第一篇：17年一建建筑真题
17年一建法规真题
1.某施工企业与一仓储中心签订了仓储合同,合同约定:签约后一周内交付货物,届时合同生效。施工企业有权?……提取或…?提取货物,关于该仓储合同的说法,正确的是()。 A.该仓储合同签订即生效,不以交付为要件
B.如施工企业逾期提货，其有权拒绝仓储中心加收仓储费 C.该施工企业向仓储中心交付货物时合同生效
D.如施工企业提前提货,则有权要求仓储中心减收仓储费 答案：C 解析：超纲：附生效条件合同
2.根据《招标投标法实施条例》,下列情形中,属于不同投标人之间相互串通投标情形的是()。 A.约定部分投标人放弃投标或者中标 B.投标文件相互混装
C.投标文件载明的项目经理为同一人 D.委托同一单位或个人办理投标事宜 答案：A 解析：P94~95
3、关于建筑施工企业安全生产许可证的说法,正确的是()。 A.未取得安全生产许可证从事施工活动不会产生行政责任
B.申请补办安全生产许可证应当在公众媒体上声明原许可证作废 C.只有经过再次审查,安全生产许可证有效期才可能延期
D.施工企业是否具有安全生产许可证不影响施工许可证的核发 答案：B 解析：P221
4、甲建设单位拖欠乙施工企业工程款,乙发函催告甲还款。乙的催告行为在提起诉讼时产生的效果是()。 A.诉讼时效的中止 B.诉讼时效的中断 C.诉讼时效的延长 D.改变法定时效期间 答案：B 解析：P345
5、关于建设工程质量保修的说法,正确的是()。 A.不同类型的建设工程,质量保修范围不同 B.合同约定的保修期不能高于法定保修期限
C.工程的合理使用年限与施工企业的质量责任年限无关 D.建设工程保修期的起始日是工程实际竣工之日 答案：A 解析：P325
6、甲建设单位与乙设计单位签订了设计合同,合同约定设计费为200万元。定金为设计费的15%，甲支付定金后,如果乙在规定期限内不履行合同,甲可以要求乙返还()元。 A.80万 B.60万 C.40万 D.30万 【答案】B 解析：教材P40
7、关于建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用后又以使用部分质量不符合约定为由主持权利的说法,正确的是()。
A.发包人以装饰工程质量不符合约定主张索赔的,应予支持
B.凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题,承包人均应当承担责任 C.承包人应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担责任 D.承包人的保修责任可以免除 【答案】C 解析：P322
8、甲施工企业误将应支付给乙供应商的贷款支付给了丙供应商。关于该笔贷款的返还,丙与甲间债的产生根据属于()。 A.不当得利 B.侵权 C.合同
D.无因管理 【答案】A 解析：P24
9、下列物权种类中，属于担保物权的是()。 A.抵押权 B.使用权 C.收益权 D.地役权 【答案】A 解析：教材P19~20
10、关于民事诉讼中简易程序的说法，正确的是()。
A.第一审民事案件和第二审民事案件的审理均可适用简易程序
B.基层人民法院审理的民事案件，当事人双方可以约定适用简易程序 C.简易程序应当在立案之日起6个月内审结
D.简易程序的审理期限由本院院长批准可以延长 【答案】B
11、某设计院指派本院工程师张某建设单位设计住宅楼，设计合同中没有约定设计图著作权的归属，该设计图的著作权属于()。 A.张某 B.设计院 C.建设单位
D.建设单位和设计院共同所有 【答案】B 解析：P31 12.关于保险索赔的说法,正确的是() A.保险事故发生后,索赔时仪器被保险人向保险人提供与确认保险事故有关的证明和资料 B.保险单上载明的保险财产没有全部损失,但其损害程度已无法修理,只能按照部分损坏进行索赔
C.保险事故发生后,应当及时通如保险人
D.如果一个建设工程项目,同时由多家保险人承保。则应当平均分配赔偿金额 答案：C 解析：P42 13.某施工企业与预制构件厂签订了预制构件加工合同,构件加工过程中施工企业要求变更构件设计,对方同意变更。但加工构件超过60%时,该施工企业提出解除合同。关于该施工企业权利的说法。正确的是()。 A.可随时解除合同 B.享有留置权
C.不得单方变更设计 D.可请求法院撒销合同 答案：A 解析：P169 14.关于工程建设强制性标准的说法,正确的是()。
A.工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查 B.工程建设强制性标准都是关于工程质量的强制性条文
C.工程建设中拟采用的新技术、新材料,可不受强制性标准的限制 D.工程建设中采用国际标准或者国外标准,可不受强制性标准的限制 答案：A 解析：P292 15.根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》,关于施工企业不良行为记录的说法,正确的是()。
A.超越本单位资质承揽工程的行为属于承揽业务不良行为
B.工程竣工验收后,不向建设单位出具质量保证书的行为属于工程安全不良行为
C.委托不具有相应资质的单位承担施工现场拆卸施工起重机械的行为属于资质不良行为 D.将承包的工程转包或违法分包的行为属于承揽业务不良行为 答案：D 解析：P114
16、甲施工企业与乙劳务派遗公司订立劳务派遑协议，由乙向甲派追员工丁某，,关于该用工关系的说法，正确的是()。
A.丁某工作时因工受伤,甲应当申请工伤认定 B.在派追期间,甲被宣告破产,可以将丁某退回乙 C.乙应当对丁某进行工作岗位所必需的培训
D.在派追期间,丁被退回的,乙不再向其支付劳动报酬 答案：B 解析：P153
17、下列主体中,属于法人的是()。 A.某施工企业项目部 B.某施工企业分公司 C.某大学建筑学院 D.某乡人民政府 答案：D 解析：P11
18、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,除了交通事故、火灾事故外的其他事故造成的伤亡人数发生变化的,应当自事故发生()起及时补报。 A.60日 B.50日 C.40日 D.30日 答案：D 解析：P268
19、关于人身保险合同的说法,正确的是()。
A.人身保险的投标人在保险事故发生时,应当对被保险人具有保险利益 B.人身保险合同的投保人应当一次性支付全部保险费
C.保险人对人寿保险的保险费,不得用诉讼方式要求投保人支付 D.人身保险合同的投保人不可以为受益人 答案：C 解析：P41 20、根据建筑节能的有关规定合同约定由建设单位采购墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备的,建设单位应当保证其符合()要求。 A.企业标准 B.地方标准
C.施工图设计文件
D.建筑节能任意性标准 答案：C 解析：P206
21、关于行政行为特征的说法正确的是()。 A.行政行为具有自愿性
B.实施行政行为具有单方意志性 C.行政行为具有不可裁量性 D.行政行为不属于执法行为 答案：B 解析：P330
22、甲建设单位与乙施工企业在施工合同中约定因合同所发生的争议,提交A仲裁委员会仲裁。后双方对仲裁协议的效力有异议，甲请求A仲裁委员会作出决定,但乙请求人民法院作出裁定,该案中仲裁协议效力的确认权属于()。 A.A仲裁委员会所在地的基层人民法院 B.仲裁协议签订地的中级人民法院 C.仲裁协议签订地的基层人民法院 D.A仲裁委员会所在地的中级人民法院 答案：D 解析：P359 23.关于在文物保护单位和建设控制地带内从事建设活动的说法,正确的是()。 A.文物保护单位的保护范围内及其周边的一定区城不得进行挖掘作业
B.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业,必须经国务院批准 C.在省、自治区、直辖市重点文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业的,必须经国务院文物行政主管部门同意
D.因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业的,应经核定公布该文物保护单位的人民政府批准,并在批准前征得上一级人民政府文物行政主管部门同意 答案：D 解析：P216 24.下列情形中,属于人民法院对仲裁裁决裁定不予执行的是() A.对仲裁裁决持不同意见的仲裁员没有在裁决书上签名的 B.仲裁庭的组成违反法定程序的
C.合同中没有仲裁条款,争议发生后当事人才达成书面仲裁协议的 D.载有仲裁条款的合同被人民法院确认无效的 答案：B 解析：P362 25.建筑物倒場造成他人损害的,由()承担连带责任 A.所有人和建设单位 B.使用人和建设单位 C.建设单位和施工企业 D.管理人和施工企业 答案：C 解析：P24 26.施工企业为建造师提供虚假申报材料申请注册的，可能承担的行政麦任是()。 A.取消投标资格 B.降低资质等级 C.责令限期改正
D.吊销企业资质证书 答案：C 解析：P80 27.根据《建设工程质量管理条例》,关于设计单位权利的说法,正确的是() A.为节约投資成本,设计单位可不依据勘察成果文件进行设计
B.设计单位有权将所承揽的工程交由资质等级更高的设计单位完成 C.有特殊要求的专用设备,设计单位可以指定生产厂商或供应商 D.设计深度由设计单位酌定 答案：C 解析：P309 28.根据《水污染防治法》,关于施工现场水污染防治的说法,正确的是() A.禁止利用无防渗漏措施的沟渠输送含有毒污染物的废水 B.在具有特殊经济文化价值的水体保护区内,禁止设置排污口 C.禁止向水体排放含低放射性物质的废水 D.禁止向水体排放生活污水 答案：A 解析：P196
29、位于甲省的某项目产生大量建筑垃圾,经协商可转移至乙省某地墳埋,但需要途经丙省辖区。关于该固体废物转移的说法,正确的是()。 A.应当向甲省环保部门报告并经丙省环保部门同意 B.应当向甲省环保部门报告并经乙省环保部门同意 C.应当向乙省环保部门报告并经丙省环保部门同意 D.应当向丙省环保部门报告并经甲省环保部门同意 【答案】B 解析：教材P199 30、关于工程建设中民事责任承担的说法,正确的是()。
A.发包人按照“折价返还”的规则支付工程价款应当按照当地市场价格 B.承担民事责任的方式多样,可以单独适用,也可以合并适用 C.施工合同中承担民事责任是行政处罚的前提 D.罚款是民事责任的承担方式之 【答案】B 解析：P47
31、经有关部门依法办理批准手续后,可以在历史文化名城名镇名村保护范围内进行的活动是()。
A.修建生产储存腐蚀性物品的仓库 B.占用保护规划确定保留的道路
C.改变园林绿地、河湖水系等自然状态的活动 D.在历史建筑上刻划 【答案】C 解析：教材P215~216。
32、根据《担保法》,债务人不履行债务,债权人有留置权的是()。 A.施工合同 B.买卖合同 C.运输合同 D.租赁合同 【答案】C 解析：P40
33、关于民事纠纷和解的说法去,正确的是()。
A.当事人达成和解协议的,进行中的诉讼程序自行终结 B.和解协议具有强制执行力
C.和解可以与仲裁、诉讼程序相结合 D.和解只能发生在在诉讼或仲裁程序中 【答案】C 解析：教材P331。
34、根据《物权法》建设用地使用权自()时设立。 A.划拨 B.登记
C.支付出让金 D.转让 【答案】B 解析：P21
35、建设单位办理工程项目质量监督手续应在()。 A.领取建设工程规划许可证之前 B.领取建设用地规划许可证之前
C.中标通知书发出后签订施工合同之前 D.领取施工许可证或力理开工报告之前 【答案】D 解析：教材P55。
36.关于企业申请资质条件中“净资产”的说法,正确的是()。 A.是指企业拥有的资产 B.是指企业的注册资本金
C.应当以企业申请资质前3年度财务报表中净资产的平均额为准 D.即所有者权益 答案：D 解析：P60 37.根据《建设工程安全生产管理集例》,不属于施工总承包单位应承担的生产责任的是() A.统一组织编制建设工程生产安全应急救援预案 B.负责向有关部门上报施工生产安全事故 C.自行完成建设工程主体结构的施工
D.施工总承包单位与分包单位间约定责任与法定责任相抵触时,以约定责任为准 答案：D 解析：P230 38.关于行政许可的说法,正确的是() A.部门规章可以设定行政许可
B.行政机关在实施行政许可时,一律进行听证 C.行政许可可以延续,但是不得变更行政许可事项 D.行政许可可以统一办理或者联合办理 答案：D 解析：P373 39.关于上位法与下位法法律效力的说法,正确的是()。
A.《招标投标法实施条例》高于《招标公告发布暂行办法》 B.《建设工程质量管理条例》高于《建筑法》
C.《建筑业企业资质管理规定》高于《外商投资建筑业企业管理规定》 D.《建设工程勘察设计管理条例》高于《城市房地产开发经营管理条例》 答案：A 解析：P6 40.乙施工企业向甲建设单位主张支工程款,甲以工程质量不合格为由拒绝支付，乙将其工程款的债权转让给丙并通知了甲。丙向甲主张该债权时,甲仍以质量原因拒绝支付。关于该案中债权转让的说法,正确的是()。 A.乙的债权属于法定不得转让的债权
B.甲可以向丙行使因质量原因拒绝支付的抗辩 C.乙转让债权应当经过甲同意
D.乙转让债权的通知可以不用通知甲 答案：B 解析：P138 41.关于工程再分包的说法,正确的是() A.专业分包单位可将其承包的专业工程再分包
B.专业分包单位不得将其承包工程中的非劳务作业部分再分包 C.劳务分包单位可以将其承包的劳务工作再分包
D.专业分包单位可以将非主体、非关键性的工作再分包给他人 答案：B 解析：P110 42.关于建设工程超过合理使用年限后需要继续使用的说法,正确的是()。 A.经过勘察、设计单位鉴定后,必须在设计文件中重新界定使用期
B.建设工程超过合理使用年限后需要继续使用的,产权所有人应当委托原勘察、设计单位鉴定 C.根据鉴定结果采取加固、维修等措施的,需经原施工企业进行加、维修和补强
D.不经鉴定、加固等而违法继续使用造成损失的,由产权所有人和原施工企业承担连带责任 答案：A 解析：P326 43.根据《招标投标违法行为记录公告暂行办法》,关于建筑市场诚信行为公告的说法,正确的是()。
A.招标投标违法行为记录公告在任何情况下都不得公开涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的记录
B.对于取消担任评标委员会成员资格的行政处理决定应当给予公告
C.被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的,可向公告部门提出书面更正申请,公告部门应在接到申请后停止公告
D.行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间,公告部门应暂停对违法行为记录的公告 答案：B 解析：P116 44.某设备租赁公司将一台已经出租给某劳务公司的钢筋切割机转让给某施工企业,该切割机租赁还有3个月到期。转让合同约定当切割机租赁期限结束时劳务公司将其交付绐该施工企业。该买卖合同中切割机的交付方式为()。 A.简易交付 B.拟制交付 C.指示交付 D.占有改定 答案：C 解析：P171 45.关于确定中标人的说法,正确的是()。
A.投标人不得授权评标委员会直接确定中标人
B.排名第一的中标候选人放弃中标的,招标人必须重新招标 C.确定中标人选,招标人可以就投标价格与投标人进行谈判
D.国有资金占控殷地位的依法必须进行招标的项目,招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人 答案：D 解析：P98 46.施工企业在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的,应当() A.继续按设计文件和图纸施工
B.对设计文件和图纸进行修改,按修改后的设计文件和图纸进行施工
C.对设计文件和图纸进行修改,征得设计单位同意后按修改后的设计文件和图纸进行施工及时提出意见和建议 D.及时提出意见和建议 答案：D 解析：P296 47.可以撒销建筑业企业资质的情形是() A.企业取得资质后不再符合相应资质条件的 B.企业取得资质后发生重大安全事故的 C.资质许可机关违反法定程序准予资质许可的 D.资质证书有效期到期后未及时办理续期手续的 答案：C 解析：P65 48根据《消防法》,除人员密集的大型场所和特殊工程以外的一般建设工程消防验收,()。 A.施工企业应当向公安机关消防机构申请消防验收 B.建设单位应当先行备案后,方可进行消防验收 C.建设单位在验收后应当报公安机关消防机构备案 D.可以不经过消防验收,由公安机关消防机构进行抽查 答案：C 解析：P316 49.2014年6月10日,某施工企业委托某专利事务所申请发专利。6月12日**专利事务所向国家专利局邮寄申请文件,6月15日国家专利局收到该文件。****年6月16日,国家专利局作出授予发明专利权的决定并予以公告。该专****满的期限是() A.2024年6月12日 B.2024年6月15日 C.2034年6月12日 D.2035年6月16日 答案：C 解析：P28 50.关于联合体共同承包的说法,正确的是() A.联合体中标的,联合体各方就中标项目向招标人承担连带责任 B.联合共同承包适应范围为大型且结构复杂的建筑工程
C.两个以上不同资质等级的单位实行联合体共同承包的,应当按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程
D.联合体中标的,联合体各方应分别与招标人签订合同 答案：A 解析：P97
51、根据《建设施工企业安全生产许可证管理规定》,关于已取得安全生产许可证的建筑施工企业发生重大安全事故所产生的法律**说法,正确的是() A.*拟安全生产许可证并限期整顿 B令停止生产,并处罚款 C.撒销安全生产许可证 D.吊销安全生产许可证 答案：A 解析：P223 52.在同一法律体系中,根据一定的标准和原则制定的同类法律规范的总称是() A.法律形式 B.法律部门 C.法律规章 D.法律制度 答案：B 解析：P1 53安装、拆卸施工起重机械,应当编制拆装方案、制定安全施工措施,并由()对现场实施全过程监督。
A.施工企业负责项目管理的技术负责人 B.监理单位负责安全的工程师 C.出租单位生产管理人员
D.安装、拆卸单位的专业技术人员 答案：D 解析：P282 54关于工程总承包的说法,正确的是() A.采购-施工总承包(P-C)是指工程总承包企业按照合同约定,承担工程项目采购和施工,并对承包工程的采购和施工的质量、安全、工期、造价负责
B.工程总承包是指发包人将全部施工任务发包给具有工程总承包资质的企由该企业按照合同的约定向建设单位负责,承包完成施工任务
C.设计采购施工总承包(EPC)是指工程总承包企业按照合同约定,承担工程目设计和施工,并对承包工程的设计和施工的质量、安全、工期、造价负责 D.交钥匙总承包的施工必须由总承包企业自行完成 答案：A 解析：P106 55.甲建设单位与乙施工单位签订了施工合同,由丙公司为甲出具工程款的支付担保,担保方式为一般保证。甲到期未能支付工程款,乙应当要求()。 A.丙先行代为清偿 B.甲和丙**支付 C.甲先行支付 D.甲和丙**支付 答案：C 解析：P37 56.关于评标规则的说法,正确的是()。
A.评标委员会成员的名单可在开标前予以公布
B.投标文件未经投标单位盖章和负责人签字的，评标委员会应当否决其投标 C.招标项目的标底应当在中标结果确定前公布
D.评标委员会确定的中标候选人至少3个,并标明顺序 答案：B 解析：P89 57.根据《建设工程安全生产管理条例》,在施工现场使用的装配式活动**,应当具有() A.销售许可证 B.安装许可证 C.产品合格证 D.安全许可证 答案：C 解析：P244 58.注册建造师担任施项目负责人,在其承建的工程项目竣工验收手续办结前,可以变更注册至另一个企业的情形是()。 A.同一工程分期施工
B.发包方同意更换项目负责人 C.承包方同意更换项目负责人 D.停工超过120天承包方认为需要调整的 答案：B 解析：P77 59.在公布了国家标准或行业标准之后,相应的地方标准() A.予以修订 B.继续有效 C.应当复审 D.即行废止 答案：D 解析：P288 60.劳动者的下列情形中,用人单位可以随时解除劳动合同的是()。 A.在试用期后被证明不符合录用条件 B.严重违反用人单位的规章制度 C.被起诉有大量欠债
D.经常生病不能从事岗位工作 答案：B 解析：P149 61.关于施工许可制度的说法中,正确的是()。
A.中止施工满1年经核验不符合条件的,应当收回其施工许可证
B.领取施工许可证后因故不能按期竣工超过6个月的,施工许可证自行废止** C.因故中止施工,恢复施工后1个月内应向发证机关报告
D.批准开工报告的工程因故中止施工的,应当重新办理批准手续 答案：A 解析：P57 62.2017年3月1日甲施工企业向乙钢材商发出采购单购买一批钢材。要求乙在3月5日前承诺。3月1日,乙收到甲的采购单,3月2日,甲再次发函至乙取消本次采购。乙收到两份函件后,3月4日，乙发函至甲表示同意履行3月1日的采购单。关于该案的说法，正确的是() A.甲3月2日的行为属于要约邀请 B.乙3月4日的行为属于新要约 C.甲的要约已经撤销
D.甲乙之间买卖合同成立 答案：D 解析：P122 63.关于代理的说法,正确的是() A.作为被代理人的法人终止，委托代理终止 B.代理涉及被代理人和代理人两方当事人 C.民事法律行为的委托代理必须采用书面形式
D.代理人明知被委托代理的事项违法仍进行代理的,代理人承担全部民事责任 答案：A 解析：P13-18 64.关于行政调解的说法。正确的是() A.行政调解属于诉讼内调解
B.行政调解达成的协议具有强制约束力 C.行政调解应当事人的申请方可启动 D.行政机关可以对不属于其职权管辖范围内的纠纷进行调解 答案：C 解析：P365 65.关于建设工程返修的说法,正确的是() A.建设工程返修不包括竣工验收不合格的情形
B.对竣工验收不合格的建设工程,若非施工企业原因造成的,施工企业不负责返修
C.对施工中出现质量问题的建设工程,无论是否施工企业原因造成的,施工企业都应负责返修 D.对竣工验收不合格的建设工程,若是施工企业原因造成的,施工企业负责有偿返修 答案：C 解析：P299 66.根据《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》,对建筑工程安全防护、文明施工措施费用的使用负总责的单位是()。 A.监理单位 B.建设单位 C.总承包单位 D.分包单位 答案：C 解析：P248 67.根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》。关于解决工程价款结算争议的说法,正确的是() A.欠付工程款的利息从当事人起诉之日起算
B.当事人约定垫资利息,承包人请求按照约定支付利息的,不予支持 C.建设工程承包人行使优先权的期限自转移占有建设工程之日起计算
D.当事人对欠付工程款利息计付标准没有约定的,按照中国人民银行发布的是同期同类贷款利率计息 答案：D 解析：P130-131 68.根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》实行工程总承包的,对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案，应当由()组织召开专家论证会。 A.建设单位 B.总承包单位 C.设计单位 D.分包单位 答案：B 解析：P242 69.在乡、村庄规划区内进行乡村公共设施和公益事业建设时,应当办理()。 A.乡村建设规划许可证 B.乡村建设工程规划许可证 C.乡村建设用地规划许可证 D.土地性质变更登记手续 答案：A 解析：P54 70.乙施工企业租用甲建设单位的设备后擅自将该设备出售给了丙公司,甲知悉此事后,与乙商议以该设备的转让价格抵消了部分工程款。关于乙丙之间设备买卖合同效力的说法,正确的是()。 A.效力待定 B.有效 C.部分有效 D.可撤销 答案：B 解析：P137
二、多项选择题
71、关于建筑工程项目申请领取施工许可证条件的说法,正确的有()。 A.有保证工程安全的总体部署
B.成片开发的住宅小区工程已经委托监理
C.应当经公安机关消防机构进行设计审核的建设工程消防设计已经审核合格 D.施工图设计文件已通过审查 E.有保证工程质量的具体措施 答案：BCDE 解析：P55~56 7
2、企业拖欠劳动报酬,则劳动者可以处理该争议的途径有()。 A.向企业调解委员会申请调解
B.向用人单位所在地的劳动仲裁委员会申请仲裁 C.向约定的仲裁委员会申请仲裁 D.直接向人民法院起诉
E.直接向人民法院申请支付令 【答案】ABE 解析：教材P164 7
3、根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》，下列各项中,属于必须实施见证取样的送检的试块、试件和材料的有()。 A.填充墙的混凝土小型砌块 B.混凝土中使用的掺加剂
C.用于承重结构的钢筋及连接接头试件 D.地下、屋面、厕浴间使用的防水材料 E.用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥 【答案】CDE 解析：教材P297 7
4、根据《生产安全事故应急预案管理办法》,生产经营单位应急预案应当时修订的情形有()。
A.周围环境发生变化,形成新的重大危险源的 B.生产工艺和技木发生变化的 C.因重组导致经营方式变化的 D.经营状况不良的
E.应急组织指挥体系或者职责已经调整的 【答案】ABCE 解析：教材P266 7
5、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》,发包人的下列行为中,造成建设工程质量缺陷,应承担过错责任的有()。 A.提供的设计有缺陷
B.提供的建筑材料不符合强制标准
C.指定购买的建筑构配件不符合强制标准
D.同意总承包人依法选择的分包人分包专业工程 E.直接指定分包人分包专业工程 【答案】ABCE 解析：教材P322 7
6、根据《建筑施工企业生产许可证管理规定》安全生产许可证颁发管理机关可以撤销已经颁发的安全生产许可证的情形有()。
A.安全许可证颁发管理机关工作人员滥用职权颁发安全生产许可证的 B.安全许可证颁发管理机关工作人员超越法定职权颁发安全生产许可证的 C.安全许可证颁发管理机关工作人员违反法定程序颁发安全生产许可证的
D.安全许可证颁发管理机关工作人员对不具备安全生产条件的施工企业颁发安全生产许可证的
E.取得安全生产许可证的施工企业发生较大安全生产事故的 【答案】ABCD 解析：P222 7
7、关于施工合同中债权债务的说法,正确的有()。
A.对于完成施工任务,建设单位是债务人,施工企业是债权人 B.施工合同中的债务包括完成施工任务和支付工程价款 C.对于完成施工任务,建设单位是债权人,施工企业是债务人 D.对于支付工程价款,建设单位是债权人,施工企业是债务人 E.对于支付工程价款,建设单位是债务人,施工企业是债权人 【答案】BCE 解析：教材P24 7
8、根据《招标投标法实施条例》。招标人的下列行为中属于以不合理条件限制、排斥投标人的有()。
A.就同一招标项目向投标人提供有差别的项目信息的 B.明示或暗示投标人,为特定投标人中标提供方便的 C.授意投票人撤换、修改投标文件的
D.限定或者指定特定的专利、商标、品牌的 E.向特定投标人泄露标底的 【答案】AD 解析：教材P91。
79、根据《安全生产许可证条例》,企业取得安全生产许可证防当具备的条件有()。 A.管理人员和作业人员每年至少进行1安全生产教肓培训并考核合格
B.依法为施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保险,为从业人员交纳保验费 C.保证本单位安全生产条件所需资金的投入
D.有职业危害防治措施,并为作业人员配备符合相关标准的安全防护用具和安全防护服装 E.依法办理了建筑工程一切险及第三者责任险 【答案】ABCD 80、关于仲裁裁决的说法,正确的有()。
A.仲裁裁判应当根据仲裁员的意见作出,形不成多数意见的,由仲裁委员会讨论决定 B.仲裁裁决没有强制执行力 C.当事人可以请求仲裁庭根据双方的和解协议作出裁决
D.仲裁实行一裁终局,当事人不可以就已经萩决的事项再次申请仲裁 E.仲裁裁决一经作出立即发生法律效力 【答案】CDE 解析：教材P362。
81、根据《担保法》,下列主体可以作为保证人的有()。 A.某公司的职能部门 B.某市人民法院 C.某有限责任公司 D.自然人孙某 E.某建筑大学 【答案】CD 解析：教材P37 8
2、关于法律责任的说法,正确的有()。
A.法律责任是因违反法律上的义务而形成的法律后果
B.法律责任的认定和追究,只能由司法机关依法定程序进行 C.法律明确规定了法律责任的范围和性质 D.法律责任即承担不利的法律后果
E.法律责任的实现由国家强制力作为保障 【答案】ACDE 解析：教材P46 8
3、关于人民法院调解民事案件的说法,正确的有()。 A.人民法院进行调解,只能由审判员一人进行调解
B.人民法院只能在双方当事人都同意的情况下进行调解 C.调解达成协议,人民法院应当制作调解书
D.能够即时履行的案件,人民法院可以不制作调解书 E.调解书一经制作,即发生法律效力 【答案】BCD 解析：教材P366。
84、关于民事诉讼管辖制度的说法,正确的有()。
A.甲区基层法院受理某技术转让合同纠纷案后,发现自己没有级别管辖权,将案件移送至甲市中级人民去院审理,属于管辖权转移
B.因房屋买卖合同纠扮提起的诉必能由房屋所在地人民法去院管辖 C.房屋买卖合同份案件不可约定管辖法院
D.移送管辖有可能是因为受理法院违反了级别管辖的规定所导致 E.当事人可以通过协议变更案件的级别管辖 【答案】BCD 解析：教材P336 8
5、投标人相互串通投标报价,损害招标人利益,情节严重的,可能承担的刑事责任有()。 A.没收财产 B.拘役 C.有期徒刑 D.罚金 E.管制 答案：BCD 解析：P
48、P95 8
6、关于知识产权法律特征的说法,正确的是()。 A.具有财产权和人身权双重属性 B.效力不受地域限制
C.仅在法律规定的期限內受到法律保护 D.不存在排他性
E.是权利人对其创造的智力成果依法享有的权利 答案：ACE 解析：P26 8
7、关于建设工程保修责任的说法,正确的是()。
A.因建设单位使用不当造成的工程损坏,由施工企业负责维修,其费用由施工企业向建设单位承担
B.由于设计问题造成的质量缺陷,施工企业有义务维修,其费用由材料采购单位承担
C.因建筑材料质量不合格引起的质量缺陷,由施工企业负责维修,其费用由材料采购单位承担 D.因地震等自然灾害造成工程损坏,由施工企业负责维修,其费用由建设单承担 E.因施工企业违反有关标准佳规范施工导致质量缺陷,由施工企业负责维修 答案：CE 解析：P325 8
8、根据《招标投标法实施条例》,下列投标人的行为中,属于弄虚作假行为的有()。 A.使用伪造、变造的许可证件 B.投标人之间协商投标报价
C.不同投标人的投标文件相互混装
D.投标人之间约定部分投标人放弃中标 E.提供虚假的财务状况 答案：AE 解析：P96 89.下列工程项目中,可以由外商投资建筑业企业承包的有()。 A.中国投资的建设项目
B.外资占45%,但技术难度大的建设项目 C.全部由外国赠款建设的工程
D.外资占50%的中外联合建设项目
E.国际金融机构資助并通过根据贷款条款进行的国际招标授予的建设项目 【答案】CDE 解析：P66 90.根据《建设工程安全生产管理条例》,属于建设单位安全责任的有()。 A.编制施工安全生产规章制度
B.向施工企业提供准确的地下管线资料 C.将拆除工程的有关资料报送有关部门备案 D.保证设计文件符合工程建设强制性标准
E.为从事特种作业的施工人员办理意外伤害保险 【答案】BC 解析：P274~276 91.关于行政纠纷的说法,正确的有() A.行政纠纷是平等主体间的财产纠纷
B.只要发生行政纠纷,当事人就可以自主选择申请行政复议或提起行政诉讼 C.行政诉讼的被告只能是行政机关
D只要当事人对行政复议决定不服,就可以向人民法院提起行政诉讼 E.行政纠纷的法律解决途径有行政复议和行政诉讼 【答案】CE 解析：P333~334 92.根据《绿色施工导则》,关于水资源利用的说法,正确的有0 A.优先采用中水搅拌、中水养护,有条件的地区和工程应收集雨水养护 B.施工现场分别对生活用水与工程用水确定用水金额指标,合并计量管理 C.处于基坑降水阶段的工地,宜优先采用地下水作为混凝土搅拌用水 D.施工现场喷洒路面、绿化浇灌优先选择使用市政自来水 E.力争施工中非传统水源和循环水的再利用量大于30% 【答案】ACE 解析：P207~208 93.关于施工企业项目负责人安全生产责任的说法,正确的有()。 A.开展项目安全教育培训
B.对建设工程项目的安全施工负责 C.确保安全生产用的有效使用
D.监督作业人员安全保护用品的配备及使用情况 E.及时、如实报告生产安全事故 【答案】BC 解析：P229 9
4、施工企业对H市甲县环保局作出的罚款行为不服,可以向下列行政机关提起行政复议的有()。
A.H市环保局 B.H市人民政府 C.甲县环保局
D.甲县人大常委会 E.甲县人民政府 【答案】AE 解析：P377 暂缺95-97 98.下列工程建设国家标准中,属于强制性标准的有()。 A.工程建设规划、施工等通用的综合标准 B.工程建设重要的通用的制图方法标准
C.工程建设重要的通用的试验检验和评定方法标准 D.工程建设重要的通用的信息管理标准
E,工程建设通用的有关安全和环境保护的标准 【答案】ABCE 解析：P287 99.关于工程监理职责和权限的说法,正确的有()。 A.未经监理工程师签字,建筑材料不得在工程上使用
B.未经监理工程师签字,施工企业不得进入下一道工序的施工 C.未经专项监理工程师签字,建设单位不得拨付工程款 D.未经总监签字,建设单位不得进行竣工验收 E.未经监理工程师,建筑构配件不得在工程上使用 【答案】ABDE 解析：P311 100、下列施工合同中,属于可撤销合同的有()。 A.施工合同订立时,工程款支付条款显失公平
B.另行签订的与备案中标合同的实质性内容不一致 C.承包人对合同的价款有重大误解的 D.发包人胁迫承包人签订的 E.承包人将部分工程违法分包的 答案：ACD 解析：P139
第二篇：2012年一建《建筑》真题及解析
2012年土建实务真题
一、单项选择题(共20分，每题1分)
1.房屋建筑筒中筒结构的内筒，一般由(D)组成。 A.电梯间和设备间 B.楼梯间和卫生间 C.设备间和卫生间 D.电梯间和楼梯间
2.下列混凝土拌合物性能中，不属于和易性含义的是(C)
A.流动性 B.黏聚性 C.耐久性 D.保水性
3.楼盖和屋盖采用钢筋混凝土结构，而墙和柱采用砌体结构建造的房屋属于(A) A.混合结构 B.框架结构 C.剪力墙 D.桁架结构
4.下列装修材料中，属于功能材料的是(C). A.壁纸 B.木龙骨 C.防水涂料 D.水泥
5.房间进行涂饰装修，必须使用耐水腻子的是(C) A.起居室 B.餐厅 C.卫生间 D.书房
6.配制厚大体积的普通混凝土不宜选用(D)水泥 A.矿渣 B.粉煤灰 C.复合 D.硅酸盐
7.天然大理石饰面板材不宜用于室内(B) A.墙面 B.大堂地面 C.柱面 D.服务台面
8.基坑验槽中遇持力层明显不均匀时，应在基坑底普遍进行(C) A.观察 B.钎探
C.轻型动力触探 D.静载试验
9.关于钢筋混凝土结构楼板.次梁与主梁上层钢筋交叉处钢筋安的通常顺序正确的是(B) A.板的钢筋在下.次梁钢筋居中.主梁钢筋在上 B.板的钢筋在上.次梁钢筋居中.主梁钢筋在下 C.板的钢筋居中.次梁钢筋在下.主梁钢筋在上 D.板的钢筋在下.次梁钢筋在上.主梁钢筋居中
10.混凝土搅拌通常的投料顺序是(A)
A.石子—水泥—砂子—水 B.水泥—石子—砂子—水 C.砂子—石子—水泥—水 D.水泥—砂子—石子—水 11.关于正铲挖掘机挖土特点的说法，正确的是(A) A.前进向上，强制切土
1 B.后退向下，强制切土 C.直上直下，自重切土 D.前进向上，自重切土
12.索膜支承结构安装包括如下工序：①节点埋件预埋;②节点预埋复合;③钢结构制作;④构件防腐.防
火涂装;⑤构件吊装，下列安装流程中，正确的是(D) A.④①②③⑤ B.②①③④⑤ C.②③①⑤④ D.①③②④⑤
13.钢筋配料时，弯起钢筋(不含搭接)的下料长度是(C) A.直段长度+弯钩增加的长度
B.直段长度+斜段长度+弯钩增加的长度
C.直段长度+斜段长度-弯曲调整值+弯钩增加的长度
D.直段长度+斜段长度+弯曲调整值+弯钩增加的长度
14.对已浇筑完毕的混凝土采用自然养护，应在混凝土(B)开始 A.初凝前 B.终凝前
C.初凝后 D.强度达到1.2N 15.根据《民用建筑工程室内环境污染控制规范》，室内环境污染控制环境要求属于Ⅰ类的是(D) A.办公楼 B.图书馆 C.体育馆 D.学校教室
16.下列建筑密封材料中，属于定型密封材料的是(B)
A.密封膏 B.密封条 C.密封胶 D.密封剂
17.根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》，由专业承包单位编制合格且不需要专家论证的专
项施工方案，经(C)签字后报监理单位总监理工程师审核签字后实施。 A.建设单位项目负责人和专业承包单位项目负责人 B.总承包单位项目负责人和项目技术负责人
C.总承包单位技术负责人和专业承包单位技术负责人 D.总承包单位项目技术负责人和专业承包单位项目负责人
18.下列质量问题常见成因中，属于管理事故成因的是(D) A.预埋件偏位 B.不均匀沉降
C.防水材料质量不合格 D.分部分项工程施工顺序不当
19.施工现场的定期安全检查应由(B)组织 A.企业技术或安全负责人 B.项目经理 C.项目专职安全员 D.项目技术负责人
2
20.根据《建筑安装工程费用项目组成》，不属于措施费的是(A) A.工程排污费 B.文明施工费
C.环境保护费 D.安全施工费 二.多选题(2×10=20分)
21.通常用于调节混凝土凝结时间.硬化性能的混凝土外加剂有(ABD) A.缓凝剂 B.早强剂
C.膨胀剂 D.速凝剂 E.引气剂
22.关于石灰技术性质的说法，正确的有(ADE) A.保水性好
B.硬化较快.强度高 C.耐水性好
D.硬化时体积收缩大 E.生石灰吸湿性强
23.加强多层砌体结构房屋抵抗地震力的构造措施有(CDE) A.提高砌体材料的强度 B.增大楼面结构厚度 C.设置钢筋混凝土构造柱 D.加强楼梯间的整体性
E.设置钢筋混凝土圈梁并与构造柱连接起来
24.为控制装修对建筑结构的影响，正确的做法有(ABD) A.装修时不能自行改变原来的建筑使用功能
B.新的装修构造做法产生的荷载值不能超过原有楼面结构荷载设计值
C.经原设计单位的书面有效文件许可，即可在原有承重结构构件上开洞凿孔 D.装修时不得自行拆除任何承重构件
E.装修施工中可以临时在建筑楼板上堆放大量建筑装修材料
25.下列影响混凝土强度的因素中，属于生产工艺方面的因素有(BCD) A.水泥强度和水灰比 B.搅拌和振捣
C.养护的温度和湿度 D.龄期
E.骨料的质量和数量
26.锤击沉管灌注桩施工方法适用于在(ABD)中使用 A.黏性土层 B.淤泥层
C.密实中粗砂层 D.淤泥质土层 E.砂砾石层
3 27.下列抹灰工程的功能中，属于防护功能的有(ABC) A.保护墙体不受风雨侵蚀 B.增加墙体防潮.防风化能力
C.提高墙面隔热能力 D.改善室内卫生条件 E.提高居住舒适度
28.关于施工单位项目负责人安全生产责任的说法，正确的有(BCDE) A.制定施工单位安全生产责任制度 B.对建设工程项目的安全施工负责 C.落实安全生产规章制度
D.确保安全生产费用的有效使用 E.及时如实报告生产安全事故
29.下列工程质量验收中，属于主体结构子分部工程的有(BCD) A.现浇结构 B.砌体结构 C.钢结构 D.木结构 E.装配式结构
30.根据《建筑地基基础工程施工质量验收规范》，属于一级基坑的有(ABE) A.重要工程的基坑
B.支护结构做主体结构一部分的基坑 C.开挖深度8M的基坑
D.与邻近建筑物的距离在开挖深度以外的基坑 E.基坑范围内有历史文物需严加保护的基坑
三.案例分析题(共5题，
(一).(二).
(三)题各20分，
(四)
(五)题各30分
(一)背景材料
某大学城工程，包括结构形式与建设规模一致的四栋单体建筑。每栋建筑面积为21000m2,地下2层，地上四层，层高4.2m,钢筋混凝土框架-剪力墙结构。A施工单位与建设单位签订了施工总承包合同，合同约定，除主体结构外的其他分部分项工程施工，总承包单位可以自行依法分钱，建设单位负责供应油漆等部分材料。
合同履行过程中，发生了下列事件：
事件一：A施工单位拟对四栋单体建筑的某分项工程组织流水施工，其流水施工参数如下表：
4
其中：施工顺序Ⅰ→Ⅱ→Ⅲ;施工过程Ⅱ与施工过程Ⅲ之间存在工艺间隔时间1周。
事件二：由于工期较紧，A施工单位将其中两栋单体建筑的室内精装修和幕墙工程分包给具备相应资质的B施工单位。B施工单位经A施工单位同意后，将其承包范围内的幕墙工程分包给其具备相应资质的C施工单位组织施工，油漆劳务作业分包给其具备资质的D施工单位组织施工。
事件三：油漆作业完成后，发现油漆成膜存在质量问题，经鉴定，原因是油漆材质不合格。B施工单位就由此造成的返工损失向A施工单位提出索赔，A施工单位以油漆属建设单位供应为由，认为B施工单位应直接向建设单位提出索赔。
B施工单位直接向建设单位提出索赔，建设单位认为油漆在进场时已由A施工单位进行了质量验证并办理接收手续，其对油漆材料的质量责任已经完成，因油漆不合格而返工的损失应由A施工单位承担，建设单位拒绝受理该索赔。 问题
1.事件一中，最适宜采用何种流水施工组织形式?除此之外，流水施工通常还有哪些基本组织形式? 2.绘制事件一中流水施工进度计划横道图，并计算其流水施工工期。
3.分别判断事件二中A施工单位，B施工单位，C施工单位之间的分包行为是否合法?并逐一说明理由。
4.分别指出事件三中的错误之处，并说明理由。
答案：案例一
1、事件一中，最适宜采用等节奏流水施工组织形式，除此之外还有异节奏流水施工(成倍流水)、无节奏
流水施工组织形式。
2、
流水施工进度计划横道图
工期T=(m+n-1)×K+ΣG=(4+3-1)×2+1=13(周)
(1)A施工单位的分包行为合法，因为总承包合同中约定，除主体结构外的其他分布分项工程施工，总承
包单位可以自行依法分包;
(2)B施工单位将幕墙工程分包给C施工单位行为不合法，属违法分包;
(3)B施工单位将油漆劳务作业分包给具备相应资质的D施工单位组织施工合法，分包单位可将其劳务作业
5 分包给具有相应资质的施工单位。
(1)错误之处一：A施工单位认为B施工单位应直接向建设单位提出索赔。
理由：该工程施行总承包，应由B施工单位向A施工单位提出索赔，A施工单位向建设单位提出索赔。
(2)错误之处二：B施工单位直接向建设单位提出索赔。
理由：分包单位不得与建设单位发生直接的工作关系，B施工单位应向A施工单位提出索赔，由A施工单位
向建设单位提出索赔。
(3)错误之处三：建设单位认为对油漆材料的质量责任已经完成，拒绝受理该索赔。
理由：合同中约定建设单位负责供应油漆等部分材料，建设单位应对其购买材质负责。
(二)背景材料
某办公楼工程，建筑面积50000m2，韧性钢筋混凝土框架结构.地下三层，地上四十八层，建筑高度约203m，
基坑深度15m,桩基为人工挖孔桩，桩长18m，首层大堂高度为4.2m，跨度为24m，外墙为玻璃体墙，吊装施工垂直运输采用内爬式塔吊，最小构件吊装最大重量为12t.合同履行过程中，发生了下列事件：
事件一：施工总承包单位编制了附着式整体提升脚手架等分项工程安全专项施工方案，经专家论证，施工单位技术负责人和总监理工程师签字后实施。
事件二：监理工程师对钢柱进行施工质量检查中，发现对接焊缝存在夹渣，形状缺陷等质量问题，向施工总承包单位提出了整改要求。 事件三：施工总承包单位在建筑首层大堂顶混凝土时，发生了模版支撑系统坍塌事故，造成5人死亡，7人受伤，事故发生后，事故总承包单位现场有关负责人员于2小时后向本单位负责人进行了报告，施工总承包单位负责人接到报告后1小时后向当地政府行政主管部门进行了报告。
事件四：由于工期较紧，施工总承包单位于晚上11点后安排了钢结构构件进场和焊接作业施工，附近居民以施工作业影响夜间休息为由进行了投诉，当地相关主管部门在查处时发现：施工总承包单位未办理夜间施工许可证，检测夜间施工场界噪声值达到60分贝。
问题
1.依据背景资料指出需要进行专家论证的分部分项工程安全专项施工方案有哪几项? 2.事件二中，焊缝产生夹渣的原因可能有哪些?其处理方法是什么?
3.事件三中，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院第493号令)，本事故属于哪个等级?纠正事件三中施工总承包单位报告事故的错误做法，报告事件应报告哪些内容?
4.写出事件四中施工总承包单位对所查处问题应采取的正确做法，并说明施工避免或减少光污染的防护措施。 答案：
1、需要专家论证的分部分项工程专项施工方案还有： ①深基坑工程(超过5m)、
②模板工程及支撑体系(搭设高度8m及以上，搭设跨度18m及以上)、 ③起重吊装工程及安装拆卸工程(高度200m及以上)、
6 ④建筑幕墙安装工程(施工高度50m及以上)、 ⑤人工挖孔桩工程(开挖深度超过16m)。
2、
(1)事件二中，焊缝产生夹渣的原因有：
①焊接材料质量不好、 ②焊接电流太小、 ③焊接速度太快、 ④熔渣密度太大、 ⑤阻碍熔渣上浮、
⑥多层焊时熔渣未清除干净等。
(2)处理方法：铲除夹渣处的焊缝金属，然后补焊。
3、
(1)本次事故属于较大事故，死亡人数3人以上10人以下属较大事故。
(2)施工总承包单位报告事故错误做法：事故发生后，事故总承包单位现场有关负责人员于2小时后向本单
位负责人进行了报告，施工总承包单位负责人接到报告后1小时后向当地政府行政主管部门进行了报告。
纠正：事故发生后，事故总承包单位现场有关负责人员应及时向本单位负责人报告，施工总承包单位负责
人接到报告于1小时内向当地政府行政主管部门进行报告。 (3)事故报告的内容： ①事故发生单位概况;
②事故发生的时间、地点、以及事故现场情况; ③事故的简要经过;
④事故已经造成或者可能造成的伤亡人数(包括下落不明的人数)和初步估计的直接经济损失; ⑤已经采取的措施; ⑥其他应报告的情况。
4、
(1)施工总承包单位对所查处问题应采取的正确做法：
应办理夜间施工许可证明;应尽量采取降噪措施;并会同建设单位公告社区居民。P290 (2)施工避免或减少光污染的防护措施：尽量避免或减少施工过程中的光污染。夜间室外照明灯应加设灯
罩，透光方向集中在施工范围。点焊作业采取遮挡措施，避免电焊弧光外泄。
(三)
背景材料
7 某办公楼工程，地下一层，地上十二层，总建筑面积25800m2,建设单位与某施工总
承包单位签订了施工承包合同，按照合同约定，施工总承包单位将装饰装修工程分包给了符合资质条件的分包单位。
合同履行过程中，发生了下列事件：
事件一：基坑开挖完成后，经施工总承包单位申请，总监理工程师组织勘查，没让单位的项目负责人和施工
总承包单位的相关人员惊醒验槽。首先，验收小组经检验确认了该基坑不存在空穴，古墓，古井，防空掩体及其他地下埋设物;其次，根据勘查单位项目负责人的建议，验收小组仅核对基坑的位置之后就结束了验槽工作。
事件二：有一批次框架结构用钢筋，施工总承包单位认为与上一批次已批准使用的是同一个厂家生产的，没有进行进场复验等质量验证工作，直接投入了使用。
事件三：监理工程师在现场巡查时，发现第八层框架填充墙砌至接近梁底时留下的适当空隙，间隔了48小时即用斜砖补砌挤紧。
事件四：总监理工程师在检查工程竣工验收条件时，确认施工总承包单位已经完成建设工程设计和合同约定的各项内容，有完整的技术档案与施工管理资料，以及勘查.设计.施工。工程监理等参建单位分别签署的质量合格文件并符合要求，但还缺少部分竣工验收条件所规定的资料。在竣工验收时，建设单位要求施工总承包单位和装饰装修工程分包单位将各自的工程资料向项目监理机构移交，由项目监理机构汇总后向建设单位移交。
问题
1.事件一中，验槽的方式是否妥当?基坑验槽还包括哪些内容?
2.事件二中，施工单位的做法是否妥当?列出钢筋质量验证时材质复验的主要内容。
3.事件三中，根据《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203),指出此工程填充墙片每验收批的抽检数量，判断施工总承包单位的做法是否妥当?并说明理由
4.事件四中，根据《建设工程质量管理条例》和《建设工程文件归档整理》(GB/T50328)，指出施工总承包单位还应补充哪些竣工验收资料?建设单位提出工程竣工资料移交的要求是否妥当?并给出正确的做法。
答案：
1、不妥当，基坑挖至基底设计标高并清理后，施工单位必须会同勘察、设计、建设(或监理)等单位共同进行验槽。基坑验槽还包括的内容： ①根据图纸检查基槽的开挖尺寸、槽底深度;检查是否与设计图纸相符，开挖深度是否符合设计要求; ②仔细观察槽壁、槽底土质类型、均匀程度和有关异常土质是否存在，核对基坑土质及地下水情况是否与勘察报告相符;
③检查基槽边坡边缘与附近建筑物的距离，基坑开挖对建筑物稳定是否有影响; ④检查核实分析钎探资料，对存在的异常点位进行复核检查。
2、不妥当。钢筋进场应检验：产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。钢筋质量验证时材质复验的主要内容：屈服强度、抗拉强度、伸长率和冷弯。有抗震设防要求的框架结构的纵向受力钢筋抗拉强度实测值与屈服强度实测值之比不应小于1.25，钢筋屈服强度实测值与强度标准值之比不应大于1.3。
3、抽检数量：每验收批抽10%填充墙片(每两柱间的填充墙为一墙片)，且不应少于3片墙。 检验方法：观察检查。施工总承包单位的做法不妥当，填充墙砌至接近梁、板底时，应留一定空隙，等填充墙砌筑完并至少间隔7d后，再将其补砌挤紧。
4、施工总承包单位还应补充的竣工验收资料：
①工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告;
②施工单位签署的工程保修书。建设单位提出工程竣工资料提出的工程竣工资料移交的要求不妥当。 正确做法：施工单位应向建设单位移交施工资料;实行施工总承包的，各专业承包单位应向施工总承包单位移交施工资料;监理单位应向建设单位移交监理资料;工程资料移交时应及时办理相关移交手续，填写工程资料移交书、移交目录;建设单位应按国家有关法规和标准的规定向城建档案管理部门移交工程档案，并办理相关手续。有条件时，向城建档案管理部门移交的工程档案应为原件。
(四)
背景材料
某消防工程，建筑面积24700m2，地下一层，地上十五层，现浇钢筋混凝土框架结构，建设单位依法进行招标，执行《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)。具有甲、乙、丙等5家单位参加了工程投标，经过公开开标、评标，最后选定甲施工单位中标，建设单位与甲施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—99—0201 )签订了施工总承包合同。
合同签署约定如下：(1)本工程合同工期540天;(2)本工程采取综合单价计价模式;(3)现场安全文明施工费的措施费承包干使用;(4)因建设单位责任引起的工程主体设计变更发生的费用的措施费承包干使用;
(5)工程预付款比例为10%
工程投标及施工过程中，发生了下列事件：
事件一：在投标过程中，乙施工单位在进行投标总价基础上下浮5%进行报价，评标小组经认真核算，认为乙施工单位报价中的部分费用不符合《建设工程工程量清单计价规范》中不可作为竞争性费用条款的规定，给予废标处理。
事件二：甲施工单位投标报价书情况是：土石方工程量650m3，定额单价人工费为8.40元/m3，材料费为12.00元/m3,机械费1.60元/m3，分部分项工程量清单合价为8200万元，措施费项目清单合价为360万元，暂列金额为50万元，其他项目清单合价为120万元，总包服务费为30万元，企业管理费为15%，利润为5%，规费为225.68万元，税金为3.41%。
事件三：甲施工单位与建设单位签订施工总承包合同的，按照《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-2006)进行了合同管理工作。
事件四：甲施工单位加强对劳务分包单位的日常管理，坚持开展劳务实名制管理工作。
事件五：施工单位随时将建筑垃圾.废弃包装.生活垃圾等常见固体废物按相关规定进行了处理。 事件六：在基坑施工中，由于正值雨季，施工现场的排水费用比中标价中的费用超出3万元，甲施工单位及时向建设单位提出了签证要求，建设单位不予支持。对此，甲施工单位向建设单位提交了索赔报告。
答案：
1、评标小组的做法妥当，不可竞争性费用包括安全文明施工费、规费和税金。
2、土石方工程量综合单价=(8.4+12+1.6)×(1+15%)×(1+5%)=26.57元/m³
单位工程投标报价=分部分项工程量清单合价+措施项目清单合价+其他项目清单合价+规费+税金=(8200+360+120+225.68)×(1+3.41%)=9209.36(万元)
预付款=(合同金额-暂列金额)×10%=(9209.36-50)×10%=915.94(万元)
3、事件三中甲施工单位的合同管理工作程序： (1)合同评审;
9 (2)合同订立; (3)合同实施计划; (4)合同实施控制;
(5)合同综合评价;
(6)有关知识产权的合法使用。P334-335
4、甲施工单位应收集劳务分包单位的花名册、身份证、劳动合同文本、岗位技能证书复印件。
5、施工现场固体废物的处理方式： (1)回收利用; (2)减量化处理; (3)焚烧;
(4)稳定和固化; (5)填埋。
6、不能索赔，理由：
①雨季施工应该是一个有经验的承包商所能预见的; ②本工程采用的是综合单价计价模式，该费用不能调整;
③施工降排水费属于措施费，合同中约定措施费包干使用，所以不能索赔。 施工索赔起因：
1不利的自然条件与人为障碍引起的索赔 2工期延长和延误索赔。 3加速施工的索赔。
4因非承包商的任何责任和原因引起施工临时中断和工效降低引起索赔。 5业主不正当地终止工程而引起索赔。 6业主风险和特殊风险引起索赔。
7物价上涨引起索赔。8拖欠支付工程款引起索赔。9法规、货币及汇率变化引起的索赔。10因合同条文模糊
不清、错误引起索赔。
(五)
背景材料
某施工单位承接了两栋住宅楼，总建筑面积65000m2，均为筏板基础(上反梁结构)，地下2层，地上30层，地下结构连通，上部为两个独立单体一字设置，设计形式一致，地下室外墙南北向距离40m，东西向距离120m，
施工过程中发生了以下事件：
事件一：项目经理部首先安排了测量人员进行平面控制测量定位，很快提交了测量成果，为工程施工奠定了基础。
事件二：项目经理部编制防火设施平面布置图后，立即交由施工人员按此进行施工，在基坑上口周边四个转角处分别设置了临时消火栓，在60m2的木工棚内配置了2只灭火器及相关消防辅助工具，消防检查时对此提出了整改意见。
事件三：基坑及土方施工时设置有降水井。项目经理部针对本工程具体情况制定了《 ***工程绿色施工方案》，对“四节-环保”提出了具体技术措施，实施中取得了良好的效果。
10 事件四：结构施工至12层后，项目经理部按计划设置了外用电梯，相关部门根据《建筑施工安全检查标准》
(JGJ59)中《外用电梯检查评分表》的内容逐项进行检查，并通过验收准许使用。
事件五：房心回填土施工时正值雨季，土源紧缺，工期较紧，项目经理部在回填后立即浇筑地面混凝土面层，在工程竣工初验时，该部位地面局部出现下沉，影响使用功能，监理工程师要求项目经理部整改。
问题
1.事件一中，测量人员从进场测设到形成细部放样的平面控制测量形成果需要经过哪些主要步骤? 2.事件二中存在哪些不妥之处?并分别给出正确的做法。 3.时间三中，结合本工程实际情况，《***工程绿色施工方案》在节水当面应提出哪些主要技术要点? 4.事件四中，《外用电梯检查评分表》检查项目包括哪些内容?
5.分析事件五中导致地面局部下沉的原因有哪些?在利用原填方土料的前提下给出处理方案中的主要施工步骤。
答案：
1、测量人员从进场测设到形成细部放样的平面控制测量形成果需要经过的主要步骤： (1)布设建筑基线;
(2)绘制建筑方格，测设建筑方格网主轴线及网点并检查调整; (3)换算建筑施工坐标系与测图坐标系; (4)、建筑场地的高程控制测量。
2、不妥之处一：项目经理部编制防火设施平面布置图后，立即交由施工人员按此进行施工。
正确做法：项目经理部编制防火设施平面布置图后，应报专业监理工程师审核，经总监理工程师签字后方 可施工。
不妥之处二：在基坑上口周边四个转角处分别设置了临时消火栓。 正确做法：室外消火栓之间的距离不应大于120m。
不妥之处三：在60m2的木工棚内配置了2只灭火器及相关消防辅助工具。 正确做法：临时木工棚每25平米配备一只灭火器，应至少配三只。
3、在节水当面应提出的主要技术要点： (1)施工中采用先进的节水施工工艺。
(2)现场搅拌用水、养护用水应采取有效的节水措施，严禁无措施浇水养护混凝土。现场机具、设备、车辆冲洗用水必须设立循环用水装置。
(3)项目临时用水应使用节水型产品，对生活用水与工程用水确定用水定额指标，并分别计量管理。 (4)现场机具、设备、车辆 冲洗、喷洒路面、绿化浇灌等用水，优先采用非传统水源，尽量不使用市政自来水。立正施工中非传统水源和循环水的再利用量大于30%。 (5)保护地下水环境。采用隔水性能好的边坡支护技术。
4、《外用电梯检查评分表》检查项目包括：安全装置、安全防护、司机、荷载、安装与拆卸、安装验收、架体稳定、联络信号、电气安全和避雷10向内容。其中：安全装置、安全防护、司机、荷载、安装与拆卸、安装验收6项内容为保证项目。
5、导致地面局部下沉的主要原因有：土源紧缺，填方土料含水率过大，不符合回填土要求。
11 次要原因：工序不合理，土料填筑后直接施工面层 因为工期紧张，导致施工人员做事急躁，夯实不到位。处理方案中的主要施工步骤：发现塌陷后立即取土晾晒，随即混入石灰拌合，并按规范使用夯实能量足够的机械夯实，检测土层各项指标合格后继续浇筑面层混凝土，并抹实压光。
第三篇：2018一建建筑真题
一、单项选择题
1.住宅建筑室内疏散楼梯的最小净宽度为()。 A.1.0m B.1.1m C.1.2m D.1.3m 答案：B 简单
2.直接接触土体浇筑的普通钢筋混凝土构件,其混凝上保护层厚度不应小于()。 A.50mm B.60mm C.70mn D.80mm 答案：C简单 重复2017年考点
3.装饰施工中,需在承重结构上开洞凿孔,应经相关单位书面许可,其单位是()
A.原建设单位 B.原设计单位 C.原监理单位 D.原施工单位 答案：B 简单
4.关于粉煤灰水泥主要特征的说法,正确的是()。 A.水化热较小 B.抗冻性好 C.干缩性较大 D.早期强度高 答案：A A点简单
5.HRB400E钢筋应满足最大力下总伸长率不小于()。 A.6% B.7% C.8% D.9% 答案：D 简单 6.用于承重的双排孔轻集料混凝土砌块砌体的孔洞率不应大于()。 A.25% B.30% C.35% D.40% 答案：C 冷点
7.木材的变形在各个方向不同,下列表述中正确的是()。 A.顺纹方向最小,径向较大,弦向最大 B.顺纹方向最小,弦向较大,径向最大 C.径向最小,顺纹方向较大,弦向最大 D.径向最小,弦向较大,顺纹方向最大 答案：A 简单
8.为设计提供依据的试验桩检测,主要确定()。 A.单桩承载力 B.桩身混凝土强度 C.桩身完整性 D.单桩极限承载力 答案：D 简单
9.关于大体积混凝土浇筑的说法,正确的是()。 A.宜沿短边方向进行 B.可多点同时浇筑 C.宜从高处开始
D.应采用平板振捣器振捣 答案：B 简单 专业基础
10.关于预应力工程施工的说法，正确的是()。 A.都使用台座 B.都预留预应力孔道 C.都采用放张工艺 D.都使用张拉设备
11.关于砌体结构施工的说法，正确的是()。 A.在干热条件砌筑时，应选用较小稠度值的砂浆 B.机械搅拌砂浆时，搅拌时间自开始投料时算起 C.砖柱不得采用包心砌法砌筑
D.先砌砖墙，后绑构造柱钢筋，最后浇筑混凝土 答案：C 专业基础
12.下列属于产生焊缝固体夹渣缺陷主要原因的是()。 A.焊缝布置不当 B.焊前未预热 C.焊接电流太小 D.焊条未烘烤 答案：C 基本知识
13.预制混凝土板水平运输时，叠放不宜超过()。 A.3层 B.4层 C.5层 D.6层 答案：D 14.地下室外墙卷材防水层施工做法中,正确的是() A.卷材防水层铺设在外墙的迎水面上 B.卷材防水层铺设在外墙的背水面上 C.外墙外侧卷材采用空铺法
D.铺贴双层卷材时,两层卷材相互垂直 答案：A 专业基础
15.关于屋面涂膜防水层施工工艺的说法,正确的是() A.水乳型防水涂料宜选用刮涂施工 B.反应固化型防水涂料宜选用喷涂施工 C.聚合物水泥防水涂料宜选用滚涂施工 D.热熔型防水涂料宜选用喷涂施工 答案：B 16.下列板材内隔墙施工工艺顺序中,正确的是()。 A.基层处理→放线→安装卡件→安装隔墙板→板缝处理 B.放线→基层处理→安装卡件→安装隔墙板→板缝处理 C.基层处理→放线→安装隔墙板→安装卡件→板缝处理 D.放线→基层处理→安装隔墙板→安装卡件→板缝处理 答案：A 专业基础
17.关于施工现场临时用电管理的说法,正确的是() A.现场电工必须经相关部门考核合格后,持证上岗 B.用电设备拆除时,可由安全员完成
C.用电设备总容量在50kW及以上的,应制定用电防火措施 D.装饰装修阶段用电参照用电组织设计执行 答案：A 基本知识
18.根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标(2013)44号)规定,以下费用属于 规费的是() A.印花税 B.工程排污费 C.工会经费 D.检验试验费 答案：B 造价基础
19.施工组织总设计应由()技术负责人审批。 A.建设单位 B.监理单位 C.总承包单位 D.项目经理部 答案：C 基本知识
20.建筑节能工程应按照()进行验收。 A.单位工程 B.分部工程 C.子分部工程 D.分项工程 答案：B 专业基础
二、多项选择题
21.下列空间可不计入建筑层数的有()。 A.室内顶板面高出室外设计地面1.2m的半地下室 B.设在建筑底部室内高度2.0m的自行车库 C.设在建筑底部室内高度2.5m的敞开空间 D.建筑屋顶突出的局部设备用房 E.建筑屋顶出屋面的楼梯间 答案：ABDE 专业基础
22.楼地面应满足的功能有()。 A.平整 B.耐磨 D.易于清洁 C.防滑 E.经济
答案：ABCD 常识
23.下列防火门构造的基本要求中,正确的有()。 A.甲级防火门耐火极限应为1.0h B.向内开启
C.关闭后应能从内外两侧手动开启 D.具有自行关闭功能
E.开启后,门扇不应跨越变形缝 答案：CDE 专业基础
24.涂饰施工中必须使用耐水腻子的部位有()。 A.卫生间 B.厨房 C.卧室 D.客厅 E.地下室 答案：ABE 常识
25.关于剪力墙结构优点的说法,正确的有()。 A.结构自重大
B.水平荷载作用下侧移小 C.侧向刚度大 D.间距小 E.平面布置灵活 答案：BC 专业基本
26.下列属于钢材工艺性能的有()。 A.冲击性能 B.弯曲性能 C.疲劳性能 D.焊接性能 E.拉伸性能
答案：BD 基本常识
27.影响混凝土拌合物和易性的主要因素包括()。 A.强度
B.组成材料的性质 C.砂率
D.单位体积用水量 E.时间和温度
答案：BCDE 基本常识
28.民用建筑上部结构沉降观测点宜布置在()。 A.建筑四角 B.核心筒四角 C.大转角处 D.基础梁上 E.高低层交接处 答案：ABC 29.幕墙工程中,后置埋件的验收要点有()。 A.锚板和锚栓的材质 B.锚板的位移 C.后置埋件的规格 D.锚栓埋置深度 E.化学锚栓的锚固胶 答案：ACDE 30.下列属于建筑信息模型(BIM)元素信息中几何信息的有()。 A.材料和材质 B.尺寸 C.规格型号 D.性能技术参数 E.空间拓扑关系 答案：BE 基本常识 案例分析(二) 背景资料
某高校图书馆工程地下二层地上五层,建筑面积约35000㎡现浇钢筋混凝土框架结构部分屋面为正向抽空四角锥网架结构施工单位与建设单位签订了施工总承包合同合同工期为21个月。
在工程开工前施工单位按照收集依据、划分施工过程(段)计算劳动量、优化并绘制正式进度计划图等步骤编制了施工进度计划，并通过了总监理工程师的审查与确认，项目部在开工后进行了进度检查发现施工进度拖延，其部分检查，结果如图2所示。
项目部为优化工期，通过改进装饰装修施工工艺，使其作业时间缩短为4个月,据此进度计划通过了总监理工程师的确认。
项目部计划采用高空散装法施工屋面网架，监理工程师审查时认为高空散装法施工高空作业多、安全隐患大建议修改为采用分条安装法施工。
管道安装按照计划进度完成后,因甲供电缆电线未按计划进场,导致电缆电线安装工程最早开始时间推迟了1个月,施工单位按规定提出索赔工期1个月。
问题：
1.单位工程进度计划编制步骤还应包括哪些内容? 2.图2中工程总工期是多少?管道安装的总时差和自由时差分别是多少?除工期优化外度网络计划的优化目标还有哪些? 3.监理工程师的建议是否合理?网架安装方法还有哪些?网架高空散装法施工的特点还有哪些? 4.施工单位提出的工期索赔是否成立?并说明理由。 参考答案： 问题 1.单位工程进度计划编制步骤还应包括哪些内容? 参考答案(估计满分4分)： 1)确定施工顺序; 2)计算工程量; 3)计算劳动量或机械台班需用量; 4)确定持续时间; 5)绘制可行的施工进度计划图。(估计每项1分，满分4分)
2.图2中，工程总工期是多少?管道安装的总时差和自由时差分别是多少?除工期优化外，进度网络计划的优化目标还有哪些? 参考答案(估计满分6分)：
1)总工期是22个月(若考虑改进装饰装修施工工艺，使其作业时间缩短为4个月，总工期是21个月)(估计2分) 试题基本功考查，项目管理到位，试题理解到位(尚需)，有一定的难度。
2)管道安装的总时差和自由时差分别是1个月(估计1分)、0月(估计1分) (两种情况下均一样)
3)进度网络计划的优化目标还有：费用优化(估计1分)、资源优化(估计1分)
3.监理工程师的建议是否合理?网架安装方法还有哪些?网架高空散装法施工的特点还有哪些? 参考答案(估计满分6分)：
(1)监理工程师建议是合理的(估计2分);理由:分条安装法施工适用于分割后刚度和受力状况改变较小的网架，如正向抽空四角锥网架等。
(2)网架安装方法还有:滑移法、整体吊装法、整体提升法、整体顶升法。(估计每项1分，满分2分) (3)网架高空散装法施工的特点还有: 脚手架用量大、工期较长、需占建筑物场内用地、技术上有一定难度、适用于螺栓连接、销轴连接等非焊接连接机构。(估计每项1分，满分2分)
4、施工单位提出的工期索赔是否成立?并说明理由。 参考答案(估计满分4分)： 不成立(估计2分);
理由:甲供电缆电线未按计划进场,是建设单位(或甲方)责任(估计1分),但电缆电线安装工程有3个月(若考虑改进装饰装修施工工艺，总时差2个月)的总时差(估计1分)，最早开始时间推迟了1个月,小于总时差，不影响总工期。
案例分析(三) 背景资料
某新建高层住宅工程建筑面积16000㎡地下一层地上十二层二层以下为现浇钢筋混凝土结构,二层以上为装配式混凝土结构,预制墙板钢筋采用套筒灌浆连接施工工艺。
施工总承包合同签订后,施工单位项目经理遵循项目质量管理程序,按照质量管理PDCA循环工作方法持续改进质量工作。 监理工程师在检査土方回填施工时发现:回填土料混有建筑垃圾;土料铺填厚度大于400mm;采用振动压实机压实2遍成活;每天将回填2-3层的环刀法取的土样统一送检测单位检测压实系数。对此出整改要求。
"后浇带施工专项方案″中确定∶模板独立支设;剔除模板用钢丝网;因设计无要求,基础底板后浇带10d后封闭等。
监理工程师在检査第4层外墙板安装质量时发现:钢筋套筒连接灌浆满足规范要求;留置了3组边长为70.7mm的立方体灌浆料标准养护试件;留置了1组边长70.7mm的立方体坐浆料标准养护试件;施工单位选取第4层外墙板竖缝两侧11mm的部位在现场进行水试验，对此要求整改。
问题
1.写出PDCA工作方法内容;其中“A”的工作内容有哪些? 参考答案： 计划 P 实施 D 检查 C 处置 A A处置分纠偏和预防改进两个方面
2.指出土方回填施工中的不妥之处?并写出正确做法。 参考答案：
不妥之1：回填土料混有建筑垃圾;正确做法：回填土料不允许有建筑垃圾
不妥之2：土料铺填厚度大于400mm;正确做法：振动压实机土料铺填厚度250-350mm 不妥之3：采用振动压实机压实2遍成活;正确做法：采用振动压实机压实3-4遍成活 不妥之4：环刀法取的土样统一送检测单位检测压实系数;正确做法：采用标准的击实法检测 3.指出后浇带专项方案”中的不妥之处?写出后浇带混凝土施工的主要技术措施。 参考答案： 1)、不妥之处：
模板独立支设(模板及支架独立支设);剔除模板用钢丝网(应保留);基础底板后浇带10d后封闭等(应至少28d后封闭)。 2)后浇带混凝土施工的主要技术措施： (1))整理钢筋; (2)冲洗松动部分;
(3)填充后浇带，可采用微膨胀混凝土; (4)强度等级比原结构强度提高一级; (5)保持至少14d的湿润养护。
4、指出第4层外墙板施工中的不妥之处?并写出正确做法。装配式混凝土构件钢筋套筒连接灌浆质量要求有哪些? 参考答案： 1)
不妥之1：钢筋套筒连接灌浆留置了3组边长为70.7mm的立方体; 正确做法：留置3组40mm X 40mm X 160mm的长方体试件
不妥之2：留置了1组边长70.7mm的立方体坐浆料标准养护试件;正确做法：留置了不少于3组边长70.7mm的立方体坐浆料标准养护试件
不妥之3：施工单位选取第4层外墙板竖缝两侧11m2的部位在现场进行水试验;
正确做法：施工单位选取与第4层相邻两层四块墙板形成的水平和竖向十字接缝区域进行淋水试验 2)装配式混凝土构件钢筋套筒连接灌浆质量要求：
(1)灌浆施工时，环境温度不应低于5°C,当连接部位养护温度低于10°C时，应采取加热保温措施; (2)灌浆操作全过程应有专职检验人员负责旁站监督并及时形成施工质量检查记录
(3)按产品使用要求计量灌浆料和水的用量，并均匀搅拌，每次拌制的灌浆料拌合物应进行流动度的检测; (4)灌浆作业应采用压浆法从下口灌注，浆料从上口流出后应及时封堵，必要时可设分仓进行灌浆; (5))灌浆料拌合物应在制备后30min内用完;
(6)钢筋采用套筒灌浆连接、浆锚搭接连接时，灌浆应饱满、密实，所有出口均应出浆。 案例分析
(四) 背景资料
某开发商拟建一城市综合体项目,预计总投资十五亿元。发包方式采用施工总承包,施工单位承担部分垫资,按月度实际完成工作量的75%支付工程款,工程质量为合格，保修金为3%，合同总工期为32个月。
某总包单位对该开发商社会信誉,偿债备付率、利息备付率等偿债能力及其他情况进行了尽职调查。中标后,双方依据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013,对工程量清单编制方法等强制性规定进行了确认,对工程造价进行了全面审核。最终确定有关费用如下:分部分项工程费82000.00万元,措施费20500.00万元,其他项目费12800.00万元,暂列金额8200.00万元,规费2470.00万元,税金3750.00万元。双方依据《建设工程施工合同(示范文本》GF-2017-0201签订了工程施工总承包合同。
项目部对基坑围护提出了三个方案:A方案成本为8750.00万元,功能系数为033;B方案成本为8640.00万元,功能系数为035;C方案成本为8525.00万元,功能系数为032。最终运用价值工程方法确定了实施方案。
竣工结算时,总包单位提出索赔事项如下：
1、特大暴雨造成停工7天,开发商要求总包单位安排20人留守现场照管工地,发生费用5.60万元。
2、本工程设计采用了某种新材料,总包单位为此支付给检测单位检验试验费460万元,要求开发商承担。
3、工程主体完工3个月后总包单位为配合开发商自行发包的燃气等专业工程施工,脚手架留置比计划延长2个月拆除。为此要求开发商支付2个月脚手架租赁费68.00万元。
4、总包单位要求开发商按照银行同期同类贷款利率,支付垫资利息1142.00万元。 问题
1.偿债能力评价还包括哪些指标? 参考答案(估计满分4分)：偿债能力评价还包括：(偿债备付率、利息备付率)借款偿还期、资产负债率、流动比率、速动比率(估计满分4分，每项1分)超教材，工程经济P29 2.对总包合同实施管理的原则有哪些? 参考答案(估计满分4分)： 1)依法履约原则 2)诚实信用原则 3)全面履行原则 4)协调合作原则 5)维护权益原则 6)动态管理原则
(估计满分4分，每项1分)
3计算本工程签约合同价(单位万元,保留2位小数)。双方在工程量清单计价管理中应遵守的强制性规定还有那些? 参考答案：(估计满分6分)
1、工程签约合同价：
分部分项工程费82000+措施费20500+其他项目费12800+规费2470+税金3750=121520.00(万元)(估计2分)
2、工程量清单计价管理中应遵守的强制性规定(估计满分4分，每项1分)： 1)分部分项工程量清单必须载明项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量
2)分部分项工程量清单必须根据相关工程现行国家计量规范规定的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量计算规则进行编制。
3)措施项目清单必须根据相关工程现行国家计量规范规定编制。
4)招标工程量清单必须作为招标文件的组成部分，其准确性和完整性应由招标人负责。
5)措施项目清单中的安全文明施工费必须按国家或省级、行业建设主管部门规定计算，不得作为竞争性费用。 6)规费和税金必须按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。 7)工程量清单应采用综合单价计价
8)建设工程发承包，必须在招标文件、合同中明确计价中的风险内容及其范围，不得采用无限风险、所有风险或类似语句规定计价中的风险内容及范围
9)全部使用国有资金投资或国有资金投资为主的建设工程施工发承包，必须采用工程量清单计价。 10)国有资金投资的建设工程招标，招标人必须编制招标控制价 11)投标报价不得低于工程成本。
12)投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单一致。 13)工程量必须按照相关工程现行国家计量规范规定的工程量计算规则计算。
4、列式计算三个基坑围护方案的成本系数、价值系数(保留小数点后3位),并确定选择哪个方案。 参考答案(估计满分8分)：
A方案成本系数=8750/(8750+8640+8525)=0.338(估计1分) B方案成本系数=8640/(8750+8640+8525)=0.333(估计1分) C方案成本系数8525/(8750+8640+8525)=0.329(估计1分) A方案价值系数=0.33/0.338=0.976; (估计1分) B方案价值系数=0.35/0.333=1.051;(估计1分)
C方案价值系数=0.32/0.329=0.973;(估计1分)确定选择B方案(估计2分) 5.总包单位提出的索赔是否成立?并说明理由。 参考答案(估计满分8分)：
1)、成立(估计1分);理由：特大暴雨属于不可抗力，不可抗力下开发商要求总包单位留守现场照管工地费用由建设单位(开发商)承担(估计1分)。
2)、成立(估计1分);理由：设计采用了新材料的检测单位检验试验费由建设单位在工程建设其他费用开支，不在建安费内(估计1分)。
3)、不成立(估计1分);理由：总包单位为配合开发商自行发包的燃气等专业工程施工的脚手架费用，属于总承包服务费，在建安费内(估计1分)。
4)、不成立(估计1分);理由：垫资利息合同有规定的，按规定;没有规定的，不考虑垫资利息，试题背景没有约定垫资利息(估计1分)。
案例分析(五) 背景资料
一新建工程地下二层地上二十层高度70m建筑面积40000m2，标准层平面为40m×40m。项目部根据施工条件和需求按照施工机械设备选择的经济性等原则,采用单位工程昰成本比较法选择确定了塔吊型号。施工总承包单位根据项目部制定的安全技术措施、安全评价等安全管理内容提取了项目安全生产费用。
施工中,项目部技术负责人组织编写了项目检测试验计划内容包括试验项目名称、计划试验时间等,报项目经理审批同意后实施。 项目部在"X工程施工组织设计”中制定了临边作业、禁登与悬空作业等高处作业项目安全技术措施。在“绿色施工专项方案”的节能与能源利用中,分别设定了生产等用电项的控制指标,规定了包括分区计星等定期管理要求,制定了指标控制预防与纠正措施。
在一次塔吊起吊荷载达到其额定起重星95%的起吊作业中,安全人员让操作人员先将重物吊起离地面15cm然后对重物的平稳性,设备和绑扎等各项内容进行了检查,确认安全后同意其继续起吊作业。
“在建工程施工防火技术方案”中,对已完成结构施工楼层的消防设施平面布置设计见图5。图中立管设计参数为消防用水量15L/s水流速ⅰ=1.5m/S:消防箱包括消防水枪、水带与软管。监理工程师按照《建筑工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011)提出了整改要求。
图5:标准层临时消防设施布置示意图 问题：
1.施工机械设备选择的原则和方法分别还有哪些?当塔吊起重荷载达到额定起重量90%以上对起重设备和重物的检查项目有哪些?
参考答案(估计满分6分)：
1)施工机械设备选择的原则：适应性、高效性、稳定性、安全性(经济性)(估计满分2分，每项1分)
方法：单位工程量成本比较法、折算费用法(等值成本法)、界限时间比较法和综合评分法等。(估计满分2分，每项1分) 2)、检查项目：起重机的稳定性、制动器的可靠性、重物的平稳性、 绑扎的牢固性(估计满分2分，每项1分) 2.安全生产费用还应包括哪些内容?需要在施工组织设计中制定安全技术措施的高处作业项还有哪些? 参考答案(估计满分6分)：
1)、安全生产费用包括：(安全技术措施)、安全教育培训、劳动保护、应急准备等，以及必要的安全评价、监测、检测、论证所需费用(估计满分3分，每项1分)。
2)、高处作业项：(临边作业)、洞口作业、(攀登与悬空作业)、操作平台、交叉作业及安全防护网搭设。(估计满分3分，每项1分)
3.指出项目检测试验计划管理中的不妥之处,并说明理由。施工检测试验计划内容还有哪些? 参考答案(估计满分6分)：
1)、不妥之处1：“施工中”(估计1分);理由：应该“施工前”(估计1分)
不妥之处2：“报项目经理审批同意后实施”(估计1分);理由：报监理单位(总监或专监工程师)审批同意后实施(估计1分) 2)、施工检测试验计划内容：(估计满分2分，每项1分) 检测试验项目名称、计划检测试验时间 (1)检测试验参数; (2)试样规格; (3)代表批量; (4)施工部位;
4、节能与能源利用管理中,应分别对哪些用电项设定控制指标?对控制指标定期管理的内容有哪些? 参考答案(估计满分6分)：
1)、设定用电控制指标的有：生产、生活、办公和施工设备(估计满分3分，每项1分)。 2)、定期管理的内容：计量、核算、对比分析，并有预防与纠正措施(估计满分3分，每项1分)
5、指出图5中的不妥之处,并说明理由。 参考答案(估计满分6分)：
不妥之处1：立管DN100，1根(估计1分);理由：立管不应少于2根(估计1分)。 不妥之处2：消防箱，1套(估计1分);理由：消防箱不应少于2套(估计1分)
不妥之处3：消火栓接口的位置(估计1分);理由：消火栓接口设置在明显且易于操作的部位(估计1分)。 不妥之处4：消防箱内缺灭火器;理由：应设置灭火器 不妥之处5：缺消防软管接口;理由：应设置消防软管接口
第四篇：2018 一建《建筑实务》真题（完整版）
一、单项选择题(共 20 题，每题 l 分。每题的备选项中，只有 l 个最符合题意) 1.住宅建筑室内疏散楼梯的最小净宽度为()。 A 1 0m B 1 1m C 1 2m D 1 3m 2.直接接触土体浇筑的普通钢筋混凝土构件,其混凝土保护层厚度不应小于()。 A 50mm B 60mm C 70mn D 80mm 3.装饰施工中,需在承重结构上开洞凿孔,应经相关单位书面许可,其单位是()。 A.原建设单位 B.原设计单位 C.原监理单位 D.原施工单位
4.关于粉煤灰水泥主要特征的说法,正确的是()。 A.水化热较小 B.抗冻性好 C.干缩性较大 D.早期强度高
5.HRB400E 钢筋应满足最大力下总伸长率不小于()。 A 6% B 7% C 8% D 9% 6.用于承重的双排孔轻集料混凝土砌块砌体的孔洞率不应大于()。 A 25% B 30% C 35% D 40% 7.木材的变形在各个方向不同,下列表述中正确的是()。 A.顺纹方向最小,径向较大,弦向最大 B.顺纹方向最小,弦向较大,径向最大 C.径向最小,顺纹方向较大,弦向最大 D.径向最小,弦向较大,顺纹方向最大
8.为设计提供依据的试验桩检测,主要确定()。 A.单桩承载力 B.桩身混凝土强度 C.桩身完整性 D.单桩极限承载力
9.关于大体积混凝土浇筑的说法,正确的是()。 A.宜沿短边方向进行 B.可多点同时浇筑 C.宜从高处开始
D.应采用平板振捣器振捣
10.关于预应力工程施工的说法，正确的是()。 A.都使用台座 B.都预留预应力孔道 C.都采用放张工艺 D.都使用张拉设备
11.关于砌体结构施工的说法，正确的是()。 A.在干热条件砌筑时，应选用较小稠度值的砂浆 B.机械搅拌砂浆时，搅拌时间自开始投料时算起 C.砖柱不得采用包心砌法砌筑
D.先砌砖墙，后绑构造柱钢筋，最后浇筑混凝土 12.下列属于产生焊缝固体夹渣缺陷主要原因的是()。 A.焊缝布置不当 B.焊前未预热 C.焊接电流太小 D.焊条未烘烤
13.预制混凝土板水平运输时，叠放不宜超过()。 A.3 层 B.4 层 C.5 层 D.6 层
14.地下室外墙卷材防水层施工做法中,正确的是()。 A.卷材防水层铺设在外墙的迎水面上 B.卷材防水层铺设在外墙的背水面上 C.外墙外侧卷材采用空铺法
D.铺贴双层卷材时,两层卷材相互垂直
15.关于屋面涂膜防水层施工工艺的说法,正确的是()。 A.水乳型防水涂料宜选用刮涂施工 B.反应固化型防水涂料宜选用喷涂施工 C.聚合物水泥防水涂料宜选用滚涂施工 D.热熔型防水涂料宜选用喷涂施工
16.下列板材内隔墙施工工艺顺序中,正确的是()。 A.基层处理→放线→安装卡件→安装隔墙板→板缝处理 B.放线→基层处理→安装卡件→安装隔墙板→板缝处理 C.基层处理→放线→安装隔墙板→安装卡件→板缝处理 D.放线→基层处理→安装隔墙板→安装卡件→板缝处理 17.关于施工现场临时用电管理的说法,正确的是()。 A.现场电工必须经相关部门考核合格后,持证上岗 B.用电设备拆除时,可由安全员完成
C.用电设备总容量在 50kW 及以上的,应制定用电防火措施 D.装饰装修阶段用电参照用电组织设计执行 18.根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标(2013)44 号)规定,以下费用属于规费的是()。 A.印花税 B.工程排污费 C.工会经费 D.检验试验费
19.施工组织总设计应由()技术负责人审批。 A.建设单位 B.监理单位 C.总承包单位 D.项目经理部
20.建筑节能工程应按照()进行验收。 A.单位工程 B.分部工程 C.子分部工程 D.分项工程
二、多项选择题(共 10 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错
项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得 0.5 分) 21.下列空间可不计入建筑层数的有()。 A.室内顶板面高出室外设计地面 1.2m 的半地下室 B.设在建筑底部室内高度 2.0m 的自行车库 C.设在建筑底部室内高度 2.5m 的敞开空间 D.建筑屋顶突出的局部设备用房 E.建筑屋顶出屋面的楼梯间 22.楼地面应满足的功能有()。 A.平整 B.耐磨 D.易于清洁 C.防滑 E.经济
23.下列防火门构造的基本要求中,正确的有()。 A.甲级防火门耐火极限应为 1.0h B.向内开启
C.关闭后应能从内外两侧手动开启 D.具有自行关闭功能
E.开启后,门扇不应跨越变形缝
24.涂饰施工中必须使用耐水腻子的部位有()。 A.卫生间 B.厨房 C.卧室 D.客厅 E.地下室
25.关于剪力墙结构优点的说法,正确的有()。 A.结构自重大
B.水平荷载作用下侧移小 C.侧向刚度大 D.间距小 E.平面布置灵活
26.下列属于钢材工艺性能的有()。 A.冲击性能 B.弯曲性能 C.疲劳性能 D.焊接性能 E.拉伸性能
27.影响混凝土拌合物和易性的主要因素包括()。 A.强度
B.组成材料的性质 C.砂率
D.单位体积用水量 E.时间和温度
28.民用建筑上部结构沉降观测点宜布置在()。 A.建筑四角 B.核心筒四角 C.大转角处 D.基础梁上 E.高低层交接处
29.幕墙工程中,后置埋件的验收要点有()。 A.锚板和锚栓的材质 B.锚板的位移 C.后置埋件的规格 D.锚栓埋置深度 E.化学锚栓的锚固胶
30.下列属于建筑信息模型(BIM)元素信息中几何信息的有()。 A.材料和材质 B.尺寸 C.规格型号 D.性能技术参数 E.空间拓扑关系
三、案例分析题 案例一 背景资料：
一建筑施工场地，东西长 110m，宽 70m，拟建建筑物首层平面 80mx40m。地下 2 层，地上 6/20 层，檐
口高 26/68m，建筑面积约 48000 ㎡，施工场地部分临时设施平面布置示意图见图 1，图中布置临时设施有：现场办公室，木工加工及堆场，钢筋加工及堆场，油漆库房，塔吊，施工电梯，物料提升机，混凝土地泵，大门及围墙，车辆冲洗池(图中未显示的均视为符合要求)
问题：
1.写出图 1 中临时设施编号所处位置最宜布置的临时设施名称(如 9 大门与围墙)。 2.简单说明布置理由。
3.施工现场安全文明施工宣传方式有哪些? 案例二 背景资料：
某高校图书馆工程,地下二层,地上五层,建筑面积约 35000 平方米,现浇钢筋混凝土框架结构,部分屋面
为正向抽空四角锥网架结构,施工单位与建设单位签订了施工总承包合同,合同工期为 21 个月。
在工程开工前,施工单位按照收集依据、划分施工过程(段)计算劳动量、优化并绘制正式进度计划图等步骤编制了施工进度计划,并通过了总监理工程师的审查与确认,项目部在开工后进行了进度检查,发现施工进度拖延,其部分检查结果如图 2 所示。
项目部为优化工期,通过改进装饰装修施工工艺,使其作业时间缩短为 4 个月,据此调整的进度计划通过了总监理工程师的确认。
()内数字表示检查时工作尚需的作业月数。
项目部计划采用高空散装法施工屋面网架,监理工程师审查时认为高空散装法施工高空作业多、安全隐患大,建议修改为采用分条安装法施工。
管道安装按照计划进度完成后,因甲供电缆电线未按计划进场,导致电缆电线安装工程最早开始时间推迟了 1 个月,施工单位按规定提出索赔工期 1 个月。 问题：
1.单位工程进度计划编制步骤还应包括哪些内容?
2.图 2 中,工程总工期是多少?管道安装的总时差和自由时差分别是多少?除工期优化外,进度网络计
划的优化目标还有哪些?
3.监理工程师的建议是否合理?网架安装方法还有哪些?网架高空散装法施工的特点还有哪些?
4.施工单位提出的工期索赔是否成立?并说明理由。 案例三 背景资料：
某新建高层住宅工程建筑面积 16000 ㎡，地下一层，地上十二层，二层以下为现浇钢筋混凝土结构,二
层以上为装配式混凝土结构,预制墙板钢筋采用套筒灌浆连接施工工艺。
施工总承包合同签订后,施工单位项目经理遵循项目质量管理程序,按照质量管理 PDCA 循环工作方法持续改进质量工作。
监理工程师在检査土方回填施工时发现;回填土料混有建筑垃圾;土料铺填厚度大于 400mm;采用振动压实机压实 2 遍成活;每天将回填 2-3 层的环刀法取的土样统送检测单位检测压实系数。对此出整改要求。
“后浇带施工专项方案”中确定：模板独立支设;剔除模板用钢丝网;因设计无要求,基础底板后浇带10d 后封闭等。 监理工程师在检査第 4 层外墙板安装质量时发现;钢筋套筒连接灌浆满足规范要求;留置了 3 组边长为70.7mm 的立方体灌浆料标准养护试件;留置了 1 组边长 70.7mm 的立方体坐浆料标准养护试件;施工单位选取第 4 层外墙板竖缝两侧 11mm 的部位在现场进行淋水试验，对此要求整改。 问题：
1.写出 PDCA 工作方法内容;其中“A”的工作内容有哪些? 2.指出土方回填施工中的不妥之处?并写出正确做法。
3.指出后浇带专项方案”中的不妥之处?写出后浇带混凝土施工的主要技术措施。 4.指出第 4 层外墙板施工中的不妥之处?并写出正确做法。装配式混凝土结构钢筋套筒连接灌浆质量要 求有哪些? 案例四 背景资料：
某开发商拟建一城市综合体项目,预计总投资十五亿元。发包方式采用施工总承包,施工单位承担部分垫
资,按月度实际完成工作量的 75%支付工程款,工程质量为合格，保修金为 3%，合同总工期为 32 个月。
某总包单位对该开发商社会信誉,偿债备付率、利息备付率等偿债能力及其他情况进行了尽职调查。中标后,双方依据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013,对工程量清单编制方法等强制性规定进行了确认,对工程造价进行了全面审核。最终确定有关费用如下;分部分项工程费 82000.00 万元,措施费 20500.00万元,其他项目费 12800.00 万元,暂列金额 8200.00 万元,规费 2470.00 万元,税金 3750.00 万元。双方依据
《建设工程施工合同(示范文本》GF-2017-0201 签订了工程施工总承包合同。
项目部对基坑围护提出了三个方案;A 方案成本为 8750.00 万元,功能系数为 0.33;B 方案成本为 8640.00万元,功能系数为 0.35;C 方案成本为 8525.00 万元,功能系数为 0.32。最终用价值工程方法确定了实施方案。 竣工结算时,总包单位提出索赔事项如下：
1.特大暴雨造成停工 7 天,开发商要求总包单位安排 20 人留守现场照管工地,发生费用 5.60 万元。
2.本工程设计采用了某种新材料,总包单位为此支付给检测单位检验试验费 4.60 万元,要求开发商承担。3.工程主体完工 3 个月后总包单位为配合开发商自行发包的燃气等专业工程施工,脚手架留置比计划延
长 2 个月拆除。为此要求开发商支付 2 个月脚手架租赁费 68.00 万元。 4.总包单位要求开发商按照银行同期同类贷款利率,支付垫资利息 1142.00 万元。 问题：
1.偿债能力评价还包括哪些指标? 2.对总包合同实施管理的原则有哪些?
3 计算本工程签约合同价(单位万元,保留 2 位小数)。双方在工程量清单计价管理中应遵守的强制性 规定还有那些?
4.列式计算三个基坑围护方案的成本系数、价值系数(保留小数点后 3 位),并确定选择哪个方案。
5.总包单位提出的索赔是否成立?并说明理由。 案例五 背景资料：
一新建工程，地下二层，地上二十层，高度 70m 建筑面积 40000m2，标准层平面为 40m×40m。项目部根
据施工条件和需求，按照施工机械设备选择的经济性等原则,采用单位工程量成本比较法选择确定了塔吊型号。施工总承包单位根据项目部制定的安全技术措施、安全评价等安全管理内容提取了项目安全生产费用。
施工中,项目部技术负责人组织编写了项目检测试验计划，内容包括试验项目名称、计划试验时间等, 报项目经理审批同意后实施。
项目部在“X 工程施工组织设计”中制定了临边作业、攀登与悬空作业等高处作业项目安全技术措施。在“绿色施工专项方案”的节能与能源利用中,分别设定了生产等用电项的控制指标,规定了包括分区计量等定期管理要求,制定了指标控制预防与纠正措施。
在一次塔吊起吊荷载达到其额定起重星 95%的起吊作业中,安全人员让操作人员先将重物吊起离地面15cm 然后对重物的平稳性,设备和绑扎等各项内容进行了检查,确认安全后同意其继续起吊作业。
在建工程施工防火技术方案”中,对已完成结构施工楼层的消防设施平面布置设计见图 5。图中立管设计参数为消防用水量 15L/s 水流速ⅰ=1.5m/S;消防箱包括消防水枪、水带与软管。监理工程师按照《建筑工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011)提出了整改要求。
图 5;标准层临时消防设施布置示意图
问题：
1.施工机械设备选择的原则和方法分别还有哪些?当塔吊起重荷载达到额定起重量 90%以上对起重设
备和重物的检查项目有哪些?
2.安全生产费用还应包括哪些内容?需要在施工组织设计中制定安全技术措施的高处作业项还有哪 些?
3.指出项目检测试验计划管理中的不妥之处,并说明理由。施工检测试验计划内容还有哪些?
4.节能与能源利用管理中,应分别对哪些用电项设定控制指标?对控制指标定期管理的内容有哪些?
5.指出图 5 中的不妥之处,并说明理由。
第五篇：2017 年一建【法规】真题
一、单项选择题
1.某施工企业与一仓储中心签订了仓储合同,合同约定:签约后一周内交付货物,届时合同生效。施工企业有权逾期提取或提前提取货物,关于该仓储合同的说法,正确的是( )。 A.该仓储合同签订即生效,不以交付为要件
B.如施工企业逾期提货，其有权拒绝仓储中心加收仓储费 C.该施工企业向仓储中心交付货物时合同生效
D.如施工企业提前提货,则有权要求仓储中心减收仓储费
2.根据《招标投标法实施条例》,下列情形中,属于不同投标人之间相互串通投标情形的是( )。 A.约定部分投标人放弃投标或者中标 B.投标文件相互混装
C.投标文件载明的项目经理为同一人 D.委托同一单位或个人办理投标事宜
3、关于建筑施工企业安全生产许可证的说法,正确的是()。 A.未取得安全生产许可证从事施工活动不会产生行政责任
B.申请补办安全生产许可证应当在公众媒体上声明原许可证作废 C.只有经过再次审查,安全生产许可证有效期才可能延期
D.施工企业是否具有安全生产许可证不影响施工许可证的核发
4、甲建设单位拖欠乙施工企业工程款,乙发函催告甲还款。乙的催告行为在提起诉讼时产生的效果是()。
A.诉讼时效的中止 B.诉讼时效的中断 C.诉讼时效的延长 D.改变法定时效期间
5、关于建设工程质量保修的说法,正确的是()。 A.不同类型的建设工程,质量保修范围不同 B.合同约定的保修期不能高于法定保修期限
C.工程的合理使用年限与施工企业的质量责任年限无关 D.建设工程保修期的起始日是工程实际竣工之日
6、甲建设单位与乙设计单位签订了设计合同,合同约定设计费为200万元。定金为设计费的15%，甲支付定金后,如果乙在规定期限内不履行合同,甲可以要求乙返还()元。 A.80万 B.60万 C.40万 D.30万
7、关于建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用后又以使用部分质量不符合约定为由主持权利的说法,正确的是()。
A.发包人以装饰工程质量不符合约定主张索赔的,应予支持
B.凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题,承包人均应当承担责任 C.承包人应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担责任 D.承包人的保修责任可以免除
8、甲施工企业误将应支付给乙供应商的贷款支付给了丙供应商。关于该笔贷款的返还,丙与甲间债的产生根据属于()。 A.不当得利 B.侵权 C.合同 D.无因管理
9、下列物权种类中，属于担保物权的是()。 A.抵押权 B.使用权 C.收益权 D.地役权
10、关于民事诉讼中简易程序的说法，正确的是()。
A.第一审民事案件和第二审民事案件的审理均可适用简易程序
B.基层人民法院审理的民事案件，当事人双方可以约定适用简易程序 C.简易程序应当在立案之日起6个月内审结 D.简易程序的审理期限由本院院长批准可以延长
11、某设计院指派本院工程师张某建设单位设计住宅楼，设计合同中没有约定设计图著作权的归属，该设计图的著作权属于()。 A.张某 B.设计院 C.建设单位
D.建设单位和设计院共同所有
12.关于保险索赔的说法,正确的是( ) A.保险事故发生后,索赔时仪器被保险人向保险人提供与确认保险事故有关的证明和资料
B.保险单上载明的保险财产没有全部损失,但其损害程度已无法修理,只能按照部分损坏进行索赔 C.保险事故发生后,应当及时通如保险人
D.如果一个建设工程项目,同时由多家保险人承保。则应当平均分配赔偿金额
13.某施工企业与预制构件厂签订了预制构件加工合同,构件加工过程中施工企业要求变更构件设计,对方同意变更。但加工构件超过60%时,该施工企业提出解除合同。关于该施工企业权利的说法。正确的是( )。
A.可随时解除合同 B.享有留置权
C.不得单方变更设计 D.可请求法院撒销合同
14.关于工程建设强制性标准的说法,正确的是()。
A.工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查 B.工程建设强制性标准都是关于工程质量的强制性条文
C.工程建设中拟采用的新技术、新材料,可不受强制性标准的限制 D.工程建设中采用国际标准或者国外标准,可不受强制性标准的限制
15.根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》,关于施工企业不良行为记录的说法,正确的是( )。
A.超越本单位资质承揽工程的行为属于承揽业务不良行为
B.工程竣工验收后,不向建设单位出具质量保证书的行为属于工程安全不良行为
C.委托不具有相应资质的单位承担施工现场拆卸施工起重机械的行为属于资质不良行为 D.将承包的工程转包或违法分包的行为属于承揽业务不良行为
16、甲施工企业与乙劳务派遗公司订立劳务派遑协议，由乙向甲派追员工丁某，,关于该用工关系的说法，正确的是()。
A.丁某工作时因工受伤,甲应当申请工伤认定 B.在派追期间,甲被宣告破产,可以将丁某退回乙 C.乙应当对丁某进行工作岗位所必需的培训
D.在派追期间,丁被退回的,乙不再向其支付劳动报酬
17、下列主体中,属于法人的是()。 A.某施工企业项目部 B.某施工企业分公司 C.某大学建筑学院 D.某乡人民政府
18、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,除了交通事故、火灾事故外的其他事故造成的伤亡人数发生变化的,应当自事故发生( )起及时补报。 A.60 日 B.50 日 C.40 日 D.30 日
19、关于人身保险合同的说法,正确的是( )。
A.人身保险的投标人在保险事故发生时,应当对被保险人具有保险利益 B.人身保险合同的投保人应当一次性支付全部保险费
C.保险人对人寿保险的保险费,不得用诉讼方式要求投保人支付 D.人身保险合同的投保人不可以为受益人
20、根据建筑节能的有关规定合同约定由建设单位采购墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备的,建设单位应当保证其符合( )要求。 A.企业标准 B.地方标准
C.施工图设计文件 D.建筑节能任意性标准
21、关于行政行为特征的说法正确的是( )。 A.行政行为具有自愿性
B.实施行政行为具有单方意志性 C.行政行为具有不可裁量性 D.行政行为不属于执法行为
22、甲建设单位与乙施工企业在施工合同中约定因合同所发生的争议,提交A 仲裁委员会仲裁。后双方对仲裁协议的效力有异议，甲请求A 仲裁委员会作出决定,但乙请求人民法院作出裁定,该案中仲裁协议效力的确认权属于( )。
A.A 仲裁委员会所在地的基层人民法院 B.仲裁协议签订地的中级人民法院 C.仲裁协议签订地的基层人民法院 D.A 仲裁委员会所在地的中级人民法院
23.关于在文物保护单位和建设控制地带内从事建设活动的说法,正确的是( )。 A.文物保护单位的保护范围内及其周边的一定区城不得进行挖掘作业
B.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业,必须经国务院批准
C.在省、自治区、直辖市重点文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业的,必须经国务院文物行政主管部门同意
D.因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业的,应经核定公布该文物保护单位的人民政府批准,并在批准前征得上一级人民政府文物行政主管部门同意
24.下列情形中,属于人民法院对仲裁裁决裁定不予执行的是( ) A.对仲裁裁决持不同意见的仲裁员没有在裁决书上签名的 B.仲裁庭的组成违反法定程序的
C.合同中没有仲裁条款,争议发生后当事人才达成书面仲裁协议的 D.载有仲裁条款的合同被人民法院确认无效的
25.建筑物倒場造成他人损害的,由( )承担连带责任 A.所有人和建设单位 B.使用人和建设单位 C.建设单位和施工企业 D.管理人和施工企业
26.施工企业为建造师提供虚假申报材料申请注册的，可能承担的行政麦任是( )。 A.取消投标资格 B.降低资质等级 C.责令限期改正 D.吊销企业资质证书
27.根据《建设工程质量管理条例》,关于设计单位权利的说法,正确的是() A.为节约投資成本,设计单位可不依据勘察成果文件进行设计
B.设计单位有权将所承揽的工程交由资质等级更高的设计单位完成 C.有特殊要求的专用设备,设计单位可以指定生产厂商或供应商 D.设计深度由设计单位酌定
28.根据《水污染防治法》,关于施工现场水污染防治的说法,正确的是() A.禁止利用无防渗漏措施的沟渠输送含有毒污染物的废水 B.在具有特殊经济文化价值的水体保护区内,禁止设置排污口 C.禁止向水体排放含低放射性物质的废水 D.禁止向水体排放生活污水
29、位于甲省的某项目产生大量建筑垃圾,经协商可转移至乙省某地墳埋,但需要途经丙省辖区。关于该固体废物转移的说法,正确的是()。
A.应当向甲省环保部门报告并经丙省环保部门同意 B.应当向甲省环保部门报告并经乙省环保部门同意 C.应当向乙省环保部门报告并经丙省环保部门同意 D.应当向丙省环保部门报告并经甲省环保部门同意
30、关于工程建设中民事责任承担的说法,正确的是()。
A.发包人按照“折价返还”的规则支付工程价款应当按照当地市场价格 B.承担民事责任的方式多样,可以单独适用,也可以合并适用 C.施工合同中承担民事责任是行政处罚的前提 D.罚款是民事责任的承担方式之
31、经有关部门依法办理批准手续后,可以在历史文化名城名镇名村保护范围内进行的活动是()。 A.修建生产储存腐蚀性物品的仓库 B.占用保护规划确定保留的道路
C.改变园林绿地、河湖水系等自然状态的活动 D.在历史建筑上刻划
32、根据《担保法》,债务人不履行债务,债权人有留置权的是()。 A.施工合同 B.买卖合同 C.运输合同 D.租赁合同
33、关于民事纠纷和解的说法去,正确的是()。
A.当事人达成和解协议的,进行中的诉讼程序自行终结 B.和解协议具有强制执行力
C.和解可以与仲裁、诉讼程序相结合 D.和解只能发生在在诉讼或仲裁程序中
34、根据《物权法》建设用地使用权自()时设立。 A.划拨 B.登记
C.支付出让金 D.转让
35、建设单位办理工程项目质量监督手续应在()。 A.领取建设工程规划许可证之前 B.领取建设用地规划许可证之前
C.中标通知书发出后签订施工合同之前 D.领取施工许可证或力理开工报告之前 36.关于企业申请资质条件中“净资产”的说法，正确的是() A.是指企业拥有的资产 B.是指企业的注册资本金
C.应当以企业申请资质前3 年财务报表中净资产的平均额为准 D.即所有者权益
37.根据《建设工程安全生产管理集例》,不属于施工总承包单位应承担的生产责任的是() A.统一组织编制建设工程生产安全应急救援预案 B.负责向有关部门上报施工生产安全事故 C.自行完成建设工程主体结构的施工
D.施工总承包单位与分包单位间约定责任与法定责任相抵触时,以约定责任为准
38.关于行政许可的说法,正确的是() A.部门规章可以设定行政许可
B.行政机关在实施行政许可时,一律进行听证 C.行政许可可以延续,但是不得变更行政许可事项 D.行政许可可以统一办理或者联合办理
39.关于上位法与下位法法律效力的说法,正确的是()。
A.《招标投标法实施条例》高于《招标公告发布暂行办法》 B.《建设工程质量管理条例》高于《建筑法》
C.《建筑业企业资质管理规定》高于《外商投资建筑业企业管理规定》 D.《建设工程勘察设计管理条例》高于《城市房地产开发经营管理条例》
40.乙施工企业向甲建设单位主张支工程款,甲以工程质量不合格为由拒绝支付，乙将其工程款的债权转让给丙并通知了甲。丙向甲主张该债权时,甲仍以质量原因拒绝支付。关于该案中债权转让的说法,正确的是()。
A.乙的债权属于法定不得转让的债权
B.甲可以向丙行使因质量原因拒绝支付的抗辩 C.乙转让债权应当经过甲同意
D.乙转让债权的通知可以不用通知甲
41.关于工程再分包的说法,正确的是() A.专业分包单位可将其承包的专业工程再分包
B.专业分包单位不得将其承包工程中的非劳务作业部分再分包 C.劳务分包单位可以将其承包的劳务工作再分包
D.专业分包单位可以将非主体、非关键性的工作再分包给他人
42.关于建设工程超过合理使用年限后需要继续使用的说法,正确的是()。 A.经过勘察、设计单位鉴定后,必须在设计文件中重新界定使用期
B.建设工程超过合理使用年限后需要继续使用的,产权所有人应当委托原勘察、设计单位鉴定 C.根据鉴定结果采取加固、维修等措施的,需经原施工企业进行加、维修和补强
D.不经鉴定、加固等而违法继续使用造成损失的,由产权所有人和原施工企业承担连带责任
43.根据《招标投标违法行为记录公告暂行办法》,关于建筑市场诚信行为公告的说法,正确的是()。 A.招标投标违法行为记录公告在任何情况下都不得公开涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的记录 B.对于取消担任评标委员会成员资格的行政处理决定应当给予公告
C.被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的,可向公告部门提出书面更正申请,公告部门应在接到申请后停止公告
D.行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间,公告部门应暂停对违法行为记录的公告
44.某设备租赁公司将一台已经出租给某劳务公司的钢筋切割机转让给某施工企业,该切制机租赁还有3 个月到期。转让合同约定当切制机租赁期限结束时劳务公司将其交付绐该施工企业。该买卖合同中切制机的交付方式为()。 A.简易交付 B.拟制交付 C.指示交付 D.占有改定
45.关于确定中标人的说法,正确的是()。
A.投标人不得授权评标委员会直接确定中标人
B.排名第一的中标候选人放弃中标的,招标人必须重新招标 C.确定中标人选,招标人可以就投标价格与投标人进行谈判
D.国有资金占控殷地位的依法必须进行招标的项目,招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人
46.施工企业在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的,应当() A.继续按设计文件和图纸施工
B.对设计文件和图纸进行修改,按修改后的设计文件和图纸进行施工
C.对设计文件和图纸进行修改,征得设计单位同意后按修改后的设计文件和图纸进行施工及时提出意见和建议
D.及时提出意见和建议
47.可以撒销建筑业企业资质的情形是() A.企业取得资质后不再符合相应资质条件的 B.企业取得资质后发生重大安全事故的
C.资质许可机关违反法定程序准予资质许可的 D.资质证书有效期到期后未及时办理续期手续的
48 根据《消防法》,除人员密集的大型场所和特殊工程以外的一般建设工程消防验收,()。 A.施工企业应当向公安机关消防机构申请消防验收 B.建设单位应当先行备案后,方可进行消防验收 C.建设单位在验收后应当报公安机关消防机构备案 D.可以不经过消防验收,由公安机关消防机构进行抽查
49.2014 年6 月10 日,某施工企业委托某专利事务所申请发专利。6 月12 日该专利事务所向国家专利局邮寄申请文件,6 月15 日国家专利局收到该文件。2014 年6 月16 日,国家专利局作出授予发明专利权的决定并予以公告。该专利权届满的期限是() A.2024 年6 月12 日 B.2024 年6 月15 日 C.2034 年6 月12 日 D.2035 年6 月16 日 50.关于联合体共同承包的说法,正确的是() A.联合体中标的,联合体各方就中标项目向招标人承担连带责任 B.联合共同承包适应范围为大型且结构复杂的建筑工程
C.两个以上不同资质等级的单位实行联合体共同承包的,应当按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程
D.联合体中标的,联合体各方应分别与招标人签订合同
51.根据《建设施工企业安全生产许可证管理规定》,关于已取得安全生产许可证的建筑施工企业发生重大安全事故所产生的法律**说法,正确的是() A.暂扣安全生产许可证并限期整顿 B 令停止生产,并处罚款 C.撒销安全生产许可证 D.吊销安全生产许可证
52.在同一法律体系中,根据一定的标准和原则制定的同类法律规范的总称是() A.法律形式 B.法律部门 C.法律规章 D.法律制度
53 安装、拆卸施工起重机械,应当编制拆装方案、制定安全施工措施,并由()对现场实施全过程监督。 A.施工企业负责项目管理的技术负责人 B.监理单位负责安全的工程师 C.出租单位生产管理人员
D.安装、拆卸单位的专业技术人员
54 关于工程总承包的说法,正确的是() A.采购-施工总承包(P-C)是指工程总承包企业按照合同约定,承担工程项目采购和施工,并对承包工程的采购和施工的质量、安全、工期、造价负责
B.工程总承包是指发包人将全部施工任务发包给具有工程总承包资质的企由该企业按照合同的约定向建设单位负责,承包完成施工任务
C.设计采购施工总承包(EPC)是指工程总承包企业按照合同约定,承担工程目设计和施工,并对承包工程的设计和施工的质量、安全、工期、造价负责 D.交钥匙总承包的施工必须由总承包企业自行完成
55.甲建设单位与乙施工单位签订了施工合同,由丙公司为甲出具工程款的支付担保,担保方式为一般保证。甲到期未能支付工程款,乙应当要求()。 A.丙先行代为清偿 B.甲和丙按比例支付 C.甲先行支付 D.甲和丙协商支付
56.关于评标规则的说法,正确的是()。
A.评标委员会成员的名单可在开标前予以公布
B.投标文件未经投标单位盖章和负责人签字的，评标委员会应当否决其投标 C.招标项目的标底应当在中标结果确定前公布 D.评标委员会确定的中标候选人至少3 个,并标明顺序
57.根据《建设工程安全生产管理条例》,在施工现场使用的装配式活动房屋,应当具有() A.销售许可证 B.安装许可证 C.产品合格证 D.安全许可证
58.注册建造师担任施项目负责人,在其承建的工程项目竣工验收手续办结前,可以变更注册至另一个企业的情形是()。 A.同一工程分期施工
B.发包方同意更换项目负责人 C.承包方同意更换项目负责人
D.停工超过120 天承包方认为需要调整的
59.在公布了国家标准或行业标准之后,相应的地方标准() A.予以修订 B.继续有效 C.应当复审 D.即行废止
60.劳动者的下列情形中,用人单位可以随时解除劳动合同的是()。 A.在试用期后被证明不符合录用条件 B.严重违反用人单位的规章制度 C.被起诉有大量欠债
D.经常生病不能从事岗位工作
61.关于施工许可制度的说法中,正确的是()。
A.中止施工满1 年经核验不符合条件的,应当收回其施工许可证
B.领取施工许可证后因故不能按期竣工超过6 个月的,施工许可证自行废止** C.因故中止施工,恢复施工后1 个月内应向发证机关报告
D.批准开工报告的工程因故中止施工的,应当重新办理批准手续
62.2017年3月1日甲施工企业向乙钢材商发出采购单购买一批钢材。要求乙在3月5日前承诺。3月1日,乙收到甲的采购单,3月2日,甲再次发函至乙取消本次采购。******,3月4日，乙发函至甲表示同意履行3月1日的采购单。关于该案的正确说法，正确的是( )。 A.甲3 月2 日的行为属于要约邀请 B.乙3 月4 日的行为属于新要约 C.甲的要约已经撤销 D.甲乙之间买卖合同成立
63.关于代理的说法,正确的是() A.作为被代理人的法人终止，委托代理终止 B.代理涉及被代理人和代理人两方当事人 C.民事法律行为的委托代理必须采用书面形式
D.代理人明知被委托代理的事项违法仍进行代理的,代理人承担全部民事责任
64.关于行政调解的说法。正确的是() A.行政调解属于诉讼内调解
B.行政调解达成的协议具有强制约束力 C.行政调解应当事人的申请方可启动
D.行政机关可以对不属于其职权管辖范围内的纠纷进行调解
65.关于建设工程返修的说法,正确的是() A.建设工程返修不包括竣工验收不合格的情形
B.对竣工验收不合格的建设工程,若非施工企业原因造成的,施工企业不负责返修
C.对施工中出现质量问题的建设工程,无论是否施工企业原因造成的,施工企业都应负责返修 D.对竣工验收不合格的建设工程,若是施工企业原因造成的,施工企业负责有偿返修
66.根据《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》,对建筑工程安全防护、文明施工措施费用的使用负总责的单位是()。 A.监理单位 B.建设单位 C.总承包单位 D.分包单位
67.根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》。关于解决工程价款结算争议的说法,正确的是() A.欠付工程款的利息从当事人起诉之日起算
B.当事人约定垫资利息,承包人请求按照约定支付利息的,不予支持 C.建设工程承包人行使优先权的期限自转移占有建设工程之日起计算
D.当事人对欠付工程款利息计付标准没有约定的,按照中国人民银行发布的是同期同类贷款利率计息
68.根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》实行工程总承包的,对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案，应当由()组织召开专家论证会。 A.建设单位 B.总承包单位 C.设计单位 D.分包单位
69.在乡、村庄规划区内进行多村公共设施和公益事业建设时,应当办理()。 A.乡村建设规划许可证
B.乡村建设工程规划许可证 C.乡村建设用地规划许可证 D.土地性质变更登记手续
70.乙施工企业租用甲建设单位的设备后擅自将该设备出售给了丙公司,甲知悉此事后,与乙商议以该设备的转让价格抵消了部分工程款。关于乙丙之间设备买卖合同效力的说法,正确的是()。 A.效力待定 B.有效 C.部分有效 D.可撤销
二、多项选择题
71、关于建筑工程项目申请领取施工许可证条件的说法,正确的有()。 A.有保证工程安全的总体部署
B.成片开发的住宅小区工程已经委托监理
C.应当经公安机关消防机构进行设计审核的建设工程消防设计已经审核合格 D.施工图设计文件已通过审查 E.有保证工程质量的具体措施
72、企业拖欠劳动报酬,则劳动者可以处理该争议的途径有()。 A.向企业调解委员会申请调解
B.向用人单位所在地的劳动仲裁委员会申请仲裁 C.向约定的仲裁委员会申请仲裁 D.直接向人民法院起诉
E.直接向人民法院申请支付令
73、根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》，下列各项中,属于必须实施见证取样的送检的试块、试件和材料的有()。 A.填充墙的混凝土小型砌块 B.混凝土中使用的掺加剂
C.用于承重结构的钢筋及连接接头试件 D.地下、屋面、厕浴间使用的防水材料 E.用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥
74、根据《生产安全事故应急预案管理办法》,生产经营单位应急预案应当时修订的情形有()。 A.周围环境发生变化,形成新的重大危险源的 B.生产工艺和技木发生变化的 C.因重组导致经营方式变化的 D.经营状况不良的
E.应急组织指挥体系或者职责已经调整的
75、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》,发包人的下列行为中,造成建设工程质量缺陷,应承担过错责任的有()。 A.提供的设计有缺陷
B.提供的建筑材料不符合强制标准
C.指定购买的建筑构配件不符合强制标准
D.同意总承包人依法选择的分包人分包专业工程 E.直接指定分包人分包专业工程
76、根据《建筑施工企业生产许可证管理规定》安全生产许可证颁发管理机关可以撤销已经颁发的安全生产许可证的情形有()。
A.安全许可证颁发管理机关工作人员滥用职权颁发安全生产许可证的 B.安全许可证颁发管理机关工作人员超越法定职权颁发安全生产许可证的 C.安全许可证颁发管理机关工作人员违反法定程序颁发安全生产许可证的
D.安全许可证颁发管理机关工作人员对不具备安全生产条件的施工企业颁发安全生产许可证的 E.取得安全生产许可证的施工企业发生较大安全生产事故的 7
7、关于施工合同中债权债务的说法,正确的有()。
A.对于完成施工任务,建设单位是债务人,施工企业是债权人 B.施工合同中的债务包括完成施工任务和支付工程价款 C.对于完成施工任务,建设单位是债权人,施工企业是债务人 D.对于支付工程价款,建设单位是债权人,施工企业是债务人 E.对于支付工程价款,建设单位是债务人,施工企业是债权人
78、根据《招标投标法实施条例》。招标人的下列行为中属于以不合理条件限制、排斥投标人的有()。 A.就同一招标项目向投标人提供有差别的项目信息的 B.明示或暗示投标人,为特定投标人中标提供方便的 C.授意投票人撤换、修改投标文件的
D.限定或者指定特定的专利、商标、品牌的 E.向特定投标人泄露标底的
79、根据《安全生产许可证条例》,企业取得安全生产许可证防当具备的条件有()。 A.管理人员和作业人员每年至少进行1安全生产教肓培训并考核合格
B.依法为施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保险,为从业人员交纳保验费 C.保证本单位安全生产条件所需资金的投入
D.有职业危害防治措施,并为作业人员配备符合相关标准的安全防护用具和安全防护服装 E.依法办理了建筑工程一切险及第三者责任险
80、关于仲裁裁决的说法,正确的有()。
A.仲裁裁判应当根据仲裁员的意见作出,形不成多数意见的,由仲裁委员会讨论决定 B.仲裁裁决没有强制执行力
C.当事人可以请求仲裁庭根据双方的和解协议作出裁决
D.仲裁实行一裁终局,当事人不可以就已经萩决的事项再次申请仲裁 E.仲裁裁决一经作出立即发生法律效力
81、根据《担保法》,下列主体可以作为保证人的有()。 A.某公司的职能部门 B.某市人民法院 C.某有限责任公司 D.自然人孙某 E.某建筑大学
82、关于法律责任的说法,正确的有()。
A.法律责任是因违反法律上的义务而形成的法律后果
B.法律责任的认定和追究,只能由司法机关依法定程序进行 C.法律明确规定了法律责任的范围和性质 D.法律责任即承担不利的法律后果
E.法律责任的实现由国家强制力作为保障
83、关于人民法院调解民事案件的说法,正确的有()。 A.人民法院进行调解,只能由审判员一人进行调解
B.人民法院只能在双方当事人都同意的情况下进行调解 C.调解达成协议,人民法院应当制作调解书 D.能够即时履行的案件,人民法院可以不制作调解书 E.调解书一经制作,即发生法律效力
84、关于民事诉讼管辖制度的说法,正确的有()。
A.甲区基层法院受理某技术转让合同纠纷案后,发现自己没有级别管辖权,将案件移送至甲市中级人民去院审理,属于管辖权转移
B.因房屋买卖合同纠扮提起的诉必能由房屋所在地人民法去院管辖 C.房屋买卖合同份案件不可约定管辖法院
D.移送管辖有可能是因为受理法院违反了级别管辖的规定所导致 E.当事人可以通过协议变更案件的级别管辖
85、投标人相互串通投标报价,损害招标人利益,情节严重的,可能承担的刑事责任有()。 建造师想过关端履门找鲁班
鲁班培训陕西分校官方指定地址：端履门云龙大厦3 栋604 室(端履门十字向南100 米，慈爱妇产医院对面) 鲁班培训陕西网址：http://xafx.lobn.cn/ 联系电话：029-87400232
85、投标人相互串通投标报价,损害招标人利益,情节严重的,可能承担的刑事责任有()。 A.没收财产 B.拘役 C.有期徒刑 D.罚金 E.管制
86、关于知识产权法律特征的说法,正确的是()。 A.具有财产权和人身权双重属性 B.效力不受地域限制
C.仅在法律规定的期限內受到法律保护 D.不存在排他性
E.是权利人对其创造的智力成果依法享有的权利
87、关于建设工程保修责任的说法,正确的是()。
A.因建设单位使用不当造成的工程损坏,由施工企业负责维修,其费用由施工企业向建设单位承担 B.由于设计问题造成的质量缺陷,施工企业有义务维修,其费用由材料采购单位承担
C.因建筑材料质量不合格引起的质量缺陷,由施工企业负责维修,其费用由材料采购单位承担 D.因地震等自然灾害造成工程损坏,由施工企业负责维修,其费用由建设单承担 E.因施工企业违反有关标准佳规范施工导致质量缺陷,由施工企业负责维修
88、根据《招标投标法实施条例》,下列投标人的行为中,属于弄虚作假行为的有()。 A.使用伪造、变造的许可证件 B.投标人之间协商投标报价
C.不同投标人的投标文件相互混装 D.投标人之间约定部分投标人放弃中标 E.提供虚假的财务状况
89.下列工程项目中,可以由外商投资建筑业企业承包的有()。 A.中国投资的建设项目
B.外资占45%,但技术难度大的建设项目 C.全部由外国赠款建设的工程 D.外资占50%的中外联合建设项目
E.国际金融机构資助并通过根据贷款条款进行的国际招标授予的建设项目
90.根据《建设工程安全生产管理条例》,属于建设单位安全责任的有()。 A.编制施工安全生产规章制度
B.向施工企业提供准确的地下管线资料 C.将拆除工程的有关资料报送有关部门备案 D.保证设计文件符合工程建设强制性标准
E.为从事特种作业的施工人员办理意外伤害保险
91.关于行政纠纷的说法,正确的有() A.行政纠纷是平等主体间的财产纠纷
B.只要发生行政纠纷,当事人就可以自主选择申请行政复议或提起行政诉讼 C.行政诉讼的被告只能是行政机关
D只要当事人对行政复议决定不服,就可以向人民法院提起行政诉讼 E.行政纠纷的法律解决途径有行政复议和行政诉讼
92.根据《绿色施工导则》,关于水资源利用的说法,正确的有0 A.优先采用中水搅拌、中水养护,有条件的地区和工程应收集雨水养护 B.施工现场分别对生活用水与工程用水确定用水金额指标,合并计量管理 C.处于基坑降水阶段的工地,宜优先采用地下水作为混凝土搅拌用水 D.施工现场喷洒路面、绿化浇灌优先选择使用市政自来水 E.力争施工中非传统水源和循环水的再利用量大于30%
93.关于施工企业项目负责人安全生产责任的说法,正确的有()。 A.开展项目安全教育培训
B.对建设工程项目的安全施工负责 C.确保安全生产用的有效使用
D.监督作业人员安全保护用品的配备及使用情况 E.及时、如实报告生产安全事故
94、施工企业对H市甲县环保局作出的罚款行为不服,可以向下列行政机关提起行政复议的有()。 A.H市环保局 B.H市人民政府 C.甲县环保局 D.甲县人大常委会 E.甲县人民政府
95.某施工企业将采购的多种货物提交承运,其中包括有腐蚀性的危险物品。但是,该企业并未如实告知承运人。在运输过程中被检查发现后,承运人被要求重新包装,因此支付了额外的包装费用,并造成承运人的其他损失。关于该承运人权利的说法,正确的有()。 A.承运人有权要求托运人如实申报并妥善包装
B.托运人对危险物品隐瞒不报,承运人有权拒绝运输 C.承运人有权要求托运人支付额外的包装费用 D.承运人有权要求托运人赔偿自己所受的其他损失
E.货物在运输过程中因不可抗力灭失,未收取运费的,承运人有权要求支付运费
96.建设工程施工合同无效,将会产生的法律后果()。 A.折价补偿 B.赔偿损失 C.合同解除 D.继续履行 E.支付违约金
97.关于地役权,下列表述正确的是()。 A.当事人应当采用书面形式订立地役权合同 B.地役权合同应包括解决争议的方法 C.地役权自地役权合同签订时设立 D.地役权自地役权合同生效时设立 E.未经登记,不得对抗善意第三人
98.下列工程建设国家标准中,属于强制性标准的有()。 A.工程建设规划、施工等通用的综合标准 B.工程建设重要的通用的制图方法标准
C.工程建设重要的通用的试验检验和评定方法标准 D.工程建设重要的通用的信息管理标准
E,工程建设通用的有关安全和环境保护的标准
99.关于工程监理职责和权限的说法,正确的有()。 A.未经监理工程师签字,建筑材料不得在工程上使用
B.未经监理工程师签字,施工企业不得进入下一道工序的施工 C.未经专项监理工程师签字,建设单位不得拨付工程款 D.未经总监签字,建设单位不得进行竣工验收 E.未经监理工程师,建筑构配件不得在工程上使用
100、下列施工合同中,属于可撤销合同的有()。 A.施工合同订立时,工程款支付条款显失公平
B.另行签订的与备案中标合同的实质性内容不一致 C.承包人对合同的价款有重大误解的 D.发包人胁迫承包人签订的 E.承包人将部分工程违法分包的