工检验批验收的做法中，正确的是( )。
A.存在一般缺陷的检验批应推倒重做
B.某些指标不能满足要求时，可予以验收
C.严重缺陷经加固处理后能满足安全使用要求，可按技术处理方案进行验收
D.经加固处理后仍不能满足安全使用要求的分部工程可缺项验收
44.沟通过程的五要素包括( )
A.沟通主体、沟通客体、沟通介体、沟通环境和沟通聚道
B.沟通主体、沟通客体、沟通介体、沟通内容和沟通聚道
C.沟通主体、沟通客体、沟通介体、沟通环境和沟通方法
D.沟通主体、沟通客体、沟通介体、沟通内容和沟通方法
45.某工程施工检查发现外墙面砖质量不合格，经调查发现是供应商的供货质量问题，项目部决定更换供应商，该措施属于项目目标控制的( )
A.管理措施
B.组织措施
C.经济措施
D.技术措施
46.采用工程承包模式的大型建设工程项目，建设周期三年，其合同计价方式一般采用( )。
A.固定总价合同
B.单价合同
C.成本加酬金合同
D.变动总价合同
47.根据《建设工程项目管理规范》(GB/T50326—2006)条文中的风险等级评价估表，如果某个风险事件将对项目造成中度损失，且发生的可能性很大。则该事件的风险等级为( )级。
A.5
B.4
C.3
D.2
48.生产经营单位应急预案未按照有关规定备案的，由县级以上( )给予警告，并处罚款。
A.建设主管部门
B.安全生产监督管理部门
C.建设工程质量监督机构
D.人民政府
49.某工程在浇筑楼板混凝土时，发生支模架坍塌，造成3人死亡，6人重伤，经调查，系现场技术管理人员未进行技术交底所致。该工程质量事故应判定为( )。
A.操作责任的较大事故
B.操作责任的重大事故
C.指导责任的较大事故
D.指导责任的重大事故
50.某网络计划如下图，逻辑关系正确的是( )。
A.E的紧前工作是BD
B.A完成后同时进行CF
C.AB均完成后进行E
D.F的紧前工作是DE 51.下列工作任务中，不属于信息管理部门的是( )
A.负责编制行业信息管理规范
B.负责信息处理工作平台的建立和运行维护
C.负责工程档案管理
D.负责协调各部门的信息处理工作
52.下列工程项目策划工作中，属于项目决策阶段合同策划的是( )
A.组织方案设计竞赛
B.确定项目设计合同结构方案
C.拟定施工合同文本
D.确定实施期合同结构总体方案
53.根据《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-2006)，项目管理规划包括( )
A.项目管理规划原则和内容
B.项目管理规划大纲和配套措施
C.项目管理规划大纲和实施大纲
D.项目管理规划大纲和实施规划
54.根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2003-0201)，承包人应在首次收到发包人要求更换项目经理的书面通知后( )天内向发包人提出书面改进报告。
A.28
B.21
C.14
D.7
55.关于虚工作的说法，正确的是( )
A.虚工作只在双代号网络计划中存在
B.虚工作一般不消耗资源但占用时间
C.虚工作可以正确表达工作间逻辑关系
D.双代号时标网络计划中虚工作用波形表示
56.运用建设工程的项目信息门户辅助施工项目进度控制，属于进度控制的( )措施。
A.技术
B.管理
C.经济
D.组织
57.建立项目质量控制体系时，首先开展的工作是( )。
A.分析质量控制界面
B.编制质量控制计划
C.制定质量控制制度
D.确立系统质量控制网络
58.关于施工合同跟踪的说法，错误的是( )。
A.承包单位的合同管理职能部门对合同执行者的履行情况进行跟踪、监督和检查
B.合同执行者本身对合同计划的执行情况进行跟踪、检查和对比
C.合同跟踪的内容和业主是否及时给予了指令、答复等
D.可以将工程任务发包给专业分包完成，并由专业分包对合同计划的执行进行跟踪、检查和对比
59.政府质量监督机构对工程项目实施质量监督的第一步工作是( )。
A.制定质量监督工作计划
B.抽查工程质量问题
C.接受建设单位申报手续
D.建立工程质量监督方案
60.建设工程项目在施工时盲目赶工，会导致( )。
A.安全事故发生的概率减小
B.施工成本增加的概率减小
C.文明施工实现的概率增加
D.质量事故发生的概率增加
61.施工成本核算要求的归集“三同步”是指( )的取值范围应当一致。
A.形象进度、产值统计、实际成本
B.成本预测、成本计划、成本分析
C.目标成本、预算成本、实际成本
D.人工成本、材料成本、机械成本
62.下列施工组织设计的内容中，属于施工部署及施工方案的是( )。
A.施工资源的需求计划
B.施工资源的优化配置
C.投入材料的堆场设计
D.施工机械的分析选择
63.某国际工程合同额为5000万元人民币，合同实施天数为300天;由国内某承包商总承包施工，该承包商同期总合同额为5亿人民币，同期内公司的总管理费为1500万元;因为业主修改设计，承包商要求工期延期30天。该工程项目部在施工索赔中总部管理费的索赔额是( )万元。
A.50 B.15 C.12 D.10
64.在建设工程项目施工成本分析中，成本盈亏异常分析属于( )方法。
A.因素分析
B.综合成本分析
C.专项成本分析
D.成本项目分析
65.关于钢筋保护层厚度检测的说法，正确的是( )。
A.检测机构部位由监理确定
B.梁类应抽取构件数量的2%且不少于5个构件
C.板类构件应抽取构件数量的5%且不少于2个构件
D.必须采用无损检测方法
66.关于建设工程项目管理施工总承包管理模式的说法，正确的是( )。
A.施工总承包管理单位应参与全部具体工程的施工
B.业主进行施工总承包管理单位招标时，应先确定工程总造价
C.施工总承包管理单位负责所有分包合同的招标投标工作
D.业主不需要等待施工图设计完成后再进行施工总承包管理单位的招标
67.关于FIDIC《EPC交钥匙项目合同条件》特点的说法，正确的是( )。
A.适用于承包商作大部分设计的工程项目，承包商要按照业主的要求进行设计提供设备以及建造其他工程
B.合同采用固定总价合同，只有在特定风险出现时才调整价格
C.业主委派工程师管理合同，监督工程进度质量
D.承包商承担的风险较小
68.关于物质采购交货日期的说法，正确的是( )。
A.凡委托运输部门送货的，以供货方发运产品时承运单位签发的日期为准
B.供货方负责送货的，以供货方按合同规定通知的提货日期为准
C.采购方提货的，以采购方收获戳记的日期为准
D.凡委托运输单位代运的产品，以向承运单位提出申请的日期为准
69.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)，关于检验批质量验收合格的说法，正确的是( )。
A.可由监理员组织验收
B.应具有完整的施工操作依据，质量检查记录
C.主控项目不需全部检验合格
D.一般项目的检查具有否决权
70.下列质量控制工作中，属于施工技术准备工作的是( )。
A.明确质量控制的重点对象
B.编制测量控制方案
C.建立施工现场计量管理的规章制度
D.正确安装设置施工机械设备
二、多项选择题(共30题，每题2分。每题的备选项中有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项，错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)
71.关于沟通障碍的说法，正确的有( )。
A.从信息发送者的角度看，影响信息沟通的因素可能是信息译码不准确
B.沟通障碍来自发送者的障碍、接受者的障碍和沟通通道的障碍
C.沟通障碍包括组织的沟通障碍和能力的沟通障碍两种形式
D.从信息接受者的角度看，影响信息沟通的因素可能是心理上的障碍
E.选择沟通媒介不当是沟通通道障碍的一个方面
72.根据《建筑工程施工合同(示范文本)》(GF—2013—0201)，可以顺延工期的情况有( )。
A.发包人比计划开工日晚5天下达开工通知
B.发包人未按合同约定提供施工现场
C.发包人提供的测量基准点存在错误
D.监理未按合同约定发出指示、批准文件
E.分包商或供货商延误
73.下列施工质量控制点的管理工作中，属于事前质量控制的有( )。
A.明确质量控制目标
B.确定质量抽样数量
C.质量控制人员在现场进行指导
D.向施工作业班组认真交底
E.动态跟踪管理质量控制点
74.根据《建设工程监理规范》(GB/T50319-2013)，编制工程建设监理实施细则的依据有( )。
A.工程建设标准
B.监理大纲
C.监理委托合同
D.施工组织设计
E.工程设计文件
75.某项目成本及成本构成比例数据如下表，正确的有( )。
A.成本增加比例最大的是间接成本
B.成本降低最多的项目是机械费
C.成本节约效益最大的是材料费
D.成本节约做得好的是措施费
E.直接成本增加比例最大的是人工费
76.建设工程项目总进度目标论证的主要任务有( )。
A.总进度规划编制
B.工程实施条件分析
C.工程实施策划
D.项目总进度目标确定
E.项目经济评价
77.按最早开始时间编制的施工计划及各工作每月成本强度(单位：万元/月)如下图，D工作可以按最早开始时间或最迟开始时间进行安排。则4月份的施工成本计划值可以是( )万元。
A.60
B.50
C.25
D.15
E.10
78.工程质量管理常用数据统计方法中，排列图方法可用于( )的数据状况描述。
A.质量偏差
B.质量稳定程度
C.质量缺陷
D.造成质量问题原因
E.质量受控情况
79.关于风险对策的说法，正确的有( )。
A.编制生产安全事故应急预案是生产者安全风险规避策略 B.招标人要求中标人提交履约担保是招标人合同风险减轻策略 C.承包商设立质量缺陷风险基金是承包商的质量风险自留策略 D.承包商合理安排施工工期，进度计划，避开可能发生的自然灾害是承包商质量风险规避策略
E.依法组成联合体承接大型工程项目是承包商的风险转移策略 80.某工作横道图费用偏差分析如下图，正确的有( )。
A.费用超支
B.进度较快
C.效率较高
D.可采用抽出部分人员，放慢进度的措施
E.投入超前
81.关于施工过程水污染预防措施的说法，正确的有( )。
A.禁止将有毒有害废弃物作土方回填
B.施工现场搅拌站废水经沉淀池合格后也不能用于工地洒水降尘
C.限制水磨石的污水必须经沉淀池沉淀合格后再排放
D.现场存放油料，必须对库房地面进行防渗处理
E.化学用品、外加剂等要妥善保管，库内存放
82.在施工合同分析中，发包人的合作责任有( )。
A.施工现场的管理，给发包人的管理人员提供生活和工作条件
B.及时提供设计资料、图纸、施工场地等
C.按合同规定及时支付工程款
D.对平行的各承包人和供应商之间的责任界限做出划分
E.及时作出承包人履行合同所必须的决策
83.在施工总承包管理模式下，对分包单位管理的特点有( )。
A.一般情况下，分包合同由施工总承包管理单位与分包单位签订
B.分包工程款可以通过施工总承包管理单位，也可以由业主直接支付
C.分包合同价对业主是透明的，有利于业主方控制投资
D.施工总承包管理单位有责任对分包人的质量和进度进行控制
E.施工总承包管理单位有义务免费向分包人提供脚手架等设施 84.工程项目管理信息系统中，合同管理子系统的功能有( )
A.合同基本数据查询
B.合同执行情况统计分析
C.合同通用条件的编写
D.合同结构的选择
E.合同结辅助起草
85.关于业主方项目管理目标和任务的说法中，正确的有( )
A.关于业主方项目管理是建设工程项目管理的核心
B.关于业主方项目管理工作不涉及施工阶段的安全管理工作
C.关于业主方项目管理目标包括项目的投资目标、进度目标和质量目标
D.关于业主方项目管理目标不包括影响项目运行的环境质量
E.关于业主方项目管理工作涉及项目实施阶段的全过程
86.在大型群体工程项目中，第一层次质量控制体系可由( )的项目管理机构负责建立。
A.建设单位
B.涉及总责任单位
C.代建单位
D.施工总承包单位
E.工程总承包企业
87.关于组织结构模式、组织分工和工作流程组织的说法，正确的有( )。
A.组织结构模式反映指令关系 B.工作流程组织反映工作间逻辑关系 C.组织分工是指工作任务分工
D.组织分工和工作流程组织都是动态组织关系 E.组织结构模式和组织分工是一种相对静态的组织关系
88.下列建设工程项目进度控制措施中，属于管理措施的有( )。
A.选择合同结构
B.分析工程风险
C.建立管理组织体系
D.确定物资采购模式
E.明确管理职能
89.下列损失中，属于建设工程人身意外伤害险种除外责任范围的有( )。
A.被保险人不忠实履行约定义务造成的损失 B.项目建设人员由于施工原因而受到人身伤害的损失 C.战争或军事行为所造成的损失 D.投标人故意香味所造成的损失
E.项目法人和承包人以外的第三人由于施工原因受到财产损失 90.根据建设工程竣工验收备案制度，备案文件资料包括( )。
A.工程竣工验收报告
B.规划部门出具的认可文件
C.工程竣工与验收申请报告
D.环保部门出具的准许使用文件
E.公安消防部门出具的准许使用文件
91.下列成本加酬金合同的优点中，对业主有利的有( )。
A.可以确定合同工程内容、工程量及合同终止时间
B.可以通过分段施工缩短施工工期
C.可以通过最高限价约束工程成本，转移全部风险
D.可以利用承包商的施工技术专家帮助改进设计的不足
E.可以叫深入接入和控制工程施工和管理
92.在双代号网络图中，虚箭线的作用有( )。
A.指向
B.联系
C.区分
D.过桥
E.断路
93.关于安全生产管理制度的说法，正确的有( )。
A.企业取得安全生产许可证，应当具备的条件之一是依法参加工伤保险
B.新员工上岗前的三级安全教育，对建设工程来说，具体指进企业、进项目、进班组三级
C.根据《建设工程安全生产条例》，对高大模板工程呢过的专项施工方案，施工单位应担组织专家进行论证、审查
D.按照“三同时”制度要求，安全设施投资应当纳入建设工程概算
E.特种作业人员离开特种作业岗位1年后，应当重新进行培训，经培训合格后方可上岗作业
94.某工程项目的双代号时标网络计划，当计划执行到第4周末及第10周末时，检查得出实际进度前锋线如下图所示，检查结果表明( )。
A.第4周末检查时工作B拖后1周，但不影响总工期
B.第4周末检查时工作A拖后1周，影响总工期1周
C.第10周末检查时工作G拖后1周，但不影响总工期
D.第10周末检查时工作I提前1周，可使总工期提前1周
E.在第5周到第10周内，工作F和工作I的实际进度正常
95.关于合同谈判中工期和维修期的说法，正确的有( )。
A.对于具有较多单项工程的建设项目工程，可在合同中明确允许分部位或分批提交业主验收
B.由于工程变更原因对工期产生不利影响时，应该给予承包人要求合理延长工期的权利
C.承包人只应该承担由于材料和施工方法及操作工艺等不符合合同规定而产生的缺陷
D.承包人不能用维修保函来代替业主扣留的保留金
E.业主和承包人应当根据项目情况、施工环境因素等商定适当的开工时间
96.下列指标中，属于项目部施工成本考核的有( )。
A.施工成本降低额
B.施工成本降低率
C.施工生产总成本
E.生产能力利用率
97.关于安全生产事故应急预案的说法，正确的有( )。 A.应急预案编制应结合本地区、本部门、本单位的危险性分析情况 B.应急远组织和人员的职责分工明确，并有具体的落实措施
C.应急预案的管理不高考应急预案的奖惩
D.应急预案基本要素齐全、完整，预案附件提供的信息准确 E.生产经营单位应每一年组织一次现场处置方案演练 98.下列措施中，属于施工质量事故预防的有( )。
A.严格按照基本建设程序办事
B.依法进行施工组织管理
C.加强施工安全与环境管理
D.进行必要的设计复核审查
E.做好质量事故的观测记录
99.关于施工组织设计中施工平面图的说法中，正确的有( )。
A.反映了最佳施工方案在时间上的安排
B.反映了施工机具等资源的供应情况
C.反映了施工方案在空间上的全面安排
D.反映了施工进度计划在空间上的全面安排
E.使整个现场能有组织地进行文明施工
100.根据《建设项目工程总承包合同示范文本(试行)》(GF-2011-0216)，承包人主要权利和义务有( )。
A.根据合同约定，自费修复竣工后试验中发现的缺陷
B.按照合同约定和发包人的要求，提出相关报表
C.根据合同约定，以书面形式向发包人发出暂停通知
D.根据合同约定，对因发包人原因带来的损失要求赔偿
E.负责办理项目审批，核准或备案手续，取得项目用地的使用权
全国一级建造师执业资格考试
2015年《建设工程法规及相关知识》真题答案
一、单项选择题(共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)
1.D 解析：本题考查的是项目质量的影响因素，社会环境因素主要是指会对项目质量造成影响的各种社会环境因素，包括国家建设法律法规的健全程度及其执法力度;建设工程项目法人决策的理性化程度以及建筑业经营者的经营管理理念;建筑市场包括建设工程交易市场和建筑生产要素市场的发育程度及交易行为的规范程度;政府的工程质量监督及行业管理成熟程度;建设咨询服务业的发展程度及其服务水准的高低;廉政管理及行风建设的状况等。参见教材p165。
2.C 解析：本题考查的是投标有效期。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。参见教材P274-273.
3.C 解析：本题考查的是项目实施阶段策划的工作内容。项目实施的管理策划主要工作内容包括：(1)项目实施各阶段项目管理的工作内容;(2)项目风险管理与工程保险方案。参见教材P40。
4.B 解析：本题考查的是职业健康安全管理体系与环境管理体系的运行。管理评审是由组织的最高管理者对管理体系的系统评价，判断组织的管理体系面对内部情况和外部环境的变化是否充分适应有效，由此决定是否对管理体系做出调整，包括方针、目标、机构和程序等。参见教材P227。
5.C 解析：本题考查的关键线路的判断。关键线路有ABEI、ABGI、ACGI三条。参见教材P139-143。
6.D 解析：本题考查的是建设工程管理的内涵。“建设工程管理”(Professional Management in Construction)作为一个专业术语，其内涵涉及工程项目全过程(工程项目全寿命)的管理，它包括：(1)决策阶段的管理;(2)实施阶段的管理，即项目管理;(3)使用阶段的管理，即设施管理。所以AB错误;英语中的Management和Administration的含义是有区别的，Administration—般指行政事务管理，而Management的含义更宽一些。Professional Management指的是专业性的(专业人士的)管理，所以C错误;建设工程管理工作是一种增值服务工作，D正确。参见教材P1。 7.B 解析：本题考查的是安全生产责任制。安全生产责任制是最基本的安全管理制度，是所有安全生产管理制度的核心。参见教材P228。
8.A 解析：本题考查的是施工成本管理的任务。直接成本是指施工过程中耗费的构成工程实体或有助于工程实体形成的各项费用支出，是可以直接计入工程对象的费用，包括人工费、材料费和施工机具使用费等。参见教材P79。
9.C 解析：本题考查的是施工成本的过程控制方法。对于没有消耗定额的材料，则实行计划管理和按指标控制的办法。根据以往项目的实际耗用情况，结合具体施工项目的内容和要求，制定领用材料指标，以控制发料。超过指标的材料，必须经过一定的审批手续方可领用。参见教材p101。
10.C 解析：本题考查的是施工方项目管理的目标。施工方的项目管理服务不仅应服务于施工方本身的利益，也必须服务于项目的整体利益，选项A错误;施工方的项目管理工作主要在施工阶段进行，也涉及动用前准备阶段和保修期，选项B错误;施工总承包方或施工总承包管理方的成本目标是由施工企业根据其生产和经营的情况自行确定的，分包方的成本目标是施工企业内部自行确定的，选项C正确;施工总承包方或施工总承包管理方应对合同规定的工期目标和质量目标负责，选项D错误。参见教材P15。
11.D 解析：本题考查的是总价合同的运用。承包商的风险主要有两个方面：一是价格风险;二是工作量风险。价格风险有报价计算错误、漏报项目、物价和人工费上涨等;工作量风险有工程量计算错误、工程范围不确定、工程变更或者由于设计深度不够所造成的误差等，选项D是正确的。参见教材P308。
12.A 解析：本题考查的是建设工程项目系统的概念、目标及组织关系、组织论和组织工具。系统的目标决定了系统的组织，而组织是目标能否实现的决定性因素，这是组织轮的一个重要结论，所以A正确，B错误;影响一个系统目标实现的主要因素除了组织以外，还有人的因素、方法与工具，所以D错误。参见教材P17。
13.B 解析：本题考查的是监理的工作性质。工程监理的工作性质有如下几个特点：(1)服务性，工程监理单位受业主的委托进行工程建设的监理活动，它提供的是服务，工程监理单位将尽一切努力进行项目的目标控制，但它不可能保证项目的目标一定实现，它也不可能承担由于不是它的责任而导致项目目标的失控;选项A是错误的。(2)科学性，工程监理单位拥有从事工程监理工作的专业人士-监理工程师，它将应用所掌握的工程监理科学的思想、组织、方法和手段从事工程监理活动;选项C是错误的。(3)独立性，指的是不依附性，它在组织上和经济上不能依附于监理工作的对象(如承包商、材料和设备的供货商等)，否则它就不可能自主地履行其义务。(4)公平性，工程监理单位受业主的委托进行工程建设的监理活动，当业主方和承包商发生利益冲突或矛盾时，工程监理机构应以事实为依据，以法律和有关合同为准绳，在维护业主的合法权益时，不损害承包商的合法权益，这体现了工程监理的公平性，选项D是错误的。所以，选项B是正确的。参见教材P73。
14.A 解析：本题考查的是FIDIC系列合同条件。《永久设备和设计——建造合同条件》适用于由承包商做绝大部分设计的工程项目，承包商要按照业主的要求进行设计、提供设备以及建造其他工程。合同计价采用总价合同方式，如果发生法规规定的变化或物价波动，合同价格可随之调整。其合同管理与《施工合同条件》下由工程师负责合同管理的模式基本类似。参见教材P352。
15.B 解析：本题考查的是按施工进度编制施工成本计划的方法。根据时间—成本累积曲线，可以导出每月的进度计划成本，1150-750=400。参考教材P93。
16.B 解析：本题考查的是双代号网络计划时间参数的计算，双代号时标网络中的总时差等于本工作的自由时差加上后续线路中波形线之和的最小值，所以A的时差为1。参见教材P141。
17.C 解析：本题考查的是双代号网络计划时间参数的计算。
G工作的总时差=最迟开始-最早开始=12-8=4;H工作的总时差=最迟时差-最早时差=14-12=2。F工作的总时差=MIN(4+4,5+2)=7。参考教材P140。
18.B 解析：本题考查的是施工成本计划的类型。施工预算的编制以施工定额为主要依据，施工图预算的编制以预算定额为主要依据，选项A错误;两算对比的方法包括实物对比法和金额对比法，选项B正确;施工预算的人工数量及人工费比施工图预算一般要低6%左右，选项C错误;施工预算的材料消耗量及材料费一般低于施工图预算，选项D错误。参见教材P89。
19.A 解析：本题考查的是施工安全技术措施和安全技术交底。施工安全技术措施的一般要求：(1)施工安全技术措施必须在工程开工前制定;(2)施工安全技术措施要有全面性;(3)施工安全技术措施要有针对性;(4)施工安全技术措施应力求全面、具体、可靠;(5)施工安全技术措施必须包括应急预案;(6)施工安全技术措施要有可行性和可操作性。参见教材P242-P243。
20.C 解析：本题考查的是施工合同履行过程中的诚信自律。诚信行为记录由各省、自治区、直辖市建设行政统一公布。其中，不良行为记录信息的公布时间为行政处罚决定做出后7日内，公布期限一般为6个月至3年。参见教材P335。
21.C 解析：本题考查的是施工中会亮缺陷处理的基本方法。对混凝土结构出现裂缝，进分析研究后如果不影响结构的安全和使用功能时，也可采取返修处理。当裂缝宽度不大于0.2mm时，可采用表面密封法;当裂缝宽度大于0.3mm时，采用嵌缝密闭法;当裂缝较深时，则应采取取灌浆修补的方法。参见教材P207。
22.A 解析：本题考查的是项目总进度目标论证的工作内容，在进行建设建设工程项目总进度目标控制前，首先应分析和论证进度目标实现的可能性;大型建设工程项目总进度目标论证的核心工作是通过编制总进度纲要论证总进度目标实现的可能性。参见教材P126。
23.B 解析：本题考查的是施工合同风险的类型。
管理风险：(1)对环境调查和预测的风险。对现场和周围环境条件缺乏足够全面和深入的调查，对影响投标报价的风险、意外事件和其他情况的资料缺乏足够的了解和预测;(2)合同条款不严密、错误、二义性，工程范围和标准存在不确定性;(3)承包商投标策略错误，错误地理解业主意图和招标文件，导致实施方案错误、报价失误等。(4)承包商的技术设计、施工方案、施工计划和组织措施存在缺陷和漏洞，计划不周。(5)实施控制过程中的风险。例如：合作伙伴争执、责任不明;缺乏有效措施保证进度、安全和质量要求;由于分包层次太多，造成计划执行和调整、实施的闲难等。选项A属于项目组成成员资信和能力风险，选项B属于管理风险，选项C、D属于项目外界环境风险。参见教材P313。
24.C 解析：本题考查的是职业伤害事故的分类。“事故责任人和周围群众没有受到过教育不放过”原则的主要内容是：使事故责任者和广大群众了解事故发生的原因及所造成的危害，并深刻认识到搞好安全生产的重要性，从事故中吸取教训，提高安全意识，改进安全管理工作。参见教材P258。
25.B 解析：本题考查的是赢得值法。费用偏差=已完工作预算费用-已完工作实际费用=(1000×1000×3)-(1000×115%×1000+1000×110%×1000)=-250000元。参见教材P103。
26.D 解析：本题考查的是项目质量的控制运行。动力机制是项目质量控制体系的核心机制。参见教材P175。
27.B 解析：本题考查的是施工承包合同文件，工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。参见教材P296。
28.C 解析：本题考查的是横道图进度计划的编制方法。横道图计划表中的进度线与时间坐标相对应，表达的是工作的持续时间。参见教材P127。
29.C 解析：本题考查的是工程保险的内容，第三者责任险的被保险人应是项目法人和承包人，所以A错误，C正确;属于承包商或业主在工地的财产损失，或其公司和其他承包商在现在从事于工作有关的职工的伤亡不属于第三者责任险的赔偿范围，而属于工程一切险和人身意外伤害险的范围。所以选C。参见教材P316。
30.C 解析：本题考查的是基本的组织结构模式，组织结构图是反映一个组织系统中各组成部门(组成元素)之间的组织关系(指令关系)。选项C正确，参见教材P23。
31.A 解析：本题考查的是施工现场职业健康安全卫生的要求，宿舍内应保证有必要的生活空间，室内净高不得小于2.4米，通道宽度不得小于0.9米，每间宿舍居住人员不得超过16人。施工现场宿舍必须设置可开启式窗户，宿舍内的床铺不得超过2层，严禁使用通铺。选项A是正确的，参见教材P268。
32.A 解析：本题考查的是质量风险响应。转移包括分包转移、担保转移、保险转移。参见教材P168。
33.A 解析：本题考查的是因果分析图法的应用。因果分析图法应用时的注意事项：(1)一个质量特性或一人质量问题使用一张图分析;(2)通常采用QC小组活动的方式进行，集思广益，共同分析;(3)必要时可以邀请小组以外的有关人员参与，广泛听取意见;(4)分析时要充分发表意见，层层深入，排除所有可能的原因;(5)在充分分析的基础上，由各参与人员采用投票或其他方式，从中选择1至5项多数人达成共识的最主要原因。参见教材P210。
34.A 解析：本题考查的是建设工程现场文明施工的措施。在建立文明施工的组织管理过程中，应确立项目经理为现场文明施工的第一责任人。参见教材P261。
35.A 解析：本题考查的是施工准备的质量控制。选项BCD属于现场施工准备工作的质量控制的内容。参见教材P188.
36.D 解析：本题考查的是单价合同的运用。虽然在投标报价。评标以及签订合同中，人们常常注重总价格，但在工程款结算中单价优先，对于投标书中明显的数字计算错误，业主有权利先做修改再评标，当总价和单价的计算结果不一致时，以单价为准调整单价。参见教材P306.
37.D 解析：本题考查的是工作流程组织在项目管理中的应用。管理工作流程组织，如投资控制、进度控制、合同管理、付款和设计变更等流程。参见教材P34。
38.D 解析：本题考查的是施工成本分析的基本方法。成本降低率提高对成本降低额的影响为(3.5%-3%)×240=1.2万元。参见教材P115。
39.B 解析：本题考察的是进度的调整，当关键线路的实际进度比计划进度拖后时，应在尚未完成的关键工作中，选择资源强度小或费用低的工作缩短其持续时间，并重新计算未完成部分的时间参数，将其作为一个新计划实施;非关键工作时差的调整应在其时差的范围内进行，以便更充分地利用资源、降低成本或满足施工的需求;当资源供应发生异常时，应采用资源优化方法对计划进行调整，或采取应急措施，使其对工期的影响最小。参见教材P155。
40.D 解析：本题考查的是项目进度控制的技术措施。施工技术、施工方法和施工机械的变更都属于技术措施。参见教材P157。
41.C 解析：本题考查的是索赔的计算。400÷(2000÷20)=4 参见教材P344-346。
42.B 解析：本题考查的是项目信息的分类。组织类信息包括：编码信息、单位组织信息、项目组织信息、项目管理组织信息。参见教材P360。
43.C 解析：本题考查的是施工过程质量验收不合格的处理。
(1)在检验批验收时，发现存在严重缺陷的应推倒重做，有一般的缺陷可通过返修或更换器具、设备消除缺陷后重新进行验收;
(2)个别检验批发现某些项目或指标(如试块强度等)不满足要求难以确定是否验收时，应请有资质测单位检测鉴定，当鉴定结果能够达到设计要求时，应予以验收;
(3)当检测到设计要求，但经原设计单位核算仍能满足结构安全和使用功能的检验批，可予以验收;
(4)严重质量缺陷或超过检验批范围内的缺陷，经法定检测单位检测鉴定以后，认为不能满足最低限度的安全储备和使用功能，则必须进行加固处理，虽然改变外形尺寸，但能满足安全使用要求，可按技术处理方案和协商文件进行验收，责任方应承担经济责任;
(5)通过返修或加固处理后仍不能满足安全使用要求的分部工程严禁验收。参见教材P199。
44.A 解析：本题考查的是沟通过程的要素，沟通过程的五个要素包括沟通主体、沟通客体、沟通介体、沟通环境和沟通聚道。参见教材P65。
45.B 解析：本题考查的是系统的目标和系统的组织的关系。控制项目目标的主要措施包括组织措施、管理措施、经济措施和技术措施，其中组织措施是最重要的措施。如果对一个建设工程的项目管理进行诊断，首先应分析其组织方面存在的问题，参见教材P17。
46.D 解析：本题考查的是变动总价合同。在工程施工承包招标时，施工期限一年左右的项目一般实行固定总价合同，超过的一般采用变动总价合同。参见材料P308。
47.B 解析：本题考查的是项目的风险类型。风险等级评估如下表：
所以选B。参见教材P70。
48.B 解析：本题考查的是生产安全事故应急预案的管理。生产经营单位应急预案未按照有关规定备案的，由县级以上安全生产监督管理部门给予警告，并处三万元以下罚款。参见教材P256。
49.C 解析：本题考查的是工程质量问题和质量事故的分类。较大事故是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。指导责任事故：指由于工程实施指导或领导失误造成的质量事故。例如，由于工程负责人片面追求施工进度，放松或不按质量标准进行控制和检验，降低施工质量标准等。所以选C。参见教材P202。
50.A 解析：本题考查的是双代号网络计划。紧排在本工作之前的工作称为紧前工作。紧排在本工作之后的工作称为紧后工作。与之平行进行的工作称为平行工作。由图可知，E的紧前工作是BD。所以选A。参见教材P130。
51.A 解析：本题考查的是项目信息管理的任务，选项A，负责编制信息管理手册。参见教材P65。
52.D 解析：本题考查的是项目决策阶段策划的工作内容，合同策划主要内容包括：1.决策期的合同结构;2.决策期的合同内容和文本;3.实施期合同结构总体方案。选项D正确，参见教材P39。
53.D 解析：本题考查的是项目管理规划的内容，项目管理规划应包括项目管理规划大纲和项目管理实施规划两类文件，选项D正确，参见教材P48。
54.C 解析：本题考查的是施工企业项目经理的工作性质，发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的项目经理，通知中应当载明要求更换的理由，承包人应在接到更换通知后14天内向发包人提出书面的改进报告。选项C正确，参见教材P61。
55.C 解析：本题考查的是双代号网络计划，在双代号网络图中，为了正确的表达图中工作之间的逻辑关系，往往需要应用虚箭线，虚箭线是实际工作中不存在的一项虚工作，故他们既不占用时间，也不消耗资源，一般起着工作之间的联系、区分和断路三个作用，双引号时标网络计划中应以实箭线表示工作，以虚箭线表示虚工作，所以选项C正确，参见教材P1
29、P132。
56.B 解析：本题考查的是项目信息门户。项目信息门户指的是建设工程的项目信息门户，它可用于各类建设工程的管理。参见教材P365。
57.D 解析：本题考查的是项目质量控制体系的建立。项目质量控制体系的建立的过程，一般按一下环节依次展开工作：(1)确立系统质量控制网络;(2)制定质量控制制度;(3)分析质量控制边界;(4)编制质量控制计划。参考教材P173。
58.D 解析：本题考查的是施工合同跟踪。施工合同跟踪有两个方面的含义。一是承包单位的合同管理职能部门对合同执行者( 项目经理部或项目参与人)的履行情况进行的跟踪、监督和检查，二是合同执行者(项目经理部或项目参与人)本身对合同计划的执行情况进行的跟踪、检查与对比。在合同实施过程中二者缺一不可。可以将工程施工任务分解交由不同的工程小组或发包给专业分包完成，工程承包人必须对这些工程小组或分包人及其所负责的工程进行跟踪检查、协调关系，提出意见、建议或警告，保证工程总体质量和进度。参见教材P324。
59.C 解析：本题考查的是政府对工程项目质量监督的内容。对工程项目实施质量监督，应依照下列程序进行：
(一)受理建设单位办理质量监督体系;
(二)制定工作计划并组织实施;(三)对工程实体质量和工程质量行为进行抽查、抽测;
(四)监督工程竣土验收;
(五)形成工程质量监督报告;
(六)建立工程质量监督档案。参见教材P215。
60.D 解析：本题考查的是项目进度控制的目标。不是正常有序地施工，而盲目赶工，难免会导致施工质量问题和施工安全问题的出现，并且会引起施工成本的增加。参见教材P122。
61.A 解析：本题考查的是施工成本核算。形象进度、产值统计、实际成本归集“三同步”，即三者的取值范围应是一致的。 参见教材P83。
62.D 解析：本题考查的是施工组织设计的基本内容。施工部署及施工方案包括：根据工程情况，结合人力、材料、机械设备、资金、施工方法等条件，全面部署施工任务，合理安排施工顺序，确定主要工程的施工方案;对拟建工程可能采用的几个施工方案进行定性、定量的分析，通过技术经济评价，选择最佳方案。参见教材P53。
63.B 解析：本题考查的是索赔费用的计算。该工程的总部管理费=1500 x 5000/50000=150万，该工程可以索赔的总管理费=30x150/300=15万。参见教材P346。
64.C 解析：本本题考查都是专项成本分析方法。专项成本分析方法针对于成本有关的特定事项的分析，包括成本盈亏异常分析、工期成本分析和资金成本分析等内容。参见教材P120.
65.B 解析：本题考查的是施工过程的质量控制。钢筋保护层厚度检测的结构部位，应由监理(建设)、施工等各方根据结构构件的重要性共同选定。对梁类、板类构件，应各抽取构件数量的2%且不少于5个构件进行检验。参见教材P191.
66.D 解析：本题考查的是施工总承包管理。一般情况下，施工总承包管理单位不参与具体工程的施工;在进行对施工总承包管理单位的招标时，只确定施工总承包管理费，而不确定工程总造价;一般情况下，所有分包合同的招标投标。合同谈判以及签约工作均由业主负责;业主不需要等待施工图设计完成后再进行施工总承包管理的招标，参见教材P44.
67.B 解析：本题考查的国际常用的是施工承包合同条件。承包商要负责所有的设计、采购和建造工作，合同计价采用固定总价，只有某些特定的风险才能调整价格。参见教材P352.
68.A 解析：本题考查的是物资采购合同的内容。交货日期的确定方式：(1)供货方负责送货的，以采购方收获戳记的日期为准。(2)采购方提货的，以供货方按合同规定通知的提货日期为准;(3)凡委托运输部门或单位运输、送货或代运的产品，一般以供货方发运产品时承运单位签发的日期为准，不是以向承运单位提出申请的日期为准。参见教材P292.
69.B 解析：本题考查的是施工过程的质量验收。检验批应由专业监理工程师组织施工单位项目专业质量检查员、专业工长等进行验收。检验批质量验收合格应符合下列规定：(1)主控项目的质量经抽样检验均应合格;(2)一般项目的质量经抽样检验合格;(3)具有完整的施工操作依据、质量检查记录。参见教材P198。
70.A 解析：本题考查的是施工准备的质量控制。施工技术准备是指在正式开展施工作业活动前进行的技术准备工作。这类工作内容繁多，主要在室内进行，技术准备工作的质量控制，包括对上述技术准备工作成果的复核审查，检查这些成果是否符合设计图纸和相关技术规范、规程的要求;依据经过审批的质量计划审查、完善施工质量控制措施;针对质量控制点，明确质量控制的重点对象和控制方法;尽可能地提高上述工作成果对施工质量的保证程度等。B、C、D均为现场施工准备工作的质量控制。参见教材P188.
二、多项选择题(共30题，每题2分。每题的备选项中有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项，错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)
71.BDE 解析：本题考查的是沟通障碍。选项A属于接受者的障碍;选项C沟通障碍包括组织的头痛障碍和个人的沟通障碍。参见教材P66-67.
72.BCD 解析：本题考查的是施工承包合同的内容。选项A，正确的表述应为“发包人未能在计划开工日期之日起7天内同意下达开工通知的”;选项E属于承包方的原因，不能索赔工期。参见教材P85。
73.AD 解析：本题考查的是施工质量控制依据与基本环节。事前质量控制即在正式施工前进行的事前主动质量控制，通过编制施工质量计划.明确质量目标.制定施工方案，设置质量管理点，落实质量责任，分析可能导致质量目标偏离的各种影响因素，针对这些影响因素制定有效的预防措施，防患于未然。参见教材P181。
74.ADE 解析：本题考查的是监理的工作方法。编制工程建设监理实施细则的依据如下：已批准的工程建设监理规划;相关的专业工程的标准。设计文件和有关的技术资料;施工组织设计。参见教材P77.
75.ACDE 解析：本题考查的是施工成本分析的方法。成本降低最多的是材料费。参见教材115。
76.ABC 解析：本题考查的是项目总进度目标论证的工作内容。总进度目标论证的主要内容包括总进度规划的编制工作、工程实施的条件分析和工程实施策划方面的问题。参见教材P126.
77.BC 解析：本题考查的是双代号时标网络图及施工成本计划。因为D工作可以按最早开始时间或最迟开始时间进行安排，所以4月份可以是只干E和C工作，施工计划值为15+10=25万元;或者D按最早开始时间安排，4月份工作C、D、E三项工作，施工计划值为15+10+25=50万元。
78.ACD 解析：本题考查的是排列图方法的应用。在质量管理过程中，通过抽样检查或检验试验所得到的关于质量问题、偏差、缺陷、不合格等方面的统计数据，以及造成质量问题的原因分析统计数据，均可采用排列图方法进行状况描述，它具有直观、主次分明的特点。B和E选项是直方图法的特点。参考教材P210。
79.CDE 解析：本题考查的是风险的响应。选项A属于风险减轻，选项B属于风险转移中的担保转移。参见教材P167-168。
80.ABE 解析：本题考查的是偏差原因分析与纠偏措施。本题中BCWP大于BCWS，表明较快;BCWP小于ACWP，说明费用超支;又因为ACWP>BCWP>BCWS，所以效率较低，投入超前，应抽出部分人员，增加少量骨干人员。参见教材P111。
81.ACDE 解析：本题考查的建设工程施工现场环境保护的措施。施工过程水污染的防治措施有：(l)禁止将有毒有害废弃物作土方回填。(2)施工现场搅拌站废水，现制水磨石的污水，电石(碳化钙)的污水必须经沉淀池沉淀合格后再排放，最好将沉淀水用于工地洒水降尘或采取措施回收利用。(3)现场存放油料，必须对库房地面进行防渗处理，如采用防渗混凝土地面、铺油毡等措施。使用时，要采取防止油料跑、冒、滴、漏的措施，以免污染水体。(4)施工现场100人以上的临时食堂，污水排放时可设置简易有效的隔油池，定期清理，防止污染。(5)工地临时厕所、化粪池应采取防渗漏措施。中心城市施工现场的临时厕所可采用水冲式厕所，并有防蝇灭蛆措施，防止污染水体和环境。(6)化学用品、外加剂等要妥善保管，库内存放，防止污染环境。参见教材P265.
82.BCDE 解析：本题考查的是施工合同分析的任务。分析发包人(业主)的合作责任通常有如下几方面：(1)业主雇用工程师并委托其在授权范围内履行业主的部分合同责任;(2)业主和工程师有责任对平行的各承包人和供应商之间的责任界限作出划分，对这方面的争执作出裁决，对他们的工作进行协调，并承担管理和协调失误造成的损失;(3)及时作出承包人履行合同所必需的决策，如下达指令、履行各种批准手续、作出认可、答复请示，完成各种检查和验收手续等;(4)提供施工条件，如及时提供设计资料、图纸、施工场地、道路等;(5)按合同规定及时支付工程款，及时接收已完工程等。所以选BCDE。参见教材P323.
83.BCD 解析：本题考查的是施工总承包管理。选项A应改为分包合同由业主与分包单位直接签订。选项E应改为双方协商所支付的费用。参见教材P44。
84.ABE 解析：本题考查的是工程项目管理信息系统的功能，合同管理的功能有：合同基本数据查询;合同执行情况的查询和统计分析;标准合同文本查询和合同辅助起草等，参见教材P371。
85.ACE 解析：本题考查的是业主方项目管理的目标和任务，业主方的项目管理往往是该项目的项目管理的核心;业主方项目管理服务于业主的利益，其项目管理的目标包括项目的投资目标、进度目标和质量目标;业主方的项目管理工作设计项目实施阶段的全过程，参见教材P4-5。
86.AC 解析：本题考查的是项目质量控制体系的建立和运行，第一层次的质量控制体系应由建设单位的工程项目管理机构负责建立，在委托代建、委托项目管理或实行交钥匙式工程总承包的情况下，应由相应的代建方项目管理机构、受托项目管理机构或工程总承包企业项目管理机构负责建立。参见教材P172。
87.ABE 解析：本题考查的是组织论和组织工具。选项C应改为组织分工是指工作任务分工和管理职能分工;选项D组织结构模式和组织分工都是一种相对静态的组织关系。参见教材P
23、44。
88.ABD 解析：本题考查的是项目进度控制的管理措施。选项CD属于组织措施。参见教材P156。
89.ACD 解析：本题考查的是工程保险的种类。各类保险合同由于标的的差异，除外责任不尽相同，但比较一致的有一下几项：(1)投保人故意行为所造成的损失;(2)因被保险人不忠实履行义务所造成的损失;(3)战争或军事行为所造成的损失;(4)保险责任范围以外，其他原因所造成的损失。选项B属于工程一切险的保险范畴，选项E属于第三者责任险的保险范畴。选项ACD属于除外责任范畴。参见教材P315-316。
90.ABDE 解析：本题考查的是竣工质量验收。建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起15日内，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或准许使用文件，报建设行政主管部门或其他相关部门备案。参见教材P201。
91.BDE 解析：本题考查的是成本加酬金合同的运用。
对业主而言，成本酬金加合同形式也有一定优点：
(1)可以通过分段施工缩短工期，而不必等待所有施工图完成才开始招标和施工;
(2)可以减少承包商的对立情绪，承包商对工程变更和不可预见条件的反应会比较积极和快捷;
(3)可以利用承包商的施工技术专家，帮助改进或弥补设计中的不足;
(4)业主可以根据自身力量和需要，较深人地介人和控制工程施工和管理;
(5)也可以通过确定最大保证价格约束工程成本不超过某一限值，从而转移一部分风险。
对承包商来说，这种合同比固定总价的风险低，利润比较有保证，因而比较有积极性。其缺点是合同的不确定性，由于设计未完成，无法准确确定合同的工程内容、工程量以及合同的终止时间，有时难以对工程计划进行合理安排。选项A是错误的。参见教材P309。
92.BCE 解析：本题考查的是双代号网络计划。虚箭线是实际工作中并不存在的一项虚工作，故他们既不占用时间，也不消耗资源，一般起着工作之间的练习、区分和断路三个作用。选项BCE是正确的。参见教材P129。
93.ABCD 解析：本题考查的是安全生产教育培训制度。企业取得安全生产许可证，应当具备的条件包括：依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费;选项A正确;对建设工程来说，三级安全教育具体指进企业、进项目、进班组三级，选项B正确;深基坑，地下暗挖工程，高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证，审查，选项C正确;生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，安全设施投资应当纳入建设项目概算，选项D正确;离开特种作业岗位6个月以上的特种作业人员，应当中心进行实际操作考试，经确认合格后方可上岗作业，选项E错误。参见教材P2
29、P2
32、P2
34、P236。
94.BCD 解析：本题考查的是双代号时标网络图。选项A，正确的表述应是“第4周末检查时工作B拖后2周，但影响总工期1周”;选项E，正确的表述应是“在第5周到第10周内，工作F和工作I的实际进度超前”。参见教材P133。
95.ABC 解析：本题考查的是合同谈判与签约。
中标人与招标人可根据招标文件中要求的工期，或者根据投标人在投标文件中承诺的工期，并考虑工程范围和工程量的变动而产生的影响来商定一个确定的工期。同时，还要明确开工日期、竣工日期等。双方可根据各自的项目准备情况、季节和施工环境因素等条件洽商适当的开工时间。
对于具有较多的单项工程的建设工程项目，可在合同中明确允许分部位或分批提交业主验收(例如成批的房屋建筑工程应允许分栋验收;分多段的公路维修工程应允许分段验收;分多片的大型灌溉工程应允许分片验收等),并从该批验收时起开始计算该部分的维修期，以缩短承包人的责任期限，最大限度保障自己的利益。
双方应通过谈判明确，由于工程变更(业主在工程实施中增减工程或改变设计等)、恶劣的气候影响，以及种种“作为一个有经验的承包人无法预料的工程施工条件的变化”等原因对工期产生不利影响时的解决办法，通常在上述情况下应该给予承包人要求合理延长工期的权利。
合同文本中应当对维修工程的范围、维修责任及维修期的开始和结束时间有明确的规定，承包人应该只承担由于材料和施工方法及操作工艺等不符合合同规定而产生的缺陷。
承包人应力争以维修保函来代替业主扣留的保留金。与保留金相比，维修保函对承包人有利，主要是因为可提前取冋被扣留的现金，而且保函是有时效的，期满将自动作废。同时，它对业主并无风险，真正发生维修费用，业主可凭保函向银行索冋款项。因此，这一做法是比较公平的。维修期满后，承包人应及时从业主处撤回保函。参见教材P278。
96.AB 解析：本题考查的是施工成本分析和施工成本考核。施工成本考核以施工成本降低额和施工成本降低率作为成本考核的主要指标。参见教材P84. 97.ABD 解析：本题考查的是安全生产事故应急预案的编制的要求和内容。现象C。正确的表述是“应急预案的管理包括应急预案的奖惩”;选项E，正确的表述是“生产经营单位应每半年组织一次现场处置方案演练”。参见教材P250-251。
98.ABCD 解析：本题考查的是施工质量事故预防的具体措施。施工质量事故预防的具体措施：(1)严格按照基本建设程序办事;(2)认真做好工程地质勘察;(3)科学地加固处理好地基;(4)进行必要的设计审查复核;(5)严格把好建筑材料及制品的质量关;(6)对施工人员进行必要的技术培训;(7)依法进行施工组织管理;(8)做好应对不利施工条件和各种灾害的预案;(9)加强施工安全与环境管理。故只有E选项不属于施工质量事故预防。参考教材P203-204.
99.CDE 解析：本题考查的是施工组织设计的基本内容。施工平面图是施工方案及施工进度计划在空间上的全面安排。它把投入的各种资源、材料、构件、机械、道路、水电供应网络、生产和生活活动场地及各种临时工程设施合理地布置在施工现场，使整个现场能有组织地进行文明施工。所以只有CDE符合题意。参考教材P52.