劳务分包安全协议范本

2023-03-05

第一篇:劳务分包安全协议范本

劳务分包协议书范本

班组承包协议

发包人: (以下简称甲方)

承包人: (以下简称乙方)

为加快工程进度,提高工程质量,加强核算管理,进一部完善和落实内部承包责任制,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方订立如下协议条款,共同遵照执行:

1、工程概况及分包工作内容

工程名称:

工程地点:

分包工作内容: 分项工程及安全、文明施工劳务作业操作全过程,具体见本协议补充条款。

2、工作期限

计划开始工作日期: 。

计划结束工作日期: 。

3、质量标准

工程质量:按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑工程施工及验收规范》和《建筑工程质量评定标准》,本工程必须达到结构“ 杯”(金杯)。

4、施工资料

甲方应在工作开工 天前,向乙方提供施工图纸及相关修改、会审资料 套。

5、甲方义务

5.1组建与工程相适应的项目管理班子,全面履行总包合同,组织实施施工管理的各项工作。

5.2除非本协议另有约定,甲方完成乙方施工前期的下列工作并承担相应费用:

(1)向乙方提供相应的水准点与坐标控制点位置,其交验要求与保护责任为:乙方承担保护责任;

(2)向乙方提供下列生产、生活临时设施: 宿舍、食堂、办公室、厕所,其交验要求与保护责任为:乙方承担保护及清洁责任。 5.3制定各项管理目标,组织编制年、季、月施工计划,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、试验化验的控制、监督、检查和验收。

5.4负责工程测量定位、沉降观测、技术交底、进行图纸会审,统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。

5.5统筹安排、协调解决非乙方独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地。

5.6按时提供图纸,及时交付应供材料、设备,所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要。

5.7负责与总包人、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。

6、乙方义务

6.1对本协议范围内的工程质量向甲方负责,组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作,确保有效的施工人员;未经甲方授权或允许,不得擅自与总包人及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关规章制度。

6.2乙方根据施工组织设计总进度计划的要求,每月底前提交下月施工计划,有阶段工

期要求的提交阶段施工计划,必要时按甲方要求提交旬、周施工计划,并完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划,经甲方批准后严格实施。

6.3严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准;投入足够的人力、物力,保证工期;加强现场管理,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。

6.4自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查;接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况,及其操作人员的有效证件、持证上岗情况,与现场其他单位协调配合。 6.5按甲方统一规划堆放材料、机具,按甲方标准化工地要求设置标牌,搞好生活区的管理,做好自身责任区的治安保卫工作。

6.6按时提交报表、完整的原始技术经济资料,配合甲方办理交工验收。

6.7做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作,因乙方责任发生损坏,乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。

6.8妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施。 6.9乙方须无条件执行甲方安排的在乙方承包范围内的所有施工任务,服从甲方工程师的指令,不得以任何理由拒绝,否则将视乙方违约,甲方有权从乙方结算款中扣除5%的违约金。

6.10除另有约定,乙方应对其作业内容的实施、完工负责;乙方应承担并履行总包合同约定的与劳务作业有关的所有义务及工作程序。

7、安全施工与检查

7.1乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准进行施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,并对他们的安全负责。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的一切费用,由乙方承担。

7.2乙方须服从甲方管理,严格执行北京市《文明、安全施工管理暂行规定》,确保“北京市安全、文明工地”。

8、工伤事故处理

发生重大伤亡及其他安全事故,乙方应立即上报甲方,并由甲方按有关规定上报有关部门同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。按有关规定,甲乙双方应分清责任,由事故责任方承担相应的责任。对事故责任有争议时,应按政府有关部门的认定处理。

9、保险

9.1甲方负责为租赁或提供给乙方使用的施工机械设备办理保险,并支付保险费用。 9.2乙方必须为进入本工地的所有职工办理意外伤害等各类保险,其费用自理。乙方自行投保的范围(内容)为:按相关规定办理。

9.3保险事故发生时,双方有责任采取必要的措施,防止或减少损失。

10、材料、设备供应

10.1乙方应在接到图纸后 5 天内,向甲方提交材料、设备、构配件供应计划;经确认后,甲方应按供应计划要求的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付;如质量、品种、规格、型号不符合要求,乙方应在验收时提出,甲方负责处理。

10.2乙方应妥善保管、合理使用甲方供应的材料、机械、设备。因保管不善发生丢失、

损坏,乙方应赔偿,并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。

11、劳务报酬

11.1地下部分:单价为: 元/立方米(按乙方完成工作量计算)。 11.2地上部分: 。

乙方自负盈亏,独立核算,不论各项费用市场价格如何发生变化,以上单价结算时均不调整。

12、工时及工程量的确认

12.1 采用按确定的工时计算劳务报酬的,由乙方每日将提供劳务人数报甲方,由甲方确认。

12.2采用按确认的工程量计算劳务报酬的,由乙方按月(或旬、日)将完成的工程量报甲方,由甲方确认。对乙方未经甲方认可,超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量,甲方不予计量。

13、变更

13.1施工中如发生对原工作内容进行变更,乙方必须按照变更通知及有关要求,快速进行下列需要的变更:

(1)更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸; (2)增减协议中约定的工程量; (3)改变有关的施工时间和顺序;

(4)其他有关工程变更需要的附加工作。

13.2 因变更导致劳务报酬的变化由双方根据具体情况商量签证事宜。

13.3施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方自身原因导致的工程变更,乙方无权要求追加劳务报酬; 因乙方擅自变更设计而发生的一切费用和由此导致的甲方损失均由乙方全额承担。

14、施工配合、验收

14.1甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时,乙方必须按甲方的指令予以配合。

14.2乙方确保所完成工程的质量应符合本合同约定的质量标准。乙方施工完毕应向甲方提交完工报告,通知甲方验收;隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时,乙方应负责无偿修复,不延长工期,并承担由此导致的甲方的相关损失。

15、劳务报酬最终支付

详见本协议补充条款。

16、违约

16.1若因乙方原因不能按期完成地下室结构施工的,每延期一天,应向甲方支付3000元的违约金;若因乙方原因不能按期主体结构封顶的,每延期一天,应向甲方支付8000元的违约金。

16.2 乙方施工质量不符合本合同约定的质量标准,乙方应向甲方支付结算值的10%违约金。

16.3 乙方不履行或不按约定履行协议义务时,应向甲方支付违约金 20000 元,乙方尚应赔偿因其违约给甲方造成的经济损失,延误的乙方工作时间不予顺延。

16.4 如甲方未按照本协议履行责任, 乙方应予以提醒, 甲方应在乙方提醒后7日内履行责任或给予解释。否则, 甲方应给予乙方合理的补偿。

16.5 一方违约后,另一方要求违约方继续履行协议时,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行协议。

17、争议

17.1双方在履行协议时发生争议,可以自行和解或要求有关主管部门调解,任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的,双方约定采用下列第 2 种方式解决争议: (1)双方达成仲裁协议,向北京仲裁委员会申请仲裁; (2)向有管辖权的人民法院起诉。

17.2发生争议后,除非出现下列情况,双方都应继续履行协议,保持工作连续,保护好已完工作成果:

(1)单方违约导致协议的确已无法履行,双方协商终止协议; (2)调解要求停止协议工作,且为双方接受; (3)仲裁机构要求停止协议工作; (4)法院要求停止协议工作。

18、禁止转包或再分包

乙方不得将本协议项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则,乙方将无条件接受甲方的经济处罚并依法承担一切责任。

19、不可抗力

19.1本协议中不可抗力的定义与总包合同中的定义相同。

19.2不可抗力事件发生后,乙方应立即通知甲方项目经理,并在力所能及的条件下迅速采取措施,尽力减少损失,甲方应协助乙方采取措施。甲方项目经理认为乙方应当暂停工作,乙方应暂停工作。不可抗力事件结束后48小时内乙方向甲方项目经理通报受害情况和损失情况,及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生,乙方应每隔7天向甲方项目经理通报一次受害情况。不可抗力结束后14天内,乙方应向甲方项目经理提交清理和修复费用的正式报告和有关资料。

19.3因不可抗力事件导致的费用和延误的工作时间由双方按以下办法分别承担: (1)工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于劳务作业的材料和待安装的设备的损害由甲方承担;

(2)双方的人员伤亡各自负责,并承担相应费用;

(3)乙方自有机械设备损坏及停工损失,由乙方自行承担;

(4)甲方提供给乙方使用的机械设备损坏,由甲方承担,但停工损失由乙方自行承担; (5)延误的工作时间相应顺延。

20、文物和地下障碍物

20.1在劳务作业中发现古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地质研究价值的物品时,乙方应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知甲方项目经理,甲方项目经理应于收到书面通知后24小时内报告当地文物管理部门,双方按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。如乙方发现后隐瞒不报或哄抢文物,致使文物遭受破坏,责任者依法承担相应责任。

20.2劳务作业中发现影响工作的地下障碍物时,乙方应于8小时内以书面形式通知甲方项目经理,同时提出处置方案,甲方项目经理收到处置方案后24小时内予以认可或提出修正方案,所发现的地下障碍物有归属单位时,甲方应报请有关部门协同处置。

2l、协议解除

21.1如在乙方没有完全履行本协议义务之前,总包合同终止,甲方应通知乙方终止本协议, 乙方接到通知后尽快撤离现场。

21.2如因不可抗力致使本协议无法履行,或因一方违约或因发包人原因造成工程停建或缓建,致使协议无法履行的,双方可以解除协议。

21.3协议解除后,乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作,按甲方要求撤出施工场地。有过错的一方应当赔偿因协议解除给对方造成的损失。

22、协议终止

双方履行完协议全部义务,劳务报酬价款支付完毕,乙方向甲方交付劳务作业成果,并经有关部门验收合格后,本协议即告终止。

23、协议份数

本协议一式肆份,双方各执贰份, 具有同等效力。本协议自双方签字之日起生效, 至协议款履行结束后失效。

24、补充条款

24.1协议单价包括的范围及内容

24.1.1工程中所有混凝土的搅拌、浇筑、落手清、养护、成品半成品保护、蜂窝麻面及剔凿后表面的清理、修复等涉及混凝土的所有工作;后浇带、膨胀带及施工缝的留置和处理;工程用料、机械设备、周转材料的搬运、领、退、安全防护、周转材料的维修、保养;施工范围内的建筑垃圾等场区清理,直至主体工程验收的全部工作,为完成承包范围内工作所需额外付出的施工现场内的材料二次搬运、冬雨季施工、窝工、停工、工期顺延、降效、等所增加的全部费用;上述承包范围内甲方供应的大型机械、配电箱、搅拌机、磨光机、空压机、污水(潜水)泵、砼振捣棒、平板震动器等,若交由乙方使用,乙方应妥善使用和保管、维修,若因乙方原因损坏的,由乙方负责赔偿。

24.1.2本工程采用商品砼,少数体积量不大的构件采用现场搅拌。包括砼的阶段用量计划,每次砼浇筑计划,现场砼的搅拌、运输、浇筑、振捣、泵管拆移及清洗;搭拆临时马道、安放留槽、补模板缝隙、浇水湿润模板、检查垫块;砼的抹平、收面、遮盖、保温、养护,以及测温、配合做砼试验等全部操作过程(试验费用由甲方承担)。 24.1.3 施工区域内、生活区及现场指定的卫生责任区的卫生清扫、垃圾清运(场内)、材料码放,包括政府部门、甲方公司各部门及发包人检查时临时性的卫生清扫。雨季楼内积水的清扫。上述承包范围内甲方供应的大型机械、配电箱等,若交由乙方使用,乙方应妥善使用和保管、维修,若因乙方原因损坏的,由乙方负责赔偿

24.1.4乙方后勤保障、宿舍的整理、日常卫生清理工作。乙方宿舍床单统、被罩、枕巾统一,作业人员须服装、安全帽、安全带统一。甲方一并采购,其费用由乙方承担,在结算中扣除。

24.1.5需配置足够的测量工做好测量工作;每台塔吊配置一至二名信号指挥工(需持证上岗)负责吊运指挥工作。

24.1.6由于施工场地限制或迎接检查要求,施工中如要迁移生产、生活临设人工费由乙方负责。

24.1.7创建“北京市安全、文明工地”所做施工内容的人工费。

24.1.8乙方视现场实际情况派若干现场巡守人员负责协助甲方现场的保安工作,负责现场材料及机械的看管工作。 24.2质量要求

24.2.1本工程的质量标准:达到结构长城杯(金杯),当月分项工程一次交验合格率达到100%;质量问题整改率达到100%。如确认乙方的施工不能满足质量要求,甲方有权随时要求乙方退场,并由乙方承担由此造成的一切经济损失。 24.2.2乙方必须建立技术资料制度,对甲方来文进行认真的整理和归档,尤其是涉及到工程变更、工程质量、施工安全的通知或文件一定要高度重视,准确及时地传达和落实。同时做好工程质量自检纪录。

24.3材料机具供应

24.3.1本工程由乙方自备的用具为:锤子、水平尺、刮尺、木抹子、铁板、线坠、直尺、卷尺等。

24.3.2乙方必须根据国家有关法令、法规为操作工人配齐劳务保护用品及安全帽、安全带、安全鞋等劳动防护用具。

24.3.3乙方在接到图纸后7天内编制出材料总用量计划,提交甲方审核。乙方所提报的材料计划必须数量、型号准确。如因此导致甲方供应材料超供或欠供的,由甲方核定该材料超供部分数量,对超供部分材料乙方负责承担甲方采购费及资金占有利息(贷或存);如因此导致甲方供应材料欠供而影响工程正常施工,导致工程延期、机械闲置、工人窝工等现象由乙方承担因此而发生的一切费用。

24.3.4甲方提供的材料实行限额领料管理,向乙方提供的水泥、砂子、石子,乙方不得以材料不够为由多领,如发生超额领用,超额领用发生的费用由乙方负责,并由甲方进行处罚,按规定从支付乙方的任何款项中扣除。具体办法为:

砼:乙方应负责安排人员24小时控制并协调砼的整个卸料及浇筑过程,避免浪费。如造成砼浪费,其费用将由乙方负责。按本施工年度北京市造价信息中最高价格×超料量×1.1的计算方法,从结算款中扣除。超料量的确定:施工图计算用量-钢筋占砼的体积量-砼小票量。

24.3.5甲方供应的物资属甲方所有,只供本合同劳务作业范围以内的工程专用。乙方不得挪作它用或擅自处理(包括边角余料废料)。一经发现乙方挪用或擅自处理,将处以挪用和擅自处理部分价款的两倍罚款。施工剩余材料全部交还甲方并办理退库手续。 24.3.6本工程材料机具的使用、维护、双方约定如下:乙方应遵守和执行承包人材料机具领用规定,对领用的材料、机具要与甲方共同清点,履行书面领、还手续,对甲方的机具,要严格按照操作规程使用,加强维修保养。

24.3.7必须爱护甲方提供的机械设备、周转材料、安全设施、成品和半成品材料,合理配料、节约材料、降低成本。如果需用甲方的材料制作施工和生活用具,必须征得甲方的认可,如发现有人为损坏机械设备、丢弃和浪费材料现象的,视情节轻重,甲方给予乙方相应或加倍的处罚。

24.4安全文明施工

24.4.1甲方对现场施工作业人员设置实名制管理,负责对乙方进行安全教育,编制安全技术交底,并交底到乙方安全员。督促检查乙方执行情况,乙方负责组织实施。乙方应及时同每一名进场工人签订劳务合同,并交乙方存档备查,乙方对其确定劳动关系的作业工人必须认真审查,保证人员的政治素质、身体素质和技术水平,工人年龄不得低于18周岁,不得超过50周岁。乙方必须向甲方提供乙方所有施工作业人员花名册(要求填写施工作业人员的姓名、性别、工种、文化程度、政治面貌、籍贯、身份证号码、劳动合同编号、岗位技能证书编号及等级),同时提供身份证复印件。甲方每月定期核实乙方现场的所有人员是

否与乙方上报的施工作业人员花名册一致,并检查特种作业人员、操作人员的上岗证(技能证)。如施工作业人员有变动(变动率必须小于5%),乙方必须随时变更施工作业人员花名册,并将变更后的施工作业人员花名册报送甲方。如发现乙方实际施工作业人员与提供的施工作业人员花名册不符时,将对乙方进行罚款1000元/人。

24.4.2甲方不定期地由项目技术负责人、安全员及相关人员组织安全生产文明联合检查,对乙方安全生产进行综合评定,对严重违反文明施工规定、达不到优良标准、整改不力的,每次按500~2000元从人工费中扣除,达不到合格标准的,甲方将责令乙方停工整顿直到清除出场。

24.4.3进入施工现场不戴安全帽或安全帽不系帽带,每人每次罚50元;高空作业不戴安全带,每人每次罚款100元;穿拖鞋进入现场,每人每次罚500元; 酒后进入施工现场,每人次罚500元;施工现场吸烟,每个烟头罚款500~1000元。 24.4.4乙方参与施工的工人确保100%为合同工人,且符合当地行政主管部门的有关要求。乙方组织队伍进场后,三天内将施工人员一寸照片二张、花名册一式二份报甲方,办理工作证和安全教育档案资料。乙方的工人须经甲方现场代表负责人批准方可参加施工。

24.4.5乙方内部发生打架斗殴的,甲方对乙方进行2000~3000元人民币的罚款,情节严重的,交当地治安机关处理。

24.4.6乙方如发生群殴事件的,甲方对乙方处以不低于5000元人民币的罚款,乙方一切后果自理。

24.4.7乙方如与上级机关人员、工程管理人员及周边居民发生冲突并造成不良后果,乙方承担相应责任并赔偿相关经济损失。

24.4.8如乙方的施工不能满足甲方 “北京市安全、文明工地” 的要求,甲方有权随时要求乙方退场,并由乙方承担由此给造成的一切经济损失。

24.4.9 乙方按甲方要求建立安全文明施工资料制度,协助做好职工教育档案,认真组织班前安全活动并做好记录;

24.4.10乙方应严格执行安全生产规程, 切实做好安全生产工作, 防止和杜绝安全事故。如有发生, 一切的责任、有关的罚款和所有的经济损失均有乙方负责。

24.4.11乙方须保证春耕、秋收、春节期间的施工人员,以满足甲方的施工要求,并不因此向甲方索取任何费用。

24.5工程结算及付款

24.5.1进度付款:每次(月或年底)付款前,乙方必须配合甲方对甲方供应的材料、周转料具、机械、设备进行盘点,确认完好后方可支付工程款:

(1) ±0.000完成后甲方开始按照乙方现场实际人员(砼工)数量按照500元/月·人的标准支付生活费。

(2) 2007年底(2008年春节)前拨付至已完人工费的80~85%。 24.5.2若乙方未能完成甲方进度的要求,则工程款不予拨付,待达到进度计划的要求后一并支付。

24.5.3在甲方支付乙方工程款项后,乙方必须保证本工程施工工人工资的优先支付,否则,由此引起的一切纠纷,乙方自行处理,甲方不承担任何责任。每次支付工程款前,乙方应及时将工人工资发放表、用工合同(变动部分)、劳务人员名单等报项目部,否则甲方有权不支付乙方工程款项。

24.5.4主体工程结算:工程结构封顶验收达到合同约定质量目标后7天内乙方报结算,

甲方在一个月审核完毕,结算确认后一个月付至结算值的95%,留5%工程保修期满后无息付24.5.5乙方在履行协议期间不得到甲方任何办公及生活区吵闹,不得发生工人聚众闹事、上访等事件,也不得提出合同外的任何要求。否则,每次乙方承担10万元人民币的违约金。若因乙方原因发生工人因工资等原因聚众闹事或上访时,甲方有权从应付乙方的工程款中直接代付代扣,同时对于期间甲方为此所支付的各项费用凭有关票据由乙方承担,从乙方结算值中直接扣除。

24.5.6在工程保修期范围内,由乙方施工的内容,在乙方接到甲方的维修通知后,必须在24小时内到达进行维修,因施工质量问题和乙方延迟维修而引起的发包人索赔和其他损失由乙方承担;若乙方不维修,甲方将自行组织维修,维修费用按实际发生费用的双倍向乙方索赔。

24.5.7工人保险费由甲方代缴,从乙方结算中扣除;暂住人口费、治安和环境卫生费由乙方自行缴纳。

24.6一旦签订协议,若因乙方的人员数量、机具、施工等原因造成工期拖延、质量缺陷、安全隐患的,甲方将根据实际情况对乙方采取罚款、另行组织人员等措施,直至更换劳清。乙方不再缴纳营业税, 但个人所得税必须由乙方自负。

务队伍,由此造成的全部责任及损失由乙方承担,并无条件退场。

24.7在主体结构工程施工完成后,如果乙方在进度、人员、施工配合等方面不能满足后续工程的施工要求,则甲方按照主体结构部分乙方结算值的10%扣罚乙方,作为后续工程的施工补偿。

24.8在施工管理及协议履约过程中,对于乙方违反相关规范、规章、规定的行为,在甲方提出书面的限期整改通知后,仍未达到要求的,甲方有权对乙方实行经济处罚,并减少支付相应工程款。

25、本协议未尽事宜遵照总包合同有关条款执行。 以下无正文。

甲 方: 乙 方:

负责人: 负责人:

电 话: 电 话:

日期: _______年_____月_____日

第二篇:工程劳务分包安全协议

劳务分包安全协议书

承包人:

分包人:

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于以下简称为“发包人”)与承包人已经签订施工总承包合同(以下称为“总包合同”),双方就分包安全事项协商达成一致,订立本合同。

1工作对象及内容

1.1工程名称:

1.2工程地点:

1.3分包范围:

2工作期限

开始工作日期:年月日,结束工作日期:年月日(共计个月,实际开工时间以书面通知为准)

3质量标准

工程质量:按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,本工作必须达到质量评定合格等级。

4 承包人义务

4.1组建与工程相适应的项目管理班子,全面履行总包合同,组织实施施工管理的各项工作,对工程工期、质量、进度、安全等向发包人负责。

4.2除非本合同另有约定,承包人完成施工前期的下列工作:

- 1 -

1)向分包人交付具备本合同项下分包作业开工条件的施工场地交付要求

为:发包人提交的施工场地所具有的实际条件;

2)向分包人提供相应的工程图纸和材料;

4.3按时提供图纸,及时交付应供材料、设备和合同规定的由承包人所提供的

施工机械设备。

4.4按本合同约定,向分包人支付工程款。

4.5负责与发包人、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。

4.6负责分部、分项工程施工方案的审批。

4.7按照地方法规及业主要求对施工现场管理、工程质量、工程进度、安全生

产、文明施工等各项工作进行规范管理。

4.8负责办理与发包人合同履约工程中的洽谈、签证及工程进度报表及工程结

算。

5分包人义务

5.1熟悉总包合同中相关工程质量、进度、安全文明施工等相关的要求,对本分包合同范围内的工程质量、进度、安全、文明施工等向工程承包人负责。应组织良好的施工设备和具有熟练的技术人员投入工作,不得将分包范围内的工作再分包。未经承包人授权或允许,不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系,自觉遵守法律法规及有关规章制度。

5.2自觉接受承包人及有关部门的管理、监督和检查,接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况,及其操作人员的有效证件、持证上岗情况。与现场其他单位协调配合,照顾全局。

5.3做好施工场地周围建筑、构筑物、地下管线和已完工程部分的成品保护工作,因分包人责任发生损坏分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚

款。

5.4妥善保管合理使用承包人提供或租赁给分包人使用的机具、周围材料及其他设备。

5.5除非本合同另有约定,分包人应对其作业内容的实施、完工负责,分包 人承担并履行总包合同约定的、与分包作业有关的所有义务及工作程序。

5.6分包人的其它义务:①分包人应严守承包人商业秘密,严格按照承包人在本

工程中给予分包人的临时“建制”名称统一口径对外。分包人不得将本专业分包合同传递与第三方以及向第三方泄漏本专业分包合同内容。不得向第三方(包括发包人)透露双方的隶属关系。如果分包人违背本条款因此给承包人造成直接经济利益和社会效益损害的,承包人将有权不予分包人就本工程作任何结算并将其清除出场,并由分包人承担一切责任。

1)分包人应对施工图纸保密,不得向第三方提供本工程施工图纸内容,施工完后应将全部图纸(包括因施工已损坏的图纸)交还承包人。

2)分包方现场必须配备生产、技术、质量、预算、设材和专职安全等相应管理人员,所有人员必须持有相应主管部门颁发的行业上岗资格证书,现场负责人、技术负责人等必须驻现场。配合承包人及发包人办理各类证照并提供相应人员资格证书。

6安全施工与检查

分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准进行施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于分包人安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用,由分包人全部承担。

8事故处理

分包人在执行分包合同中如发生死亡、重大伤亡事故时,分包人应立即上报承包人和分包人的上级部门,同时按国家有关法律、法规对事故进行处理。分包人承担因此带来的一切责任及经济损失。

9施工验收

分包人应确保所完成施工的质量,应符合总包合同约定和承包人约定的质量标准。分包人施工完毕,通知工程承包人验收;承包人应当在收到发包人验收通知后7天内对分包人施工成果进行验收,验收合格或者承包人在上述期限内未组织验收的,视为分包工队已经完成了本合同约定工作。但承包人与发包人之间的隐蔽工程验收结果或竣工验收结果表明分包人施工质量不合格时,分包人应负责无偿修复,不延长工期,并承担由此导致的承包人的相关损失。 11 合同终止、合同份数

11.1双方履行完合同全部义务,分包人向工程承包人交付作业成果,并经工程承包人、发包人、主管部门等验收合格后,承包人向分包人的工程款支付完毕,本合同终止。

11.2本合同正本2份,具有同等效力,由工程承包人和分包人各执1份;本合同副本4份,工程承包人执2份,分包人执2份。

12 合同生效

合同订立时间:年月日

合同订立地点:

本合同及附件双方约定双方签字盖章后生效。

承包人:(公章)分包人:(公章) 住所:住所:

法定代表人:法定代表人: 委托代理人:委托代理人: 时间:

时间:

第三篇:劳务分包施工安全协议书

甲方: 乙方:

为了进一步贯彻落实“安全第

一、预防为主”的安全生产方针,严格执行劳动保护和安全生产的法律、法规,强化安全生产管理,落实安全生产责任制,确保项目施工中操作人员的安全与健康,促进施工顺利进行,特签订本协议。

一、甲方的责任与义务

1、贯彻落实国家及北京市有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定。

2、协助乙方了解甲方有关安全生产的规章制度,协助乙方解决施工过程中碰到的各种涉及安全的问题。

3、甲方负责监督检查乙方编制安全技术措施和各种专项施工方案,并监督检查其落实情况。

4、甲方有权要求乙方立刻撤走现场内不遵守、不执行安全生产法律法规、标准、操作规程、安全条例和指令的人员,无论在任何情况下,此人不得再雇佣于现场。

5、对不符合安全规定的,甲方安全管理人员有权要求停工,整改合格后方可继续施工。

6、违反安全生产、治安、消防、文明施工规定的行为,甲方依据相关规定有权对乙方进行经济处罚。

7、甲方监督检查施工现场、生活区的消防安全措施及消防安全管理制度的落实情况,对存在的安全隐患及时签发安全隐患通知书,责令乙方进行整改,未按要求进行整改的,甲方有权按规定对乙方处以2000元-5000元经济处罚。

8、甲方负责制定现场安全文明施工的各项管理规定及要求。在现场布置、设施投入、人员管理等方面统一管理。

二、乙方的责任与义务

1、乙方必须贯彻执行国家、行业主管部门的安全生产、劳动保护、消防、食品安全的法律法规、条例、规定;遵守甲方的安全生产管理制度、规定及要求,并积极参加各种有关促进安全生产的各项活动。

2、乙方应按有关规定,采取严格的安全防护措施。由于未执行安全生产的法律法规、规章制度或自身安全措施不力而造成事故的责任和因此而发生的费用由乙方承担。

3、乙方要服从甲方的安全生产管理。乙方的负责人必须对本单位人员进行安全教育,以增强安全意识及自我保护能力,自觉遵守安全生产制度。

4、乙方正式施工前必须配备全套管理人员,先期进场的:项目负责人、技术员、专职安全员必须到位。

5、乙方必须认真贯彻执行安全技术措施、专项施工方案、分部分项、分工种施工安全技术交底要求,甲方随时检查落实情况。

6、乙方应落实甲方对生活区域的消防、治安、食品安全方面的各项安全规定及要求。对生活区的消防、治安、食品安全等方面的工作负责。应经常检查督促本单位人员自觉做好各方面工作。

7、乙方应按规定,认真开展班级安全活动。参加安全教育活动,以及安全、防

火、生活卫生等检查,并及时对事故隐患进行整改。

8、乙方施工人员进场后一律接受三级安全教育,考试合格后方准进入现场施工。乙方必须及时向甲方提供“三级安全教育卡”及施工全体人员花名册,如乙方不及时提供三级教育卡、施工人员安全生产教育会议记录及花名册,甲方将从工程款中扣除总价款的1%做为经济处罚。施工中如果乙方的人员需要变动,必须提出计划报告甲方,对新进场人员按规定进行教育、考核合格后方可上岗。对未经考核或考核不合格人员上岗的,将处以每人1000元罚款。

9、乙方施工人员进场后及时到甲方办公室办理胸卡,不佩戴胸卡者将处以20元/次罚款,不佩戴胸卡门卫不会允许其进入工地。丢失的及时到办公室补办。

10、乙方的特种作业人员的配置必须满足施工需要,施工中,电工、焊工、架子工等操作人员必须为专业人员且必须持证上岗(证件应随身携带),违者,甲方有权中止乙方施工,且工期不做顺延。并处每人每次500元罚款。

11、乙方必须依法配备专职安全员1名,要求持证上岗。必须每日上班前对作业环境、设施设备的安全状态进行认真的检查,对检查发现的安全隐患,应及时上报相关人员,整改合格后方可作业。

12、乙方负责人和专职安全员应在乙方施工人员作业过程中巡视检查,随时纠正违章行为。下班前对作业中使用的设施设备进行检查,确认机电拉闸断电箱门上锁,用火熄灭,活完料净场地清等情况无误后方准离开现场。

13、乙方施工中使用电气焊时,必须办理动火证,并在现场配备灭火器等器材,现场必须设有专职看护人员。未办理动火证而擅自施工的,未按规定设置专职看护人员的将处以每次1000元罚款。

14、高处气割、焊接作业时,应提前将地面易燃的材料物品转移并将现场清理干净,并在地面安排好专人看护及在现场配备灭火器等器材后方可作业。违反者将处以每次500元罚款。

15、乙方现场负责人、安全员,下班前必须督促检查现场二级箱、三级箱、设备开关箱内空气开关、漏电开关是否关闭。下雨天更要关闭所有闸箱,违者处500元/每次罚款。

16、施工机械的使用应符合《建筑机械使用安全技术规程》,施工临时用电应符合《施工现场临时用电安全技术规程》。

17、乙方要教育和约束自己的职工严格遵守施工现场安全管理规定,对违章作业、违章指挥、违反劳动纪律和规章制度者给予处罚。由于乙方原因,受到上级主管部门处罚的,甲方将予以双倍罚款,并由近次拨款中扣除。

18、乙方按规定必须建立义务消防队,负责现场初期火灾的扑救工作。

19、乙方人员进入施工现场必须戴安全帽,违者罚款20元,施工现场内严禁吸烟,违者罚款20元,施工现场内严禁随处大小便,违者罚款100元。 20、综合保险:乙方施工人员进场后及时提供花名册及身份证件,甲方统一办理施工人员综合保险。由于乙方不能及时提供花名册及身份证未能及时办理职工综合保险而导致其他问题和后果的,乙方承担全部责任。

21、乙方施工人员进场后,仅限于在施工现场(工作区域)及生活区活动,严禁随处乱走乱窜,一经发现处以每人每次100元罚款。

22、乙方生活区一般性电费,由甲方承担。大型耗电炊具如电蒸锅、电饼铛等乙

方应单独装表,单独计量。

23、乙方车辆,严禁进入施工现场。严禁乙方擅自动用业主单位的物品,更不允许将业主物品拿运出厂,如若业主发现,不管物品多少,一次罚款2000元。

24、乙方必须安排专人每天打扫现场施工道路及生活区卫生,卫生脏乱者每次罚款500元。

25、乙方人员在施工中作业中发生各类安全事故,均由乙方自行负责。

26、乙方必须对自己的施工人员的身体状况有相应了解,严禁心脏病、高血压、癫痫等不适合施工现场作业人员进入本现场工作,一经发现甲方立即将其清除出场,并对乙方处以1000元以上罚款。擅自使用而产生的后果由乙方自行全部承担。甲方不承担任何责任。

27、乙方施工人员在现场施工期间严禁打架斗殴,不管和任何单位任何人,如若发生打架斗殴现象,一律对乙方进行5000元-10000元处罚,并将当事人清除出场。由此而产生后果的由乙方及当事人自行承担,甲方不承担任何责任。 若发生酗酒闹事、发生争吵的,也将对乙方处以1000元以上罚款,当事人清除出场。严禁老幼病残工人及女工进场施工作业,违者罚款500元。所产生的后果均由乙方自行承担。严禁将小孩带入工地,违者罚款1000员,擅自带入而出现各类问题的,其责任由乙方及当事人自行承担,甲方不担负任何责任。

28、不乱动用各种机械设备,不乱动配电柜、箱、盘、不私拉乱拽,违者罚款1000元。生活区内电源线严禁私拉乱拽,严禁擅自改变室内线路走向,违者罚款500元。生活区内明显位置应张贴区域负责人、卫生负责人标牌,食堂内、宿舍内张贴卫生值班表。甲方将不定期检查生活区卫生,对脏乱差的将处以100元/每次罚款。宿舍内区内应设立烟头丢弃筒,严禁烟头随意丢弃,一经发现每个烟头罚款10元。

29、土方开挖、混凝土浇筑作业时,乙方必须在工厂大门安排专人将车胎冲洗干净(甲方配备冲洗设备),严禁将泥土带上公路,若发现车胎冲洗不干净的,将罚款500元/每次。若发生城管等相关执法部门因车辆带泥土上路而发生处罚的,甲方将对乙方进行双倍处罚,罚款由近期拨款中扣除。

30、乙方施工人员严禁酒后作业,若发现罚款200元。不戴安全帽、安全带每次罚款20元。电工不穿绝缘鞋罚款50元。穿拖鞋上班罚款20元,发生其他违章作业情况的罚款20元。

31、工地严禁容留非本工程施工人员住宿,特殊情况提前报告甲方,若擅自留宿

他人,一经发现将对乙方处以100元以上罚款。

32、乙方施工人员下班后外出,凭胸卡晚9点前必须回厂,超过9点门卫将不再允许其进入。乙方施工人员外出,发生的一切问题均由乙方负责,甲方不承担任何责任。

33、木工加工区成品、半成品应分门别类码放,模板加工中严禁大材小用,严禁乱截整张板材,一经发现将对乙方处以每次1000元罚款。严禁使用竹胶板、多层板钉桌子、凳子,一经发现将对乙方处以每次500元罚款。木工加工区每天下班前必须将闸箱内所有空开关闭,并必须及时将锯末等清理干净,违者将处以100元/每次的罚款。

34、施工材料要分类码放整齐(架子管、木方、脚手板、多层板、竹胶板、砌块等)严禁胡乱丢弃和码放,违者每处每次罚款500元。

35、木工加工区灭火器材严禁私自动用。使用木工加工机械必须为有经验专职人员,严禁非专职人员擅自使用,由此而导致的问题乙方承担全部责任。

36、钢筋加工过程中,成品应分类码放,并及时挂好标牌。钢筋加工过程中严禁长才短用,一经发现将对乙方处以每次500元罚款。

37、混凝土浇筑作业中,发生跑模的,将对乙方处以每次每处2000元罚款。钢筋发生严重位移的将对乙方处以每次每处2000元罚款。混凝土模板结构架子支搭不合理,甲方提出意见不及时改正的,将对乙方处以每次每处1000元罚款。

38、使用电夯回填作业中,扶夯人员及拉线人员不戴绝缘手套将处以200元每人每次罚款。混凝土浇筑作业中,振捣棒手及拉线人员不戴绝缘手套将处以200元每人每次罚款。

39.乙方施工人员必须配合甲方考勤员每天考勤签字或打卡,不签者罚款50元每次。

本协议书一式八份,双方各持四份

本协议书自签字(盖章)之日起生效,待工程竣工自行解除。

甲方(总包方盖章): 乙方(分包方盖章):

法定代表人: 法定代表人:

企业施工队长:

现场负责人 项目负责人:

2012年8月12日 2012年8月12日

第四篇:电力建设工程劳务分包安全协议

____________电力建设工程劳务分包安全协议 SAQB1-2输变电工程——土建工程劳务

发包单位:___________________________________________________ 以下简称 甲方 承包单位:___________________________________________________ 以下简称 乙方 为贯彻“安全第

一、预防为主、综合治理”的安全生产方针,明确承发包双方的安全责任,提高施工现场安全文明施工管理水平,保障工程项目的安全和施工人员的安全与健康,根据国家有关法律法规、国家电网公司的有关安全文明施工规定,结合本工程特点,双方在签订工程劳务分包合同的同时,经协商一致,签订本协议。

一、承包工程项目 (1)工程项目名称: (2)工程地址: (3)承包范围: (4)承包形式: (5)工程合同编号:

(6)工程项目期限:自

日至

二、协议内容

1. 安全文明施工目标

(1)不发生轻伤及以上人身事故。

(2)不发生机械、设备、火灾事故和同等及以上责任交通事故以及环境影响事件。 (3)不发生因工程建设、劳务作业原因造成的电网、设备事故。 (4)达到甲方提出的现场安全文明施工要求。

2. 本工程执行的主要法律法规、规程规范及标准制度,包括但不限于: (1)《中华人民共和国安全生产法》;

(2)国务院《建设工程安全生产管理条例》;

(3)国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》; (4)国家发展改革委《电力建设安全工作规程》(DL 5009.2、DL 5009.3); (5)国家部委办相关安全的规定;

(6)国家电网公司《电力建设安全健康与环境管理工作规定》; (7)国家电网公司《电力安全工作规程》;

(8)国家电网公司相关安全文明施工的规定和规程; (9)建设工程所属的地方安全、环境法规;

(10)业主项目部、总包单位有关安全文明施工的规章制度。 3. 甲乙双方的安全文明施工权利和义务

(1)认真贯彻国家、地方、国家电网公司有关安全生产的方针、政策和法律法规、规程规范及标准制度,执行业主项目部和甲方(总承包单位或专业承包单位)有关安全生产的管理制度和规定,切实履行本协议相关的安全文明施工、环境保护管理责任。

(2)分包项目按照“先订劳务分包合同和安全协议,后开工”的原则,双方在未签订分包合同和安全协议前,不得以任何理由提前或要求提前开工。 (3)建立健全安全生产责任制和现场安全(包括防火)、文明施工管理制度,按规定设置安全管理机构或安全员负责现场安全管理和监督。

(4)施工期间,甲方指派______同志负责本项目的安全文明施工管理,乙方指派______同志负责本项目的安全文明施工管理,并配备安全监督人员______人。

(5)按照国家、国家电网公司、业主项目部、总包单位有关安全文明施工、环境保护的标准与要求,设置相关的安全文明施工、环保设施、安全标识标牌,双方不得擅自拆除、变动;确需临时拆除、变动的,必须按照规定履行审批手续,采取可靠安全措施后,方可拆除、变动,并及时恢复或重新设置。

(6)工程施工中组织开展危险源或危险点分析预控工作,重视对安全问题、事件的原因分析,落实防范措施,防止事故的发生。 (7)按规定在施工场所、生活区域配置消防设施和器材、设置消防安全标志和安全通道,并定期组织检验、维修,保障消防设施和器材有效、完好。 (8)按照国家有关规定或约定,为各自的员工配备必要的劳动防护用品及合格有效的安全工器具,并监督、教育员工正确使用。

(9)施工过程中发生人身伤亡、火灾、机械设备、环境污染、场内交通等事故,双方应尽力组织抢救伤员和保护现场,启动专项应急预案,按照有关事故报告规定,及时向各自的上级单位、地方安全生产监督和管理部门报告事故情况,协助或组织事故调查,吸取事故教训,做到“四不放过”。

(10)因违反本协议造成的安全事故或环境影响事件,由违约方承担相应的法律责任和经济责任。

4. 甲方的安全文明施工权利和义务

(1)对乙方的安全资质、管理人员及作业人员的安全资格情况进行核查,对核查材料复印件存档保管;乙方资质、资格不符合规定的,有权要求乙方更换人员或终止合同。 (2)组织乙方作业人员进行入场安全教育,安全考试合格并按照现场管理规定,发放“胸卡(安全合格)证”,做到有据可查。

(3)定期和不定期召开安全工作例会,协调解决现场的安全问题。

(4)编制并向乙方书面明确施工方案、作业指导书和安全措施,劳务作业前,组织乙方的负责人、工程技术人员及相关安全人员进行施工作业的安全技术交底,由双方签字确认;并在作业过程中进行指导。临近带电设备作业,落实专人监护。 (5)向乙方通报业主项目部和甲方的安全工作计划和要求、安全事故通报(简报、快报)。 (6)组织现场安全监督检查,纠正违章行为,提出整改意见,进行考核扣款。对查出问题整改不力的,可视其严重程度责令其停工整顿直至终止合同。

(7)按约定向乙方提供合格的作业工具、安全工器具,定期进行检测。

(8)组织乙方落实施工现场临时用电、高处作业、临边和孔洞防护等安全文明施工、环境保护各项措施。

(9)严格执行工作票、安全施工作业票、动火工作票制度,负责乙方的办票工作,督促乙方按票执行。

(10)组织或督促乙方劳务作业人员定期进行体检。 (11)组织乙方参加相关应急演练,提高应急处置能力。

(12)按相关规定对乙方进行检查考核,作为安全保证金的考核依据。

(13)组织协调同一区域交叉施工,督促各方落实相应的隔离和错时施工等安全措施。 5. 乙方的安全文明施工权利和义务

(1)按规定提供本单位的所有安全资质、资格证明材料,并对其真实性负责。 (2)乙方进入现场的劳务作业人员应符合国家和地方的有关用工规定,应是乙方企业在册的体检合格人员,人员应保持相对稳定,进入现场作业的人员应经甲方审核同意。

(3)按规定对员工进行安全教育,对新进厂人员进行三级安全教育和考核;配合甲方组织作业人员(包括现场各类管理人员)的入场安全教育,为安全考试合格人员办理“胸卡(安全合格)证”上岗作业,做到有据可查。

(4)执行有关规定,落实各项劳务作业项目的安全文明施工具体措施。

(5)参加甲方组织的安全工作例会和安全活动,配合甲方解决现场的安全生产问题。 (6)在劳务作业前,进行危险点分析和预控,由作业负责人对作业班组和全体人员进行安全交底,并经全体人员签字确认后,方可开工。

(7)对地下管线、架空线路、通信线路以及已建成的装置采取相应的保护措施。

(8)严格特种作业人员管理,包括特种作业的培训、复审,持证上岗,并报甲方备案。 (9)遵守现场安全文明施工管理制度,服从甲方、业主项目部、监理对现场安全文明施工的管理,配合安全检查(包括业主项目部、总包单位的上级单位和主管部门对工程项目的检查),对存在问题组织整改。

(10)在甲方指定的区域、时间、工作范围内组织施工作业,未经甲方许可,不得到其他区域和设备上工作,并采取措施,防止因交叉作业与其他施工项目部产生相互影响、对人员造成伤害和对已建成设备设施的损坏。

(11)每天由安全人员进行现场安全巡查,检查现场施工人员的行为规范和安全措施落实情况,及时纠正违章、整改安全隐患。

(12)督促接触粉尘、有毒有害等物质的人员正确使用职业病防护用品。

(13)严格执行甲方现场施工脚手架验收检查管理制度,按规定搭设、验收挂牌,每日使用前或定期检查,及时维护。

(14)对危险性较大的______作业项目,落实甲方编制的专项安全技术措施,满足安全施工条件,得到甲方许可,并在甲方专人监护下工作。

(15)按照甲方的现场施工环境保护的措施和要求,实施作业产生的扬尘、废气、废水、固体废物、化学危险废料以及噪声、振动等控制措施。

(16)落实本劳务作业相关的防火、防大风、防汛、防坍塌、防冻、防暑、防雷、防雨等安全防范措施。

(17)落实甲方制定的施工临时用电管理措施,做好临近带电设备以及其他危险区域的隔离防护和专人监护措施。

(18)制定自带作业工(机)具、安全工器具的管理措施;对使用的作业工(机)具、安全工器具进行检查、维护,确保合格有效,并教育督促劳务作业人员正确使用、维护作业工(机)具和安全工器具。

(19)土石方开挖应按相关规定报甲方批准同意,并采取防塌陷、排水和相关地下管线保护措施,周边应设置围栏和警示标志。

(20)高处作业应设置作业平台、安全网、水平安全绳、防坠装置等的安全措施,并采取有效的防止高处落物的安全措施,特别做好孔洞盖板、临边围栏的安全措施。

(21)容器、密闭空间内作业前应加强通风,并对容器内有害气体进行监测,符合要求后,方可进入作业,作业过程中应指派专人监护,并有紧急救援措施;施工照明采用相应等级的安全电源,金属容器外壳及容器内使用的电动工器具要有可靠的接地。

(22)落实______危险化学品使用和废料处置的要求和措施,并对施工中产生的危险化学废料按规定进行回收和集中处置。

(23)严格执行工作票、安全施工作业票、动火工作票制度,落实相应的安全措施和防火措施。在已受电、投运区域施工,落实设备防护和人身安全措施。

(24)定期组织劳务作业人员身体检查,并按照国家规定为本单位人员办理人身意外伤害保险。

(25)现场一旦发生事故,必须立即进行救援,按要求及时报告有关方面,并做好善后处理工作。 (26)对甲方、监理及上级单位和人员的违反安全生产规定、制度并可能造成安全事故的指令有权拒绝执行,对甲方、监理在安全管理工作中存在的问题有权提出意见和改进建议。

6. 安全文明施工考核标准

(1)甲方按照分包合同价款,预留5%或______万元作为乙方的安全保证金。 (2)发生由乙方责任引起的各类事故、事件及乙方的违章违规、违反本协议条款的行为,甲方有权按照保证金扣款标准扣除乙方相应的安全保证金。

(3)甲方在拨付工程款或竣工结算时,汇总在施工过程中发生的《安全保证金扣款通知单》,对安全保证金进行扣款。

(4)乙方被扣除的安全保证金超出预留金额部分,在工程款中抵扣。 7. 需要补充协议内容:_________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________

三、附则

(1)本协议约定的各项条款,经双方签字、盖章后生效,作为合同附件具有同等法律效力,并可独立于主合同存在,甲乙双方应严格按照本协议规定的各项条款,承担相应的安全文明施工、环境保护管理责任。因违反本协议造成的安全事故或环境影响事件,由违约方承担相应的法律责任和经济责任。

(2)本协议内容如与国家有关法律、法规和规定不一致,按照国家有关规定执行。 (3)协议有效期按照合同工期。合同工期变更,本协议有效期相应变更;合同施工工作内容、范围有变动时,应及时签订补充协议。

(4)安全保证金的扣款标准按照《国家电网公司电力建设工程分包安全协议范本》附录(《安全保证金扣款标准》)的规定执行。

(5)因不可抗力造成的双方设备损坏、人员伤亡,各自承担相应的损失。 (6)其他未尽事宜可另行约定。

(7)本协议一式六份,甲乙双方各执三份。

甲方:

乙方:

单位名称(盖章):_______________________ 单位名称(盖章):______________________

单位地址:______________________________ 单位地址:_____________________________

法定代表人(或授权代理人):_____________ 法定代表人(或授权代理人):____________

签订日期:

签订日期:

备注:土建工程时施工承包商如需劳务分包,在签订劳务合同时,应同时签订分包安全施工协议。

第五篇:电力建设工程劳务分包安全协议

发包单位:_________________________ 以下简称 甲方 承包单位:______________________ 以下简称 乙方

为贯彻“安全第

一、预防为主、综合治理”的安全生产方针,明确承发包双方的安全责任,提高施工现场安全文明施工管理水平,保障工程项目的安全和施工人员的安全与健康,根据国家有关法律法规、国家电网公司的有关安全文明施工规定,结合本工程特点,双方在签订工程劳务分包合同的同时,经协商一致,签订本协议。

一、承包工程项目

1、 工程项目名称:

2、 工程地址:

3、 承包范围:

4、 承包形式:

5、 工程合同编号:

6、 工程项目期限:自年月日至年月日。

二、协议内容

1、安全文明施工目标

1) 不发生轻伤及以上人身事故。

2) 不发生机械、设备、火灾事故和同等及以上责任交通事故以及环境影响事件。 3) 不发生因工程建设、劳务作业原因造成的电网、设备事故。 4) 达到甲方提出的现场安全文明施工要求。

2、本工程执行的主要法律法规、规程规范及标准制度,包括但不限于:

1) 《中华人民共和国安全生产法》

2) 国务院《建设工程安全生产管理条例》

3) 国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》 4) 国家发改委《电力建设安全工作规程》(DL5009.2、DL5009.3) 5) 国家部委办相关安全的规定

6) 国家电网公司《电力建设安全健康与环境管理工作规定》 7) 国家电网公司《电力安全工作规程》

8) 国家电网公司相关安全文明施工的规定和规程 9) 建设工程所属的地方安全、环境法规

10) 建设单位、总包单位有关安全文明施工的规章制度

3、甲乙双方的安全文明施工权利和义务

1) 认真贯彻国家、地方、国家电网公司有关安全生产的方针、政策和法律法规、规程规范及标准制度,执行建

设单位和甲方(总承包单位或专业承包单位)有关安全生产的管理制度和规定,切实履行本协议相关的安全文明施工、环境保护管理责任。

2) 分包项目按照“先订劳务分包合同和安全协议,后开工”的原则,双方在未签订分包合同和安全协议前,不

得以任何理由提前或要求提前开工。

3) 建立健全安全生产责任制和现场安全(包括防火)、文明施工管理制度,设置安全管理机构或安全员负责现场

安全管理和监督。

4) 施工期间,甲方指派龚曦同志负责本项目的安全文明施工管理,乙方指派同志负责本项目的安全文明施

工管理,并配备安全监督人员______人。

5) 按照国家、国家电网公司、建设单位、总包单位有关安全文明施工、环境保护的标准与要求,设置相关的安

全文明施工、环保设施、安全标识标牌,双方不得擅自拆除、变动;确需临时拆除、变动的,必须按照规定履行审批手续,采取可靠安全措施后,方可拆除、变动,并及时恢复或重新设置。

6) 工程施工中组织开展危险源或危险点分析预控工作,重视对安全问题、事件的原因分析,落实防范措施,防

止事故的发生。

7) 按规定在施工场所、生活区域配置消防设施和器材、设置消防安全标志和安全通道,并定期组织检验、维修,

保障消防设施和器材有效、完好。

8) 按照国家有关规定或约定,为各自的员工配备必要的劳动防护用品及合格有效的安全工器具,并监督、教育

员工正确使用。

9) 施工过程中发生人身伤亡、火灾、机械设备、环境污染、场内交通等事故,双方应尽力组织抢救伤员和保护

现场,启动应急预案,按照有关事故报告规定,及时向各自的上级单位、地方安全生产监督和管理部门报告事故情况,协助或组织事故调查,吸取事故教训,做到“四不放过”。

10) 因违反本协议造成的安全事故或环境影响事件,由违约方承担相应的法律责任和经济责任。

4、甲方的安全文明施工权利和义务

1) 对乙方的安全资质、管理人员及作业人员的安全资格情况进行核查,对核查材料复印件存档保管;乙方资质、

资格不符合规定的,有权要求乙方更换人员或终止合同。

2) 组织乙方作业人员进行入场安全教育,安全考试合格并按照现场管理规定,发放“胸卡(安全合格)证”,做

到有据可查。

3) 定期和不定期召开安全工作例会,协调解决现场的安全问题。

4) 编制并向乙方书面明确施工方案、作业指导书和安全措施,劳务作业前,组织乙方的负责人、工程技术人员

及相关安全人员进行施工作业的安全技术交底,由双方签字确认;并在作业过程中进行指导。临近带电设备作业,落实乙方专人监护。

5) 向乙方通报建设单位和甲方的安全工作计划和要求、安全事故通报(简报、快报)。

6) 组织现场安全监督检查,纠正违章行为,提出整改意见,进行考核扣款。对查出问题整改不力的,可视其严

重程度责令其停工整顿直至终止合同。

7) 建立和执行电气安全工器具,起重、电动工器具等安全管理制度,定期检查检测,符合安全使用要求;按约

定向乙方提供合格的作业工具、安全工器具,定期进行检测。

8) 危险性较大的施工项目应编制、审批相应的施工方案或作业指导书,并向乙方进行安全施工交底、双方签字

确认,督促和指导落实专项安全措施。

9) 督促乙方落实临时用电方案要求的安全措施、开挖的防坍塌措施、高空作业的防坠落措施、施工区域的隔离

措施、临时停止工作的锚固措施等专项安全措施。

10) 在劳务作业开始和结束前做好相关单位的交接手续。

11) 在城镇、交通道路等人员密集区域施工,应编制交通组织方案和安全措施。督促乙方根据方案和措施要求设

置全封闭路栏、安全警示、交通指示和夜间警示灯等。

12) 进入变电站施工做好和相关单位的协调工作,必要时组织签订各方安全协议。

13) 严格执行工作票、安全施工作业票、动火工作票制度,负责乙方的办票工作,督促乙方按票执行。 14) 组织或督促乙方劳务作业人员定期进行体检。 15) 组织乙方参加相关应急演练,提高应急处置能力。

16) 按相关规定对乙方进行检查考核,作为安全保证金的考核依据。

17) 组织协调同一区域交叉施工,督促各方落实相应的隔离和错时施工等安全措施。

5、乙方的安全文明施工权利和义务 1) 按规定提供本单位的所有安全资质、资格证明材料,并对其真实性负责。

2) 乙方进入现场的劳务作业人员应符合国家和地方的有关用工规定,应是乙方企业在册的体检合格人员,人员

应保持相对稳定,进入现场作业的人员应经甲方审核同意。

3) 按规定对员工进行安全教育,对新进厂人员进行三级安全教育和考核;配合甲方组织作业人员(包括现场各

类管理人员)的入场安全教育,为安全考试合格人员办理“胸卡(安全合格)证”上岗作业,做到有据可查。

4) 执行有关规定,落实各项劳务作业项目的安全文明施工具体措施。

5) 参加甲方组织的安全工作例会和安全活动,配合甲方解决现场的安全生产问题。

6) 在劳务作业前,进行危险点分析和预控,由作业负责人对作业班组和全体人员进行安全交底,并经全体人员

签字确认后,方可开工。

7) 对地下管线、架空线路、通讯线路以及已建成的装置采取相应的保护措施。

8) 严格特种作业人员管理,包括特种作业的培训、复审,持证上岗,并报甲方备案。

9) 遵守现场安全文明施工管理制度,服从甲方、建设单位、监理对现场安全文明施工的管理,配合安全检查(包

括建设单位、总包单位的上级单位和主管部门对工程项目的检查),对存在问题组织整改。

10) 在甲方指定的区域、时间、工作范围内组织施工作业,未经甲方许可,不得到其他区域和设备上工作,并采

取措施,防止因交叉作业与其他施工单位产生相互影响、对人员造成伤害和对已建成设备设施的损坏。

11) 每天由安全人员进行现场安全巡查,检查现场施工人员的行为规范和安全措施落实情况,及时纠正违章、整

改安全隐患。

12) 督促接触粉尘、有毒有害等物质的人员正确使用职业病防护用品。

13) 严格执行甲方现场施工脚手架、跨越架验收检查管理制度,按规定搭设、验收挂牌,每日使用前或定期检查,

及时维护。

14) 对危险性较大的作业项目,落实甲方编制的专项安全技术措施,满足安全施工条件,得到甲方许可,并在甲

方专人监护下工作。

15) 按照甲方的现场施工环境保护的措施和要求,实施作业产生的扬尘、废气、废水、固体废物、化学危险废料

以及噪声、振动等控制措施。

16) 落实本劳务作业相关的防火、防大风、防汛、防坍塌、防冻、防暑、防雷、防雨等安全防范措施。

17) 落实甲方制定的施工临时用电管理措施,做好临近带电设备以及其他危险区域的隔离防护和专人监护措施。18) 制定自带作业工(机)具、安全工器具的管理措施;对使用的作业工(机)具、安全工器具进行检查、维护,

确保合格有效,并教育督促劳务作业人员正确使用、维护作业工(机)具和安全工器具。

19) 按约定为作业人员配备合格、规范的劳动防护用品;定期对安全帽、安全带等劳动防护用品进行检验试验和

更新;执行电气安全工器具、起重、电动工器具等安全管理措施;教育并监督劳务作业人员正确使用登高工具、防坠

装置和个人保安接地线。

20) 高处作业应设置作业平台、安全网、水平安全绳、防坠装置等的安全措施,并采取有效的防止高处落物的安

全措施,特别做好孔洞盖板、临边围栏的安全措施。

21) 严格按照甲方的施工方案、作业指导书和安全技术交底要求,落实开挖的防坍塌措施、施工区域的隔离措施、

临时间断工作及未可靠固定的设备须采取锚固、接地等专项安全措施。

22) 临近带电设备作业,应保持安全距离,做好安全隔离措施,必须指定专人监护。

23) 在可能有感应电压的情况下作业,应保持安全距离,采取有效可靠的接地与防护措施。 24) 施工中可能影响其他施工作业人员或设备的安全时,应向甲方提出相应要求,安全措施落实后方可开展工作。25) 在电缆层、电缆隧道及GIS开关室、容器内、密闭空间等区域内工作,应先按规定进行通风、监测有毒有害

气体,符合要求后,方可工作。容器、密闭空间内作业过程中应指派专人监护,并有紧急救援措施;施工照明采用相应等级的安全电源,金属容器外壳及容器内使用的电动工器具要有可靠的接地。

26) 作业人员进入工井作业前,在开启井盖瞬间应防止有害、有毒、可燃气体突然喷出伤人,开启井盖后应加强

通风和监测,必须使用非金属梯子上下工井,工井口应用井圈或护栏,作业人员撤离电缆井或隧道后,应立即盖好井盖,以防意外。

27) 严格执行工作票、安全施工作业票、动火工作票制度,落实相应的安全措施和防火措施。在已受电、投运区

域施工,落实设备防护和人身安全措施。

28) 定期组织劳务作业人员身体检查,并按照国家规定为本单位人员办理人身意外伤害保险。 29) 现场一旦发生事故,必须立即进行救援,按要求及时报告有关方面,并做好善后处理工作。

30) 对甲方、监理及上级单位和人员的违反安全生产规定、制度并可能造成安全事故的指令有权拒绝执行,对甲

方、监理在安全管理工作中存在的问题有权提出意见和改进建议。

6、安全文明施工考核标准

1) 甲方按照分包合同价款,预留5%作为乙方的安全保证金。

2) 发生由乙方责任引起的各类事故、事件及乙方的违章违规、违反本协议条款的行为,甲方有权按照保证金扣款标准扣除乙方相应的安全保证金。

3) 甲方在拨付工程款或竣工结算时,汇总在施工过程中发生的《安全保证金扣款通知单》,对安全保证金进行扣款。

4) 乙方被扣除的安全保证金超出预留金额部分,在工程款中抵扣。

7、需要补充协议内容

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

三、附则

1、 本协议约定的各项条款,经双方签字、盖章后生效,作为合同附件具有同等法律效力,并可独立于主合同存

在,甲乙双方应严格按照本协议规定的各项条款,承担相应的安全文明施工、环境保护管理责任。因违反本协议造成

的安全事故或环境影响事件,由违约方承担相应的法律责任和经济责任。

2、 本协议内容如与国家有关法律、法规和规定不一致,按照国家有关规定执行。

3、 协议有效期按照合同工期。合同工期变更,本协议有效期相应变更;合同施工工作内容、范围有变动时,应

及时签订补充协议。

4、 安全保证金的扣款标准按照《国家电网公司电力建设工程分包安全协议范本》附录(《安全保证金扣款标准》)

的规定执行。

5、 因不可抗力造成的双方设备损坏、人员伤亡,各自承担相应的损失。

6、 其他未尽事宜可另行约定。

7、 本协议一式二份,甲乙双方各执一份。

甲方:乙方:单位名称(盖章):单位名称(盖章):

单位地址:单位地址:

法定代表人(或授权代理人):法定代表人(或授权代理人):

签订日期:年月日

本文来自 99学术网(www.99xueshu.com),转载请保留网址和出处

上一篇:鲁迅精神对当代的意义下一篇:六下语文课文复习要点