第一篇：各年一建真题范文
2018一建建筑真题
一、单项选择题
1.住宅建筑室内疏散楼梯的最小净宽度为()。 A.1.0m B.1.1m C.1.2m D.1.3m 答案：B 简单
2.直接接触土体浇筑的普通钢筋混凝土构件,其混凝上保护层厚度不应小于()。 A.50mm B.60mm C.70mn D.80mm 答案：C简单 重复2017年考点
3.装饰施工中,需在承重结构上开洞凿孔,应经相关单位书面许可,其单位是()
A.原建设单位 B.原设计单位 C.原监理单位 D.原施工单位 答案：B 简单
4.关于粉煤灰水泥主要特征的说法,正确的是()。 A.水化热较小 B.抗冻性好 C.干缩性较大 D.早期强度高 答案：A A点简单
5.HRB400E钢筋应满足最大力下总伸长率不小于()。 A.6% B.7% C.8% D.9% 答案：D 简单 6.用于承重的双排孔轻集料混凝土砌块砌体的孔洞率不应大于()。 A.25% B.30% C.35% D.40% 答案：C 冷点
7.木材的变形在各个方向不同,下列表述中正确的是()。 A.顺纹方向最小,径向较大,弦向最大 B.顺纹方向最小,弦向较大,径向最大 C.径向最小,顺纹方向较大,弦向最大 D.径向最小,弦向较大,顺纹方向最大 答案：A 简单
8.为设计提供依据的试验桩检测,主要确定()。 A.单桩承载力 B.桩身混凝土强度 C.桩身完整性 D.单桩极限承载力 答案：D 简单
9.关于大体积混凝土浇筑的说法,正确的是()。 A.宜沿短边方向进行 B.可多点同时浇筑 C.宜从高处开始
D.应采用平板振捣器振捣 答案：B 简单 专业基础
10.关于预应力工程施工的说法，正确的是()。 A.都使用台座 B.都预留预应力孔道 C.都采用放张工艺 D.都使用张拉设备
11.关于砌体结构施工的说法，正确的是()。 A.在干热条件砌筑时，应选用较小稠度值的砂浆 B.机械搅拌砂浆时，搅拌时间自开始投料时算起 C.砖柱不得采用包心砌法砌筑
D.先砌砖墙，后绑构造柱钢筋，最后浇筑混凝土 答案：C 专业基础
12.下列属于产生焊缝固体夹渣缺陷主要原因的是()。 A.焊缝布置不当 B.焊前未预热 C.焊接电流太小 D.焊条未烘烤 答案：C 基本知识
13.预制混凝土板水平运输时，叠放不宜超过()。 A.3层 B.4层 C.5层 D.6层 答案：D 14.地下室外墙卷材防水层施工做法中,正确的是() A.卷材防水层铺设在外墙的迎水面上 B.卷材防水层铺设在外墙的背水面上 C.外墙外侧卷材采用空铺法
D.铺贴双层卷材时,两层卷材相互垂直 答案：A 专业基础
15.关于屋面涂膜防水层施工工艺的说法,正确的是() A.水乳型防水涂料宜选用刮涂施工 B.反应固化型防水涂料宜选用喷涂施工 C.聚合物水泥防水涂料宜选用滚涂施工 D.热熔型防水涂料宜选用喷涂施工 答案：B 16.下列板材内隔墙施工工艺顺序中,正确的是()。 A.基层处理→放线→安装卡件→安装隔墙板→板缝处理 B.放线→基层处理→安装卡件→安装隔墙板→板缝处理 C.基层处理→放线→安装隔墙板→安装卡件→板缝处理 D.放线→基层处理→安装隔墙板→安装卡件→板缝处理 答案：A 专业基础
17.关于施工现场临时用电管理的说法,正确的是() A.现场电工必须经相关部门考核合格后,持证上岗 B.用电设备拆除时,可由安全员完成
C.用电设备总容量在50kW及以上的,应制定用电防火措施 D.装饰装修阶段用电参照用电组织设计执行 答案：A 基本知识
18.根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标(2013)44号)规定,以下费用属于 规费的是() A.印花税 B.工程排污费 C.工会经费 D.检验试验费 答案：B 造价基础
19.施工组织总设计应由()技术负责人审批。 A.建设单位 B.监理单位 C.总承包单位 D.项目经理部 答案：C 基本知识
20.建筑节能工程应按照()进行验收。 A.单位工程 B.分部工程 C.子分部工程 D.分项工程 答案：B 专业基础
二、多项选择题
21.下列空间可不计入建筑层数的有()。 A.室内顶板面高出室外设计地面1.2m的半地下室 B.设在建筑底部室内高度2.0m的自行车库 C.设在建筑底部室内高度2.5m的敞开空间 D.建筑屋顶突出的局部设备用房 E.建筑屋顶出屋面的楼梯间 答案：ABDE 专业基础
22.楼地面应满足的功能有()。 A.平整 B.耐磨 D.易于清洁 C.防滑 E.经济
答案：ABCD 常识
23.下列防火门构造的基本要求中,正确的有()。 A.甲级防火门耐火极限应为1.0h B.向内开启
C.关闭后应能从内外两侧手动开启 D.具有自行关闭功能
E.开启后,门扇不应跨越变形缝 答案：CDE 专业基础
24.涂饰施工中必须使用耐水腻子的部位有()。 A.卫生间 B.厨房 C.卧室 D.客厅 E.地下室 答案：ABE 常识
25.关于剪力墙结构优点的说法,正确的有()。 A.结构自重大
B.水平荷载作用下侧移小 C.侧向刚度大 D.间距小 E.平面布置灵活 答案：BC 专业基本
26.下列属于钢材工艺性能的有()。 A.冲击性能 B.弯曲性能 C.疲劳性能 D.焊接性能 E.拉伸性能
答案：BD 基本常识
27.影响混凝土拌合物和易性的主要因素包括()。 A.强度
B.组成材料的性质 C.砂率
D.单位体积用水量 E.时间和温度
答案：BCDE 基本常识
28.民用建筑上部结构沉降观测点宜布置在()。 A.建筑四角 B.核心筒四角 C.大转角处 D.基础梁上 E.高低层交接处 答案：ABC 29.幕墙工程中,后置埋件的验收要点有()。 A.锚板和锚栓的材质 B.锚板的位移 C.后置埋件的规格 D.锚栓埋置深度 E.化学锚栓的锚固胶 答案：ACDE 30.下列属于建筑信息模型(BIM)元素信息中几何信息的有()。 A.材料和材质 B.尺寸 C.规格型号 D.性能技术参数 E.空间拓扑关系 答案：BE 基本常识 案例分析(二) 背景资料
某高校图书馆工程地下二层地上五层,建筑面积约35000㎡现浇钢筋混凝土框架结构部分屋面为正向抽空四角锥网架结构施工单位与建设单位签订了施工总承包合同合同工期为21个月。
在工程开工前施工单位按照收集依据、划分施工过程(段)计算劳动量、优化并绘制正式进度计划图等步骤编制了施工进度计划，并通过了总监理工程师的审查与确认，项目部在开工后进行了进度检查发现施工进度拖延，其部分检查，结果如图2所示。
项目部为优化工期，通过改进装饰装修施工工艺，使其作业时间缩短为4个月,据此进度计划通过了总监理工程师的确认。
项目部计划采用高空散装法施工屋面网架，监理工程师审查时认为高空散装法施工高空作业多、安全隐患大建议修改为采用分条安装法施工。
管道安装按照计划进度完成后,因甲供电缆电线未按计划进场,导致电缆电线安装工程最早开始时间推迟了1个月,施工单位按规定提出索赔工期1个月。
问题：
1.单位工程进度计划编制步骤还应包括哪些内容? 2.图2中工程总工期是多少?管道安装的总时差和自由时差分别是多少?除工期优化外度网络计划的优化目标还有哪些? 3.监理工程师的建议是否合理?网架安装方法还有哪些?网架高空散装法施工的特点还有哪些? 4.施工单位提出的工期索赔是否成立?并说明理由。 参考答案： 问题 1.单位工程进度计划编制步骤还应包括哪些内容? 参考答案(估计满分4分)： 1)确定施工顺序; 2)计算工程量; 3)计算劳动量或机械台班需用量; 4)确定持续时间; 5)绘制可行的施工进度计划图。(估计每项1分，满分4分)
2.图2中，工程总工期是多少?管道安装的总时差和自由时差分别是多少?除工期优化外，进度网络计划的优化目标还有哪些? 参考答案(估计满分6分)：
1)总工期是22个月(若考虑改进装饰装修施工工艺，使其作业时间缩短为4个月，总工期是21个月)(估计2分) 试题基本功考查，项目管理到位，试题理解到位(尚需)，有一定的难度。
2)管道安装的总时差和自由时差分别是1个月(估计1分)、0月(估计1分) (两种情况下均一样)
3)进度网络计划的优化目标还有：费用优化(估计1分)、资源优化(估计1分)
3.监理工程师的建议是否合理?网架安装方法还有哪些?网架高空散装法施工的特点还有哪些? 参考答案(估计满分6分)：
(1)监理工程师建议是合理的(估计2分);理由:分条安装法施工适用于分割后刚度和受力状况改变较小的网架，如正向抽空四角锥网架等。
(2)网架安装方法还有:滑移法、整体吊装法、整体提升法、整体顶升法。(估计每项1分，满分2分) (3)网架高空散装法施工的特点还有: 脚手架用量大、工期较长、需占建筑物场内用地、技术上有一定难度、适用于螺栓连接、销轴连接等非焊接连接机构。(估计每项1分，满分2分)
4、施工单位提出的工期索赔是否成立?并说明理由。 参考答案(估计满分4分)： 不成立(估计2分);
理由:甲供电缆电线未按计划进场,是建设单位(或甲方)责任(估计1分),但电缆电线安装工程有3个月(若考虑改进装饰装修施工工艺，总时差2个月)的总时差(估计1分)，最早开始时间推迟了1个月,小于总时差，不影响总工期。
案例分析(三) 背景资料
某新建高层住宅工程建筑面积16000㎡地下一层地上十二层二层以下为现浇钢筋混凝土结构,二层以上为装配式混凝土结构,预制墙板钢筋采用套筒灌浆连接施工工艺。
施工总承包合同签订后,施工单位项目经理遵循项目质量管理程序,按照质量管理PDCA循环工作方法持续改进质量工作。 监理工程师在检査土方回填施工时发现:回填土料混有建筑垃圾;土料铺填厚度大于400mm;采用振动压实机压实2遍成活;每天将回填2-3层的环刀法取的土样统一送检测单位检测压实系数。对此出整改要求。
"后浇带施工专项方案″中确定∶模板独立支设;剔除模板用钢丝网;因设计无要求,基础底板后浇带10d后封闭等。
监理工程师在检査第4层外墙板安装质量时发现:钢筋套筒连接灌浆满足规范要求;留置了3组边长为70.7mm的立方体灌浆料标准养护试件;留置了1组边长70.7mm的立方体坐浆料标准养护试件;施工单位选取第4层外墙板竖缝两侧11mm的部位在现场进行水试验，对此要求整改。
问题
1.写出PDCA工作方法内容;其中“A”的工作内容有哪些? 参考答案： 计划 P 实施 D 检查 C 处置 A A处置分纠偏和预防改进两个方面
2.指出土方回填施工中的不妥之处?并写出正确做法。 参考答案：
不妥之1：回填土料混有建筑垃圾;正确做法：回填土料不允许有建筑垃圾
不妥之2：土料铺填厚度大于400mm;正确做法：振动压实机土料铺填厚度250-350mm 不妥之3：采用振动压实机压实2遍成活;正确做法：采用振动压实机压实3-4遍成活 不妥之4：环刀法取的土样统一送检测单位检测压实系数;正确做法：采用标准的击实法检测 3.指出后浇带专项方案”中的不妥之处?写出后浇带混凝土施工的主要技术措施。 参考答案： 1)、不妥之处：
模板独立支设(模板及支架独立支设);剔除模板用钢丝网(应保留);基础底板后浇带10d后封闭等(应至少28d后封闭)。 2)后浇带混凝土施工的主要技术措施： (1))整理钢筋; (2)冲洗松动部分;
(3)填充后浇带，可采用微膨胀混凝土; (4)强度等级比原结构强度提高一级; (5)保持至少14d的湿润养护。
4、指出第4层外墙板施工中的不妥之处?并写出正确做法。装配式混凝土构件钢筋套筒连接灌浆质量要求有哪些? 参考答案： 1)
不妥之1：钢筋套筒连接灌浆留置了3组边长为70.7mm的立方体; 正确做法：留置3组40mm X 40mm X 160mm的长方体试件
不妥之2：留置了1组边长70.7mm的立方体坐浆料标准养护试件;正确做法：留置了不少于3组边长70.7mm的立方体坐浆料标准养护试件
不妥之3：施工单位选取第4层外墙板竖缝两侧11m2的部位在现场进行水试验;
正确做法：施工单位选取与第4层相邻两层四块墙板形成的水平和竖向十字接缝区域进行淋水试验 2)装配式混凝土构件钢筋套筒连接灌浆质量要求：
(1)灌浆施工时，环境温度不应低于5°C,当连接部位养护温度低于10°C时，应采取加热保温措施; (2)灌浆操作全过程应有专职检验人员负责旁站监督并及时形成施工质量检查记录
(3)按产品使用要求计量灌浆料和水的用量，并均匀搅拌，每次拌制的灌浆料拌合物应进行流动度的检测; (4)灌浆作业应采用压浆法从下口灌注，浆料从上口流出后应及时封堵，必要时可设分仓进行灌浆; (5))灌浆料拌合物应在制备后30min内用完;
(6)钢筋采用套筒灌浆连接、浆锚搭接连接时，灌浆应饱满、密实，所有出口均应出浆。 案例分析
(四) 背景资料
某开发商拟建一城市综合体项目,预计总投资十五亿元。发包方式采用施工总承包,施工单位承担部分垫资,按月度实际完成工作量的75%支付工程款,工程质量为合格，保修金为3%，合同总工期为32个月。
某总包单位对该开发商社会信誉,偿债备付率、利息备付率等偿债能力及其他情况进行了尽职调查。中标后,双方依据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013,对工程量清单编制方法等强制性规定进行了确认,对工程造价进行了全面审核。最终确定有关费用如下:分部分项工程费82000.00万元,措施费20500.00万元,其他项目费12800.00万元,暂列金额8200.00万元,规费2470.00万元,税金3750.00万元。双方依据《建设工程施工合同(示范文本》GF-2017-0201签订了工程施工总承包合同。
项目部对基坑围护提出了三个方案:A方案成本为8750.00万元,功能系数为033;B方案成本为8640.00万元,功能系数为035;C方案成本为8525.00万元,功能系数为032。最终运用价值工程方法确定了实施方案。
竣工结算时,总包单位提出索赔事项如下：
1、特大暴雨造成停工7天,开发商要求总包单位安排20人留守现场照管工地,发生费用5.60万元。
2、本工程设计采用了某种新材料,总包单位为此支付给检测单位检验试验费460万元,要求开发商承担。
3、工程主体完工3个月后总包单位为配合开发商自行发包的燃气等专业工程施工,脚手架留置比计划延长2个月拆除。为此要求开发商支付2个月脚手架租赁费68.00万元。
4、总包单位要求开发商按照银行同期同类贷款利率,支付垫资利息1142.00万元。 问题
1.偿债能力评价还包括哪些指标? 参考答案(估计满分4分)：偿债能力评价还包括：(偿债备付率、利息备付率)借款偿还期、资产负债率、流动比率、速动比率(估计满分4分，每项1分)超教材，工程经济P29 2.对总包合同实施管理的原则有哪些? 参考答案(估计满分4分)： 1)依法履约原则 2)诚实信用原则 3)全面履行原则 4)协调合作原则 5)维护权益原则 6)动态管理原则
(估计满分4分，每项1分)
3计算本工程签约合同价(单位万元,保留2位小数)。双方在工程量清单计价管理中应遵守的强制性规定还有那些? 参考答案：(估计满分6分)
1、工程签约合同价：
分部分项工程费82000+措施费20500+其他项目费12800+规费2470+税金3750=121520.00(万元)(估计2分)
2、工程量清单计价管理中应遵守的强制性规定(估计满分4分，每项1分)： 1)分部分项工程量清单必须载明项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量
2)分部分项工程量清单必须根据相关工程现行国家计量规范规定的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量计算规则进行编制。
3)措施项目清单必须根据相关工程现行国家计量规范规定编制。
4)招标工程量清单必须作为招标文件的组成部分，其准确性和完整性应由招标人负责。
5)措施项目清单中的安全文明施工费必须按国家或省级、行业建设主管部门规定计算，不得作为竞争性费用。 6)规费和税金必须按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。 7)工程量清单应采用综合单价计价
8)建设工程发承包，必须在招标文件、合同中明确计价中的风险内容及其范围，不得采用无限风险、所有风险或类似语句规定计价中的风险内容及范围
9)全部使用国有资金投资或国有资金投资为主的建设工程施工发承包，必须采用工程量清单计价。 10)国有资金投资的建设工程招标，招标人必须编制招标控制价 11)投标报价不得低于工程成本。
12)投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单一致。 13)工程量必须按照相关工程现行国家计量规范规定的工程量计算规则计算。
4、列式计算三个基坑围护方案的成本系数、价值系数(保留小数点后3位),并确定选择哪个方案。 参考答案(估计满分8分)：
A方案成本系数=8750/(8750+8640+8525)=0.338(估计1分) B方案成本系数=8640/(8750+8640+8525)=0.333(估计1分) C方案成本系数8525/(8750+8640+8525)=0.329(估计1分) A方案价值系数=0.33/0.338=0.976; (估计1分) B方案价值系数=0.35/0.333=1.051;(估计1分)
C方案价值系数=0.32/0.329=0.973;(估计1分)确定选择B方案(估计2分) 5.总包单位提出的索赔是否成立?并说明理由。 参考答案(估计满分8分)：
1)、成立(估计1分);理由：特大暴雨属于不可抗力，不可抗力下开发商要求总包单位留守现场照管工地费用由建设单位(开发商)承担(估计1分)。
2)、成立(估计1分);理由：设计采用了新材料的检测单位检验试验费由建设单位在工程建设其他费用开支，不在建安费内(估计1分)。
3)、不成立(估计1分);理由：总包单位为配合开发商自行发包的燃气等专业工程施工的脚手架费用，属于总承包服务费，在建安费内(估计1分)。
4)、不成立(估计1分);理由：垫资利息合同有规定的，按规定;没有规定的，不考虑垫资利息，试题背景没有约定垫资利息(估计1分)。
案例分析(五) 背景资料
一新建工程地下二层地上二十层高度70m建筑面积40000m2，标准层平面为40m×40m。项目部根据施工条件和需求按照施工机械设备选择的经济性等原则,采用单位工程昰成本比较法选择确定了塔吊型号。施工总承包单位根据项目部制定的安全技术措施、安全评价等安全管理内容提取了项目安全生产费用。
施工中,项目部技术负责人组织编写了项目检测试验计划内容包括试验项目名称、计划试验时间等,报项目经理审批同意后实施。 项目部在"X工程施工组织设计”中制定了临边作业、禁登与悬空作业等高处作业项目安全技术措施。在“绿色施工专项方案”的节能与能源利用中,分别设定了生产等用电项的控制指标,规定了包括分区计星等定期管理要求,制定了指标控制预防与纠正措施。
在一次塔吊起吊荷载达到其额定起重星95%的起吊作业中,安全人员让操作人员先将重物吊起离地面15cm然后对重物的平稳性,设备和绑扎等各项内容进行了检查,确认安全后同意其继续起吊作业。
“在建工程施工防火技术方案”中,对已完成结构施工楼层的消防设施平面布置设计见图5。图中立管设计参数为消防用水量15L/s水流速ⅰ=1.5m/S:消防箱包括消防水枪、水带与软管。监理工程师按照《建筑工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011)提出了整改要求。
图5:标准层临时消防设施布置示意图 问题：
1.施工机械设备选择的原则和方法分别还有哪些?当塔吊起重荷载达到额定起重量90%以上对起重设备和重物的检查项目有哪些?
参考答案(估计满分6分)：
1)施工机械设备选择的原则：适应性、高效性、稳定性、安全性(经济性)(估计满分2分，每项1分)
方法：单位工程量成本比较法、折算费用法(等值成本法)、界限时间比较法和综合评分法等。(估计满分2分，每项1分) 2)、检查项目：起重机的稳定性、制动器的可靠性、重物的平稳性、 绑扎的牢固性(估计满分2分，每项1分) 2.安全生产费用还应包括哪些内容?需要在施工组织设计中制定安全技术措施的高处作业项还有哪些? 参考答案(估计满分6分)：
1)、安全生产费用包括：(安全技术措施)、安全教育培训、劳动保护、应急准备等，以及必要的安全评价、监测、检测、论证所需费用(估计满分3分，每项1分)。
2)、高处作业项：(临边作业)、洞口作业、(攀登与悬空作业)、操作平台、交叉作业及安全防护网搭设。(估计满分3分，每项1分)
3.指出项目检测试验计划管理中的不妥之处,并说明理由。施工检测试验计划内容还有哪些? 参考答案(估计满分6分)：
1)、不妥之处1：“施工中”(估计1分);理由：应该“施工前”(估计1分)
不妥之处2：“报项目经理审批同意后实施”(估计1分);理由：报监理单位(总监或专监工程师)审批同意后实施(估计1分) 2)、施工检测试验计划内容：(估计满分2分，每项1分) 检测试验项目名称、计划检测试验时间 (1)检测试验参数; (2)试样规格; (3)代表批量; (4)施工部位;
4、节能与能源利用管理中,应分别对哪些用电项设定控制指标?对控制指标定期管理的内容有哪些? 参考答案(估计满分6分)：
1)、设定用电控制指标的有：生产、生活、办公和施工设备(估计满分3分，每项1分)。 2)、定期管理的内容：计量、核算、对比分析，并有预防与纠正措施(估计满分3分，每项1分)
5、指出图5中的不妥之处,并说明理由。 参考答案(估计满分6分)：
不妥之处1：立管DN100，1根(估计1分);理由：立管不应少于2根(估计1分)。 不妥之处2：消防箱，1套(估计1分);理由：消防箱不应少于2套(估计1分)
不妥之处3：消火栓接口的位置(估计1分);理由：消火栓接口设置在明显且易于操作的部位(估计1分)。 不妥之处4：消防箱内缺灭火器;理由：应设置灭火器 不妥之处5：缺消防软管接口;理由：应设置消防软管接口
第二篇：一建水利2017真题
2017一级建造师考试《水利水电工程》真题及答案
一、单选题
1.使用经纬仪进行照准操作时,正确的步骤是()。 A.目镜调焦→粗瞄目标→物镜调焦→准确瞄准目标 B.目镜调焦→物镜调焦→粗瞄目标→准确瞄准目标 C.物镜调焦→粗瞄目标→目镜调焦→准确瞄准目标 D.粗瞄目标→目镜调焦→物镜调焦→准确瞄准目标 【答案】A
3、在渗流作用下，非黏性土土体内的颗粒群同时发生移动的现象称为()。 A.管涌B.流土C.接触冲刷D.接触损失 答案：B
4、下列截流方式中，属于戗堤法截流的是()。 A.水力冲填截流B.定向爆破截流 C.浮运结构截流D.立堵截流 答案：D
5、下列地基处理方法中，对软基和岩基均试用的方法是()。 A.旋喷桩B.排水法C.挤实法D.灌浆法 答案：D
6、水利水电工程施工中，将土石共分为16级，其中岩石分()级。 A.6B.8C.10D.12 答案：D
7、土石坝填筑施工时，砂砾石的填筑标准应以()作为设计控制指标。 A.压实度B.最优含水率C.最大干密度D.相对密度 答案：D
8、生产能力为2万m3/月的混凝土拌合系统，其规模属于()。 A.大(1)型B.大(2)型C.中型D.小型 答案：C
9、混凝土坝的施工质量检测方法中,属于物理监测的是()。 A.钻孔压水试验B.釆用红外线检测弹模
C.钻孔灌桩试验D在混凝土筑中埋设测计监测裂缝 答案：B 10.水闸首次安全鉴定应在竣工验收后5年进行,以后每隔()年进行一次全面安全鉴定。
A.3B.5C.7D.10 答案：D
11、根据《水利部关于调整水利工程建设项目施工准备开工条件得通知》(水建管[2017]177号),不属于施工准备条件的是()。
A.可行性研究报告已批B.环境影响评价文件已批准 C.办理施工报建D.年度水利投资计划下达 答案:C
12、根据《关于水利工程建设项目代建制管理的指导意见》(水建管[2015]91号),拟实施代建制项目应在()阶段前选定代建单位. A.施工准备B.开工建设C.可行性研究报告D.主体开工 答案：A
13、根据水利水利《水利工程施工转包违法分包等违去行为认定管理暂行办法》(水建管[2016]420号)，,承包人未设立现场管理机构的属于()。
A.转包B.违法分包C.出借资质D.借用资质 答案：A
14、根据《水利部关于废止和修改部分规章的决定》(水利部令2014年第46号),项目法人应自()内将保证安全生产的措施方案报有关部门备案。
A.开工报告批准之日起10个工作日 B.工程开工之日起10个工作日 C.开工报告批准之日起15个工作日 D.工程开工之日起15个工作日 答案：D
15、根据《水电建设工程质量管理暂行办法》(电水农[1997]220号文),下列事故中由项目法人负责组织专家组进行调查的是()。
A一般事故B.较大事故C.重大事故D.特大事故 答案：B
16、根据《水利水电建设工程验收规程》SL23-2008,若工程建设项目不能按期进行竣工验收的,经竣工验收主持单位同意,可适当延长期限,最长可延期()个月。
A.12B.6C.4D.3 答案：B
17、根据《水电工程验收管理办法》(国能新能[2015]426号),枢纽工程专项验收由()负责。
A.项目法人B.监理单位
C.省级人民政府能源主管部门爭D.国家能源局 答案：C
18、根据《水利工程营业税改增值税计价依据调整办法》(办水总[2016]132号),税金指应计入建筑安装工程费用内的增值稅销项积额,税率为()。
A.7%B.11%C.15%D.20% 答案：B
19、根据《水利水电工程施工通用安全技术规程》SL398-2007规定,对从事尘、毒、嗓声等职业危害的人员应进行()职业体检。
A.每季一次B.每半年一次C.每年一次D.每两年一次 答案：C 20、下列水利水电工程注册建造师施工管理签章文件中,属于进度管理文件的是()。
A.施工组织设计报审表B.复工申请表 C.变更申请表D.施工月报表 答案：B
21、制定临时时性水工建筑物的级别列应考虑的因素主更有()。 A.临时建筑物的结构形式g9B.保护对象的重要性 C.临时建筑物的规模D.使用年限E.失事后果 答案：BCDE
22、下列用于水利工程施工的水泥,须按規定经过复试并按复试结果使用的有()。
A.进口水泥B.存储2个月的普通水泥
C.存储2个月的快硬水泥D.对质量有怀疑的水泥 E.用于承重结构工程且无出厂证明的水泥 答案：ACDE
23、基坑排水技术中,初期排水应考虑的因素有()。 A.施工弃水量B.围堰渗水量C.堰身含水量 D.基坑积水量E.可能的降水量 答案：BCDE
24、骨料开采量确定的依据主要有()。 A.骨料的运输能力B.骨料的需要量 C.混凝土浇筑强度D.开挖料的可利用量 E.骨料的拌合能力 答案：BD
27、根据《水利工程建设项目管理暂行规定》(水建[199528号),水利工程项目建设实行()等制度。
A.项目法人责任制B.招标投标制 C.建设监理制D.代建制E.PPP制 答案：ABC
28、根据《水电建设工程质量管理暂行办法》(电水农[1997]220号)，下列检查中，不属于“三检查制度”规定检查内容的有()。
A.班组初检B.监理员抽检C.作业队复检 D.监理单位终检E.项目部终检 答案：BD
29、根据《关于全面推行河长制的意见》,各级河长的职责主要有()。 A.水资源保护 B.牵头整治围垦湖泊 C.编制防洪规划 D.水环境治理 E.水污染防治 答案：ABDE 30、根据《关于清理规范工程建设领域保障金的通知》(国办发[2016]49号),建筑业企业在工程建设中需载纳的保证金有()。
A.投标保证金 B.履约保证金 C.工程质量保证金 D.信用保证金 E.农民工工资保证金 答案：ABCE
三、案例分析题 案例一 背景资料
某水库枢纽工程有主坝、副坝、溢洪道、电站及灌溉引水隧洞等建筑物组成,水库总库容
5.84x108m3,电站装机容量6.0MW,主坝为粘土心墙土石坝最大坝高90.3米,灌溉引水洞引水 流量45m3/s,溢洪道控制段共5孔，每孔净宽15米，程施工过程中发生如下事件：
事件一：为加强工程施工安全生产管理,根据《水利工程施工安全管理导则》(SL721-2015)等有关规定，项目法人组织制定了安全目标管理制度，安全设施“三同时”管理制度等多项安全生产管理制度，并对施工单位安全生产许可证,三类人员安全生产考核合格证及特种作业人员持证上岗等情况进行核查。
事件二：工程开工前，施工单位根据《水电水利工程施工重大危险源辨识及评价导则》
(DL/T5274~2012),对各单位工程的重大危险源分别进行了辨识和评价，通过作业条件危险性评价，部分单位工程危险性大小值及事故可能造成的人员伤亡，数量和财产损失情况如下：
主坝:危险性大小值D为240,可能造成10~20人死亡,直接经济损失，2000~3000万元，
副坝:危险性大小值D为120,可能造成1~2人死亡,直接经济损失,200~300万元, 溢洪道:危险性大小值D为270,可能造成3~5人死亡,直接经济损失,300~400万
引水洞:危险性大小值D为540,可能造成1~2人死亡,直接经济损失,1000~1500万元
事件三:电站基坑开挖前,施工单位编制了施工措施计划部分内容如下： 1)施工用电有系统电网接入,现场安装变压器一台;
2)基坑采用明挖施工,开挖深度95米,下部岩石采用爆破作业,规定每次装药量不得大于50kg，雷雨天气禁止爆破作业;
(3)电站厂房墩墙采用落地式式钢管脚手架施工,墩墙最大高度26m; (4)混凝土浇筑采用,塔式起重机进行垂直运输,每次混凝土运输量不超过6m3,并要求风力超过7级暂停施工。
【问题】
1指出本水库枢纽工程的等别、电站主要建筑物和临时建筑物的级别,以及本工程施工项目负责人应具有的建造师级别。
2.根据《水利工程建设安全生产管理规定》(水利部令第26号)和《水利工程施正安全管理导
则》(SL721-2015),说明事件一中“三类人员”和“三同时”所代表的具体内容。 3.根据《水电水利工程施工重大危险源辨识及评价导则》(DL/T5274-2012),依据事故可能造成人员伤亡数量及财产损失情况,重大危险源共划分为几级?根据事件二的评价结果分别说明主坝、副坝、溢洪道、引水洞单位工程的重大危险源级别。
4.根据《水电水利工程施工重大危险源辨识及评价导则》(DL/T5274-2012),在事件三涉及的生产、施工作业中,宜列入重大危险源重点评价对象的有哪些? 【参考答案】
1.根据库容可知水利枢纽工程的等别为; 根据工程等别,可知电站主要建筑物为2级; 根据保护对象(电站为2级)可知临时建筑物级别为4级; 因本工程为大(2)型,只能一级水利水电专业注册建造师可担任该工程施工项目负责人。
2.(1)三类人员:施工企业主要负责人、项目负责人及专职安全生产管理人员。 (2)三同时：为加强工程施工安全生产管理,建设项目中的安全设施,必须与主体工程同时设
计、同时施工、同时投产使用。
3.依据事故可能造成的人员伤亡数量及财产损失情况,重大危险源划分为一级重大危险源、二级重大危险源、三级重大危险源以及四级重大危险源等4级。 ②主坝:二级重大危险源;副坝:四级重大危险源;溢洪道:三级重大危险源;引水洞:三级重大危险源。
4.事件三中宜列入重大危险源重点评价对象的:施工用电(变压器安装)、基坑舟挖、爆破作业、
落地式钢管脚手架施工、高处作业、起重机吊装作业。 案例二
某河道整治工程的主要施工内容有河道硫浚,原堤防加固,新堤防填筑等。承包人依据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版)与发包人签订了施工合同,合同约定工期为9个月(每月按30天计算,下同),2015年10月1日开工。承包人编制并经监理人同意的进度计划如图所示：
本工程施工中,发生如下事件：
事件一:工程如期开工,但因征地未按期完成,导致临时交通道路推迟20天完成。发包人要求承包人采取赶工措施，保证工程按合同要求的工期目标完成，承包了确定了工期优化方案;
(1)原堤防加固，按增加费用最小原则进行工期优化，相应的工期优化，费用关系见下表：
(2)新堤填筑，采用增加部分关键工作的施工班组，组织平行施工优化工期，计划调整费用增加情况见下表：
(3)河道疏浚，计划于2015年12月1日开始项目部按优化措施编制调整后的进度计划及赶工措施报告，并上报监理人批准。
事件二,项目经理因患病经常短期离开施工现场就医,鉴于项目经理健康状况,承包人按合同规定履行相关程序后,更换了项目经理。 事件三，承包人在取得合同工程完工证书后，向监理人提交完工付款申请，包括发包人已支付承包人的工程款,并提供了相关证明材料。
事件四,承包人在编制竣工图时,对其中图面变更比例超过1/3的施工图进行了重新绘制，并按,档案要求进行标号和标注。
1，根据事件一用双代号网络图绘制,从2015年12月1日起,优化进度计划,计算赶工所增加的费用。
2，根据事件二,分别说明项目经理短期离开施工现场和承包人更换项目经理应履行的程序。
3，据事件三,承包人提交的完工付款申请单中,除发包人已支付承包人的工程款外,还应有哪些内容?
4，事件四中承包人重新绘制的竣工图应如何编号?竣工图图标栏中应标注的内容有哪些?
参考答案
1，(1)B工作延误20天后，优化后续工作的网络图如下：
(2)①原堤防加固线路为：①→②→③→④→⑤→⑨，线路总长度为260天。由于B工作延误20天，那么原堤防加固需要赶工10天。从赶工费用最低的原则出发，优先压缩费用增加率低的工作。因此工作E压缩2天，工作D压缩5天，工作F压缩3天，满足压缩10天的要求。压缩费用为：24×2+2.6×5+2.8×3=262万元。 ②新堤填筑对工作H和工作J增加了施工队数量,所以赶工的费用累计为:25+22=47万元
2，(1)承包人项目经理短期离开施工场地,应事先征得监理人同意,并委派代表代行其职责。
(2)更换项目经理应事先征得发包人同意,并应在更换14天前通知发包人和监理人。 3，完工付款申请单应包括下列内容:完工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的完工付款金额。
4，(1)施工图纸变更比例超过1/3的部分,应重新绘制竣工图。重绘图应按原图编号,并在说明栏内注明变更依据。
(2)在图标栏内注注明“竣工阶段”和绘制竣工图的时间、单位、责任人。监理单位应在图标上方加盖并签署“竣工图确认章”。
案例三 背景资料
某大(2)型水库枢纽工程,由混凝土面板堆石坝、泄洪洞、电站等建筑物组成,工程在实施过程中发生了如下事件: 事件一,根据合同约定,本工程的所有原材料由承包人负责提供,在施工过程中,承包人严格按照合同要求完成原材料的采购与验收工作。
事件二,大坝基础工程完工后，验收主持单位组织制定了分部工程验收工作方案,部分内容如
下：
(1)由监理单位向项目法人提交验收申请报告; (2)验收工作由质量监督机构主持;
(3)验收工作组由项目法人、设计、监理、施工单位代表组成; (4)分部工程验收通过后,由项目法人将验收质量结论和相关资料报质量监督结构核定。
事件三,堆石坝施工前,施工单位编制了施工方案部分内容如下：
(1)堆石坝主堆石区堆石料最大粒径控制在350mmη以下,根据碾压试验结果确定的有关碾压施工参数有:15t振动平碾,行车速率控制在3kmh以内,铺料厚度0.8m。
(2)坝料压实质量检查釆用干密度和碾压参数控制,其中干密度检测采用环刀法,坑深度为
0.6m。
事件四,在混疑土面板施工过程中,面板出现裂缝,现场认定该裂缝属于表面裂缝,按质量缺陷
处理,裂缝处理工作程序如下：
(1)承包人拟定处理方案，并自行组织实施; (2)裂缝处理完毕，经现场检查验收合格后,由承包人填写《施工质量缺陷备案表》,备案表由监理人签字确认;
(3)《施工质量缺陷备案表》报项目法人备案。 问题：
1.事件一中,承包人在原材料采购与验收工作上应履行哪些职责和程序? 2.指出并改正事件二中分部工程验收工作方案的不妥之处。
3.事件三中,堆石料碾压施工参数还有哪些?改正坝料压实质量检查工作的错误之处。
4.改正事件四中裂缝处理工作程序上的不妥之处。 【参考答案】
1.(1)对承包人的采购要求:承包人应按专用合同条款的约定,将各项材料和工程设备的供货及品种、规格、数量和供货时间等报送监理人审批。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件,并满足合同约定的质量标准。
(2)验收程序:对承包人提供的材料和工程设备,承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书,并按合同约定和监理人指示,进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。
2.(1)分部工程具备验收条件时,应由施工单位向项目法人提交验收申请报告。
(2)分部工程验收应由项目法人(或委托监理单位)主持。
(3)验收工作组应由项目法人、勘测、设计、监理、施工、主要设备制造(供应)商等单位的代表组成。
(4)项目法人应在分部工程验收通过之日后10个工作日内，将验收质量结论和相关资料报质量监督机构核备。
3.还缺少的碾压施工参数是加水量和碾压遍数。
堆石坝的碾压施工参数包括:碾重、行车速率、铺料厚度、加水量、碾压遍数。
坝料干密度的检查方法应该是灌水法或灌砂法,试坑深为碾压厚度本本题中碾压厚度为0.8m，所以试坑深度为0.8m。
4.(1)经监理同意后再组织实施处理方案。 (2)应由监理单位填写《质量缺陷备案表》,各工程参建单位(项目法人、设计、监理、施工单位)代表签字。
(3)应该是报质量监督机构备案 案例4 背景资料
招标人XX省水利工程建设管理局依据《水利水电工程标准施工招标文件》,2009年版,编制了新阳泵站主体工程施工招标文件,交易场所为xx省公共资源交易中心,投标截止时间为2015年7月19日,在阅读招标文件后,投标人xx集团对招标文件提交了异议函。
xx省公共资源交易中心：
新阳泵站主体工程施工招标文供，对合同工期的要求前后不一致,投标人须知前附表为26个月，而技术条款为30个月，请予澄清。
xx集团
2015年7月12日
xx集团投标文件中,投标报价汇总表(分组工程量清单模式),如表4-1所示,其中围堰拆除工程
采取1m3挖掘机配8t自卸汽车运输施工,运距3Km,相关定额如表4-2所示。围岩为四类土(定额调整系数为1.09),初级工、1m3挖掘机、59KW推土机、8t自卸汽车的单价分别为2.66元/工时、190元/台时、100元/台时、120元/台时。
190元/台时、100元/台时、120元 表4-1投标报价汇总表
经过评标,xx集团中标,根据招标文件,施工围堰工程为总价承包项目,招标文件提供了初步设
计施工导流方案,供投标人参考,xx集团采用了招标文件提供的施工导流方案，实施过程中,围堰在设计使用条件下,发生坍塌事故,造成30万元直接经济损失,xx集团以施工导流方案为招标文件提供为由,在事件发生后依合同规定程序陆续提交了相关索赔函件,向发包人提出索赔。
【问题】
1.xx集团对招标文件提交的异议函有哪些不妥之处?说明理由,除背景资料的异议类型外,在招投标过程中,投标人可提供的异议还有哪些类型?分别在什么时段提出? 2表4-1中A、B、C、D所代表的工程或项目名称是什么?指出预留D的目的和使用D的估价原则。 3.依据背景资料,xx集团提出的索赔能否成立?说明理由,指岀围堰坍塌事故发生后，xx集团提交的相关索赔的函件名称。
4.计算围堰拆除工作单价中的人工费、机械费、材料费(小数点后保留2位小数)。
【参考答案】
(1)不妥之处一:发函的对象错误
理由:应该是招标人(xx省水利工程建设管理局); 不妥之处二:异议提出的时间不妥
理由:潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的,应当在投标截止时间10日前提出。未在规定时间提岀异议的,不得再对招标文件相关内容提出投诉。
(2)对资格预审文件的异议,在提交资格预审文件截止时间2日前提出; 对开标过程的异议,在开标现场提出; 对评标结果的异议,在中标候选人公示期间提出。
2.(1)A—机电设备安装工程;B—临时工程;C—施工降、排水;D—暂列金额 (2)预留D的目的是为了在发生工程变更时使用的而预留的金额。 合同变更估价的原则：
①已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的,采用该子目的单价; ②已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目,但有类似子目的,可在合理范围内参照类似子目的单价,由监理人商定或确定变更工作的单价; ③已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价,可按照成本加利润的原则,由监理人商定或确定变更工作的单价。
3.索赔不成立,因为虽然建设单位提供了施工方案,但是作为施工单位来说应将此作为参考文件，并应根据现场条件及设计文件综合考虑后编制与实际施工结合紧密的施工方案,并针对重点结构施工特点制定相关处理措施,避免事故发生。 索赔函件名称:索赔意向通知单、索赔通知单、延续索赔通知书、最终索赔通知书。
4.人工费=2.66×4.69×1.09=13.60(元) 机械费=(0.7×190+0.35×100+7.10×120)x1.09=1111.80元 材料费=(13.6+1111.80)x4%=45.02元 案例五 背景资料
某水库除险加固工程加固内容主要包括,均质土坝坝体灌浆,护坡修整,溢洪道拆除重建等, 工程建设过程中发生下列事件：
事件一,在施工质量检验中,钢筋、护坡单元工程,以及溢洪道底板混疑土试件，三个项目抽样检验均有不合格情况,针对上述情况监理单位要求施工单位《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176-2007，分别进行处理并责成其进行整改。
事件二:溢洪道单位工程完工后，项目法人主持单位工程验收,并成立了有项目法人、设计、施工、监理等单位组成的验收工作组。经评定,该单位工程施工质量等级为合格,其中工程外观质量得分率为75%。
事件三：2018年汛前,该合同工程基本完工,由于当年汛期水库防汛形势险峻，为确保水库安全度汛,根据度汛方案,建设单位组织参建单位对土坝和溢洪道进行险情巡查并制定了土坝和溢洪道工程险情巡查及应对措施预案,部分内容如表5所示
事件四,合同工程完工验收后,施工单位及时向项目法人递交了工程质量保修书,保修书中明确了合同工程完工验收情况等有关内容。
表5土坝和溢洪道工程险情巡查及应对措施预案
问题：
1.根据《碾压式土石坝施工规范》,简要说明土坝坝体与溢洪道岸翼墙,混疑士面结合部位填筑的技术要求?
2.针对事件一中提到的钢筋,护坡单元工程以及混凝土试件,抽样检验不合格的情况,分别说明具体处理措施。
3.根据事件二溢洪道单位工程施工质量评定结果,请写出验收鉴定书中验收结论的主要内容。 4.溢洪道单位工程验收工作中,除事件二所列单位外,还应包括哪些单位的代表?单位工程验收时，有哪些单位可以列席验收会议?
5.根据本工程具体情况,指出表5中A、B、C、D、E分别代表的险情种类。 6.除合同工程完工验收情况外,工程质量保修书还应包括哪些方面的内容 【参考答案】
1.填土前,混凝土表面乳皮,粉尘及其上附着杂物必须清楚干净。
靠近混凝疑土结构物部位不能采用大型机械压实,可采用小型机械夯或人工夯实,填土碾压时
，要注意混疑土结构物两侧均衡填料压实,以免对其产生过大的侧向压力,影响其安全。
2.钢筋抽样检验不合格时,应及时对同一取样批次另取两倍数量进行检验,如仍不合格,则该批
钢筋应定为不合格,不得使用。
护坡单元工程质量不合格时,应按合同要求进行处理或返工重做,并经重新检验且合格后方可进行后续工程。
混凝土试件,抽样检验不合格时,应委托具有相应资质等级的质量检测单位,对相应工程部位进行检验,如仍不合格,应由项目法人组织有关单位进行研究,并提出处理意见。
3.所含分部工程质量全部合格;未发生质量事故(若有,质量事故已按要求进行处理);工程外
观质量得分率75%(70%上);单位工程施工质量检验与评定资料基本齐全;工程施工期及试运行期,单位工程观测资料分析结果符合国家和行业技术标准以及合同约定的标准要求。
4.还应包括主要设备制作(供应)商、运行管理等单位的代表。
单位工程验收时,参建单位、运行管理单位、质量和安全监督机构、法人验收监督管理机关等单位可以列席验收会议。
5.代表漏洞;B代表管涌;C代表洪水超过堤坝顶; D代表决口;
6.除合同工程完成验收情况外还包括:质量保修范围及内容、质量保修期、质量保修责任、质量保修费用、其他。
第三篇：2015年一建管理真题
全国一级建造师执业资格考试 2015年《建设工程法规及相关知识》真题
考试时间：180分钟 满分：130分
一、单项选择题(共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)
1.“建设工程项目法人决策的理性化程度以及建筑企业经营者的经营管理理念”属于影响建设工程质量的( )
A.管理环境因素
B.人的因素
C.方法的因素
D.社会环境因素
2.根据《中华人民共和国招标投标法实施管理条例》(国务院令613号)，投标有效期从( )起计算。
A.提交投标文件开始之日
B.购买招标文件的截止之日
C.提交投标文件的截止之日
D.招标文件规定开标之日
3.下列工程项目策划工作中，属于建设工程项目实施阶段管理策划的是( )。
A.确定项目实施期管理总体方案
B.确定生产运营期设施管理总体方案
C.确定项目风险管理与工程保险方案
D.确定生产运营期经营管理总体方案
4.关于职业健康安全与环境管理体系管理评审的说法，正确的是( )。
A.管理评审的是管理体系接受政府监督的一种机制
B.管理评审是最高管理者对管理体系的系统评价
C.管理审评是管理体系自我保证和自我监督的一种机制
D.管理评审是第三方论证机构对管理体系的系统评价
5.下列双代号时标网络计划中，关键线路有( )条。
A.5
B.4
C.3
D.2
6.关于建设工程管理内涵的说法，正确的是( )。
A.建设工程项目管理和设施管理即为建设工程管理
B.建设工程管理不涉及项目使用期的管理方对工程的管理
C.建设工程管理是对建设工程的行政事务管理
D.建设工程管理工作是一种增值服务
7.下列安全生产管理制度中，最基本，也是所有制度的核心的是( )。
A.安全生产教育培训制度
B.安全生产责任制
C.安全检查制度
D.安全措施计划制度
8.根据建设工程项目施工成本的组成，属于直接成本的是( )。
A.工具用具使用费
B.职工教育经费
C.机械折旧费
D.管理人员工资
9.某施工项目部根据以往项目的材料实际耗用情况，结合具体施工项目要求，制定领用材料标准控制发料。这种材料用量控制方法是( )。
A.定额控制
B.计量控制
C.指标控制
D.包干控制
10.关于施工方项目管理目标和任务的说法，正确的是( )。
A.施工方项目管理仅服务于施工方本身的利益
B.施工方项目管理不涉及动用前准备阶段
C.施工方成本目标由施工企业根据其生产和经营情况自行确定
D.施工方不对业主方指定分包承担的目标和任务负责
11.采用固定总价合同，承包商需承担一定风险，下列风险中，属于承包商价格风险的是( )。
A.设计深度不够造成的误差
B.工程量计算错误
C.工程范围不确定
D.漏报计价项目
12.关于影响系统目标实现因素的说法，正确的是( )。
A.组织是影响系统目标实现的决定性因素
B.系统组织决定了系统目标
C.增加人员数量一定会有助于系统目标的实现
D.生产方法与工具的选择与系统目标实现无关
13.关于工程监理单位工作性质的说法，正确的是( )。
A.工程监理单位接受业主的委托必须保证项目目标的实现
B.工程监理单位在组织上不能依附于监理工作的对象
C.工程监理单位从事监理工作的人员均应是注册监理工程师
D.工程监理单位以独立的第三方身份处理业主和承包商的冲突
14.关于FIDIC《永久设备和设计——建造合同条件》内容的说法，正确的是( )。
A.业主委派工程师管理合同
B.承包商仅需负责提供设备和建造工作
C.合同计价采用单价合同方式，某些子项采用包干价格
D.合同计价采用总价合同方式，合同价格不能调整
15.某项目按施工进度编制的施工成本计划入下图，则4月份计划成本是( )万元。
A.300
B.400
C.750
D.1150
16.某工程双代号时标网络计划如下图(时间单位：天)，工作A的总时差为( )天。
A.0
B.1
C.2
D.3
17.已知工程F有且仅有两项并行的幕后工作G和H，G工作的最迟开始时间为第12天，最早开始时间为第8天;H工作的最迟完成时间为第14天，最早完成时间为第12天;工作F与G、H的时间间隔分别为4天和5天，则F工作的总时差为( )天。
A.0
B.5
C.7
D.9
18.关于施工预算、施工图预算“两算”对比的说法，正确的是( )。
A.施工预算的编制以预算定额为依据，施工图预算的编制以施工定额为依据
B.“两算”对比的方法包括实物对比法
C.一般情况下，施工图预算的人工数量及人工费比施工预算低
D.一般情况下，施工图预算的材料消耗量及材料费比施工预算低
19.关于施工安全技术措施的说法，正确的是( )。
A.施工安全技术措施要有针对性
B.施工安全技术措施必须包括固体废弃物的处理
C.施工安全技术措施不可以包括针对自然灾害的应急预案
D.施工安全技术措施可在工程开工后制定
20.根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》(建市(2007)9号)，建设行政主管部门市场诚信信息平台上不良行为记录的公布时间，除法律、法规另有规定的，应为行政处罚决定作出后( )日后。
A.14
B.10
C.7
D.5 21.某工程的混凝土结构出现较深的裂缝，但经分析判定其不影响结构的安全和使用，正确的处理方法的是( )。
A.表面密封
B.嵌缝封闭
C.灌浆修补
D.限制使用
22.关于大型建设工程项目总进度目标论证的说法，正确的是( )。
A.大型建设工程总进度目标论证的核心工作是编制总进度纲要
B.大型建设工程总进度目标论证首先开展的工作是调查研究和收集资料
C.大型建设工程总进度目标论证的确定应在项目的实施阶段进行
D.若编制的总进度计划不符合项目的总进度目标，应调整总进度目标
23.下列施工合同风险中，属于管理风险的是( )。
A.业主改变设计方案
B.对环境调查和预测的风险
C.自然环境的变化
D.合同所依据环境的变化
24.使事故责任者和广大群众了解事故发生的原因及所造成的危害，并深刻认识到搞好安全生产的重要性，从事故中吸取教训，提高安全意识，改进安全管理工作。这体现了事故处理中的( )原则。
A.事故原因未查清不放过
B.事故责任人未受到处理不放过
C.事故责任人和周围群众未受到教育不放过
D.事故没有指定切实可行的整改措施不放过
25.某工程每月所需混凝土量相同，混凝土用量为3200m³，计划4个月完成，混凝土综合价格为1000元/m³;实际混凝土用量为5000m³，用时5个月，从第1个月至第5个月各月混凝土价格指数(%)为100，115，110，105，115。则根据赢得值法，前3个月的费用偏差为( )万元。
A.-30
B.-25
C.-22
D.-20
26.项目质量控制体系运行的核心机制是( )。
A.约束机制
B.反馈机制
C.持续改进机制
D.动力机制
27.根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)，工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以( )为实际竣工日期。
A.承包人提交竣工验收申请报告之日
B.转移占有工程之日
C.监理人组织竣工初验之日
D.发包人签发工程接收证书之日
28.一般情况下，横道图能反映出工作的( )。
A.总时差
B.最迟开始时间
C.持续时间
D.自由时差
29.根据我国保险制度，关于建设工程第三者责任险的说法，正确的是( )
A.被保险人是项目法人和承包人以外的第三人
B.赔偿范围包括承包商在工地的财产损失
C.被保险人事项目法人和承包人
D.赔偿范围包括承包商在现场从事与工作有关的职工伤亡
30.用于表示组织系统中各子系统或各元素间指令关系的工具是( )
A.项目结构图
B.工程流程图
C.组织结构图
D.职能分工表
31.关于施工现场宿舍设置的说法，正确的是( )
A.室内净高2.5m
B.室内通道宽度0.8m
C.每间宿舍居住18人
D.使用通铺
32.某施工总承包单位依法将自己没有足够把握实施的防水工程分包给有经验的分包单位，属于质量风险应对的( )策略。
A.转移
B.规避
C.减轻
D.自留
33.在应用因果分析图确定质量问题的原因时，正确做法是( )
A.不同类型质量问题可以共同使用一张图分析
B.通常选出1-5项作为最主要原因
C.为避免干扰，只能由QC小组成员独立进行分析
D.由QC小组组长最终确定分析结果
34.施工现场文明施工管理组织的第一责任人( )。
A.项目经理
B.总监理工程师
C.业主代表
D.项目总工程师
35.施工技术准备工作的质量控制包括( )。
A.明确质量控制方法
B.计量控制
C.测量控制
D.施工平面图控制
36.某单价合同的投标报价单中，投标人的投标书出现了明显的数字计算错误，导致总价和单价计算结果不一致，下列行为中，属于业主权利的是( )。
A.业主有权先作修改再评价，以总价作为最终报价结果
B.业主没有权利先修改后评价，可以宣布该投标人废标
C.业主没有权利修改再评价，可以请该投标人再报价
D.业主有权利先作修改再评标，以单价为准调整的总价作为最终报价结果
37.承包商就已完工，经检验合格的工程提出支付申请，监理工程师复核后，业主批准支付申请，此工作程序属于( )流程。
A.物资采购工作
B.信息处理工作
C.设计工作
D.管理工作
38.某项目施工成本数据如下表，根据差额计算法，成本降低率提高对成本降低额的影响程度为( )万元。
A.0.6
B.0.7
C.1.1
D.1.2
39.关于施工进度计划调整的说法，正确的是( )
A.当资源供应发生异常时，可调整工作的工艺关系
B.当实际进度计划拖后时，可缩短关键工作持续时间
C.为充分利用资源、降低成本，应减少资源的投入
D.任何情况下均不允许增减工作项目
40.为赶上已拖延的施工进度，项目部决定采用混凝土泵代替原来的塔吊运输混凝土。该纠偏措施属于( )。
A.管理措施
B.组织措施
C.经济措施
D.技术措施
41.某基础工程合同价为2000万元，合同总工期为20个月，施工过程中因设计变更，导致增加额外工程400万元，业主同意工期顺延。则承包商按造价比例法可索赔工期( )个月。
A.8
B.6
C.4
D.2
42.编码信息、单位组织信息、项目组织信息等属于( )信息。
A.管理类
B.组织类
C.经济类
D.技术类
43.下列施工检验批验收的做法中，正确的是( )。
A.存在一般缺陷的检验批应推倒重做
B.某些指标不能满足要求时，可予以验收
C.严重缺陷经加固处理后能满足安全使用要求，可按技术处理方案进行验收
D.经加固处理后仍不能满足安全使用要求的分部工程可缺项验收
44.沟通过程的五要素包括( )
A.沟通主体、沟通客体、沟通介体、沟通环境和沟通聚道
B.沟通主体、沟通客体、沟通介体、沟通内容和沟通聚道
C.沟通主体、沟通客体、沟通介体、沟通环境和沟通方法
D.沟通主体、沟通客体、沟通介体、沟通内容和沟通方法
45.某工程施工检查发现外墙面砖质量不合格，经调查发现是供应商的供货质量问题，项目部决定更换供应商，该措施属于项目目标控制的( )
A.管理措施
B.组织措施
C.经济措施
D.技术措施
46.采用工程承包模式的大型建设工程项目，建设周期三年，其合同计价方式一般采用( )。
A.固定总价合同
B.单价合同
C.成本加酬金合同
D.变动总价合同
47.根据《建设工程项目管理规范》(GB/T50326—2006)条文中的风险等级评价估表，如果某个风险事件将对项目造成中度损失，且发生的可能性很大。则该事件的风险等级为( )级。
A.5
B.4
C.3
D.2
48.生产经营单位应急预案未按照有关规定备案的，由县级以上( )给予警告，并处罚款。
A.建设主管部门
B.安全生产监督管理部门
C.建设工程质量监督机构
D.人民政府
49.某工程在浇筑楼板混凝土时，发生支模架坍塌，造成3人死亡，6人重伤，经调查，系现场技术管理人员未进行技术交底所致。该工程质量事故应判定为( )。
A.操作责任的较大事故
B.操作责任的重大事故
C.指导责任的较大事故
D.指导责任的重大事故
50.某网络计划如下图，逻辑关系正确的是( )。
A.E的紧前工作是BD
B.A完成后同时进行CF
C.AB均完成后进行E
D.F的紧前工作是DE 51.下列工作任务中，不属于信息管理部门的是( )
A.负责编制行业信息管理规范
B.负责信息处理工作平台的建立和运行维护
C.负责工程档案管理
D.负责协调各部门的信息处理工作
52.下列工程项目策划工作中，属于项目决策阶段合同策划的是( )
A.组织方案设计竞赛
B.确定项目设计合同结构方案
C.拟定施工合同文本
D.确定实施期合同结构总体方案
53.根据《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-2006)，项目管理规划包括( )
A.项目管理规划原则和内容
B.项目管理规划大纲和配套措施
C.项目管理规划大纲和实施大纲
D.项目管理规划大纲和实施规划
54.根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2003-0201)，承包人应在首次收到发包人要求更换项目经理的书面通知后( )天内向发包人提出书面改进报告。
A.28
B.21
C.14
D.7
55.关于虚工作的说法，正确的是( )
A.虚工作只在双代号网络计划中存在
B.虚工作一般不消耗资源但占用时间
C.虚工作可以正确表达工作间逻辑关系
D.双代号时标网络计划中虚工作用波形表示
56.运用建设工程的项目信息门户辅助施工项目进度控制，属于进度控制的( )措施。
A.技术
B.管理
C.经济
D.组织
57.建立项目质量控制体系时，首先开展的工作是( )。
A.分析质量控制界面
B.编制质量控制计划
C.制定质量控制制度
D.确立系统质量控制网络
58.关于施工合同跟踪的说法，错误的是( )。
A.承包单位的合同管理职能部门对合同执行者的履行情况进行跟踪、监督和检查
B.合同执行者本身对合同计划的执行情况进行跟踪、检查和对比
C.合同跟踪的内容和业主是否及时给予了指令、答复等
D.可以将工程任务发包给专业分包完成，并由专业分包对合同计划的执行进行跟踪、检查和对比
59.政府质量监督机构对工程项目实施质量监督的第一步工作是( )。
A.制定质量监督工作计划
B.抽查工程质量问题
C.接受建设单位申报手续
D.建立工程质量监督方案
60.建设工程项目在施工时盲目赶工，会导致( )。
A.安全事故发生的概率减小
B.施工成本增加的概率减小
C.文明施工实现的概率增加
D.质量事故发生的概率增加
61.施工成本核算要求的归集“三同步”是指( )的取值范围应当一致。
A.形象进度、产值统计、实际成本
B.成本预测、成本计划、成本分析
C.目标成本、预算成本、实际成本
D.人工成本、材料成本、机械成本
62.下列施工组织设计的内容中，属于施工部署及施工方案的是( )。
A.施工资源的需求计划
B.施工资源的优化配置
C.投入材料的堆场设计
D.施工机械的分析选择
63.某国际工程合同额为5000万元人民币，合同实施天数为300天;由国内某承包商总承包施工，该承包商同期总合同额为5亿人民币，同期内公司的总管理费为1500万元;因为业主修改设计，承包商要求工期延期30天。该工程项目部在施工索赔中总部管理费的索赔额是( )万元。
A.50 B.15 C.12 D.10
64.在建设工程项目施工成本分析中，成本盈亏异常分析属于( )方法。
A.因素分析
B.综合成本分析
C.专项成本分析
D.成本项目分析
65.关于钢筋保护层厚度检测的说法，正确的是( )。
A.检测机构部位由监理确定
B.梁类应抽取构件数量的2%且不少于5个构件
C.板类构件应抽取构件数量的5%且不少于2个构件
D.必须采用无损检测方法
66.关于建设工程项目管理施工总承包管理模式的说法，正确的是( )。
A.施工总承包管理单位应参与全部具体工程的施工
B.业主进行施工总承包管理单位招标时，应先确定工程总造价
C.施工总承包管理单位负责所有分包合同的招标投标工作
D.业主不需要等待施工图设计完成后再进行施工总承包管理单位的招标
67.关于FIDIC《EPC交钥匙项目合同条件》特点的说法，正确的是( )。
A.适用于承包商作大部分设计的工程项目，承包商要按照业主的要求进行设计提供设备以及建造其他工程
B.合同采用固定总价合同，只有在特定风险出现时才调整价格
C.业主委派工程师管理合同，监督工程进度质量
D.承包商承担的风险较小
68.关于物质采购交货日期的说法，正确的是( )。
A.凡委托运输部门送货的，以供货方发运产品时承运单位签发的日期为准
B.供货方负责送货的，以供货方按合同规定通知的提货日期为准
C.采购方提货的，以采购方收获戳记的日期为准
D.凡委托运输单位代运的产品，以向承运单位提出申请的日期为准
69.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)，关于检验批质量验收合格的说法，正确的是( )。
A.可由监理员组织验收
B.应具有完整的施工操作依据，质量检查记录
C.主控项目不需全部检验合格
D.一般项目的检查具有否决权
70.下列质量控制工作中，属于施工技术准备工作的是( )。
A.明确质量控制的重点对象
B.编制测量控制方案
C.建立施工现场计量管理的规章制度
D.正确安装设置施工机械设备
二、多项选择题(共30题，每题2分。每题的备选项中有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项，错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)
71.关于沟通障碍的说法，正确的有( )。
A.从信息发送者的角度看，影响信息沟通的因素可能是信息译码不准确
B.沟通障碍来自发送者的障碍、接受者的障碍和沟通通道的障碍
C.沟通障碍包括组织的沟通障碍和能力的沟通障碍两种形式
D.从信息接受者的角度看，影响信息沟通的因素可能是心理上的障碍
E.选择沟通媒介不当是沟通通道障碍的一个方面
72.根据《建筑工程施工合同(示范文本)》(GF—2013—0201)，可以顺延工期的情况有( )。
A.发包人比计划开工日晚5天下达开工通知
B.发包人未按合同约定提供施工现场
C.发包人提供的测量基准点存在错误
D.监理未按合同约定发出指示、批准文件
E.分包商或供货商延误
73.下列施工质量控制点的管理工作中，属于事前质量控制的有( )。
A.明确质量控制目标
B.确定质量抽样数量
C.质量控制人员在现场进行指导
D.向施工作业班组认真交底
E.动态跟踪管理质量控制点
74.根据《建设工程监理规范》(GB/T50319-2013)，编制工程建设监理实施细则的依据有( )。
A.工程建设标准
B.监理大纲
C.监理委托合同
D.施工组织设计
E.工程设计文件
75.某项目成本及成本构成比例数据如下表，正确的有( )。
A.成本增加比例最大的是间接成本
B.成本降低最多的项目是机械费
C.成本节约效益最大的是材料费
D.成本节约做得好的是措施费
E.直接成本增加比例最大的是人工费
76.建设工程项目总进度目标论证的主要任务有( )。
A.总进度规划编制
B.工程实施条件分析
C.工程实施策划
D.项目总进度目标确定
E.项目经济评价
77.按最早开始时间编制的施工计划及各工作每月成本强度(单位：万元/月)如下图，D工作可以按最早开始时间或最迟开始时间进行安排。则4月份的施工成本计划值可以是( )万元。
A.60
B.50
C.25
D.15
E.10
78.工程质量管理常用数据统计方法中，排列图方法可用于( )的数据状况描述。
A.质量偏差
B.质量稳定程度
C.质量缺陷
D.造成质量问题原因
E.质量受控情况
79.关于风险对策的说法，正确的有( )。
A.编制生产安全事故应急预案是生产者安全风险规避策略 B.招标人要求中标人提交履约担保是招标人合同风险减轻策略 C.承包商设立质量缺陷风险基金是承包商的质量风险自留策略 D.承包商合理安排施工工期，进度计划，避开可能发生的自然灾害是承包商质量风险规避策略
E.依法组成联合体承接大型工程项目是承包商的风险转移策略 80.某工作横道图费用偏差分析如下图，正确的有( )。
A.费用超支
B.进度较快
C.效率较高
D.可采用抽出部分人员，放慢进度的措施
E.投入超前
81.关于施工过程水污染预防措施的说法，正确的有( )。
A.禁止将有毒有害废弃物作土方回填
B.施工现场搅拌站废水经沉淀池合格后也不能用于工地洒水降尘
C.限制水磨石的污水必须经沉淀池沉淀合格后再排放
D.现场存放油料，必须对库房地面进行防渗处理
E.化学用品、外加剂等要妥善保管，库内存放
82.在施工合同分析中，发包人的合作责任有( )。
A.施工现场的管理，给发包人的管理人员提供生活和工作条件
B.及时提供设计资料、图纸、施工场地等
C.按合同规定及时支付工程款
D.对平行的各承包人和供应商之间的责任界限做出划分
E.及时作出承包人履行合同所必须的决策
83.在施工总承包管理模式下，对分包单位管理的特点有( )。
A.一般情况下，分包合同由施工总承包管理单位与分包单位签订
B.分包工程款可以通过施工总承包管理单位，也可以由业主直接支付
C.分包合同价对业主是透明的，有利于业主方控制投资
D.施工总承包管理单位有责任对分包人的质量和进度进行控制
E.施工总承包管理单位有义务免费向分包人提供脚手架等设施 84.工程项目管理信息系统中，合同管理子系统的功能有( )
A.合同基本数据查询
B.合同执行情况统计分析
C.合同通用条件的编写
D.合同结构的选择
E.合同结辅助起草
85.关于业主方项目管理目标和任务的说法中，正确的有( )
A.关于业主方项目管理是建设工程项目管理的核心
B.关于业主方项目管理工作不涉及施工阶段的安全管理工作
C.关于业主方项目管理目标包括项目的投资目标、进度目标和质量目标
D.关于业主方项目管理目标不包括影响项目运行的环境质量
E.关于业主方项目管理工作涉及项目实施阶段的全过程
86.在大型群体工程项目中，第一层次质量控制体系可由( )的项目管理机构负责建立。
A.建设单位
B.涉及总责任单位
C.代建单位
D.施工总承包单位
E.工程总承包企业
87.关于组织结构模式、组织分工和工作流程组织的说法，正确的有( )。
A.组织结构模式反映指令关系 B.工作流程组织反映工作间逻辑关系 C.组织分工是指工作任务分工
D.组织分工和工作流程组织都是动态组织关系 E.组织结构模式和组织分工是一种相对静态的组织关系
88.下列建设工程项目进度控制措施中，属于管理措施的有( )。
A.选择合同结构
B.分析工程风险
C.建立管理组织体系
D.确定物资采购模式
E.明确管理职能
89.下列损失中，属于建设工程人身意外伤害险种除外责任范围的有( )。
A.被保险人不忠实履行约定义务造成的损失 B.项目建设人员由于施工原因而受到人身伤害的损失 C.战争或军事行为所造成的损失 D.投标人故意香味所造成的损失
E.项目法人和承包人以外的第三人由于施工原因受到财产损失 90.根据建设工程竣工验收备案制度，备案文件资料包括( )。
A.工程竣工验收报告
B.规划部门出具的认可文件
C.工程竣工与验收申请报告
D.环保部门出具的准许使用文件
E.公安消防部门出具的准许使用文件
91.下列成本加酬金合同的优点中，对业主有利的有( )。
A.可以确定合同工程内容、工程量及合同终止时间
B.可以通过分段施工缩短施工工期
C.可以通过最高限价约束工程成本，转移全部风险
D.可以利用承包商的施工技术专家帮助改进设计的不足
E.可以叫深入接入和控制工程施工和管理
92.在双代号网络图中，虚箭线的作用有( )。
A.指向
B.联系
C.区分
D.过桥
E.断路
93.关于安全生产管理制度的说法，正确的有( )。
A.企业取得安全生产许可证，应当具备的条件之一是依法参加工伤保险
B.新员工上岗前的三级安全教育，对建设工程来说，具体指进企业、进项目、进班组三级
C.根据《建设工程安全生产条例》，对高大模板工程呢过的专项施工方案，施工单位应担组织专家进行论证、审查
D.按照“三同时”制度要求，安全设施投资应当纳入建设工程概算
E.特种作业人员离开特种作业岗位1年后，应当重新进行培训，经培训合格后方可上岗作业
94.某工程项目的双代号时标网络计划，当计划执行到第4周末及第10周末时，检查得出实际进度前锋线如下图所示，检查结果表明( )。
A.第4周末检查时工作B拖后1周，但不影响总工期
B.第4周末检查时工作A拖后1周，影响总工期1周
C.第10周末检查时工作G拖后1周，但不影响总工期
D.第10周末检查时工作I提前1周，可使总工期提前1周
E.在第5周到第10周内，工作F和工作I的实际进度正常
95.关于合同谈判中工期和维修期的说法，正确的有( )。
A.对于具有较多单项工程的建设项目工程，可在合同中明确允许分部位或分批提交业主验收
B.由于工程变更原因对工期产生不利影响时，应该给予承包人要求合理延长工期的权利
C.承包人只应该承担由于材料和施工方法及操作工艺等不符合合同规定而产生的缺陷
D.承包人不能用维修保函来代替业主扣留的保留金
E.业主和承包人应当根据项目情况、施工环境因素等商定适当的开工时间
96.下列指标中，属于项目部施工成本考核的有( )。
A.施工成本降低额
B.施工成本降低率
C.施工生产总成本
E.生产能力利用率
97.关于安全生产事故应急预案的说法，正确的有( )。 A.应急预案编制应结合本地区、本部门、本单位的危险性分析情况 B.应急远组织和人员的职责分工明确，并有具体的落实措施
C.应急预案的管理不高考应急预案的奖惩
D.应急预案基本要素齐全、完整，预案附件提供的信息准确 E.生产经营单位应每一年组织一次现场处置方案演练 98.下列措施中，属于施工质量事故预防的有( )。
A.严格按照基本建设程序办事
B.依法进行施工组织管理
C.加强施工安全与环境管理
D.进行必要的设计复核审查
E.做好质量事故的观测记录
99.关于施工组织设计中施工平面图的说法中，正确的有( )。
A.反映了最佳施工方案在时间上的安排
B.反映了施工机具等资源的供应情况
C.反映了施工方案在空间上的全面安排
D.反映了施工进度计划在空间上的全面安排
E.使整个现场能有组织地进行文明施工
100.根据《建设项目工程总承包合同示范文本(试行)》(GF-2011-0216)，承包人主要权利和义务有( )。
A.根据合同约定，自费修复竣工后试验中发现的缺陷
B.按照合同约定和发包人的要求，提出相关报表
C.根据合同约定，以书面形式向发包人发出暂停通知
D.根据合同约定，对因发包人原因带来的损失要求赔偿
E.负责办理项目审批，核准或备案手续，取得项目用地的使用权
全国一级建造师执业资格考试
2015年《建设工程法规及相关知识》真题答案
一、单项选择题(共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)
1.D 解析：本题考查的是项目质量的影响因素，社会环境因素主要是指会对项目质量造成影响的各种社会环境因素，包括国家建设法律法规的健全程度及其执法力度;建设工程项目法人决策的理性化程度以及建筑业经营者的经营管理理念;建筑市场包括建设工程交易市场和建筑生产要素市场的发育程度及交易行为的规范程度;政府的工程质量监督及行业管理成熟程度;建设咨询服务业的发展程度及其服务水准的高低;廉政管理及行风建设的状况等。参见教材p165。
2.C 解析：本题考查的是投标有效期。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。参见教材P274-273.
3.C 解析：本题考查的是项目实施阶段策划的工作内容。项目实施的管理策划主要工作内容包括：(1)项目实施各阶段项目管理的工作内容;(2)项目风险管理与工程保险方案。参见教材P40。
4.B 解析：本题考查的是职业健康安全管理体系与环境管理体系的运行。管理评审是由组织的最高管理者对管理体系的系统评价，判断组织的管理体系面对内部情况和外部环境的变化是否充分适应有效，由此决定是否对管理体系做出调整，包括方针、目标、机构和程序等。参见教材P227。
5.C 解析：本题考查的关键线路的判断。关键线路有ABEI、ABGI、ACGI三条。参见教材P139-143。
6.D 解析：本题考查的是建设工程管理的内涵。“建设工程管理”(Professional Management in Construction)作为一个专业术语，其内涵涉及工程项目全过程(工程项目全寿命)的管理，它包括：(1)决策阶段的管理;(2)实施阶段的管理，即项目管理;(3)使用阶段的管理，即设施管理。所以AB错误;英语中的Management和Administration的含义是有区别的，Administration—般指行政事务管理，而Management的含义更宽一些。Professional Management指的是专业性的(专业人士的)管理，所以C错误;建设工程管理工作是一种增值服务工作，D正确。参见教材P1。 7.B 解析：本题考查的是安全生产责任制。安全生产责任制是最基本的安全管理制度，是所有安全生产管理制度的核心。参见教材P228。
8.A 解析：本题考查的是施工成本管理的任务。直接成本是指施工过程中耗费的构成工程实体或有助于工程实体形成的各项费用支出，是可以直接计入工程对象的费用，包括人工费、材料费和施工机具使用费等。参见教材P79。
9.C 解析：本题考查的是施工成本的过程控制方法。对于没有消耗定额的材料，则实行计划管理和按指标控制的办法。根据以往项目的实际耗用情况，结合具体施工项目的内容和要求，制定领用材料指标，以控制发料。超过指标的材料，必须经过一定的审批手续方可领用。参见教材p101。
10.C 解析：本题考查的是施工方项目管理的目标。施工方的项目管理服务不仅应服务于施工方本身的利益，也必须服务于项目的整体利益，选项A错误;施工方的项目管理工作主要在施工阶段进行，也涉及动用前准备阶段和保修期，选项B错误;施工总承包方或施工总承包管理方的成本目标是由施工企业根据其生产和经营的情况自行确定的，分包方的成本目标是施工企业内部自行确定的，选项C正确;施工总承包方或施工总承包管理方应对合同规定的工期目标和质量目标负责，选项D错误。参见教材P15。
11.D 解析：本题考查的是总价合同的运用。承包商的风险主要有两个方面：一是价格风险;二是工作量风险。价格风险有报价计算错误、漏报项目、物价和人工费上涨等;工作量风险有工程量计算错误、工程范围不确定、工程变更或者由于设计深度不够所造成的误差等，选项D是正确的。参见教材P308。
12.A 解析：本题考查的是建设工程项目系统的概念、目标及组织关系、组织论和组织工具。系统的目标决定了系统的组织，而组织是目标能否实现的决定性因素，这是组织轮的一个重要结论，所以A正确，B错误;影响一个系统目标实现的主要因素除了组织以外，还有人的因素、方法与工具，所以D错误。参见教材P17。
13.B 解析：本题考查的是监理的工作性质。工程监理的工作性质有如下几个特点：(1)服务性，工程监理单位受业主的委托进行工程建设的监理活动，它提供的是服务，工程监理单位将尽一切努力进行项目的目标控制，但它不可能保证项目的目标一定实现，它也不可能承担由于不是它的责任而导致项目目标的失控;选项A是错误的。(2)科学性，工程监理单位拥有从事工程监理工作的专业人士-监理工程师，它将应用所掌握的工程监理科学的思想、组织、方法和手段从事工程监理活动;选项C是错误的。(3)独立性，指的是不依附性，它在组织上和经济上不能依附于监理工作的对象(如承包商、材料和设备的供货商等)，否则它就不可能自主地履行其义务。(4)公平性，工程监理单位受业主的委托进行工程建设的监理活动，当业主方和承包商发生利益冲突或矛盾时，工程监理机构应以事实为依据，以法律和有关合同为准绳，在维护业主的合法权益时，不损害承包商的合法权益，这体现了工程监理的公平性，选项D是错误的。所以，选项B是正确的。参见教材P73。
14.A 解析：本题考查的是FIDIC系列合同条件。《永久设备和设计——建造合同条件》适用于由承包商做绝大部分设计的工程项目，承包商要按照业主的要求进行设计、提供设备以及建造其他工程。合同计价采用总价合同方式，如果发生法规规定的变化或物价波动，合同价格可随之调整。其合同管理与《施工合同条件》下由工程师负责合同管理的模式基本类似。参见教材P352。
15.B 解析：本题考查的是按施工进度编制施工成本计划的方法。根据时间—成本累积曲线，可以导出每月的进度计划成本，1150-750=400。参考教材P93。
16.B 解析：本题考查的是双代号网络计划时间参数的计算，双代号时标网络中的总时差等于本工作的自由时差加上后续线路中波形线之和的最小值，所以A的时差为1。参见教材P141。
17.C 解析：本题考查的是双代号网络计划时间参数的计算。
G工作的总时差=最迟开始-最早开始=12-8=4;H工作的总时差=最迟时差-最早时差=14-12=2。F工作的总时差=MIN(4+4,5+2)=7。参考教材P140。
18.B 解析：本题考查的是施工成本计划的类型。施工预算的编制以施工定额为主要依据，施工图预算的编制以预算定额为主要依据，选项A错误;两算对比的方法包括实物对比法和金额对比法，选项B正确;施工预算的人工数量及人工费比施工图预算一般要低6%左右，选项C错误;施工预算的材料消耗量及材料费一般低于施工图预算，选项D错误。参见教材P89。
19.A 解析：本题考查的是施工安全技术措施和安全技术交底。施工安全技术措施的一般要求：(1)施工安全技术措施必须在工程开工前制定;(2)施工安全技术措施要有全面性;(3)施工安全技术措施要有针对性;(4)施工安全技术措施应力求全面、具体、可靠;(5)施工安全技术措施必须包括应急预案;(6)施工安全技术措施要有可行性和可操作性。参见教材P242-P243。
20.C 解析：本题考查的是施工合同履行过程中的诚信自律。诚信行为记录由各省、自治区、直辖市建设行政统一公布。其中，不良行为记录信息的公布时间为行政处罚决定做出后7日内，公布期限一般为6个月至3年。参见教材P335。
21.C 解析：本题考查的是施工中会亮缺陷处理的基本方法。对混凝土结构出现裂缝，进分析研究后如果不影响结构的安全和使用功能时，也可采取返修处理。当裂缝宽度不大于0.2mm时，可采用表面密封法;当裂缝宽度大于0.3mm时，采用嵌缝密闭法;当裂缝较深时，则应采取取灌浆修补的方法。参见教材P207。
22.A 解析：本题考查的是项目总进度目标论证的工作内容，在进行建设建设工程项目总进度目标控制前，首先应分析和论证进度目标实现的可能性;大型建设工程项目总进度目标论证的核心工作是通过编制总进度纲要论证总进度目标实现的可能性。参见教材P126。
23.B 解析：本题考查的是施工合同风险的类型。
管理风险：(1)对环境调查和预测的风险。对现场和周围环境条件缺乏足够全面和深入的调查，对影响投标报价的风险、意外事件和其他情况的资料缺乏足够的了解和预测;(2)合同条款不严密、错误、二义性，工程范围和标准存在不确定性;(3)承包商投标策略错误，错误地理解业主意图和招标文件，导致实施方案错误、报价失误等。(4)承包商的技术设计、施工方案、施工计划和组织措施存在缺陷和漏洞，计划不周。(5)实施控制过程中的风险。例如：合作伙伴争执、责任不明;缺乏有效措施保证进度、安全和质量要求;由于分包层次太多，造成计划执行和调整、实施的闲难等。选项A属于项目组成成员资信和能力风险，选项B属于管理风险，选项C、D属于项目外界环境风险。参见教材P313。
24.C 解析：本题考查的是职业伤害事故的分类。“事故责任人和周围群众没有受到过教育不放过”原则的主要内容是：使事故责任者和广大群众了解事故发生的原因及所造成的危害，并深刻认识到搞好安全生产的重要性，从事故中吸取教训，提高安全意识，改进安全管理工作。参见教材P258。
25.B 解析：本题考查的是赢得值法。费用偏差=已完工作预算费用-已完工作实际费用=(1000×1000×3)-(1000×115%×1000+1000×110%×1000)=-250000元。参见教材P103。
26.D 解析：本题考查的是项目质量的控制运行。动力机制是项目质量控制体系的核心机制。参见教材P175。
27.B 解析：本题考查的是施工承包合同文件，工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。参见教材P296。
28.C 解析：本题考查的是横道图进度计划的编制方法。横道图计划表中的进度线与时间坐标相对应，表达的是工作的持续时间。参见教材P127。
29.C 解析：本题考查的是工程保险的内容，第三者责任险的被保险人应是项目法人和承包人，所以A错误，C正确;属于承包商或业主在工地的财产损失，或其公司和其他承包商在现在从事于工作有关的职工的伤亡不属于第三者责任险的赔偿范围，而属于工程一切险和人身意外伤害险的范围。所以选C。参见教材P316。
30.C 解析：本题考查的是基本的组织结构模式，组织结构图是反映一个组织系统中各组成部门(组成元素)之间的组织关系(指令关系)。选项C正确，参见教材P23。
31.A 解析：本题考查的是施工现场职业健康安全卫生的要求，宿舍内应保证有必要的生活空间，室内净高不得小于2.4米，通道宽度不得小于0.9米，每间宿舍居住人员不得超过16人。施工现场宿舍必须设置可开启式窗户，宿舍内的床铺不得超过2层，严禁使用通铺。选项A是正确的，参见教材P268。
32.A 解析：本题考查的是质量风险响应。转移包括分包转移、担保转移、保险转移。参见教材P168。
33.A 解析：本题考查的是因果分析图法的应用。因果分析图法应用时的注意事项：(1)一个质量特性或一人质量问题使用一张图分析;(2)通常采用QC小组活动的方式进行，集思广益，共同分析;(3)必要时可以邀请小组以外的有关人员参与，广泛听取意见;(4)分析时要充分发表意见，层层深入，排除所有可能的原因;(5)在充分分析的基础上，由各参与人员采用投票或其他方式，从中选择1至5项多数人达成共识的最主要原因。参见教材P210。
34.A 解析：本题考查的是建设工程现场文明施工的措施。在建立文明施工的组织管理过程中，应确立项目经理为现场文明施工的第一责任人。参见教材P261。
35.A 解析：本题考查的是施工准备的质量控制。选项BCD属于现场施工准备工作的质量控制的内容。参见教材P188.
36.D 解析：本题考查的是单价合同的运用。虽然在投标报价。评标以及签订合同中，人们常常注重总价格，但在工程款结算中单价优先，对于投标书中明显的数字计算错误，业主有权利先做修改再评标，当总价和单价的计算结果不一致时，以单价为准调整单价。参见教材P306.
37.D 解析：本题考查的是工作流程组织在项目管理中的应用。管理工作流程组织，如投资控制、进度控制、合同管理、付款和设计变更等流程。参见教材P34。
38.D 解析：本题考查的是施工成本分析的基本方法。成本降低率提高对成本降低额的影响为(3.5%-3%)×240=1.2万元。参见教材P115。
39.B 解析：本题考察的是进度的调整，当关键线路的实际进度比计划进度拖后时，应在尚未完成的关键工作中，选择资源强度小或费用低的工作缩短其持续时间，并重新计算未完成部分的时间参数，将其作为一个新计划实施;非关键工作时差的调整应在其时差的范围内进行，以便更充分地利用资源、降低成本或满足施工的需求;当资源供应发生异常时，应采用资源优化方法对计划进行调整，或采取应急措施，使其对工期的影响最小。参见教材P155。
40.D 解析：本题考查的是项目进度控制的技术措施。施工技术、施工方法和施工机械的变更都属于技术措施。参见教材P157。
41.C 解析：本题考查的是索赔的计算。400÷(2000÷20)=4 参见教材P344-346。
42.B 解析：本题考查的是项目信息的分类。组织类信息包括：编码信息、单位组织信息、项目组织信息、项目管理组织信息。参见教材P360。
43.C 解析：本题考查的是施工过程质量验收不合格的处理。
(1)在检验批验收时，发现存在严重缺陷的应推倒重做，有一般的缺陷可通过返修或更换器具、设备消除缺陷后重新进行验收;
(2)个别检验批发现某些项目或指标(如试块强度等)不满足要求难以确定是否验收时，应请有资质测单位检测鉴定，当鉴定结果能够达到设计要求时，应予以验收;
(3)当检测到设计要求，但经原设计单位核算仍能满足结构安全和使用功能的检验批，可予以验收;
(4)严重质量缺陷或超过检验批范围内的缺陷，经法定检测单位检测鉴定以后，认为不能满足最低限度的安全储备和使用功能，则必须进行加固处理，虽然改变外形尺寸，但能满足安全使用要求，可按技术处理方案和协商文件进行验收，责任方应承担经济责任;
(5)通过返修或加固处理后仍不能满足安全使用要求的分部工程严禁验收。参见教材P199。
44.A 解析：本题考查的是沟通过程的要素，沟通过程的五个要素包括沟通主体、沟通客体、沟通介体、沟通环境和沟通聚道。参见教材P65。
45.B 解析：本题考查的是系统的目标和系统的组织的关系。控制项目目标的主要措施包括组织措施、管理措施、经济措施和技术措施，其中组织措施是最重要的措施。如果对一个建设工程的项目管理进行诊断，首先应分析其组织方面存在的问题，参见教材P17。
46.D 解析：本题考查的是变动总价合同。在工程施工承包招标时，施工期限一年左右的项目一般实行固定总价合同，超过的一般采用变动总价合同。参见材料P308。
47.B 解析：本题考查的是项目的风险类型。风险等级评估如下表：
所以选B。参见教材P70。
48.B 解析：本题考查的是生产安全事故应急预案的管理。生产经营单位应急预案未按照有关规定备案的，由县级以上安全生产监督管理部门给予警告，并处三万元以下罚款。参见教材P256。
49.C 解析：本题考查的是工程质量问题和质量事故的分类。较大事故是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。指导责任事故：指由于工程实施指导或领导失误造成的质量事故。例如，由于工程负责人片面追求施工进度，放松或不按质量标准进行控制和检验，降低施工质量标准等。所以选C。参见教材P202。
50.A 解析：本题考查的是双代号网络计划。紧排在本工作之前的工作称为紧前工作。紧排在本工作之后的工作称为紧后工作。与之平行进行的工作称为平行工作。由图可知，E的紧前工作是BD。所以选A。参见教材P130。
51.A 解析：本题考查的是项目信息管理的任务，选项A，负责编制信息管理手册。参见教材P65。
52.D 解析：本题考查的是项目决策阶段策划的工作内容，合同策划主要内容包括：1.决策期的合同结构;2.决策期的合同内容和文本;3.实施期合同结构总体方案。选项D正确，参见教材P39。
53.D 解析：本题考查的是项目管理规划的内容，项目管理规划应包括项目管理规划大纲和项目管理实施规划两类文件，选项D正确，参见教材P48。
54.C 解析：本题考查的是施工企业项目经理的工作性质，发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的项目经理，通知中应当载明要求更换的理由，承包人应在接到更换通知后14天内向发包人提出书面的改进报告。选项C正确，参见教材P61。
55.C 解析：本题考查的是双代号网络计划，在双代号网络图中，为了正确的表达图中工作之间的逻辑关系，往往需要应用虚箭线，虚箭线是实际工作中不存在的一项虚工作，故他们既不占用时间，也不消耗资源，一般起着工作之间的联系、区分和断路三个作用，双引号时标网络计划中应以实箭线表示工作，以虚箭线表示虚工作，所以选项C正确，参见教材P1
29、P132。
56.B 解析：本题考查的是项目信息门户。项目信息门户指的是建设工程的项目信息门户，它可用于各类建设工程的管理。参见教材P365。
57.D 解析：本题考查的是项目质量控制体系的建立。项目质量控制体系的建立的过程，一般按一下环节依次展开工作：(1)确立系统质量控制网络;(2)制定质量控制制度;(3)分析质量控制边界;(4)编制质量控制计划。参考教材P173。
58.D 解析：本题考查的是施工合同跟踪。施工合同跟踪有两个方面的含义。一是承包单位的合同管理职能部门对合同执行者( 项目经理部或项目参与人)的履行情况进行的跟踪、监督和检查，二是合同执行者(项目经理部或项目参与人)本身对合同计划的执行情况进行的跟踪、检查与对比。在合同实施过程中二者缺一不可。可以将工程施工任务分解交由不同的工程小组或发包给专业分包完成，工程承包人必须对这些工程小组或分包人及其所负责的工程进行跟踪检查、协调关系，提出意见、建议或警告，保证工程总体质量和进度。参见教材P324。
59.C 解析：本题考查的是政府对工程项目质量监督的内容。对工程项目实施质量监督，应依照下列程序进行：
(一)受理建设单位办理质量监督体系;
(二)制定工作计划并组织实施;(三)对工程实体质量和工程质量行为进行抽查、抽测;
(四)监督工程竣土验收;
(五)形成工程质量监督报告;
(六)建立工程质量监督档案。参见教材P215。
60.D 解析：本题考查的是项目进度控制的目标。不是正常有序地施工，而盲目赶工，难免会导致施工质量问题和施工安全问题的出现，并且会引起施工成本的增加。参见教材P122。
61.A 解析：本题考查的是施工成本核算。形象进度、产值统计、实际成本归集“三同步”，即三者的取值范围应是一致的。 参见教材P83。
62.D 解析：本题考查的是施工组织设计的基本内容。施工部署及施工方案包括：根据工程情况，结合人力、材料、机械设备、资金、施工方法等条件，全面部署施工任务，合理安排施工顺序，确定主要工程的施工方案;对拟建工程可能采用的几个施工方案进行定性、定量的分析，通过技术经济评价，选择最佳方案。参见教材P53。
63.B 解析：本题考查的是索赔费用的计算。该工程的总部管理费=1500 x 5000/50000=150万，该工程可以索赔的总管理费=30x150/300=15万。参见教材P346。
64.C 解析：本本题考查都是专项成本分析方法。专项成本分析方法针对于成本有关的特定事项的分析，包括成本盈亏异常分析、工期成本分析和资金成本分析等内容。参见教材P120.
65.B 解析：本题考查的是施工过程的质量控制。钢筋保护层厚度检测的结构部位，应由监理(建设)、施工等各方根据结构构件的重要性共同选定。对梁类、板类构件，应各抽取构件数量的2%且不少于5个构件进行检验。参见教材P191.
66.D 解析：本题考查的是施工总承包管理。一般情况下，施工总承包管理单位不参与具体工程的施工;在进行对施工总承包管理单位的招标时，只确定施工总承包管理费，而不确定工程总造价;一般情况下，所有分包合同的招标投标。合同谈判以及签约工作均由业主负责;业主不需要等待施工图设计完成后再进行施工总承包管理的招标，参见教材P44.
67.B 解析：本题考查的国际常用的是施工承包合同条件。承包商要负责所有的设计、采购和建造工作，合同计价采用固定总价，只有某些特定的风险才能调整价格。参见教材P352.
68.A 解析：本题考查的是物资采购合同的内容。交货日期的确定方式：(1)供货方负责送货的，以采购方收获戳记的日期为准。(2)采购方提货的，以供货方按合同规定通知的提货日期为准;(3)凡委托运输部门或单位运输、送货或代运的产品，一般以供货方发运产品时承运单位签发的日期为准，不是以向承运单位提出申请的日期为准。参见教材P292.
69.B 解析：本题考查的是施工过程的质量验收。检验批应由专业监理工程师组织施工单位项目专业质量检查员、专业工长等进行验收。检验批质量验收合格应符合下列规定：(1)主控项目的质量经抽样检验均应合格;(2)一般项目的质量经抽样检验合格;(3)具有完整的施工操作依据、质量检查记录。参见教材P198。
70.A 解析：本题考查的是施工准备的质量控制。施工技术准备是指在正式开展施工作业活动前进行的技术准备工作。这类工作内容繁多，主要在室内进行，技术准备工作的质量控制，包括对上述技术准备工作成果的复核审查，检查这些成果是否符合设计图纸和相关技术规范、规程的要求;依据经过审批的质量计划审查、完善施工质量控制措施;针对质量控制点，明确质量控制的重点对象和控制方法;尽可能地提高上述工作成果对施工质量的保证程度等。B、C、D均为现场施工准备工作的质量控制。参见教材P188.
二、多项选择题(共30题，每题2分。每题的备选项中有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项，错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)
71.BDE 解析：本题考查的是沟通障碍。选项A属于接受者的障碍;选项C沟通障碍包括组织的头痛障碍和个人的沟通障碍。参见教材P66-67.
72.BCD 解析：本题考查的是施工承包合同的内容。选项A，正确的表述应为“发包人未能在计划开工日期之日起7天内同意下达开工通知的”;选项E属于承包方的原因，不能索赔工期。参见教材P85。
73.AD 解析：本题考查的是施工质量控制依据与基本环节。事前质量控制即在正式施工前进行的事前主动质量控制，通过编制施工质量计划.明确质量目标.制定施工方案，设置质量管理点，落实质量责任，分析可能导致质量目标偏离的各种影响因素，针对这些影响因素制定有效的预防措施，防患于未然。参见教材P181。
74.ADE 解析：本题考查的是监理的工作方法。编制工程建设监理实施细则的依据如下：已批准的工程建设监理规划;相关的专业工程的标准。设计文件和有关的技术资料;施工组织设计。参见教材P77.
75.ACDE 解析：本题考查的是施工成本分析的方法。成本降低最多的是材料费。参见教材115。
76.ABC 解析：本题考查的是项目总进度目标论证的工作内容。总进度目标论证的主要内容包括总进度规划的编制工作、工程实施的条件分析和工程实施策划方面的问题。参见教材P126.
77.BC 解析：本题考查的是双代号时标网络图及施工成本计划。因为D工作可以按最早开始时间或最迟开始时间进行安排，所以4月份可以是只干E和C工作，施工计划值为15+10=25万元;或者D按最早开始时间安排，4月份工作C、D、E三项工作，施工计划值为15+10+25=50万元。
78.ACD 解析：本题考查的是排列图方法的应用。在质量管理过程中，通过抽样检查或检验试验所得到的关于质量问题、偏差、缺陷、不合格等方面的统计数据，以及造成质量问题的原因分析统计数据，均可采用排列图方法进行状况描述，它具有直观、主次分明的特点。B和E选项是直方图法的特点。参考教材P210。
79.CDE 解析：本题考查的是风险的响应。选项A属于风险减轻，选项B属于风险转移中的担保转移。参见教材P167-168。
80.ABE 解析：本题考查的是偏差原因分析与纠偏措施。本题中BCWP大于BCWS，表明较快;BCWP小于ACWP，说明费用超支;又因为ACWP>BCWP>BCWS，所以效率较低，投入超前，应抽出部分人员，增加少量骨干人员。参见教材P111。
81.ACDE 解析：本题考查的建设工程施工现场环境保护的措施。施工过程水污染的防治措施有：(l)禁止将有毒有害废弃物作土方回填。(2)施工现场搅拌站废水，现制水磨石的污水，电石(碳化钙)的污水必须经沉淀池沉淀合格后再排放，最好将沉淀水用于工地洒水降尘或采取措施回收利用。(3)现场存放油料，必须对库房地面进行防渗处理，如采用防渗混凝土地面、铺油毡等措施。使用时，要采取防止油料跑、冒、滴、漏的措施，以免污染水体。(4)施工现场100人以上的临时食堂，污水排放时可设置简易有效的隔油池，定期清理，防止污染。(5)工地临时厕所、化粪池应采取防渗漏措施。中心城市施工现场的临时厕所可采用水冲式厕所，并有防蝇灭蛆措施，防止污染水体和环境。(6)化学用品、外加剂等要妥善保管，库内存放，防止污染环境。参见教材P265.
82.BCDE 解析：本题考查的是施工合同分析的任务。分析发包人(业主)的合作责任通常有如下几方面：(1)业主雇用工程师并委托其在授权范围内履行业主的部分合同责任;(2)业主和工程师有责任对平行的各承包人和供应商之间的责任界限作出划分，对这方面的争执作出裁决，对他们的工作进行协调，并承担管理和协调失误造成的损失;(3)及时作出承包人履行合同所必需的决策，如下达指令、履行各种批准手续、作出认可、答复请示，完成各种检查和验收手续等;(4)提供施工条件，如及时提供设计资料、图纸、施工场地、道路等;(5)按合同规定及时支付工程款，及时接收已完工程等。所以选BCDE。参见教材P323.
83.BCD 解析：本题考查的是施工总承包管理。选项A应改为分包合同由业主与分包单位直接签订。选项E应改为双方协商所支付的费用。参见教材P44。
84.ABE 解析：本题考查的是工程项目管理信息系统的功能，合同管理的功能有：合同基本数据查询;合同执行情况的查询和统计分析;标准合同文本查询和合同辅助起草等，参见教材P371。
85.ACE 解析：本题考查的是业主方项目管理的目标和任务，业主方的项目管理往往是该项目的项目管理的核心;业主方项目管理服务于业主的利益，其项目管理的目标包括项目的投资目标、进度目标和质量目标;业主方的项目管理工作设计项目实施阶段的全过程，参见教材P4-5。
86.AC 解析：本题考查的是项目质量控制体系的建立和运行，第一层次的质量控制体系应由建设单位的工程项目管理机构负责建立，在委托代建、委托项目管理或实行交钥匙式工程总承包的情况下，应由相应的代建方项目管理机构、受托项目管理机构或工程总承包企业项目管理机构负责建立。参见教材P172。
87.ABE 解析：本题考查的是组织论和组织工具。选项C应改为组织分工是指工作任务分工和管理职能分工;选项D组织结构模式和组织分工都是一种相对静态的组织关系。参见教材P
23、44。
88.ABD 解析：本题考查的是项目进度控制的管理措施。选项CD属于组织措施。参见教材P156。
89.ACD 解析：本题考查的是工程保险的种类。各类保险合同由于标的的差异，除外责任不尽相同，但比较一致的有一下几项：(1)投保人故意行为所造成的损失;(2)因被保险人不忠实履行义务所造成的损失;(3)战争或军事行为所造成的损失;(4)保险责任范围以外，其他原因所造成的损失。选项B属于工程一切险的保险范畴，选项E属于第三者责任险的保险范畴。选项ACD属于除外责任范畴。参见教材P315-316。
90.ABDE 解析：本题考查的是竣工质量验收。建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起15日内，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或准许使用文件，报建设行政主管部门或其他相关部门备案。参见教材P201。
91.BDE 解析：本题考查的是成本加酬金合同的运用。
对业主而言，成本酬金加合同形式也有一定优点：
(1)可以通过分段施工缩短工期，而不必等待所有施工图完成才开始招标和施工;
(2)可以减少承包商的对立情绪，承包商对工程变更和不可预见条件的反应会比较积极和快捷;
(3)可以利用承包商的施工技术专家，帮助改进或弥补设计中的不足;
(4)业主可以根据自身力量和需要，较深人地介人和控制工程施工和管理;
(5)也可以通过确定最大保证价格约束工程成本不超过某一限值，从而转移一部分风险。
对承包商来说，这种合同比固定总价的风险低，利润比较有保证，因而比较有积极性。其缺点是合同的不确定性，由于设计未完成，无法准确确定合同的工程内容、工程量以及合同的终止时间，有时难以对工程计划进行合理安排。选项A是错误的。参见教材P309。
92.BCE 解析：本题考查的是双代号网络计划。虚箭线是实际工作中并不存在的一项虚工作，故他们既不占用时间，也不消耗资源，一般起着工作之间的练习、区分和断路三个作用。选项BCE是正确的。参见教材P129。
93.ABCD 解析：本题考查的是安全生产教育培训制度。企业取得安全生产许可证，应当具备的条件包括：依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费;选项A正确;对建设工程来说，三级安全教育具体指进企业、进项目、进班组三级，选项B正确;深基坑，地下暗挖工程，高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证，审查，选项C正确;生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，安全设施投资应当纳入建设项目概算，选项D正确;离开特种作业岗位6个月以上的特种作业人员，应当中心进行实际操作考试，经确认合格后方可上岗作业，选项E错误。参见教材P2
29、P2
32、P2
34、P236。
94.BCD 解析：本题考查的是双代号时标网络图。选项A，正确的表述应是“第4周末检查时工作B拖后2周，但影响总工期1周”;选项E，正确的表述应是“在第5周到第10周内，工作F和工作I的实际进度超前”。参见教材P133。
95.ABC 解析：本题考查的是合同谈判与签约。
中标人与招标人可根据招标文件中要求的工期，或者根据投标人在投标文件中承诺的工期，并考虑工程范围和工程量的变动而产生的影响来商定一个确定的工期。同时，还要明确开工日期、竣工日期等。双方可根据各自的项目准备情况、季节和施工环境因素等条件洽商适当的开工时间。
对于具有较多的单项工程的建设工程项目，可在合同中明确允许分部位或分批提交业主验收(例如成批的房屋建筑工程应允许分栋验收;分多段的公路维修工程应允许分段验收;分多片的大型灌溉工程应允许分片验收等),并从该批验收时起开始计算该部分的维修期，以缩短承包人的责任期限，最大限度保障自己的利益。
双方应通过谈判明确，由于工程变更(业主在工程实施中增减工程或改变设计等)、恶劣的气候影响，以及种种“作为一个有经验的承包人无法预料的工程施工条件的变化”等原因对工期产生不利影响时的解决办法，通常在上述情况下应该给予承包人要求合理延长工期的权利。
合同文本中应当对维修工程的范围、维修责任及维修期的开始和结束时间有明确的规定，承包人应该只承担由于材料和施工方法及操作工艺等不符合合同规定而产生的缺陷。
承包人应力争以维修保函来代替业主扣留的保留金。与保留金相比，维修保函对承包人有利，主要是因为可提前取冋被扣留的现金，而且保函是有时效的，期满将自动作废。同时，它对业主并无风险，真正发生维修费用，业主可凭保函向银行索冋款项。因此，这一做法是比较公平的。维修期满后，承包人应及时从业主处撤回保函。参见教材P278。
96.AB 解析：本题考查的是施工成本分析和施工成本考核。施工成本考核以施工成本降低额和施工成本降低率作为成本考核的主要指标。参见教材P84. 97.ABD 解析：本题考查的是安全生产事故应急预案的编制的要求和内容。现象C。正确的表述是“应急预案的管理包括应急预案的奖惩”;选项E，正确的表述是“生产经营单位应每半年组织一次现场处置方案演练”。参见教材P250-251。
98.ABCD 解析：本题考查的是施工质量事故预防的具体措施。施工质量事故预防的具体措施：(1)严格按照基本建设程序办事;(2)认真做好工程地质勘察;(3)科学地加固处理好地基;(4)进行必要的设计审查复核;(5)严格把好建筑材料及制品的质量关;(6)对施工人员进行必要的技术培训;(7)依法进行施工组织管理;(8)做好应对不利施工条件和各种灾害的预案;(9)加强施工安全与环境管理。故只有E选项不属于施工质量事故预防。参考教材P203-204.
99.CDE 解析：本题考查的是施工组织设计的基本内容。施工平面图是施工方案及施工进度计划在空间上的全面安排。它把投入的各种资源、材料、构件、机械、道路、水电供应网络、生产和生活活动场地及各种临时工程设施合理地布置在施工现场，使整个现场能有组织地进行文明施工。所以只有CDE符合题意。参考教材P52.
100.ABCD 解析：本题考查的是项目总承包合同的内容。选项E属于把发包人的权利和义务。参见教材P300.
第四篇：17年一建法规真题
1.某施工企业与一仓储中心签订了仓储合同,合同约定:签约后一周内交付货物,届时合同生效。施工企业有权?……提取或…?提取货物,关于该仓储合同的说法,正确的是()。 A.该仓储合同签订即生效,不以交付为要件
B.如施工企业逾期提货，其有权拒绝仓储中心加收仓储费 C.该施工企业向仓储中心交付货物时合同生效
D.如施工企业提前提货,则有权要求仓储中心减收仓储费 答案：C 解析：超纲：附生效条件合同
2.根据《招标投标法实施条例》,下列情形中,属于不同投标人之间相互串通投标情形的是()。 A.约定部分投标人放弃投标或者中标 B.投标文件相互混装
C.投标文件载明的项目经理为同一人 D.委托同一单位或个人办理投标事宜 答案：A 解析：P94~95
3、关于建筑施工企业安全生产许可证的说法,正确的是()。 A.未取得安全生产许可证从事施工活动不会产生行政责任
B.申请补办安全生产许可证应当在公众媒体上声明原许可证作废 C.只有经过再次审查,安全生产许可证有效期才可能延期
D.施工企业是否具有安全生产许可证不影响施工许可证的核发 答案：B 解析：P221
4、甲建设单位拖欠乙施工企业工程款,乙发函催告甲还款。乙的催告行为在提起诉讼时产生的效果是()。 A.诉讼时效的中止 B.诉讼时效的中断 C.诉讼时效的延长 D.改变法定时效期间 答案：B 解析：P345
5、关于建设工程质量保修的说法,正确的是()。 A.不同类型的建设工程,质量保修范围不同 B.合同约定的保修期不能高于法定保修期限
C.工程的合理使用年限与施工企业的质量责任年限无关 D.建设工程保修期的起始日是工程实际竣工之日 答案：A 解析：P325
6、甲建设单位与乙设计单位签订了设计合同,合同约定设计费为200万元。定金为设计费的15%，甲支付定金后,如果乙在规定期限内不履行合同,甲可以要求乙返还()元。 A.80万 B.60万 C.40万 D.30万 【答案】B 解析：教材P40
7、关于建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用后又以使用部分质量不符合约定为由主持权利的说法,正确的是()。
A.发包人以装饰工程质量不符合约定主张索赔的,应予支持
B.凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题,承包人均应当承担责任 C.承包人应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担责任 D.承包人的保修责任可以免除 【答案】C 解析：P322
8、甲施工企业误将应支付给乙供应商的贷款支付给了丙供应商。关于该笔贷款的返还,丙与甲间债的产生根据属于()。 A.不当得利 B.侵权 C.合同
D.无因管理 【答案】A 解析：P24
9、下列物权种类中，属于担保物权的是()。 A.抵押权 B.使用权 C.收益权 D.地役权 【答案】A 解析：教材P19~20
10、关于民事诉讼中简易程序的说法，正确的是()。
A.第一审民事案件和第二审民事案件的审理均可适用简易程序
B.基层人民法院审理的民事案件，当事人双方可以约定适用简易程序 C.简易程序应当在立案之日起6个月内审结
D.简易程序的审理期限由本院院长批准可以延长 【答案】B
11、某设计院指派本院工程师张某建设单位设计住宅楼，设计合同中没有约定设计图著作权的归属，该设计图的著作权属于()。 A.张某 B.设计院 C.建设单位
D.建设单位和设计院共同所有 【答案】B 解析：P31 12.关于保险索赔的说法,正确的是() A.保险事故发生后,索赔时仪器被保险人向保险人提供与确认保险事故有关的证明和资料 B.保险单上载明的保险财产没有全部损失,但其损害程度已无法修理,只能按照部分损坏进行索赔
C.保险事故发生后,应当及时通如保险人
D.如果一个建设工程项目,同时由多家保险人承保。则应当平均分配赔偿金额 答案：C 解析：P42 13.某施工企业与预制构件厂签订了预制构件加工合同,构件加工过程中施工企业要求变更构件设计,对方同意变更。但加工构件超过60%时,该施工企业提出解除合同。关于该施工企业权利的说法。正确的是()。 A.可随时解除合同 B.享有留置权
C.不得单方变更设计 D.可请求法院撒销合同 答案：A 解析：P169 14.关于工程建设强制性标准的说法,正确的是()。
A.工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查 B.工程建设强制性标准都是关于工程质量的强制性条文
C.工程建设中拟采用的新技术、新材料,可不受强制性标准的限制 D.工程建设中采用国际标准或者国外标准,可不受强制性标准的限制 答案：A 解析：P292 15.根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》,关于施工企业不良行为记录的说法,正确的是()。
A.超越本单位资质承揽工程的行为属于承揽业务不良行为
B.工程竣工验收后,不向建设单位出具质量保证书的行为属于工程安全不良行为
C.委托不具有相应资质的单位承担施工现场拆卸施工起重机械的行为属于资质不良行为 D.将承包的工程转包或违法分包的行为属于承揽业务不良行为 答案：D 解析：P114
16、甲施工企业与乙劳务派遗公司订立劳务派遑协议，由乙向甲派追员工丁某，,关于该用工关系的说法，正确的是()。
A.丁某工作时因工受伤,甲应当申请工伤认定 B.在派追期间,甲被宣告破产,可以将丁某退回乙 C.乙应当对丁某进行工作岗位所必需的培训
D.在派追期间,丁被退回的,乙不再向其支付劳动报酬 答案：B 解析：P153
17、下列主体中,属于法人的是()。 A.某施工企业项目部 B.某施工企业分公司 C.某大学建筑学院 D.某乡人民政府 答案：D 解析：P11
18、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,除了交通事故、火灾事故外的其他事故造成的伤亡人数发生变化的,应当自事故发生()起及时补报。 A.60日 B.50日 C.40日 D.30日 答案：D 解析：P268
19、关于人身保险合同的说法,正确的是()。
A.人身保险的投标人在保险事故发生时,应当对被保险人具有保险利益 B.人身保险合同的投保人应当一次性支付全部保险费
C.保险人对人寿保险的保险费,不得用诉讼方式要求投保人支付 D.人身保险合同的投保人不可以为受益人 答案：C 解析：P41 20、根据建筑节能的有关规定合同约定由建设单位采购墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备的,建设单位应当保证其符合()要求。 A.企业标准 B.地方标准
C.施工图设计文件
D.建筑节能任意性标准 答案：C 解析：P206
21、关于行政行为特征的说法正确的是()。 A.行政行为具有自愿性
B.实施行政行为具有单方意志性 C.行政行为具有不可裁量性 D.行政行为不属于执法行为 答案：B 解析：P330
22、甲建设单位与乙施工企业在施工合同中约定因合同所发生的争议,提交A仲裁委员会仲裁。后双方对仲裁协议的效力有异议，甲请求A仲裁委员会作出决定,但乙请求人民法院作出裁定,该案中仲裁协议效力的确认权属于()。 A.A仲裁委员会所在地的基层人民法院 B.仲裁协议签订地的中级人民法院 C.仲裁协议签订地的基层人民法院 D.A仲裁委员会所在地的中级人民法院 答案：D 解析：P359 23.关于在文物保护单位和建设控制地带内从事建设活动的说法,正确的是()。 A.文物保护单位的保护范围内及其周边的一定区城不得进行挖掘作业
B.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业,必须经国务院批准 C.在省、自治区、直辖市重点文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业的,必须经国务院文物行政主管部门同意
D.因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业的,应经核定公布该文物保护单位的人民政府批准,并在批准前征得上一级人民政府文物行政主管部门同意 答案：D 解析：P216 24.下列情形中,属于人民法院对仲裁裁决裁定不予执行的是() A.对仲裁裁决持不同意见的仲裁员没有在裁决书上签名的 B.仲裁庭的组成违反法定程序的
C.合同中没有仲裁条款,争议发生后当事人才达成书面仲裁协议的 D.载有仲裁条款的合同被人民法院确认无效的 答案：B 解析：P362 25.建筑物倒場造成他人损害的,由()承担连带责任 A.所有人和建设单位 B.使用人和建设单位 C.建设单位和施工企业 D.管理人和施工企业 答案：C 解析：P24 26.施工企业为建造师提供虚假申报材料申请注册的，可能承担的行政麦任是()。 A.取消投标资格 B.降低资质等级 C.责令限期改正
D.吊销企业资质证书 答案：C 解析：P80 27.根据《建设工程质量管理条例》,关于设计单位权利的说法,正确的是() A.为节约投資成本,设计单位可不依据勘察成果文件进行设计
B.设计单位有权将所承揽的工程交由资质等级更高的设计单位完成 C.有特殊要求的专用设备,设计单位可以指定生产厂商或供应商 D.设计深度由设计单位酌定 答案：C 解析：P309 28.根据《水污染防治法》,关于施工现场水污染防治的说法,正确的是() A.禁止利用无防渗漏措施的沟渠输送含有毒污染物的废水 B.在具有特殊经济文化价值的水体保护区内,禁止设置排污口 C.禁止向水体排放含低放射性物质的废水 D.禁止向水体排放生活污水 答案：A 解析：P196
29、位于甲省的某项目产生大量建筑垃圾,经协商可转移至乙省某地墳埋,但需要途经丙省辖区。关于该固体废物转移的说法,正确的是()。 A.应当向甲省环保部门报告并经丙省环保部门同意 B.应当向甲省环保部门报告并经乙省环保部门同意 C.应当向乙省环保部门报告并经丙省环保部门同意 D.应当向丙省环保部门报告并经甲省环保部门同意 【答案】B 解析：教材P199 30、关于工程建设中民事责任承担的说法,正确的是()。
A.发包人按照“折价返还”的规则支付工程价款应当按照当地市场价格 B.承担民事责任的方式多样,可以单独适用,也可以合并适用 C.施工合同中承担民事责任是行政处罚的前提 D.罚款是民事责任的承担方式之 【答案】B 解析：P47
31、经有关部门依法办理批准手续后,可以在历史文化名城名镇名村保护范围内进行的活动是()。
A.修建生产储存腐蚀性物品的仓库 B.占用保护规划确定保留的道路
C.改变园林绿地、河湖水系等自然状态的活动 D.在历史建筑上刻划 【答案】C 解析：教材P215~216。
32、根据《担保法》,债务人不履行债务,债权人有留置权的是()。 A.施工合同 B.买卖合同 C.运输合同 D.租赁合同 【答案】C 解析：P40
33、关于民事纠纷和解的说法去,正确的是()。
A.当事人达成和解协议的,进行中的诉讼程序自行终结 B.和解协议具有强制执行力
C.和解可以与仲裁、诉讼程序相结合 D.和解只能发生在在诉讼或仲裁程序中 【答案】C 解析：教材P331。
34、根据《物权法》建设用地使用权自()时设立。 A.划拨 B.登记
C.支付出让金 D.转让 【答案】B 解析：P21
35、建设单位办理工程项目质量监督手续应在()。 A.领取建设工程规划许可证之前 B.领取建设用地规划许可证之前
C.中标通知书发出后签订施工合同之前 D.领取施工许可证或力理开工报告之前 【答案】D 解析：教材P55。
36.关于企业申请资质条件中“净资产”的说法,正确的是()。 A.是指企业拥有的资产 B.是指企业的注册资本金
C.应当以企业申请资质前3年度财务报表中净资产的平均额为准 D.即所有者权益 答案：D 解析：P60 37.根据《建设工程安全生产管理集例》,不属于施工总承包单位应承担的生产责任的是() A.统一组织编制建设工程生产安全应急救援预案 B.负责向有关部门上报施工生产安全事故 C.自行完成建设工程主体结构的施工
D.施工总承包单位与分包单位间约定责任与法定责任相抵触时,以约定责任为准 答案：D 解析：P230 38.关于行政许可的说法,正确的是() A.部门规章可以设定行政许可
B.行政机关在实施行政许可时,一律进行听证 C.行政许可可以延续,但是不得变更行政许可事项 D.行政许可可以统一办理或者联合办理 答案：D 解析：P373 39.关于上位法与下位法法律效力的说法,正确的是()。
A.《招标投标法实施条例》高于《招标公告发布暂行办法》 B.《建设工程质量管理条例》高于《建筑法》
C.《建筑业企业资质管理规定》高于《外商投资建筑业企业管理规定》 D.《建设工程勘察设计管理条例》高于《城市房地产开发经营管理条例》 答案：A 解析：P6 40.乙施工企业向甲建设单位主张支工程款,甲以工程质量不合格为由拒绝支付，乙将其工程款的债权转让给丙并通知了甲。丙向甲主张该债权时,甲仍以质量原因拒绝支付。关于该案中债权转让的说法,正确的是()。 A.乙的债权属于法定不得转让的债权
B.甲可以向丙行使因质量原因拒绝支付的抗辩 C.乙转让债权应当经过甲同意
D.乙转让债权的通知可以不用通知甲 答案：B 解析：P138 41.关于工程再分包的说法,正确的是() A.专业分包单位可将其承包的专业工程再分包
B.专业分包单位不得将其承包工程中的非劳务作业部分再分包 C.劳务分包单位可以将其承包的劳务工作再分包
D.专业分包单位可以将非主体、非关键性的工作再分包给他人 答案：B 解析：P110 42.关于建设工程超过合理使用年限后需要继续使用的说法,正确的是()。 A.经过勘察、设计单位鉴定后,必须在设计文件中重新界定使用期
B.建设工程超过合理使用年限后需要继续使用的,产权所有人应当委托原勘察、设计单位鉴定 C.根据鉴定结果采取加固、维修等措施的,需经原施工企业进行加、维修和补强
D.不经鉴定、加固等而违法继续使用造成损失的,由产权所有人和原施工企业承担连带责任 答案：A 解析：P326 43.根据《招标投标违法行为记录公告暂行办法》,关于建筑市场诚信行为公告的说法,正确的是()。
A.招标投标违法行为记录公告在任何情况下都不得公开涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的记录
B.对于取消担任评标委员会成员资格的行政处理决定应当给予公告
C.被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的,可向公告部门提出书面更正申请,公告部门应在接到申请后停止公告
D.行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间,公告部门应暂停对违法行为记录的公告 答案：B 解析：P116 44.某设备租赁公司将一台已经出租给某劳务公司的钢筋切割机转让给某施工企业,该切割机租赁还有3个月到期。转让合同约定当切割机租赁期限结束时劳务公司将其交付绐该施工企业。该买卖合同中切割机的交付方式为()。 A.简易交付 B.拟制交付 C.指示交付 D.占有改定 答案：C 解析：P171 45.关于确定中标人的说法,正确的是()。
A.投标人不得授权评标委员会直接确定中标人
B.排名第一的中标候选人放弃中标的,招标人必须重新招标 C.确定中标人选,招标人可以就投标价格与投标人进行谈判
D.国有资金占控殷地位的依法必须进行招标的项目,招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人 答案：D 解析：P98 46.施工企业在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的,应当() A.继续按设计文件和图纸施工
B.对设计文件和图纸进行修改,按修改后的设计文件和图纸进行施工
C.对设计文件和图纸进行修改,征得设计单位同意后按修改后的设计文件和图纸进行施工及时提出意见和建议 D.及时提出意见和建议 答案：D 解析：P296 47.可以撒销建筑业企业资质的情形是() A.企业取得资质后不再符合相应资质条件的 B.企业取得资质后发生重大安全事故的 C.资质许可机关违反法定程序准予资质许可的 D.资质证书有效期到期后未及时办理续期手续的 答案：C 解析：P65 48根据《消防法》,除人员密集的大型场所和特殊工程以外的一般建设工程消防验收,()。 A.施工企业应当向公安机关消防机构申请消防验收 B.建设单位应当先行备案后,方可进行消防验收 C.建设单位在验收后应当报公安机关消防机构备案 D.可以不经过消防验收,由公安机关消防机构进行抽查 答案：C 解析：P316 49.2014年6月10日,某施工企业委托某专利事务所申请发专利。6月12日**专利事务所向国家专利局邮寄申请文件,6月15日国家专利局收到该文件。****年6月16日,国家专利局作出授予发明专利权的决定并予以公告。该专****满的期限是() A.2024年6月12日 B.2024年6月15日 C.2034年6月12日 D.2035年6月16日 答案：C 解析：P28 50.关于联合体共同承包的说法,正确的是() A.联合体中标的,联合体各方就中标项目向招标人承担连带责任 B.联合共同承包适应范围为大型且结构复杂的建筑工程
C.两个以上不同资质等级的单位实行联合体共同承包的,应当按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程
D.联合体中标的,联合体各方应分别与招标人签订合同 答案：A 解析：P97
51、根据《建设施工企业安全生产许可证管理规定》,关于已取得安全生产许可证的建筑施工企业发生重大安全事故所产生的法律**说法,正确的是() A.*拟安全生产许可证并限期整顿 B令停止生产,并处罚款 C.撒销安全生产许可证 D.吊销安全生产许可证 答案：A 解析：P223 52.在同一法律体系中,根据一定的标准和原则制定的同类法律规范的总称是() A.法律形式 B.法律部门 C.法律规章 D.法律制度 答案：B 解析：P1 53安装、拆卸施工起重机械,应当编制拆装方案、制定安全施工措施,并由()对现场实施全过程监督。
A.施工企业负责项目管理的技术负责人 B.监理单位负责安全的工程师 C.出租单位生产管理人员
D.安装、拆卸单位的专业技术人员 答案：D 解析：P282 54关于工程总承包的说法,正确的是() A.采购-施工总承包(P-C)是指工程总承包企业按照合同约定,承担工程项目采购和施工,并对承包工程的采购和施工的质量、安全、工期、造价负责
B.工程总承包是指发包人将全部施工任务发包给具有工程总承包资质的企由该企业按照合同的约定向建设单位负责,承包完成施工任务
C.设计采购施工总承包(EPC)是指工程总承包企业按照合同约定,承担工程目设计和施工,并对承包工程的设计和施工的质量、安全、工期、造价负责 D.交钥匙总承包的施工必须由总承包企业自行完成 答案：A 解析：P106 55.甲建设单位与乙施工单位签订了施工合同,由丙公司为甲出具工程款的支付担保,担保方式为一般保证。甲到期未能支付工程款,乙应当要求()。 A.丙先行代为清偿 B.甲和丙**支付 C.甲先行支付 D.甲和丙**支付 答案：C 解析：P37 56.关于评标规则的说法,正确的是()。
A.评标委员会成员的名单可在开标前予以公布
B.投标文件未经投标单位盖章和负责人签字的，评标委员会应当否决其投标 C.招标项目的标底应当在中标结果确定前公布
D.评标委员会确定的中标候选人至少3个,并标明顺序 答案：B 解析：P89 57.根据《建设工程安全生产管理条例》,在施工现场使用的装配式活动**,应当具有() A.销售许可证 B.安装许可证 C.产品合格证 D.安全许可证 答案：C 解析：P244 58.注册建造师担任施项目负责人,在其承建的工程项目竣工验收手续办结前,可以变更注册至另一个企业的情形是()。 A.同一工程分期施工
B.发包方同意更换项目负责人 C.承包方同意更换项目负责人 D.停工超过120天承包方认为需要调整的 答案：B 解析：P77 59.在公布了国家标准或行业标准之后,相应的地方标准() A.予以修订 B.继续有效 C.应当复审 D.即行废止 答案：D 解析：P288 60.劳动者的下列情形中,用人单位可以随时解除劳动合同的是()。 A.在试用期后被证明不符合录用条件 B.严重违反用人单位的规章制度 C.被起诉有大量欠债
D.经常生病不能从事岗位工作 答案：B 解析：P149 61.关于施工许可制度的说法中,正确的是()。
A.中止施工满1年经核验不符合条件的,应当收回其施工许可证
B.领取施工许可证后因故不能按期竣工超过6个月的,施工许可证自行废止** C.因故中止施工,恢复施工后1个月内应向发证机关报告
D.批准开工报告的工程因故中止施工的,应当重新办理批准手续 答案：A 解析：P57 62.2017年3月1日甲施工企业向乙钢材商发出采购单购买一批钢材。要求乙在3月5日前承诺。3月1日,乙收到甲的采购单,3月2日,甲再次发函至乙取消本次采购。乙收到两份函件后,3月4日，乙发函至甲表示同意履行3月1日的采购单。关于该案的说法，正确的是() A.甲3月2日的行为属于要约邀请 B.乙3月4日的行为属于新要约 C.甲的要约已经撤销
D.甲乙之间买卖合同成立 答案：D 解析：P122 63.关于代理的说法,正确的是() A.作为被代理人的法人终止，委托代理终止 B.代理涉及被代理人和代理人两方当事人 C.民事法律行为的委托代理必须采用书面形式
D.代理人明知被委托代理的事项违法仍进行代理的,代理人承担全部民事责任 答案：A 解析：P13-18 64.关于行政调解的说法。正确的是() A.行政调解属于诉讼内调解
B.行政调解达成的协议具有强制约束力 C.行政调解应当事人的申请方可启动 D.行政机关可以对不属于其职权管辖范围内的纠纷进行调解 答案：C 解析：P365 65.关于建设工程返修的说法,正确的是() A.建设工程返修不包括竣工验收不合格的情形
B.对竣工验收不合格的建设工程,若非施工企业原因造成的,施工企业不负责返修
C.对施工中出现质量问题的建设工程,无论是否施工企业原因造成的,施工企业都应负责返修 D.对竣工验收不合格的建设工程,若是施工企业原因造成的,施工企业负责有偿返修 答案：C 解析：P299 66.根据《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》,对建筑工程安全防护、文明施工措施费用的使用负总责的单位是()。 A.监理单位 B.建设单位 C.总承包单位 D.分包单位 答案：C 解析：P248 67.根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》。关于解决工程价款结算争议的说法,正确的是() A.欠付工程款的利息从当事人起诉之日起算
B.当事人约定垫资利息,承包人请求按照约定支付利息的,不予支持 C.建设工程承包人行使优先权的期限自转移占有建设工程之日起计算
D.当事人对欠付工程款利息计付标准没有约定的,按照中国人民银行发布的是同期同类贷款利率计息 答案：D 解析：P130-131 68.根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》实行工程总承包的,对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案，应当由()组织召开专家论证会。 A.建设单位 B.总承包单位 C.设计单位 D.分包单位 答案：B 解析：P242 69.在乡、村庄规划区内进行乡村公共设施和公益事业建设时,应当办理()。 A.乡村建设规划许可证 B.乡村建设工程规划许可证 C.乡村建设用地规划许可证 D.土地性质变更登记手续 答案：A 解析：P54 70.乙施工企业租用甲建设单位的设备后擅自将该设备出售给了丙公司,甲知悉此事后,与乙商议以该设备的转让价格抵消了部分工程款。关于乙丙之间设备买卖合同效力的说法,正确的是()。 A.效力待定 B.有效 C.部分有效 D.可撤销 答案：B 解析：P137
二、多项选择题
71、关于建筑工程项目申请领取施工许可证条件的说法,正确的有()。 A.有保证工程安全的总体部署
B.成片开发的住宅小区工程已经委托监理
C.应当经公安机关消防机构进行设计审核的建设工程消防设计已经审核合格 D.施工图设计文件已通过审查 E.有保证工程质量的具体措施 答案：BCDE 解析：P55~56 7
2、企业拖欠劳动报酬,则劳动者可以处理该争议的途径有()。 A.向企业调解委员会申请调解
B.向用人单位所在地的劳动仲裁委员会申请仲裁 C.向约定的仲裁委员会申请仲裁 D.直接向人民法院起诉
E.直接向人民法院申请支付令 【答案】ABE 解析：教材P164 7
3、根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》，下列各项中,属于必须实施见证取样的送检的试块、试件和材料的有()。 A.填充墙的混凝土小型砌块 B.混凝土中使用的掺加剂
C.用于承重结构的钢筋及连接接头试件 D.地下、屋面、厕浴间使用的防水材料 E.用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥 【答案】CDE 解析：教材P297 7
4、根据《生产安全事故应急预案管理办法》,生产经营单位应急预案应当时修订的情形有()。
A.周围环境发生变化,形成新的重大危险源的 B.生产工艺和技木发生变化的 C.因重组导致经营方式变化的 D.经营状况不良的
E.应急组织指挥体系或者职责已经调整的 【答案】ABCE 解析：教材P266 7
5、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》,发包人的下列行为中,造成建设工程质量缺陷,应承担过错责任的有()。 A.提供的设计有缺陷
B.提供的建筑材料不符合强制标准
C.指定购买的建筑构配件不符合强制标准
D.同意总承包人依法选择的分包人分包专业工程 E.直接指定分包人分包专业工程 【答案】ABCE 解析：教材P322 7
6、根据《建筑施工企业生产许可证管理规定》安全生产许可证颁发管理机关可以撤销已经颁发的安全生产许可证的情形有()。
A.安全许可证颁发管理机关工作人员滥用职权颁发安全生产许可证的 B.安全许可证颁发管理机关工作人员超越法定职权颁发安全生产许可证的 C.安全许可证颁发管理机关工作人员违反法定程序颁发安全生产许可证的
D.安全许可证颁发管理机关工作人员对不具备安全生产条件的施工企业颁发安全生产许可证的
E.取得安全生产许可证的施工企业发生较大安全生产事故的 【答案】ABCD 解析：P222 7
7、关于施工合同中债权债务的说法,正确的有()。
A.对于完成施工任务,建设单位是债务人,施工企业是债权人 B.施工合同中的债务包括完成施工任务和支付工程价款 C.对于完成施工任务,建设单位是债权人,施工企业是债务人 D.对于支付工程价款,建设单位是债权人,施工企业是债务人 E.对于支付工程价款,建设单位是债务人,施工企业是债权人 【答案】BCE 解析：教材P24 7
8、根据《招标投标法实施条例》。招标人的下列行为中属于以不合理条件限制、排斥投标人的有()。
A.就同一招标项目向投标人提供有差别的项目信息的 B.明示或暗示投标人,为特定投标人中标提供方便的 C.授意投票人撤换、修改投标文件的
D.限定或者指定特定的专利、商标、品牌的 E.向特定投标人泄露标底的 【答案】AD 解析：教材P91。
79、根据《安全生产许可证条例》,企业取得安全生产许可证防当具备的条件有()。 A.管理人员和作业人员每年至少进行1安全生产教肓培训并考核合格
B.依法为施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保险,为从业人员交纳保验费 C.保证本单位安全生产条件所需资金的投入
D.有职业危害防治措施,并为作业人员配备符合相关标准的安全防护用具和安全防护服装 E.依法办理了建筑工程一切险及第三者责任险 【答案】ABCD 80、关于仲裁裁决的说法,正确的有()。
A.仲裁裁判应当根据仲裁员的意见作出,形不成多数意见的,由仲裁委员会讨论决定 B.仲裁裁决没有强制执行力 C.当事人可以请求仲裁庭根据双方的和解协议作出裁决
D.仲裁实行一裁终局,当事人不可以就已经萩决的事项再次申请仲裁 E.仲裁裁决一经作出立即发生法律效力 【答案】CDE 解析：教材P362。
81、根据《担保法》,下列主体可以作为保证人的有()。 A.某公司的职能部门 B.某市人民法院 C.某有限责任公司 D.自然人孙某 E.某建筑大学 【答案】CD 解析：教材P37 8
2、关于法律责任的说法,正确的有()。
A.法律责任是因违反法律上的义务而形成的法律后果
B.法律责任的认定和追究,只能由司法机关依法定程序进行 C.法律明确规定了法律责任的范围和性质 D.法律责任即承担不利的法律后果
E.法律责任的实现由国家强制力作为保障 【答案】ACDE 解析：教材P46 8
3、关于人民法院调解民事案件的说法,正确的有()。 A.人民法院进行调解,只能由审判员一人进行调解
B.人民法院只能在双方当事人都同意的情况下进行调解 C.调解达成协议,人民法院应当制作调解书
D.能够即时履行的案件,人民法院可以不制作调解书 E.调解书一经制作,即发生法律效力 【答案】BCD 解析：教材P366。
84、关于民事诉讼管辖制度的说法,正确的有()。
A.甲区基层法院受理某技术转让合同纠纷案后,发现自己没有级别管辖权,将案件移送至甲市中级人民去院审理,属于管辖权转移
B.因房屋买卖合同纠扮提起的诉必能由房屋所在地人民法去院管辖 C.房屋买卖合同份案件不可约定管辖法院
D.移送管辖有可能是因为受理法院违反了级别管辖的规定所导致 E.当事人可以通过协议变更案件的级别管辖 【答案】BCD 解析：教材P336 8
5、投标人相互串通投标报价,损害招标人利益,情节严重的,可能承担的刑事责任有()。 A.没收财产 B.拘役 C.有期徒刑 D.罚金 E.管制 答案：BCD 解析：P
48、P95 8
6、关于知识产权法律特征的说法,正确的是()。 A.具有财产权和人身权双重属性 B.效力不受地域限制
C.仅在法律规定的期限內受到法律保护 D.不存在排他性
E.是权利人对其创造的智力成果依法享有的权利 答案：ACE 解析：P26 8
7、关于建设工程保修责任的说法,正确的是()。
A.因建设单位使用不当造成的工程损坏,由施工企业负责维修,其费用由施工企业向建设单位承担
B.由于设计问题造成的质量缺陷,施工企业有义务维修,其费用由材料采购单位承担
C.因建筑材料质量不合格引起的质量缺陷,由施工企业负责维修,其费用由材料采购单位承担 D.因地震等自然灾害造成工程损坏,由施工企业负责维修,其费用由建设单承担 E.因施工企业违反有关标准佳规范施工导致质量缺陷,由施工企业负责维修 答案：CE 解析：P325 8
8、根据《招标投标法实施条例》,下列投标人的行为中,属于弄虚作假行为的有()。 A.使用伪造、变造的许可证件 B.投标人之间协商投标报价
C.不同投标人的投标文件相互混装
D.投标人之间约定部分投标人放弃中标 E.提供虚假的财务状况 答案：AE 解析：P96 89.下列工程项目中,可以由外商投资建筑业企业承包的有()。 A.中国投资的建设项目
B.外资占45%,但技术难度大的建设项目 C.全部由外国赠款建设的工程
D.外资占50%的中外联合建设项目
E.国际金融机构資助并通过根据贷款条款进行的国际招标授予的建设项目 【答案】CDE 解析：P66 90.根据《建设工程安全生产管理条例》,属于建设单位安全责任的有()。 A.编制施工安全生产规章制度
B.向施工企业提供准确的地下管线资料 C.将拆除工程的有关资料报送有关部门备案 D.保证设计文件符合工程建设强制性标准
E.为从事特种作业的施工人员办理意外伤害保险 【答案】BC 解析：P274~276 91.关于行政纠纷的说法,正确的有() A.行政纠纷是平等主体间的财产纠纷
B.只要发生行政纠纷,当事人就可以自主选择申请行政复议或提起行政诉讼 C.行政诉讼的被告只能是行政机关
D只要当事人对行政复议决定不服,就可以向人民法院提起行政诉讼 E.行政纠纷的法律解决途径有行政复议和行政诉讼 【答案】CE 解析：P333~334 92.根据《绿色施工导则》,关于水资源利用的说法,正确的有0 A.优先采用中水搅拌、中水养护,有条件的地区和工程应收集雨水养护 B.施工现场分别对生活用水与工程用水确定用水金额指标,合并计量管理 C.处于基坑降水阶段的工地,宜优先采用地下水作为混凝土搅拌用水 D.施工现场喷洒路面、绿化浇灌优先选择使用市政自来水 E.力争施工中非传统水源和循环水的再利用量大于30% 【答案】ACE 解析：P207~208 93.关于施工企业项目负责人安全生产责任的说法,正确的有()。 A.开展项目安全教育培训
B.对建设工程项目的安全施工负责 C.确保安全生产用的有效使用
D.监督作业人员安全保护用品的配备及使用情况 E.及时、如实报告生产安全事故 【答案】BC 解析：P229 9
4、施工企业对H市甲县环保局作出的罚款行为不服,可以向下列行政机关提起行政复议的有()。
A.H市环保局 B.H市人民政府 C.甲县环保局
D.甲县人大常委会 E.甲县人民政府 【答案】AE 解析：P377 暂缺95-97 98.下列工程建设国家标准中,属于强制性标准的有()。 A.工程建设规划、施工等通用的综合标准 B.工程建设重要的通用的制图方法标准
C.工程建设重要的通用的试验检验和评定方法标准 D.工程建设重要的通用的信息管理标准
E,工程建设通用的有关安全和环境保护的标准 【答案】ABCE 解析：P287 99.关于工程监理职责和权限的说法,正确的有()。 A.未经监理工程师签字,建筑材料不得在工程上使用
B.未经监理工程师签字,施工企业不得进入下一道工序的施工 C.未经专项监理工程师签字,建设单位不得拨付工程款 D.未经总监签字,建设单位不得进行竣工验收 E.未经监理工程师,建筑构配件不得在工程上使用 【答案】ABDE 解析：P311 100、下列施工合同中,属于可撤销合同的有()。 A.施工合同订立时,工程款支付条款显失公平
B.另行签订的与备案中标合同的实质性内容不一致 C.承包人对合同的价款有重大误解的 D.发包人胁迫承包人签订的 E.承包人将部分工程违法分包的 答案：ACD 解析：P139
第五篇：2013一建机电实务真题
2013年度一级建造师职业资格考试《机电工程管理与实务》试卷
一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1.设备安装基准线是要根据施工图纸，按( )来确定设备的纵横中心线。A.土建提交的纵横中心线B.土建预留孔的位置C.设备底座地脚孔的位置D.建筑物的定位轴线
【答案】D【解析】安装基准线的测量：放线就是根据施工图，按建筑物的定位轴线来测定机械设备的纵、横向中心线并标注在中心标版上，作为设备安装的基准线。P14 2.常用的焊缝无损检测方法中，适合于焊缝内部缺陷检测的方法是( )A.射线探伤 B.涡流探伤 C.磁性探伤 D.渗透探伤
【答案】A【解析】射线探伤和超声探伤适合于寒风内部缺陷的检测，磁粉、渗透和涡流适用于焊缝表面质量的检验。P31 3.按埋置深度分类的机械设备基础是( )
A.箱式基础 B.垫层基础 C.减振基础 D.联合基础
【答案】D【解析】按照埋置深度不同分为浅基础和深基础、联合基础、独立基础，深基础包括桩基础、沉井基础。P3
44.在雷电特别强烈地区采用双避雷线，少雷地区不设避雷线的防雷方式适合于( )的高压输电线路。A.500kv及以上 B.220-330kv C.110kv D.35kv
【答案】C【解析】110KV线路，一般沿全线装设避雷线，在雷电特别强烈地区采用双避雷线。在少雷区或运行经验证明雷电活动轻微的地区，可不沿线架设避雷线，但应装设自动重合阀。P47
5.下列工业管道安装工程一般施工程序中，正确的是( )
A.管道与设备连接→仪表安装→调试与试运行 B.仪表安装→试压及清(吹)洗→防腐与保温 C.管道敷设→管道与设备连接→防腐与保温 D.管道与设备连接→试压及清(吹)洗→防腐与保温
【答案】B【解析】工业管道安装的施工程序。P53 6.露天长输管道现场管段组装焊接时，焊接方法不宜采用( ) A.手工电弧下向焊 B.半自动焊 C.全自动焊 D.CO2气体保护焊
【答案】D【解析】长输管道管段组装焊接选择手工电弧下向焊、半自动焊、全自动焊焊接方式焊接管段。P58
7.容器的产品焊接试板应设置的部位是( )
A.筒节纵向焊缝的延长部位 B. 筒节环向焊缝的中间部位 C.封头经向焊缝的延长部位 D. 筒节纵向焊缝的起始部位
【答案】A【析】容器产品试板应设置在筒节纵向焊缝的延长部位，与筒节同时施焊。P60 8.下列不同材质仪表管道，用管道外径的总数表示其最下允许弯曲半径，倍数从大到小依次为( )A.高压钢管、紫钢管、塑料管B. 高压钢管、紫钢管、紫铜管C.塑料管、高压钢管、紫铜管D. 塑料管、紫铜管、高压钢管
【答案】B【解析】高压钢管的弯曲半径宜大于管子外径的5倍，其他金属管的弯曲半径宜大于管子外径的3.5倍，塑料管的弯曲半径大于管子外径的4.5倍。 9.检查埋地管道防腐蚀结构涂层施工质量，不能采用目测检查的是( ) A.针孔 B.气泡 C.粘结力 D.透底
【答案】C【解析】对于复合层涂层防腐蚀结构的施工质量检查，除了涂层表面目视检查脱皮、漏涂、返锈、气泡、
透底、针孔、流挂、皱皮、光亮与光滑、分色界限、颜色、刷纹外.还必须对干燥漆膜厚度用涂层测厚仪进行测厚。P79 10.按结构划分的绝热材料是( )
A.有机材料 B.纤维材料 C.管壳材料 D.轻质材料
【答案】B【解析】绝热材料按照结构划分，可分为纤维类、颗粒类和发泡类。P86 11.工业炉砌筑锚固件材料的选用，除考虑使用时的环境温度外，还应考虑( ) A.砌筑时的环境温度 B.砌筑的方法 C.砌体的结构特点 D.砌体的膨胀缝隙
【答案】C【解析】工业炉砌体中锚固件的选用，除了考虑环境温度条件，还要考虑砌体结构的特点。P90
12.采暖管道冲洗完毕后，应( )、加热，进行试运行和调试。 A.试压 B.通水 C.通球 D.灌水
【答案】B【解析】采暖管道冲洗完毕后应通水、加热，进行试运行与调试。P95 13.具有保护水质卫生、抗腐蚀性强、使用寿命长等特点的高层建筑水管道的连接件是( ) A.钢塑复合管件 B.镀锌螺纹管件 C.铸铁卡箍式管件 D.不锈钢卡压式管件
【答案】D【解析】不锈钢卡压式管件连接技术取代了螺纹、焊接、胶结等传统给水管道连接技术，具有保护水质卫生、抗腐蚀性强、使用寿命长等特点。P97 14.消防工程的固定灭火系统调试检查，应以( )为主。 A.建设单位 B.检测单位 C.施工单位 D.设备供应单位
【答案】C【解析】消防工程在施工单位安装结束后，以施工单位为主，必要时会同建设单位、设计单位和设备供应商，对固定灭火系统进行自检性质的调试检验，鉴定固定灭火系统的功能是否符合设计预期要求，发现安装缺陷，及时整改，为向公安消防机构申报消防验收做好准备。
15.关于电梯机房要求的说法中，正确的是( )
A.机房门应为内防火门B.机房内应设置一个电源总开关
C.机房地板表面的照度不应低于200lxD.机房内应设置一个2P型电源插座
【答案】C 【解析】机房门应为外开防火门。在机房内靠近入口处的适当高度设有一个开关，控制机房照明。机房内设置一个2P+PE型电源插座。应当在主开关旁设置控制井道照明、轿厢照明和插座电炉电源的开关。P12
516.根据《计量法》，关于计量器具使用的说法，正确的是( ) A.计量标准器具是国家计量基准器具
B.进口的计量器具必须经国务院计量行政部门检定合格后使用
C.检测器具的测量极限误差必须大雨被测对象所能允许的测量极限误差 D.强制检定与非强制检定均属于法制检定
【答案】D【解析】计量基准器具是国家计量基准器具，进口的计量器具，必须经省级以上人民政府计量行政部门检定合格后销售使用。检查器具的测量极限误差必须小于或等于被测量对象所能允许的测量极限误差，必须具有技术鉴定书或产品合格证书。P301 17.《电力法》中的电力设施保护区主要是指( )
A.发电厂保护区 B.电力电缆线路保护区 C.变电站保护区 D.环流站保护区
【答案】B【解析】电路设施的保护区主要是指电力线路的保护区。电力线路保护区又分为架空电力线路保护区和电力电缆线路保护区两种。P309
18.工业安装工程单位工程质量控制资料检查记录表中的结论应由( )填写。 A.施工单位 B.监理单位 C.建设单位 D.质监单位
【答案】C【解析】单位工程质量控制资料检查记录表中的资料名称和分数应由施工单位填写。检查意见和检查人有建设单位填写。结论应由参见双方共同商定，建设单位填写。 19.建筑安装工程分部工程划分的原则是( ) A.按主要工种、材料来确定 B.按设备类别来确定 C.按专业性质、建筑部位来确定 D.按施工工艺来确定
【答案】C【解析】分部工程划分原则是：按专业性质、建筑物部位来确定。P32
520.下列机电工程，属于注册建造师执业的机电安装工程中大型工程是( )
A.电压10-35kv且容量>5000KVA的编配电站工程 B.生产能力≥3亿m3/年的城镇燃气工程 C.投资≥2亿元的电炉工程D.单项工程合同额1000万元以上的发电工程 【答案】A【解析】B属于石油化工专业工程中的规模标准，C属于冶炼工程中规模标准，D属于电力工程中的规模标准。P3
32二、多项选择题(共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选.本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分) 21.有色金属中的重金属包括( )
A.铜合金B.钛合金 C.锌合金 D.镁合金E.镍合金
【答案】ACE 【解析】有色金属的重金属包括铜及铜合金、锌及锌合金、镍基镍合金，轻金属包括铝及铝合金、镁及镁合金、钛及钛合金。P3 22.变压器的性能由( )决定
A.外接元器件 B.外部接线方式 C.线圈的绕组匝数 D.固定方式 E.连接组别方式 【答案】ABCE【解析】变压器的性能由多种参数决定，主要由变压器线圈的绕组匝数、连接组别方式、外部接线方式及外接元器件来决定。
23.吊装某台设备，依据起重机特性曲线确定其臂长时，需考虑的因素有( ) A.设备重量 B.设备尺寸 C.设备就位高度 D.吊索长度 E.吊车工作幅度
【答案】BCDE 【解析】根据被吊设备或构建的就为高度、设备尺寸、吊锁高度和站车位置，查起重机的特性曲线，确定其臂长。P
2124.下列机械设备中，需严格控制环境温度来保证安装精度的有( ) A.2052mm薄板冷连轧机 B.中型离心式鼓风机C.中央空调机组 D.数控机床 E.1200mm胶带输送机 【答案】【解析】P41
25、关于架空线路中导线连接的说法，正确的有( )。
A.每根导线在一个档距内可以有一个接头B.在跨越公路、铁路时可以有一个接头 C.接头处的机械强度不低于导线自身强度的90% D.接头处的电阻不超过同长度导线电阻的1.2倍 E.不同截面的导线，只能在杆上跳线内连接
【答案】ACDE 【解析】在跨越公路、河流、铁路、重要建筑物、电力线和通信线等处，导线与避雷线均不得有接头。P4
526.电站汽轮机除本体外，还包括( )。
A.凝水系统设备 B.蒸汽系统设备 C.引送风设备D.给水系统设备 E.吹灰设备
【答案】ABD 【解析】电站汽轮机主要由汽轮机本体设备，以及蒸汽系统设备、凝结水系统设备、给水系统设备和其他辅助设备组成。P65 27.变配电工程安装完成后，通电试运行的基本条件有( )。 A.电气交界试验报告合格 B.经所在地供电管理部门检查符合要求
C.安全防范技术措施已落实到位 D.变电所管理人员已确定到位 E.室内接地工程已完工 【答案】ABC 【解析】通电试运行的基本条件
1.按工程承包范围提供的施工设计图纸或设计变更通知文件已全部完工。 2.所有电气交接试验已完成，并取得书面试验报告，报告的结论为合格可以受电。 3.按工程所在地供电管理部门规定，对高、低压变配电所经供电部门检查符合要求，结论为可以受电。并对电力进线供电计量仪表进行检定且合格。
4.通电试运行的计划或方案或作业指导书等技术文件已获批准，并经监理单位确认。 5.包括消防设施在内的安全防范技术措施已落实到位，并制订了防范用的应急预案。 6.参与通电试运行的人员已确定，并经组织分工，试运行前安全交底和技术交底已完成。 28.通风与空调系统综合效能试验测定与调整的项目，应依据( )确定。 A.生产试运行的条件 B.产品要求 C.工程性质 D.设备性能 E.生产工艺
【答案】ACE 【解析】综合效能试验测定与调整的项目，有建设单位根据生产设运行条件、工程性质、生产工艺等要求进行综合衡量确定，一般以使用为准则，不宜提出过高要求。P10
529.调整阀中的电动执行机构的输出方式有( )。 A.直行程 B.角行程 C.步行式 D.开关式 E.多转式
【答案】ABE 【解析】电动执行机构输出方式有直行程、角行程和多转式类型，分别同直线移动的调节阀、旋转的蝶阀、多转的调节阀等配合工作。P110 30.压力容器按类别划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类的依据有( )。 A.容器品种 B.设计压力 C.介质特性 D.重量 E.容积
【答案】BCE 【解析】压力容器按压力容器类别划分，分为Ⅰ类压力容器、Ⅱ类压力容器、Ⅲ类压力容器。压力容器的类别，根据介质特性、设计压力P和容积V等因素划分。P31
4三、案例分析题(共5题，(一)、(二)、(三)题各20分，(四)、(五)题各30分)
1.计算进度偏差和费用偏差。(4分)
答：曲线一 ，1800万，曲线二1400万，曲线3，1200万
进度偏差=曲线3-曲线1=1200-1800=-600万 说明进度落后600万元。(进度偏差) 费用偏差=曲线3-曲线2=1200-1400=-200万 说明费用超支200万元。 2.建设单位申请消防备案是否正确，理由?(5分)
答：不正确，原因是博物馆面积大于20000平米，就必须向消防机构申请验收而不是备案。 3.通风与空调系统考核的指标有哪些?(6分)
答：系统调试还要考核室内的相对湿度，气流速度，噪声或空气的洁净度能否达到设计要求，是否满足生产工艺或建筑环境要求，防排烟系统的风量与正压是否负荷设计和消防的规定。
4.申请消防验收还应当提交哪些材料?(5分)
答：建设工程消防验收申报表， 消防产品质量合格证明文件， 消防设施，电气防火技术检测合格证明文件，工程监理单位的合法身份证明和资质等级证明文件。(背景里只说到施工和检测单位) 案例
21.除了钢结构的安装外，至少还有哪项危险性较大的分部分项工程?需要有哪些人签字?(5分)
答：还有桁架吊装工程。应由施工单位技术负责人审批签字，项目总监理工程师审核签字。 2.计算说明吊机载荷不符合要求的理由?(6分)
答：计算载荷公式：Qj=1/2*K1*K2*Q , K1=1.1,K2=1.1—1.2， 最理想状态下，当K2=1.1, Qj=16.94 都大于两台吊机的额定起重量，所以不行。
3.施工单位能否直接使用H型钢?理由?对H型钢的检查还应做哪些工作?(4分)
答：不能直接使用，因为进场材料均要按照材料检验程序和内容进行检查，业主所购采购材料也不能例外或放宽要求，也必须同样管理。
还应做的工作：材料检验应严格按照进料计划、送料凭证、质量证明书或产品合格证进行数量和质量的验收，验收应严格按照质量验收规范和计量检测规定执行，验收内容包括数量、质量、规格、型号等，验收应有验收记录，要求复检的材料应有取样送检证明报告，对不符合设计要求或质量不合格的材料应拒绝接收。 4.针对现场材料管理混乱应如何改进。(5分)
答：建立管理责任制;严格按照材料需求计划领用材料;加强材料库存管理;加强材料领用、回收管理等方面加强材料管理。还可详细描述如：凡有定额的工程用料，凭限额领料领发材料;班组余料应及时办理退库手续，并在限额领料单中登记扣除。案例
31.A公司针对建设单位指定的B专业公司的审核内容有哪些?施工过程中还应审核分包单位哪些资料?
3.消防电梯到期验收花费多少天?总工期比90天工期提前多少天完成?(6分)答：消防电梯开工日期3月18日，完工日期4月21日，花费35天。
项目经过业主竣工验收日期6月2日，实际工期77天，比计划工期提前13天。4.导轨安装精度的影响因素有哪些：(6分)答：
1、导轨的制造质量;
2、测量器具的选择; 答：
1、B公司应具有相应的资质等级;
2、具有特种设备安装许可证，如不具有资质和能力则不能分包;
3、B公司特种设备作业人员的特种设备作业资格证等资料。 施工过程中审核：
1、施工技术方案;
2、施工进度计划;
3、隐蔽工程验收报告。 2.埋地管道施工中关键工序有哪些?(4分)
答：
1、材料检验;
2、管道焊接;
3、管道试验;
4、管道调试及试运行;
5、管道防腐;
6、管道隐蔽。
3.工艺管道试压使用何种介质?试压过程中有哪些技术措施?(6分)
答：介质：液压试验用洁净水，气压试验用干燥洁净的空气、氮气或其他不易燃无毒气体。 技术措施：书上管道试压前要求第二段开始：安全阀、爆破板、仪表原件等拆下或隔离;盲板;压力表等。
4.分析消防整改的原因，检测接地电阻的方法有哪些?(4分)
答：柜体接地电阻12欧姆超过规范允许值。因为按照相关规定，共用接地系统的接地电阻应小于1欧姆。本案例中柜体与槽钢接地接触不良或未进行接地连接。接地电阻测量方法有：
1、电压表、电流表法;
2、接地电阻测量仪测量法。 案例
41.施工单位安装电梯前需要提供哪些资料?(6分) 答：安装单位提供的安装资料：
1、安装许可证和安装告知书
2、审批手续齐全的施工方案。
3、施工现场作业人员持有的特种设备作业证。
4、施工过程记录和自检报告。
5、变更设计证明文件。
6、安装质量证明文件。 如以上文件为复印件，还应加盖施工单位公章或质量检验章
2.项目部在对机房、井道进行安全检查时候应注意哪些安全技术措施?(8分)
答：大概内容：层门洞设置栏杆;机房预留孔设置临时盖板;井道内搭设脚手架要求;井道高空作业。
3、测量基准的选择;
4、环境因素的影响;
5、 测量基准的选择，基准线的设置;
6、基础的施工质量，导轨的安装方法;
7、安装人员的技术水平和操作产生的误差。
5.电梯完工后应交何机构进行消防验收?电梯层门验收有多少要求?(4分)答：1)应交公安机关消防机构进行消防验收2)电梯层门验收的要求:
1.每层层门必须能够用三角钥匙正常开启;
2.当一个层门或者轿门(在多扇门中任何一扇门)非正常打开时，电梯严禁启动或者继续运行。 案例
51.施工平面布置会有哪些危害?(6分)答：
1、油库作为易燃易爆放在办公区危险。
2、非标件生产，有光声污染，离居民区太近。
3、喷砂会产生空气污染，沙尘污染。
4、浴室厕所有水污染。
5、危险品离河流太近，泄露会造成水污染。
6、成品库离大门太近，有被盗窃的治安风险。2.施工过程成本控制?(8分)答：施工阶段项目成本的控制：1. 对分解的计划成本进行落实
2. 记录，整理，核算实际发生的费用，计算实际成本。
3. 进行成本差异分析，采取有效的纠偏措施，充分注意不利差异产生的原因，以防对后续作业成本产生不利影响或因质量低劣而造成返工现象。
4. 注意工程变更，关注不可预计的外部条件对成本控制的影响。3.监理工程师制止气焊的原因。(4分)答：
1、露天作业;
2、风大;
3、二氧化碳气体保护焊有风不能施焊，会对焊接质量造成影响，容易出现气孔、夹渣、裂纹等质量缺陷。
4.在施工过程中，被两次制止的原因。(6分)
答：
1、 第一次制止是因为焊接后不能马上砌筑，而是首先要进行已完工程的质量验收和动态炉的试运转，并办理工序交接手续。
2、 第二次制止是因为不能仅凭经验进行烘炉，烘炉必须先制定烘炉计划，按照烘炉曲线和操作规程进行。
5.建设单位与施工单位责任的三个问题，你认为应如何妥善解决?(6分)
答：
1、质量问题是由于建设单位提供的设备，材料等质量不良造成的，应由建设单位承担修理费用，施工单位协助修理。
2、质量问题是建设单位原因造成的，修理费用或重建费用应由建设单位承担;
3、质量问题由于施工单位的施工责任或施工质量不良造成的，施工单位负责修理并承担修理费用。