第一篇：二审行政判决书范文
曹德明诉杞县人民政府土地管理行政登记一审第三人杨庆国不服一审判决上诉一案的二审行政判决书
曹德明诉杞县人民政府土地管理行政登记一审第三人杨庆
国不服一审判决上诉一案的二审行政判决书
_______________________________________________________________________________________
(2009)汴行终字第83号
行政判决书
上诉人(一审第三人)杨庆国，男。
被上诉人(一审原告)曹德明，男。
一审被告杞县人民政府。
法定代表人李明哲，县长。
曹德明诉杞县人民政府土地管理行政登记一案，杞县人民法院于2009年4月20日作出(2009)杞行初字第13号行政判决。一审第三人杨庆国不服，向本院提起上诉。本院受理后依法组成合议庭，对本案进行了审理，现已审理终结。
一审被告杞县人民政府于2006年3月9日为第三人杨庆国颁发了杞集用(2006)字第0219号集体土地使用证。该证载明：土地使用者杨庆国，座落前小寨村西北角，用途住宅，使用权面积165平方米，附图显示东邻路，西邻曹民，南邻曹革真，北邻路，东西长15米，南北长11米(以下简称被诉具体行政行为)。曹德明不服该颁证行为，向一审法院提起行政诉讼。
一审查明，争议土地位于泥沟乡前小寨村西北部东西大街路南，是属于原告管理的6组的荒地，第三人系该村第5组村民。2006年3月9日，被告根据第三人的申请为第三人颁发了杞集用(2006)字第0219号集体土地使用证，将争议地北侧原告管理的栽有树木的部分颁证在第三人的土地使用证上。另查明，被告为第三人颁证时未经村委同意，被告提供的颁证证据上的村干部意见及村民代表意见书和承包合同上的签字不是村干部本人所签，
争议地的权属登记为一组荒地。
一审认为，被告将原告管理栽种有树木的荒地颁证在第三人的土地使用证上，被告的颁证行为与原告有法律上的利害关系，原告具备诉讼主体资格。被告为第三人颁证时未经村委同意，被告的颁证行为属程序违法，依法应予撤销。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第
(二)项第3目之规定，一审判决：撤销被告杞县人民政府于2006年3月9日为第三人杨庆国颁发的杞集用(2006)字第0219号集体土地使用证。
杨庆国上诉称：
1、被上诉人曹德明不具备原告诉讼主体资格;
2、一审判决认定事实不清，证据不足，颁证行为认定事实清楚，颁证程序合法，主要证据完备。请求二审法院撤销一审判决，作出公正判决。
被上诉人曹德明、一审被告杞县人民政府未提交书面答辩状及参与二审诉讼意见。 经二审审理查明的事实与一审认定的事实一致。二审另查明，杨庆国提出颁证申请时间、杨庆国申请宅基地的村民代表会意见书的形成时间及杨庆国与前小寨村一组签订的土地承包合同的时间均在村组、土管所及乡镇审查意见之后，颁证材料显系后补。
本院认为，曹德明对争议土地管理使用多年且栽种有树木，被诉具体行政行为的维持与撤销对曹德明的权益产生了实际影响，曹德明与颁证行为之间存在法律上的利害关系，具备原告诉讼主体资格。一审被告杞县人民政府为杨庆国颁证未经村委同意，且颁证证据材料时间倒置，属程序违法，应予撤销。一审判决撤销颁证行为正确。上诉人杨庆国的上诉理由不能成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十一条第
(一)项的规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
本判决为终审判决。
审 判 长 张伟
审 判 员 李 建 设 审 判 员 赵 晓 松 二○○九年十一月四日 书 记 员 张 景 丽
第二篇：刑事判决书（二审改判用）
刑事判决书
(××××)×刑终字第××号
原公诉机关××××人民检察院。
上诉人(原审被告人)……(写明姓名、性别、出生年月日、民族、籍贯、职
业或工作单位和职务、住址和因本案所受强制措
施情况等，现在何处)。
辩护人……(写明姓名、性别、工作单位和职务)。
××××人民法院审理被告人……(写明姓名和案由)一案，于××××年×
×月××日作出(××××)×刑初字第××号刑事判决。被告人×××不服，提
出上诉。本院依法组成合议庭，公开(或不公开)开庭审理了本案。××××人民
检察院检察长(或员)×××出庭支持公诉，上诉人(原审被告人)×××及其辩
护人×××、证人×××等到庭参加诉讼。本案现已审理终结(未开庭的改为：“
本院依法组成合议庭审理了本案，现已审理终结”)。
……(首先概述原判决的基本内容，其次写明上诉、辩护的主要意见，再次写
明检察院在二审中提出的新意见)。
经审理查明，……(写明原判决认定的事实、情节，哪些是正确的或者全部是
正确的，通过分析主要证据加以确认;哪些是错误的或全部是错误的，否定的理由
有哪些。如果上诉、辩护等对事实、情节提出异议，应予重点分析答复)。
本院认为，……〔根据二审确认的事实、情节和有关法律规定，论证原审被告
人是否犯罪，犯什么罪(一案多人的还应分清各被告人的地位、作用和刑事责任)，
应否从宽或从严处理。指出原判决的定罪量刑哪些正确、哪些错误，或者全部错
误。对于上诉、辩护等关于适用法律、定罪量刑方面的意见和理由，应当有分析地
表示采纳或者予以批驳〕。依照……(写明判决所依据的法律条款项)的规定，判
决如下：
……〔写明判决结果。分两种情况：
第一、全部改判的，表述为：
“
一、撤销××××人民法院(××××)×刑初字第××号刑事判决;
二、上诉人(原审被告人)×××……(写明改判的内容)。”
第二、部分改判的，表述为：
“
一、维持××××人民法院(××××)×刑初字第××号刑事判决的第×
项，即……(写明维持的具体内容);
二、撤销××××人民法院(××××)×刑初字第××号刑事判决的第×项，
即……(写明撤销的具体内容);
三、上诉人(原审被告人)×××……(写明部分改判的内容)。”〕
本判决为终审判决。
审判长 ×××
审判员 ×××
审判员 ×××
××××年××月××日
(院印)
本件与原本核对无异
书记员 ×××
第三篇：刑事判决书（按二审程序再审改判用）
××××人民法院
刑事判决书
(××××)×刑再终字第××号
原公诉机关××××人民检察院。
原审被告人(原审经过上诉的应括注“原审上诉人”。下同……
(写明姓名、
性别、出生年月日、民族、籍贯、职业或工作单位和职务、住址等，现在何处)。
辩护人……(写明姓名、性别、工作单位和职务)。
原审被告人……(写明姓名和案由)一案，××××人民法院于××××年×
×月××日作出(××××)×刑初字第××号刑事判决，……(此处写明对原判
的上诉、抗诉和本院二审作出的裁定或判决及其年月日和字号。按审判监督程序提
审的原一审案件无此段)，已经发生法律效力。……(此处简写提起再审程序的经
过)。本院依法(另行)组成合议庭，公开(或不公开)开庭审理了本案。×××
×人民检察院检察长(或员)×××出庭执行职务，原审被告人×××及其辩护人
×××等到庭参加诉讼。本案现已审理终结〔未开庭的改为“本院依法(另行)组
成合议庭审理了本案，现已审理终结”〕。
……(首先概述原审有效判决的基本内容，其次写明提起再审的主要根据和理
由。如果检察院在再审中提出新的意见，应一并写明)。
经再审查明，……(写明原判决认定的事实、情节，哪些是正确的或者全部是
正确的，有哪些证据足以证明;哪些是错误的或者全部是错误的，否定的理由有哪
些。如果对事实、情节方面有异议，应当抓住要点，予以分析答复)。
本院认为，……〔根据再审确认的事实、情节和当时的法律政策，论述被告人
是否犯罪，犯什么罪(一案多人的还应分清各被告人的地位、作用和刑事责任)，
应否从宽或从严处理。指出原判的定罪量刑，哪些是正确的，哪些是错误的，或者
全部是错误的。对于申诉人及有关各方关于定罪量刑方面的主要意见和理由，应当
有分析地表示采纳或予以批驳〕。依照……(写明判决所依据的法律条款项)的规
定，判决如下：
……〔写明判决结果。分六种情况：
第一、原系一审结案，提审后全部改判的，表述为：
“一撤销××××人民法院(××××)×刑初字第××号刑事判决;
二、被告人×××……(写明改判的内容)。”
第二、原系一审结案，提审后部分改判的，表述为：
“
一、维持××××人民法院(××××)×刑初字第××号刑事判决的第×
项，即……(写明维持的具体内容);
二、撤销××××人民法院(××××)×刑初字第××号刑事判决的第×项，
即……(写明撤销的具体内容);
三、被告人×××……(写明部分改判的内容)。”
第三、原系二审维持原判结案，再审后全部改判的，表述为：
“
一、撤销××××人民法院(××××)×刑初字第××号刑事判决和本院
(××××)×刑终字第××号与刑事裁定;
二、被告人×××……(写明改判的内容)。”
第四、原系二审维持原判结案，再审后部分改判的，表述为：
“
一、维持××××人民法院(××××)×刑初字第××号刑事判决的第×
项和本院(××××)×刑终字第××号刑事裁定的第×项，即……(写明维持的
具体内容);
二、撤销××××人民法院(××××)×刑初字第××号刑事判决的第×项
和本院(××××)×刑终字第××号刑事裁定的第×项，即……(写明撤销的具
体内容);
三、被告人×××……(写明部分改判的内容)。”
第五、原系二审改判结案，再审后全部改判的，表述为：
“
一、撤销本院(××××)×刑终字第××号刑事判决;
二、被告人×××……(写明改判的内容)。”
第六、原系二审改判结案，再审后部分改判的，表述为：
“
一、维持本院(××××)×刑终字第××号刑事判决的第×项，即……(
写明维持的具体内容);
二、撤销本院(××××)×刑终字第××号刑事判决的第×项，即……(写
明撤销的具体内容);
三、被告人×××……(写明改判的内容)。”〕
本判决为终审判决。
审判长 ×××
审判员 ×××
审判员 ×××
××××年××月××日
(院印)
本件与原本核对无异
书记员 ×××
第四篇：刑事判决书（再审后的上诉、抗诉案件二审改判用）
××××人民法院
刑事判决书
(××××)×刑再终字第××号
原公诉机关××××人民检察院。
上诉人(原审被告人)……(写明姓名、性别、出生年
月日、民族、籍贯、职
业或工作单位和职务、住址等，现在何处)。
辩护人……(写明姓名、性别、工作单位和职务)。
原审被告人……(写明姓名和案由)一案，××××人民法院于××××年×
×月××日作出(××××)×刑初字第××号刑事判决，已经发生法律效力。…
…(此处简写一审法院提起再审程序的经过)。××××人民法院经过再审，于×
×××年××月××日作出(××××)×刑再初字第××号刑事裁定(或判决)，
原审被告人×××提出上诉，本院依法组成合议庭，公开(或不公开)开庭审理
了本案。××××人民检察院检察长(或员)×××出庭执行职务，上诉人(原审
被告人)×××及其辩护人×××到庭参加诉讼。本案现已审理终结(未开庭的改
为“本院依法组成合议庭审理了本案，现已审理终结”)。
……(首先概述一审法院的再审裁定或判决的基本内容，其次写明上诉、辩护
的主要意见。如果检察院在再审中提出新的意见，应一并写明)。
经审理查明，……(写明一审法院的再审裁定或判决认定的事实、情节，哪些
是正确的或全部是正确的，有哪些证据足以证明;哪些是错误的或全部是错误的，
否定的理由有哪些。如果上诉、辩护等对事实、情节方面提出异议，应予重点分析
论证，作出答复)。
本院认为，……〔根据本院确认的事实、情节和当时的法律政策，论述被告人
是否犯罪，犯什么罪(一案多人的还应分清各被告人的地位、作用和刑事责任)，
应否从宽或从严处理。指出一审法院的再审裁定或判决的定罪量刑哪些是正确的，
哪些是错误的或全部是错误的。对于上诉、辩护等关于定罪量刑方面的意见和理由，
应当有分析地表示采纳或予以批驳〕。依照……(写明判决所依据的法律条款项)
的规定，判决如下：
……〔写明判决结果。分四种情况：
第一、一审法院再审裁定维持原判，二审全部改判的，表述为：
“
一、撤销××××人民法院(××××)×刑初字第××号刑事判决和××
××人民法院(××××)×刑初字第××号刑事判决和××××人民法院(××
××)×刑再初字第××号刑事裁定;
二、被告人×××……(写明改判的内容)。”
第二、一审法院再审裁定维持原判，二审又部分改判的，表述为：
“
一、维持××××人民法院(××××)×刑初字第××号刑事判决的第×
项和××××人民法院(××××)×刑再初字第××号刑事裁定的第×项，即…
…(写明维持的具体内容);
二、撤销××××人民法院(××××)×刑初字第××号刑事判决的第×项
和××××人民法院(××××)×刑再初字第××号刑事裁定的第×项，即……
(写明撤销的具体内容);
三、被告人×××……(写明部分改判的内容)。”
第三、一审法院再审撤销原判，二审又全部撤销再审判决的，表述为：
“
一、撤销××××人民法院(××××)×刑初字第××号刑事判决和××
××人民法院(××××)×刑再初字第××号刑事判决;
二、被告人×××……(写明改判内容)。”
第四、一审法院再审撤销原判，二审部分维持再审判决的，表述为：
“
一、维持××××人民法院(××××)×刑再初字第××号刑事判决的第
×项，即……(写明维持的具体内容);
二、撤销××××人民法院(××××)×刑再初字第××号刑事判决的第×
项，即……(写明撤销的具体内容);
三、被告人×××……(写明部分改判的内容)。”〕
本判决为终审判决。
审判长 ×××
审判员 ×××
审判员 ×××
××××年××月××日
(院印)
本件与原本核对无异
书记员 ×××
第五篇：上诉人汝南县房建公司与上诉人汝南县人事劳动和社会保障局建设工程合同纠纷一案二审民事判决书
上诉人汝南县房建公司与上诉人汝南县人事劳动和社会保
障局建设工程合同纠纷一案二审民事判决书
_______________________________________________________________________________________
(2009)驻民三终字第762号
民事判决书
上诉人(原审原告)汝南县房建公司。
法定代表人霍万彬，该公司经理。
委托代理人赵建成，河南尚成律师事务所律师。
委托代理人李维平，女，1954年8月12日出生，汉族，农民，住汝南县汝宁镇东大街。
上诉人(原审被告)汝南县人事劳动和社会保障局。
法定代表人邓三中，该局局长。
委托代理人崔青山，该局副局长。
委托代理人吴云山，河南尚成律师事务所律师。
上诉人汝南县房建公司与上诉人汝南县人事劳动和社会保障局因建设工程合同纠纷一案，双方均不服汝南县人民法院(2007)汝民初字第156号民事判决，向本院提起上诉。本院依法组成合议，公开开庭审理了本案。上诉人汝南县房建公司的委托代理人赵建成、李维平、上诉人汝南县人事劳动和社会保障局的委托代理人崔青山、吴云山到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原审法院判决认定，2003年10月，汝南县人事劳动和社会保障局(以下简称人劳社会保障局)作为招标人就“再就业市场大棚工程”进行招标，汝南县房建公司(以下简称房建公司)通过招、投标活动而中标。2003年10月29日，房建公司就“再就业市场大棚工
程”编制出建筑工程预算书(编号047号)。预算书载明：工程成本为1376048.12元，利润为65004.44元，税金为49183.12元，工程造价合计为1490235.68元。依据中标的内容和条件，人劳社会保障局、房建公司于2003年11月18日签订了“再就业市场大棚工程”施工合同，约定合同价款为1452775.80元。合同签订后，因地基需要打桩，人劳社会保障局将拟建“再就业市场大棚工程”的钻孔基础部分委托给房建公司施工，双方又于2004年1月6日签订了桩基础施工合同，合同约定的桩基础工程造价为297357.57元，施工工期为30天，无约定开、竣工日期。为履行桩基础施工合同，房建公司租赁了河南省大河基础建设工程有限公司直属项目部喷粉装机一台(套)。2004年2月4日，大河公司的人员和设备进入施工现?V?004年8月1日施工人员及设备撤离施工现??005年1月17日，房建公司人劳社会保障局对房建公司已完工程量进行了清点，设计总桩数为691根，房建公司完成525根。清点后双方签字确认。原审法院认为，房建公司与人劳社会保障局签订“再就业市场大棚工程”施工合同，合法有效，不违反法律规定。是双方真实意思表示，应为有效合同，受法律保护。虽然人劳社会保障局原局长因受贿被追究刑事责任，但人劳社会保障局与房建公司所签订的“再就业市场大棚工程”中标之间无因果关系。故双方在履行合同中，人劳社会保障局将工程另转包他人，给房建公司造成63327.3万元利润损失，人劳保障局应当赔偿。并对房建公司其他损失的主张不予支持。原审法院判决：
一、被告汝南县人事劳动和社会保障局于本判决生效后十日内赔偿原告汝南县房建公司“再就业市场大棚工程”施工合同履行后可获得利益63327.23元;
二、驳回汝南县房建公司的其他诉讼请求。案件受理费6800元，汝南县房建公司负担5400元，汝南县人事劳动和社会保障局负担400元。宣判后，汝南县房建公司、汝南县人事劳动社会保障局不服，汝南县房建公司以汝南县人劳社会保障局的原因，漏判停水、停工、停电、运料等损失应增判为由，汝南县人劳社会保障局以双方所签订的合同是行贿行为所致，该合同应为无效，损失部分不应该赔
偿等为由，上诉来院。
二审查明的事实与原审法院判决认定的事实相一致。
本院认为，汝南县房建公司与汝南县人事劳动社会保障局双方签订的“再就业市场大棚工程”施工合同，不违反法律和行政法规的强制性规定，是双方真实意思表示，为有效合同，应受法律保护。虽然汝南县人事劳动和社会保障局原局长因受贿受刑事责任的追究，但该工程的程序是“招标”中标，汝南县房建公司是在招标竞争中中标，与汝南县人事劳动和社会保障局原局长的个人行为无因果关系。所签合同在履行中，汝南县人事劳动和社会保障局将该工程另转包他人。造成签订合同打桩基工程和“再就业市场大棚施工合同”无法履行，使汝南县房建公司租赁机械设备及施工人员撤离现场，给汝南县房建公司造成的损失。汝南县人事劳动和社会保障局应予赔偿。损失部分应依据047号建筑工程预算书计算的利润为准，即63327.33元。关于房建公司上诉称漏判停工停电、材料差价、运料费、看场费等损失188000元的问题。因该公司提供的预算没有合法的依据证明损失部分的真实性。为此，不予认定。原审判决正确，应予维持。上诉人上诉理由不足，不予支持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第(一)项的规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费6800元，汝南县房建公司负担3400元，汝南县人事劳动和社会保障局负担3400元。
本判决为终审判决。
审 判 长刘俊波
审 判 员于俊义
审 判 员王社军
二○○九年十一月十日
书 记 员马琳