运输煤炭总承包合同书范文

2023-10-11

运输煤炭总承包合同书范文第1篇

乙方人(乙方):

为了明确双方的责任、权利和义务,根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,达成如下协议:

一、工程概况:

2

3、建设规模:建筑面积平米,框剪结构,地上

二、承包范围:

施工图纸范围内除发包人负责的工程内容以外所有的土建等其它项目,发包人负责的工程内容:弱电(安装部分)、门窗、电梯、土方、桩基等。:

三、合同工期:

1、开竣工日期年天数500天,开工日期以发包人书面通知为准。非承包人原因某段(栋)延期开工,承包人提供文字资料,经发包人确认后,工期顺延。

2、竣工日期:竣工日期以甲方出具的竣工验收报告签署日期为准。

四、质量标准:达到国家现行工程质量验收合格标准。

五、承包方式:包工包料

六、合同价款确定:

1、合同价款:执行河北省《2008河北省建筑、安装、装饰工程消耗定额预算综合定额》,以二类工程取费,人工费执行现行的河北省有关政策性文件进行调整,施工的主材按邢台地区当月信息价调整材料价格(辅材按预算定额计算)。

2、合同价款计算范围及依据:以施工图纸、图纸会审等文件为计算依据。

3、此合同价款中已包括人工、机械费、材料费、管理费、利润、税金。

4、由于发包人原因变更引起的剔凿和拆除执行河北房屋修缮工程消耗量定额(2009版)。

5、变更签证:由于发包人原因变更引起的现场签证及变更,按双方签

证计取。变更签证按河北省2008定额及相关文件计算。

七、工程结算:

1、结算原则:合同总价±洽商变更签证±材料调差。

2、承包人在各栋号工程竣工后,向发包人提交结算书,发包人在收到承包人结算书30日内出具审核意见。

3、双方预结算中的分歧以工程造价管理部门解释为准。

4、材料调差:施工中钢筋邢台地区信息价超过或低于3800元/吨时,按实际价格调整材料价格。

八、工程款支付:

l、本工程单栋垫资施工至一层封顶,在发包人确认承包人完成垫资施工部分5日内,发包人支付一层以下垫资工程量的80%工程款,以后每月支付一次进度款,承包人每月25日报完成工程量,发包人确认承包人完成量后,于下月5日前支付承包人当期完成工程量价款的80%;主体结顶后工日内付至主体工程量价款的90%。以上价款均按单栋进度以施工面积乘以单方价计算为准(执行预算定额计价为准 )。

2、装饰、装修及安装工程按每月完成工程量价款的80%支付,支付时间为次月5号前。

3、工程符合综合竣工验收条件日内支付至已完成工程量价款的95%。

4、竣工验收合格后两个月内,发包人完成对承包人的竣工结算,否则以承包人的结算报告为准,竣工结算10日内,承包人配合发包人办理综合竣工备案验收手续,办理完毕后发包人支付至结算工程量价款的97%,余3%留做工程质保金。

5、保修金:按结算总价的3%留做工程质量保修金,自工程竣工验收合格之日起一年后7日内支付扣留保修金的70%,自工程竣工验收合格之日二年后7日内支付除防水分项工程款的3%的保修金以外的全部保修款,满五年后的7日内支付防水工程分项工程款的保修金。

九、安全施工

承包人必须严格按照安全施工规范施工,必须做好安全防护,否则发生安全事故,一切责任和经济损失均由承包人承担。

十、发包人工作及权利、义务:

1督,组织竣工验收及工程交接。

2、施工代表负责对承包人提出的洽商、签证等有关文件进行审核,并在3个工作日内签批。

3、甲方确保乙方进场前,工程现场达到“三通一平”,并在开工前提供工程周边地下设施的相关资料,协调处理民扰确保乙方正常施工。保证施工场地具备施工条件,并在开工后继续负责解决相关遗留问题。

4、将施工所需水、电源提供至工地围墙以内。

5、组织图纸会审和设计交底。

6、办理施工许可证等开工手续并承担发包人应承担的费用。

7、向承包人提供工程地质及地下管网线路资料,将水准点及坐标控制点以书面形式现场交验给承包人。:

8(含竣工图两套)。

9、协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护。

10、对不服从管理野蛮施工的项目管理人员及分包班有权更换、清退和处罚。

十一、承包人工作及权利、义务:

1、承包人派驻现场施工代表负责对工程实施全面管理工作。接受发包人的管理、监督,并负责对工程实施全面管理工作。

2、参加图纸会审和设计交底。图纸会审后7日内,承包人按合同工期

要求向监理及发包人报送完整的施工组织设计和施工进度计划份,经监理公司审批后报发包人。

3、每月25日前向发包人报送当月实际完成产值报表及下月的具体施工进度计划。

4、按建设主管部门的要求,办理有关施工场地交通、环卫、扬尘和施工噪音等手续,做好施工安全防护和环卫工作,并由承包方承担全部费用。

5、按照市政府要求,防止扬尘污染。保证施工场地清洁卫生,并承担所发生的一切费用。

6、根据工程需要,提供和维修施工使用照明、围栏设施并负责安全保卫。

7、严格按照施工图纸、国家及河北省现行施工规范、施工标准进行施

8、隐蔽工程必须经发包人及监理检查、验收签字后,方可进行下一道工序施工。

9、负责施工期间自身安全、防火、防盗工作,严格按规定程序安全保质施工,因承包人原因造成的安全事故由承包人负责。

10、承包人已施工完成的工程或已施工竣工工程未交付使用前,承包

人负责自身已完工程的成品保护工作,保护期间发生损坏、丢失的,承包人负责修复,并承担修复费用。

11、服从监理公司的管理、遵守发包人施工现场管理制度。

12、办理施工许可证等开工手续并承担由承包人应承担费用。 十

二、物资供应:

1、本工程物资除发包人供材外均由承包人采购,承包人必须对进场材料负责,保证采购合格品,同时提供材料合格证明文件,主材必须先在发包人及监理单位在场的情况下进行取样复检后方可使用,保证进场材料全部合格。发包人及监理单位有权对进场材料把关,发现不合格材料禁止使用,不合格材料限期退场,如已使用必须更换,延误工期不顺延,发包人有权对承包人进行处罚。

2、发包人制定的供应商供应的材料,价格可据实调整。变更涉及未定价材料,由双方协商定价。

3、发包人供材的协调与管理:承包人配合发包人提供数量、尺寸、型号及用货时间等。

十三、违约责任:

1、承包人应按合同约定和监理供材师指令实施、完成并保修合同工程。如承包人不按合同约定或监理工程师依据合同发出的指令组织施工,且在监理工程师书面要求改正后的7天内仍未采取补救措施的,则发包人可自行或委托第三方进行补救,因此发生的费用和损失应由承包人承担。该笔款项经发包人核实后,由发包人从应付或将付给承包人的款项中扣除。

2、因承包人原因工程的质量达不到建设部颁发的规范验收标准,发包人有权对承包人处罚、限期修复、停工,延误的工期不顺延,由此造成的经济损失均由承包人承担,如不能限期修复或修复后仍不能通过质检部门验收,发包人有权要求承包人无条件退场,造成的损失由承包人承担。

3、发包人和监理公司组织初验,承包人必须配合,在初验和保修期内发包人对发现的质量问题有权要求承包人限期修复,如承包人未在发包人指定期限内开始维修或未在指定期限内修复完毕,发包人有权自行维修,除维修费用由承包人负担外,并对承包人处以维修款10%的罚款。

4、甲方必须及时支付双方约定的工程款,逾期不支付应按工商银行同期贷款利率四倍向乙方支付利息,如甲方违约出现超过30日,则甲方除向乙方支付利息外,每拖延一天、按应付价款的0.5‰向乙方支付违约金,同时乙方可停上施工。

十四、双方保证

1、乙方向甲方缴纳贰值五元履约保证金,在签定合同后乙方向甲方缴纳保证金贰佰万元,按甲方指定账户。

2、乙方承诺垫资施工至结构一层封顶,若乙方不能实现承诺施工,愿接受甲方处罚,甲方有权终止合同,由乙方承担所有损失。

3、甲方向乙方保证此项目正常顺利施工,若在乙方缴纳保证金一个月内不动工,甲方退还履约保证金。

4、甲方在乙方施工至一层封顶时退还履约保证金的50%,施工至五层时退还剩余的50%履约保证金。

5、甲方用开发建设项目作为保证,甲方如不能按本协议约定时间、节点、比例支付工程款时,甲方将该部分房产按乙方建筑成本价冲抵应付款项。如正常履行本协议付款约定,保证条款解除。

十五、保修:

1、保修内容:承包人施工的所有项目。

2、保修期限:执行建设部《房屋建筑工程质量保修办法》

3、保修期内承包人按发包人或物业公司通知3日内到达进行保修,逾期发包人或物业公司可自行维修,费用由承包人负担。如因承包人工程质量问题导致业主向发包人索赔,全部损失均由承包人负责赔偿。

4、保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

十六、特约事项:

1、承包人对所有工程项目,未经发包人同意不得擅自转包。否则,由此造成的责任和损失均由承包人负责。发包人单独分包的项目,承包人积极配合,配合费按分包工程价款的2%计取,由发包人直接支付给承包人。

2、因发包人原因,工程不能按约定时间开工,承包人须提出文字材料,经发包人确认后相应顺延工期,中途停建、缓建,相应顺延工期,发包人按双方确认的实际损失予以补偿。

3、发包人代缴的应由承包人承担的费用,由承包人承担。

4、承包人应按规定支付其应支付的材料费、人工工资,若发生拖欠材料费、人工工资问题,致发包人代为支付,承包人须按发包人代付金额偿还,该款由发包人直接从工程款中扣除。

十七、工程验收:

1、发包人在收到承包人竣工报告及全部竣工资料后十天内组织有关单位验收。工程竣工验收通过,承包人送交竣工报告的日期为实际竣工日期。

承包人工程竣工后,不得以任何理由拖延向发包人交付工程及钥匙,否则每延迟一天按工程总造价的万分之三赔偿发包人损失。

2、备案验收时,承包人应予以配合。

3、发包人办理竣工备案手续,承包人须按要求予以配合,提供资料和盖章。

十八、争议解决方式:

在履约过程中的争议由当地建设主管部门协调,协调不成的向本工程所在地的人民法院提起诉讼。

十九、本协议双方签字盖章后生效。 二

十、本协议一式陆份,发包人承包人双方各持叁份,未尽事宜双方另行协商。

甲方:河北兴杰房地产乙方:

开发有限公司

法人:(签字或盖章)法人:(签字或盖章)

电话:电话:

运输煤炭总承包合同书范文第2篇

——————————————————————————————————————————————

水利水电工程施工总承包资质标准

水利水电工程施工总承包资质分为特级、一级、二级、三级。

一级资质标准

企业资产净资产 1 亿元以上。

企业主要人员

(1)水利水电工程专业一级注册建造师不少于 15人。

(2)技术负责人具有 10 年以上从事工程施工技术管理工作经历,且具有水利水电工程相关专业高级职称;水利水电工程相关专业中级以上职称人员不少于 60人。

(3)持有岗位证书的施工现场管理人员不少于 50人,且施工员、质量员、安全员、材料员、资料员等人员齐全。

(4)经考核或培训合格的中级工以上技术工人不少于 70 人。

企业工程业绩近 10 年承担过下列 7 类中的 3 类工程的施工总承包或主体工程承包,其中 1~2 类至少 1 类,3~5 类至少 1 类,工程质量合格。

(1)库容 5000 万立方米以上且坝高 15 米以上或库容 1000 万立方米以上且坝高 50 米以上的水库、水电站大坝 2 座;

(2)过闸流量≥500 立方米/秒的水闸 4 座(不包括橡胶坝等); (3)总装机容量 100MW 以上水电站 2 座;

(4)总装机容量 5MW(或流量≥25 立方米/秒)以上泵站 2 座;

(5)洞径≥6 米(或断面积相等的其它型式)且长度≥500 米的水工隧洞 4 个; (6)年完成水工混凝土浇筑 50 万立方米以上或坝体土石方填筑 120 万立方米以上或灌浆 12 万米以上或防渗墙 8 万平方米以上;

(7)单项合同额 1 亿元以上的水利水电工程。

二级资质标准

企业资产净资产 4000 万元以上。

企业主要人员

(1)水利水电工程专业注册建造师不少于 15 人,其中一级注册建造师不少于 6 人。 (2)技术负责人具有 8 年以上从事工程施工技术管理工作经历,且具有水利水电工程相关专业高级职称或水利水电工程专业一级注册建造师执业资格;水利水电工程相关专业中级以上职称人员不少于 30 人。

(3)持有岗位证书的施工现场管理人员不少于 30人,且施工员、质量员、安全员、材料员、资料员等人员齐全。

(4)经考核或培训合格的中级工以上技术工人不少于 40 人。

企业工程业绩近 10 年承担过下列 7 类中的 3 类工程的施工总承包或主体工程承包,其中 1~2 类至少 1 类,3~5 类至少 1 类,工程质量合格。 (1)库容 500 万立方米以上且坝高 15 米以上或库容 10 万立方米以上且坝高 30 米以上的水库、水电站大坝 2 座;

(2)过闸流量 60 立方米/秒的水闸 4 座(不包括橡胶坝等); (3)总装机容量 10MW 以上水电站 2 座;

(4)总装机容量 500KW(或流量≥8 立方米/秒)以上泵站 2 座;

(5)洞径≥4 米(或断面积相等的其它型式)且长度≥200 米的水工隧洞 3 个;

(6)年完成水工混凝土浇筑 20 万立方米以上或坝体土石方填筑 60 万立方米以上或灌浆 6 万米以上或防渗墙 4 万平方米以上;

河南江舟企业管理咨询有限公司

河南江舟管理企业咨询有限公司

——————————————————————————————————————————————

(7)单项合同额 5000 万元以上的水利水电工程。

三级资质标准

企业资产净资产 800 万元以上。

企业主要人员

(1)水利水电工程专业注册建造师不少于 8 人。 (2)技术负责人具有 5 年以上从事工程施工技术管理工作经历,且具有水利水电工程相关专业中级以上职称或水利水电工程专业注册建造师执业资格;水利水电工程相关专业中级以上职称人员不少于 10 人。

(3)持有岗位证书的施工现场管理人员不少于 15人,且施工员、质量员、安全员、材料员、资料员等人员齐全。

(4)经考核或培训合格的中级工以上技术工人不少于 20 人。

(5)技术负责人(或注册建造师)主持完成过本类别资质二级以上标准要求的工程业绩不少于 2 项。

承包工程范围

一级资质可承担各类型水利水电工程的施工。

二级资质可承担工程规模中型以下水利水电工程和建筑物级别 3 级以下水工建筑物的施工,但下列工程规模限制在以下范围内:坝高 70 米以下、水电站总装机容量 150MW以下、水工隧洞洞径小于 8 米(或断面积相等的其它型式)且长度小于 1000 米、堤防级别 2 级以下。

三级资质可承担单项合同额 6000 万元以下的下列水利水电工程的施工:小(1)型以下水利水电工程和建筑物级别 4 级以下水工建筑物的施工总承包,但下列工程限制 在以下范围内:坝高 40 米以下、水电站总装机容量 20MW以下、泵站总装机容量 800KW 以下、水工隧洞洞径小于6 米(或断面积相等的其它型式)且长度小于 500 米、堤防级别 3 级以下。 注:

1.水利水电工程是指以防洪、灌溉、发电、供水、治涝、水环境治理等为目的的各类工程(包括配套与附属工程),主要工程内容包括:水工建筑物(坝、堤、水闸、溢洪道、水工隧洞、涵洞与涵管、取水建筑物、河道整治建筑物、渠系建筑物、通航、过木、过鱼建筑物、地基处理)建设、水电站建设、水泵站建设、水力机械安装、水工金属结构制造及安装、电气设备安装、自动化信息系统、环境保护工程建设、水土保持工程建设、土地整治工程建设,以及与防汛抗旱有关的道路、桥梁、通讯、水文、凿井等工程建设,与上述工程相关的管理用房附属工程建设等,详见《水利水电工程技术术语标准》(SL26-2012)。 2.水利水电工程等级按照《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2000)确定。

3.水利水电工程相关专业职称包括水利水电工程建筑、水利工程施工、农田水利工程、水电站动力设备、电力系统及自动化、水力学及河流动力学、水文与水资源、工程地质及水文地质、水利机械等水利水电类相关专业职称。

运输煤炭总承包合同书范文第3篇

XXXXXXXX股份有限公司

工程项目总承包合同

发包方: XXXXXXXXXX有限公司

承包方:

XXXX年XX月XX日

目录

第一条 工程项目概况 ..................................................................................................................... 3 第二条 发包方的责任和义务 ......................................................................................................... 3 第三条 承包方的责任和义务 ......................................................................................................... 4 第四条 工程质量 ............................................................................................................................. 4 第五条 工程款及结算 ..................................................................................................................... 5 第六条 工程验收 ............................................................................................................................. 6 第七条 开工及延期开工 ................................................................................................................. 6 第八条 施工安全 ............................................................................................................................. 8 第九条 违约责任 ............................................................................................................................. 8 第十条 合同争议的解决 ................................................................................................................. 9 第十一条 合同生效、变更和终止 ................................................................................................. 9 第十二条 其他 ................................................................................................................................. 9

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就下述工程事项协商一致,订立本合同。

第一条 工程项目概况

1.1 工程项目名称:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目工程。 1.2 工程项目地点:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。

1.3 工程项目工期:本工程工期XX天,自XXXX年XX月XX日开工,于XXXX年XX月XX日工程竣工,完成装臵建设及联动试车。

1.4 承包范围:总承包,包工包料。

1.5 工程内容及范围:负责该工程项目的施工,设备及材料的采购、安装和调试,项目的试车运行和验收。

1.5 工程总价款(人民币大写):XX万元整。

1.6 工程项目要求:在规定的工期内,按国家相关标准和本合同附带的技术文件要求,在确保工程进度的前提下,保质保量完成工程项目施工建设、设备安装调试,整体装臵开车运行,确保XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。

第二条 发包方的责任和义务

2.1 发包方向承包方提供工艺包,提供必要的技术支持和技术指导。 2.2 说明工程项目的任务,提供相关技术文件。 2.3 提供项目设计文件及图纸。

2.4 考核工程进度和工程质量,并按进度拨付工程款。 2.5 及时组织工程项目验收。

第三条 承包方的责任和义务

3.1 应按合同规定的时间施工、竣工及验收。 3.2 保证工程质量和工程进度。

3.3 负责工程项目的土建施工、设备、材料的采购、设备、管道及仪电的安装调试、验收。

3.4 自觉遵守国家、地方及建设主管单位对施工现场的规定,妥善保护施工现场周围建筑物、设备管线等不受损坏,未经有关单位同意批准,不得随意拆、改原建筑物结构及各种设备管线。

3.5 工程项目未移交前,负责该项目一切设施、设备的保护。

3.6 严格按照施工图纸、设计文件、施工组织设计和国家有关规范及标准进行施工建设,做好各项记录,接受现场指导和质量监督。

3.7 严格按有关操作规范组织施工,确保施工安全。如出现安全问题,由承包方承担责任并赔偿损失。

3.8 项目竣工后,编写验收方案,向发包方申请验收,提交所有施工验收资料。

第四条 工程质量

4.1 本工程质量经双方研究要求达到:符合相关工程施工质量验收统一标准的合格标准;

4.2 承包方必须严格按照施工图纸、设计文件和国家颁发的建筑安装工程施工及验收规范和标准进行施工,并接受发包方派驻专人的监督。 4.3 承包方在施工过程中必须遵守下列规定:

1) 由承包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定提供质量合格证,或进行检验合格后方可用于工程;

2) 隐蔽工程必须经发包方派驻代表检查、验收签章后,方可进行下一道工序;

3) 承包方应按质量验评标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定,并及时将单位工程质量评定结果送发包方。单位工程结构完工时,应会同发包方进行结构中间验收;

4) 承包方在施工中发生质量事故,应及时报告发包方派驻专人,一般质量事故的处理结果应送发包方备案;

5) 工程项目竣工后,承包方按规定对工程实行保修,保修时间自通过竣工验收之日算起至XXXXXXXXXXXXXXXXXXX。

6) 承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定,对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。

第五条 工程款及结算

本合同总价款为XXXX万元(XXXX万元整)。

5.1自合同签订后支付合同总价款的30%,即XXX万元作为预付款。 5.2 土建施工结束,主要大型设备进场后14日内后支付合同总价款的15%,即XX万元。

5.3 工程安装调试完毕且验收合格后,承包方按合同总价款向发包方全额开具发票后,支付合同总价款的45%,即XXX万元。

5.4 合同总价款的10%,即XX万元作为质保金,在装臵稳定运行六个月后支付。

5.5 本合同以人民币进行结算,采用银行转账的方式支付。 5.6 一切税费均由承包方承担。

第六条 工程验收

6.1 竣工工程验收,以国家颁发的《关于基本建设项目竣工验收暂行规定》、《工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》和国务院有关部门制订的竣工验收规定及施工图纸及说明书、施工技术文件为依据。

6.2 工程具备竣工验收条件,承包人按国家工程竣工验收有关规定,向发包人提供完整竣工资料及竣工验收报告;

6.3 发包人收到竣工验收报告后十个工作日内组织有关单位验收,并在验收后五个工作日内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改,并承担由自身原因造成修改的费用;

6.4 发包人收到承包人送交的竣工验收报告后十个工作日内不组织验收,或验收后五个工作日内不提出修改意见,视为竣工验收报告已被认可;

6.5 工程竣工验收通过,承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的,实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。

第七条 开工及延期开工

7.1 承包人应当按照协议书约定的开工日期开工。承包人不能按时开工,应当不迟于协议书约定的开工日期前7天,以书面形式向发包方提出延期开工的理由和要求。发包方应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复承包人。发包方在接到延期开工申请后48小时内不答复,视为同意承包人要求,工期相应顺延。发包方不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求,工期不予顺延。 7.2 暂停施工

发包方认为确有必要暂停施工时,应当以书面形式要求承包人暂停施工,并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。承包人应当按发包方要求停止施工,并妥善保护已完工程。承包人实施发包方作出的处理意见后,可以书面形式提出复工要求,发包方应当在48小时内给予答复。发包方未能在规定时间内提出处理意见,或收到承包人复工要求后48小时内未予答复,承包人可自行复工。因发包人原因造成停工的,由发包人承担所发生的追加合同价款,赔偿承包人由此造成的损失,相应顺延工期;因承包人原因造成停工的,由承包人承担发生的费用,工期不予顺延。

7.3 工期延误

7.3.1因以下原因造成工期延误,经发包方确认,工期相应顺延: 1) 发包人未能按条款的约定提供开工条件;

2) 发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使施工不能正常进行;

3) 发包方未按合同约定提供相关批准等,致使施工不能正常地行; 4) 设计变更和工程量增加;

5) 一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时; 6) 不可抗力;

7) 发包方同意工期顺延的其他情况。

7.3.2承包人在上述款情况发生后14天内,就延误的工期以书面形式向发包方提出报告。发包方在收到报告后14天内予以确认,逾期不予确认也不提出修改意见,视为同意顺延工期。

第八条 施工安全

8.1承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由承包人承担。 8.2发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故,由发包人承担相应责任及发生的费用。 8.3安全防护

8.3.1承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时,施工开始前应向发包方提出安全防护措施,经发包方认可后实施,防护措施费用由发包人承担。

8.3.2实施爆破作业,在放射、毒害性环境中施工(含储存、运输、使用)及使用毒害性、腐蚀性物品施工时,承包人应在施工前14天以书面通知发包方,并提出相应的安全防护措施,经工程师认可后实施,由发包人承担安全防护措施费用。

8.4事故处理

8.4.1发生重大伤亡及其他安全事故,承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知发包方,同时按政府有关部门要求处理,由事故责任方承担发生的费用。

8.4.2发包人承包人对事故责任有争议时,应按政府有关部门的认定处理。

第九条 违约责任

9.1承包方须自行完成本施工任务,承包方未经发包方同意不得将本项目再次进行分包或转包。

9.2因承包方责任原因而延误工期逾期完工,每延期一天承包方向发包方赔付0.5%违约金。

9.3承包方必须给进场施工的工作人员购买人身保险,在施工中发生安全生产事故造成人身伤害或财产损失,由承包方承担经济赔偿责任。

9.4如承包方违约给发包方造成经济损失,由承包方负责经济赔偿,且发包方有权单方终止本合同。

第十条 合同争议的解决

凡因本合同及本合同相关事宜而引起的一切争议,双方友好协商解决或将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。

第十一条 合同生效、变更和终止

11.1 本合同经双方负责人签字加盖公章后生效;工程竣工验收符合要求,结清工程款后终止。

11.2 本合同签订后,承、发包双方如需要提出修改时,经双方协商一致后,可以签订补充协议,作为本合同的补充合同。

11.3 本合同所属于的附件与本合同具有同等效力。

11.4 合同生效后,需要修改变更合同条款和内容的,经双方友好协商后签订书面补充协议,经双方负责人签字盖章后生效。

11.5 需解除本合同时,经双方协商一致,签订解除协议后,合同可以解除。

第十二条 其他 本协议一式四份,甲乙双方各二份;其具有法律依据和效力;发包方保留其最终解释权。

发包方(盖章):

承包方(盖章): 负责人(签字):

负责人(签字):

地址:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 开户银行:XXXXXXXXXXXXXX 税号:XXXXXXXXXXXXXXX 账号:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

生效日期 地址:XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 开户银行:XXXXXXXXXXXXXXXXX 税号:XXXXXXXXXXXXXXX

运输煤炭总承包合同书范文第4篇

总承包项目合同管理规定

现行版本 : A 控制性质 : 受控 受持

控有

号 : 者 :

现行版本:A

修 改 码:1

页 2 / 17

总承包项目合同管理规定

1范围

为规范总承包项目合同管理工作,明确项目合同管理过程中各项工作内容和职责分工,确保项目合同管理的规范性、科学性,防范总承包项目合同风险,特制定本规定。本规定适用于 总承包项目合同管理工作。

2 规范性引用文件

GB/T50358-2005 建设项目工程总承包管理规范

3职责

3.1 工程承包管理部控制室

3.1.1 指导拟订并审核总承包项目建筑安装标段划分计划;甲供材料计划 3.1.2 指导拟订并审核分包合同签订计划。 3.2 项目控制部

3.2.1负责组织编制总承包合同管理计划

3.2.2 负责组织拟订总承包项目建筑安装标段划分计划; 3.2.3负责拟订分包合同甲供材料计划; 3.2.4负责拟订分包合同签订计划 3.2.5负责组织分包合同招标 3.2.6 提出分包合同变更申请; 3.2.7 拟订总承包合同变更方案; 3.2.8 组织及参与合同索赔证据收集。 3.3 项目采购部

3.3.1负责组织拟订采购计划;

3.3.2负责拟订现场物资采购合同计划; 3.3.3参与评审甲供材料计划 3.3.4负责组织采购招标

3.3.5参与编制总承包合同管理计划 3.3.6提出物资合同变更申请; 3.3.7参与评审总承包合同变更方案;

3.3.8审核乙方领用甲方供应物资的数额、规格、价格; 3.3.9组织及参与合同索赔证据收集。 3.3 项目设计部、施工部

3.4.1配合拟订总承包项目建筑安装标段划分计划;采购计划及各种合同签订计划

现行版本:A

修 改 码:1

页 3 / 17 3.4.2配合总承包合同变更方案编制; 3.4.3参加合同评审

3.4.4参与合同索赔证据收集。

3.5项目质量部、安健环部、开车部、财务部、综合部

3.5.1 配合拟订总承包项目建筑安装标段划分计划;采购计划及各种合同签订计划 3.5.2 参与评审总承包合同变更方案; 3.5.3 参加合同评审

3.5.4 参与合同索赔证据收集。 3.6项目经理

3.6.1 负责审核总承包项目建筑安装标段划分计划;采购计划 3.6.2 批准合同签订计划 3.6.3 审核甲供材料计划 3.6.4 审核总承包合同管理计划

3.6.5 会签并批准权限内的招标文件及招标结果 3.6.6 会签并批准权限内的合同变更申请;

3.6.7 参与评审并批准权限范围内的总承包合同变更方案。 3.7 工程承包管理部采购室

3.7.1 配合拟订总承包项目建筑安装标段划分计划;甲供材料计划 3.7.2 负责拟订项目物资集中采购计划。 3.8 采购室经理。

3.8.1负责审核总承包项目采购计划; 3.8.2负责审核分采购合同签订计划; 3.8.3会签并批准物资合同变更申请 3.8.4 审核总承包合同变更方案。 3.9 工程承包管理部主任

3.9.1 负责审核总承包项目建筑安装标段划分计划;采购计划 3.9.2 会签并批准权限内的招标文件及招标结果 3.9.3 负责批准权限范围内物资合同变更申请; 3.9.4 负责批准权限范围内的总承包合同变更方案。 3.10 主管院领导

3.10.1负责批准总承包项目建筑安装标段划分计划;采购计划 3.10.2会签并批准权限内的招标结果 3.10.3批准总承包合同管理计划

现行版本:A

修 改 码:1

页 4 / 17 3.10.4负责批准权限范围内的总承包合同变更方案。 3.11 党政联席会

3.11.1会签并批准权限内的招标结果 3.11.2负责审核权限范围内的合同

3.11.3负责审核权限范围内的总承包合同变更方案。 3.12 院长

3.12.1会签并批准权限内的招标结果 3.12.2 负责批准权限范围内的合同签订;

3.12.3 负责批准权限范围内的总承包合同变更方案;

4 管理内容和方法

4.1 一般规定

4.1.1合同的订立要有依据,管理要有部门,会审要有制度,领导要有签批; 4.1.2 合同的履行要有监督,支付手续齐全,变更要有审批,结算要有原则。 4.2 合同管理程序 4.2.1 合同谈判与签订

a) 具备招标条件的项目原则通过招标签订合同,由合同管理部门牵头组织,在中标通知书发出后进行合同谈判;

b) 合同谈判由合同管理部门负责提出商务条款并谈判,项目施工/设计部负责提出技术条款并谈判;合同谈判完毕,由合同管理部门负责形成合同初稿;

c) 合同签订之前必须通过合同评审/会签,合同评审有会议评审和传递评审,合同经办人应填写合同评审单/合同会签单,将合同草稿与合同有关的证明材料提请与本合同有关部门、项目领导审核并在评审单/会签单签署;

d) 合同评审完毕后,合同经办人根据评审意见修改并最终出版合同文本,报相关领导批准。合同批准后,由合同双方签署加盖公章后生效;

e) 合同文本应分类管理,按院有关档案管理规定统一编号。 4.2.2 合同执行与付款

a) 合同生效后,合同管理部门、工程技术部门对合同乙方的安全、质量、进度(工期)、造价、与工程有关资料进行管理,跟踪合同履行的全过程;

b) 根据合同约定的付款方式,合同经办人应及时、准确地办理合同付款,合同付款采用支付申请和支付审批手续。 4.2.3 合同变更与解除

a) 下列条件下可以进行合同变更与解除 1) 双方当事人经协商同意;

现行版本:A

修 改 码:1

页 5 / 17 2) 因不可抗力致使合同部分或全部不能履行; 3) 另一方在合同规定的期限内没有履行; 4) 法律、法规规定的其它事由。

b) 变更或解除合同须符合法定和约定的形式及程序; c) 合同变更一般采用签订补充协议形式;

d) 变更或解除合同未达成书面协议前,原合同有效; e) 合同变更或解除的程序与合同签订程序相同; 4.2.4 合同纠纷处理

a) 合同发生纠纷时,应先采用协商调解方式解决。协商调解达成一致时,应签订书面协议。协商调解不能达成协议时,可依合同约定选择仲裁或诉讼方式解决纠纷;

b) 合同纠纷处理完毕后,应及时将有关材料汇总、归档,以备查验。 4.2.5 合同的监督与检查

a) 合同的监督与检查由合同管理部门和相关部门共同执行;

b) 合同正本由工程承包管理部保管,其它管理部门使用副本或复印件; c) 合同要建立管理台帐,并录入计算机管理系统统一管理。 4.2.6合同归档

a) 合同归档由承包管理部控制室/项目控制部负责。合同归档文件内容包括:

1) 业主委托书、询价书、招标书与具有法律效力的书面函电; 2) 投标书、报价书;

3) 合同评审表/合同会签表、评审会纪录; 4) 合同文本及合同技术附件; 5) 合同评价终结报告。

b) 合同归档文件按年度分类整理成册后送工程承包管理部综合室归档。 4.2.7合同终止评价

合同终止后,总承包项目部控制部可根据具体情况组织对合同进行合同后评价,评价的内容包括:

a) 合同签订情况评价; b) 合同执行情况评价; c) 合同管理工作评价;

d) 对本项目有重大影响的合同条款的评价; e) 其它评价。

现行版本:A

修 改 码:1

页 6 / 17 4.3 合同的办理流程

合同办理流程主办人批准的依据文件(中标通知书、委托书、签报)校核人主办部门相关部门领导起草合同校核编号评审或会签,形成初稿组织谈判,形成正式稿办理审批会签审批办理正式合同,组织双方盖章归档,输入计算机 4.4 总承包合同的管理

4.4.1总承包合同的评审按院《与顾客有关的过程控制程序》( -MS106-2008)进行产品要求评审。 4.4.2工程承包管理部控制室为合同管理部门,负责组织合同谈判、起草、评审、修改、签订、变更等一系列事务。

4.4.3总承包合同签订后,组建总承包项目部。由项目部对合同履行组织实施管理。 4.5 施工/服务采购合同的管理 4.5.1施工/服务合同的管理形式

a) 施工/服务采购合同由总承包项目部管理,组织实施履行。

b) 总承包项目控制部为合同管理部门,负责组织合同谈判、起草、会签、修改、签订、变更、履行等一系列事务。 4.5.2施工/服务合同的谈判签订

a) 合同的谈判工作由项目控制部组织并负责商务条款谈判,项目施工部负责技术条款谈判。合同谈判结果如与招标文件、评标结果有差异,需填写<施工/服务合同谈判差异表>。

b) 施工/服务采购合同签订前,应通过合同评审/合同会签。合同经办人将合同文本与合同有关材料提请有关部门进行评审/会签,并应根据评审会议编写<施工/服务合同评审单>,或填写<施工/服务合同会签单>提请有关部门、项目经理审核并在会签单签署,根据权限规定报工程承包管理部审核,主管院领导批准。

现行版本:A

修 改 码:1

页 7 / 17 c) 合同会签完毕后,合同经办人根据评审/会签意见修改并最终出版合同文本,由合同双方有签署权限的领导签署后加盖合同专用章(含骑缝章)。 4.5.3施工/服务合同的执行

a) 合同生效后,合同管理部门、业务部门要根据规定的部门职责,对合同乙方的安全、质量、进度(工期)、造价、与工程有关的资料等进行管理。

b) 合同的付款根据有关制度及合同约定的付款方式,由控制部填写<施工/服务合同付款申请单>,办理付款手续。

c) 合同的变更一般可采用订补充协议的形式。其中补充协议的名称为XX补充协议X,其中XX为原合同名称,X为补充协议序号,补充协议作为原合同的一部分不再进行编号。 4.6 设备/材料采购合同的管理 4.6.1设备/材料合同的管理形式

a) 设备/材料采购合同由总承包项目部管理,组织实施履行。

b) 总承包项目采购部为合同管理部门,负责组织合同谈判、起草、会签、修改、签订、变更、履行等一系列事务。 4.6.2设备/材料合同的谈判签订

a) 合同的谈判工作由承包管理部采购室/项目采购部组织并负责商务条款谈判,项目设计部负责技术条款谈判。技术谈判是根据招标文件(或沿用招标成果)、技术评标文件进行,谈判完毕后,需填写<技术谈判中技术、方案及供货情况汇总表>,并签署合同的技术部分作为合同附录。项目采购部依据签署完毕的合同附录及技术谈判中技术、方案及供货情况汇总表和商务评标文件进行商务合同谈判,合同谈判结果如与招标文件、评标结果有差异,需填写<设备/材料采购合同商务谈判差异表>。

b)设备/材料采购合同签订前,应通过合同评审/合同会签。合同经办人将合同文本与合同有关材料提请有关部门进行评审/会签,并应根据评审会议编写<设备/材料合同评审单>,或填写<设备/材料合同会签单>提请有关部门、项目经理审核并在会签单签署,根据权限规定报工程承包管理部审核,主管院领导批准。 4.6.3设备/材料合同的执行

a) 合同生效后,应信守合同,认真、全面履行合同义务。若发现对方未按合同约定完全履行合同义务,要在法定或约定的期限内向对方提出要求;若收到对方关于履行方面异议的函电,应在法定或约定的期限内答复。合同管理部门要采取有效措施进行管理。

b) 合同的付款根据有关制度及合同约定的付款方式,由采购部填写<设备/材料采购付款申请单>,办理付款手续。

c) 设备/材料合同变更或解除,必须由申请部门填写<设备/材料合同变更审批单>。经项目经理签字同意后进行变更,并采用书面形式通知对方,进行合同变更。

现行版本:A

修 改 码:1

运输煤炭总承包合同书范文第5篇

《国际工程总承包EPC交钥匙合同与管理》EPC交钥匙合同模式是国际工程承包市场越来越流行的一种建设模式。《国际工程总承包EPC交钥匙合同与管理》从EPC合同的角度出发,论述了如何管理好国际EPC项目所涉及的各个方面,包括EPC、合同的形成过程、合同双方的主要义务和责任、设计管理、采购管理、施工与试运行管理、分包管理、支付管理、风险与保险管理、索赔与争端管理以及EPC项目经理和关键职员应具备的素质等。在编写结构上, 首先论述国际EPC合同中的常见规定并对此进行分析,然后提出EPC承包商相应管理的要求、程序以及应重点注意的问题,并配有相关案例。《国际工程总承包EPC交钥匙合同与管理》具有一定的理沧性和较强的应用性,对国际工程承包实践具有很强的指导性。

目录

前言

第1章 绪论:国际工程建设模式与EPC总承包

1.1 国际工程建设模式

1.2 国际工程总承包模式及其发展趋势

1.3 国际工程合同的概念与类型

1.4 小结

第2章 国际EPC交钥匙总承包合同的形成过程

2.1 业主选择EPC承包商的原则与方式

2.2 业主选择EPC承包商的过程

2.3 EPC承包商的投标

2.4 EPC合同的谈判与签约

2.5 小结

本章附录

第3章 国际EPC交钥匙总承包合同框架分析

3.1 国际EPC交钥匙合同概述

3.2 国际EPC合同协议书

3.3 EPC合同条件

3.4 EPC合同中“业主的要求”

3.5小结

第4章 国际EPC交钥匙工程合同双方的义务

4.1 概述

4.2 业主的义务

4.3 EPC承包商的义务

4.4 小结

第5章 国际EPC交钥匙工程的设计管理

5.1 设计管理概述

5.2 EPC合同下业主对承包商设计工作的控制

5.3 EPC承包商内部的设计管理

5.4 小结

第6章 国际EPC交钥匙工程的采购管理

6.1 采购管理概述

6.2 国际EPC合同中的采购规定

6.3 EPC承包商内部的采购管理

6.4 国际工程物资采购案例讨论

6.5 小结

第7章 国际EPC交钥匙工程的施工管理

7.1 施工管理概述

7.2 EPC合同关于施工的规定

7.3 EPC承包商内部的施工管理

7.4 小结

第8章 国际EPC交钥匙工程的分包管理

8.1 EPC总承包项目的分包策略

8.2 EPC合同关于分包的规定

8.3 分包商的类型与选择标准

8.4 分包合同与分包工作管理

8.5 小结

第9章 国际EPC交钥匙工程的支付与资金管理

9.1 概述

9.2 EPC合同关于价格和支付的规定

9.3 EPC合同的资金管理

9.4 小结

第10章 国际EPC交钥匙合同的风险与保险 10.1 国际EPC项目风险概述

10.2 国际EPC合同风险类别与风险分担原则 10.3 国际EPC合同的风险分析以及应对 10.4 国际EPC项目的保险

10.5 小结

第11章 国际EPC交钥匙合同的索赔与争议解决 11.1 概述

11.2 工程索赔的合同基础

11.3 承包商的索赔管理

11.4 费用索赔和工期索赔的计算

11.5 索赔报告编写

11.6 合同争议解决

11.7 小结

第12章 国际EPC工程项目经理

12.1 国际EPC承包商项目管理团队的角色 12.2 EPC项目经理的任命方式与条件 12.3 EPC项目经理的管理工作

12.4 优秀项目经理个体素质特征

12.5 优秀项目经理是怎样炼成的

12.6 小结

附录1 EPC合同协议书格式(后附参考译文) 附录2 联合国工业发展组织交钥匙合同文本 附录3 国际EPC交钥匙工程管理文件清单 附录4 国际知名工程总承包合同范本清单 附录5 国际工程常用技术标准

运输煤炭总承包合同书范文第6篇

工程总承包合同示范文本 目 录

第一部分 合同协议书??2 第二部分 通用条款???4 第三部分 专用条款 ???58 第一部分 合同协议书

发包人(全称) 承包人(全称) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚信原则,合同双方就_____ 项目工程总承包事宜经协商一致,订立本合同。

一、工程概况

工程名称: 工程地点: 工程承包范围:

二、主要技术来源

三、主要日期

合同期限(绝对日期或相对日期):

施工期限(绝对日期或相对日期): (其中:竣工日期(绝对日期或相对日期):)

四、工程质量标准

工程质量标准:

五、合同价格和付款货币 合同价格为人民币(大写): 元。

除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外,合同价格不作调整。

六、本协议书中有关词语的含义与合同通用条款中赋予的定义与解释相同。

七、合同生效 合同订立时间:年 月 日

合同订立地点: 本合同在以下条件满足之后生效:_____________________ 发包人:承包人: (公章或合同专用章)(公章或合同专用章)法定代表人或其授权代表:法定代表人或其授权代表:(签字) (签字) 工商注册住所:工商注册住所: 企业代码:企业代码: 邮政编码: 邮政编码:法定代表人: 法定代表人: 授权代表: 授权代表: 电 话: 电 话: 传 真: 电子邮箱:开户银行: 账 号: 传 真: 电子邮箱: 开户银行: 账 号: 第二部分 通用条款

第1条 一般规定 1.1 定义与解释

1.1.1 通用条款,指根据法律、行政法规的规定,合同当事人在履行工程总承包合同过程中所遵守的一般性条款,由本文件第1条至第20条组成。

1.1.2 专用条款,指根据工程总承包项目的实际,对通用条款进行补充、修改和完善,并同意共同遵守的条款。

1.1.3 工程总承包,指承包人受业主委托,按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工(含竣工试验)、试运行等实行全过程或设计与其他阶段的工程承包。

1.1.4 发包人,指在合同协议书中约定的,被称为发包人的当事人,包括其合法继承人和经许可的受让人。 1.1.5 承包人,指在合同协议书中约定的,被发包人接受的具有工程总承包主体资格的当事人,包括其合法继承人。 1.1.6 分包人,指接受承包人根据合同约定对外分包的部分工程或服务的,并具有相应资格的法人或其他组织。

1.1.7 发包人代表,指发包人指定的履行本合同的代表。 1.1.8 监理人,指发包人委托的具有相应资质的工程监理单位。

1.1.9 工程总监,指由监理人授权、负责履行监理合同的总监理工程师。 1.1.10 项目经理,指承包人按照合同约定任命的负责履行合同的代表。 1.1.11 永久性工程,指承包人根据合同约定,进行设计、施工、竣工试验、竣工后试验和(或)试运行考核并交付发包人进行生产操作或使用的工程。

1.1.12 单项工程,指专用条件中列明的具有某项独立功能的工程单元,是永久性工程的组成部分。

1.1.13 临时性工程,指为实施、完成永久性工程及修补任何质量缺陷,在现场所需搭建的临时建筑物、构筑物,不构成永久性工程实体的工程。

1.1.14 现场或场地,指合同约定的用于承包人现场办公、居住、设备材料部件存放、施工机具、设施存放和工程实施的任何地点。

1.1.15 项目基础资料,指发包人提供给承包人的经有关部门对项目批准或核准的文件、报告(选厂报告、资源报告、勘察报告)、资料(气象、水文、地质)、协议(燃料、水、电、气、运输)和有关数据等,设计所须的基础资料。

1.1.16 现场障碍资料,指发包人为承包人完成设计、进行现场施工所需要提供的地上和地下已有的建筑物、构筑物、须受保护的古建筑、古树木等坐标方位、数据和其他情况的资料。篇二:epc工程总承包合同模板 xxx公司

epcxxx公司 xxx工程

二零零x年x月 工程总承包合同目录 第一部分 合同协议书 ............................................................................................................... 1

一、 工程概况 ........................................................................................................................... 1

二、 主要技术来源 ................................................................................................................... 1

三、 主要日期 .......................................................................................................................... 1

四、 工程质量标准 ................................................................................................................... 1

五、 合同价格和付款货币 ....................................................................................................... 1

六、 本协议书中有关词语的含义与1.1条定义与解释相同。 .......... 错误!未定义书签。

七、 合同生效 ........................................................................................................................... 2 第二部分 正文 ........................................................................................................................... 4 第1条 一般规定 ....................................................................................................................... 4 1.1 定义与解释 ....................................................................................................................... 4 1.2 合同文件 ........................................................................................................................... 6 1.3 语言文字 ........................................................................................................................... 7 1.4 适用法律 ........................................................................................................................... 7 1.5 标准、规范 ....................................................................................................................... 7 1.6 遵守法律 ........................................................................................................................... 7 1.7 保密事项 ........................................................................................................................... 7 1.8 权益的转让 ....................................................................................................................... 8 第2条 发包人........................................................................................................................... 8 2.1 发包人的义务和权利 ....................................................................................................... 8 2.2 发包人代表 ....................................................................................................................... 8 2.3 监理人............................................................................................................................... 8 2.4 安全保证 ........................................................................................................................... 9 2.5 保安责任 ........................................................................................................................... 9 第3条 承包人........................................................................................................................... 9 3.1 承包人的义务和权利 ....................................................................................................... 9 3.2 项目经理 ......................................................................................................................... 10 3.3 工程质量保证 ................................................................................................................. 11 3.4 安全保证 ......................................................................................................................... 11 3.5 职业健康和环境保护保证 ............................................................................................. 11 3.6 进度保证 ......................................................................................................................... 11 3.7 现场保安 ......................................................................................................................... 12 3.8 分包................................................................................................................................. 12 第4条 进度计划、延误和暂停 ............................................................................................. 12 4.1 工程进度计划 ................................................................................................................. 12 4.2 设计进度计划 ................................................................................................................. 13 4.3 采购进度计划 ................................................................................................................. 14 4.4 施工进度计划 ................................................................................................................. 14 4.5 误期赔偿 ......................................................................................................................... 15 4.6 暂停................................................................................................................................. 15 第5条 技术与设计 ................................................................................................................. 16 5.1 生产工艺技术、建筑艺术造型 ..................................................................................... 165.3 设计阶段审查 ................................................................................................................. 17 5.4 操作维修人员的培训 ..................................................................................................... 18 5.5 知识产权 ......................................................................................................................... 18 第6条 工程物资 ..................................................................................................................... 18 6.1 工程物资的提供 ............................................................................................................. 18 6.2 检验................................................................................................................................. 19 6.3 进口工程物资和报关、清关 ......................................................................................... 20 6.4 运输与超限物资运输 ..................................................................................................... 21 6.5 重新订货及后果 ............................................................................................................. 21 6.6 工程物资保管与剩余 ..................................................................................................... 21 第7条 施工............................................................................................................................. 21 7.1 发包人的义务 ................................................................................................................. 21 7.2 承包人的义务 ................................................................................................................. 22 7.3 施工技术方法 ................................................................................................................. 24 7.4 人力和机具资源 ............................................................................................................. 24 7.5 质量与检验 ..................................................................................................................... 25 7.6 隐蔽工程和中间验收 ..................................................................................................... 26 7.7 对施工质量结果的争议 ................................................................................................. 26 7.8 健康、安全、环境 ......................................................................................................... 27 第8条 交工验收及接收 ......................................................................................................... 29 8.1 交工验收 ......................................................................................................................... 30 8.2 工程接收 ......................................................................................................................... 31 8.3 接收证书 ......................................................................................................................... 31 8.4 接收工程的责任 ............................................................................................................. 32 8.5 未能接收工程 ................................................................................................................. 32 第9条 质量保修责任 ............................................................................................................. 32 9.1 质量保修责任书 ............................................................................................................. 32 9.2 质量保修金额 ................................................................................................................. 33 第10条 工程竣工验收 ............................................................................................................. 33 10.1 竣工验收报告及完整的竣工资料 ................................................................................. 33 10.2 竣工验收 ......................................................................................................................... 33 第11条 变更和合同价格调整 ................................................................................................. 34 11.1 变更权............................................................................................................................. 34 11.2 变更范围 ......................................................................................................................... 34 11.3 变更程序 ......................................................................................................................... 35 11.4 紧急性变更程序 ............................................................................................................. 36 11.5 变更所导致费用的确定 ................................................................................................. 37 11.6 建议变更的利益分享 ..................................................................................................... 37 11.7 合同价格调整 ................................................................................................................. 37 11.8 合同价格调整的争议 ..................................................................................................... 37 11.9 便民设施变更 ................................................................................................................. 37 第12条 合同总价和付款 ......................................................................................................... 38 12.1 合同总价和付款 ............................................................................................................. 3812.3 预付款............................................................................................................................. 38 12.4 工程进度款 ..................................................................................................................... 39 12.5 质量保修金额的暂扣与支付 ......................................................................................... 39 12.6 按付款计划付款 ............................................................................................................. 39 12.7 付款条件与时间安排 ..................................................................................................... 40 12.8 付款时间延误 ................................................................................................................. 41 12.9 税务与关税 ..................................................................................................................... 41 12.10 索赔款项的支付 ............................................................................................................. 41 12.11 竣工决算 ......................................................................................................................... 41 第13条 保险............................................................................................................................. 42 13.1 承包人的投保 ................................................................................................................. 43 13.2 一切险和第三方责任险 ................................................................................................. 43 13.3 保险的其他规定 ............................................................................................................. 44 第14条 违约、索赔和裁决 ..................................................................................................... 44 14.1 违约责任 ......................................................................................................................... 44 14.2 索 赔............................................................................................................................. 44 14.3 争议和裁决 ..................................................................................................................... 46 第15条 不可抗力 ..................................................................................................................... 46 15.1 不可抗力的类型 ............................................................................................................. 46 15.2 不可抗力发生时的义务 ................................................................................................. 46 15.3 不可抗力的后果 ............................................................................................................. 47 第16条 合同解除 ..................................................................................................................... 47 16.1 由发包人解除合同 ......................................................................................................... 47 16.2 由承包人解除合同 ......................................................................................................... 49 16.3 合同解除后的事项 ......................................................................................................... 50 第17条 合同生效与终止 ......................................................................................................... 51 第18条 补充条款 ..................................................................................................................... 51 第一部分 合同协议书

发包人(全称)xxx公司(暂定名) 承包人(全称 xxx公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行 政法规,遵循平等、自愿、公平和诚信原则,合同双方就xxx工程总承包事宜 经协商一致,订立本合同。

一、 工程概况

工程名称: 工程地点: 收)

工程路段:

二、 主要技术来源

《工程可行性研究报告》、 《初步设计》及相关批复意见、国家、交通部和当地现行的有关技术标准、规范和规程。

三、 主要日期

合同工期:设计工期: xxx个月 施工工期: xxx个月

四、 工程质量标准工程承包范围: xxx施工图勘察设计、采购、施工(含交工验 工程质量标准: 交工验收合格,竣工验收优良。

五、 合同价格和付款货币

合同价格为除土地、青苗等补偿和安臵补助费,建设单位管理费(),工程

监理费,设计文件审查费,研究试验费,勘察设计费(除施工图设计费用以外部 分),建设期贷款利息费用,预留费以外的项目概算下浮%。付款货币为 人民币。篇三:epc总承包合同范本 发包人编号 承包人编号

样 本

_______工程epc总承包工合同(甲种本)

(隶书体部分为填写内容仅供参考)

中华人民共和国建设部 国家工商行政管理总局

制定 监印

第一部分 合同条件(略)

具体参见fidic设计采购施工(epc)合同条件(银皮书中文版) 第二部分 协议条款

发包方:

承包方:应按照企业法人营业执照名称填写全称

按照《中华人民共和国合同法》和《建筑法》的规定,结合本工程具体情况,双方达成 如下协议。

第1条 工程概况 1.1工程名称: 工程地点:

承包范围:的设计、采购、施工总承包 。 承包方式: 概算下浮(包含调整概算) 1.2 开工日期: ××××年×月×日 竣工日期: ××××年×月×日

总日历工期天数:××天1.3 合同价款: 金额(人民币大写):亿元 第2条 合同文件及解释顺序

合同文件应能互相解释,互为说明,除合同另有约定外,其组成和解释顺序如下:

1.协议条款; 2.合同条件; 3.洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议; 4.招 标承包工程的中标通知书、投标书和招标文件; 5.工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸; 6.标准、规范和其它有关技术资料、技术要求。

当合同文件出现含糊不清或不相一致时,在不影响工程进度的情况下,由双方协商解决 (实行社会监理的,可先由监理工程师作出解释)。双方意见仍不一致的,按第33条约定的方法解决。

第3条 合同文件使用的语言和适用标准及法律 3.1 合同语言:汉语。

3.2 适用标准、规范:国家现行施工验收规范。

3.3 适用法律、法规:国家现行的法律、法规及省、市有关规定。 第4条 图纸

4.1 图纸提供日期:××××年×月×日 4.2 图纸提供套数:8套

4.3 图纸特殊保密要求和费用: 填写有保密要求或“不采用”第5条 甲方代表 5.1 甲方驻工地代表及委派人员名单: 姓名: × × ×职务: × × ×

5.2 实行社会监理的总监理工程师姓名及其被授权范围(如果有): 第6条乙方驻工地代表:

姓名:× × ×职务: × × × 第7条 甲方工作

7.1 提供具备开工条件施工场地的时间和要求: 开工前施工现场所有障碍清理完毕, 并具备施工条件

7.2 需要与有关部门联系和协调工作的内容及完成时间:开工前完成

7.3 需要协调各施工单位之间关系的工作内容和完成时间: 开工前完成(内容根据双方 约定填写)

7.4 办理证件、批件的名称和完成时间: 开工前应办理完施工所需全部证件和批文手续。 7.5 会审图纸和设计交底的时间:乙方接到施工图纸七日内。 7.6 向乙方提供的设施内容: 根据提供的设施内容填写。 第8条 乙方工作

8.1 施工图和配套设计名称、完成时间和要求:开工前完成8.2 提供计划、报表的名称、时间和份数:每月25日向甲方提供实际完成的工程量报告 及下月计划报表各一份(小型工程双方商定)

8.3 施工保护工作的要求:按工程需要提供和维修非夜间施工的使用的照明、看守、围 栏和警卫等。如乙方未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害,由乙方承担责任及所发生的费用。

8.4 对施工现场交通和噪音的要求:遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪 音等管理规定,经甲方同意后办理有关手续,甲方承担由此发生的费用,因乙方责任造成的罚款除外。

8.5 施工场地整洁卫生的要求:保证施工现场清洁符合有关规定。交工前清理现场达到合同文件的要求,承担因违反有关规定造成的损失和罚款(合同签订后颁发的规定和非乙方造成的损失和罚款除外)。

乙方不履行上述各项义务,造成工期延误和工程损失,应对甲方的损失给予赔偿。 8.6 保护建筑物结构及相应管线和设备的措施: 由乙方保护 8.7 建筑成品保护的措施: 由乙方保护 第9条 进度计划

9.1 乙方提供施工组织设计(或施工方案)和进度计划的时间: 开工前15日提供 9.2 甲方代表批准进度计划的时间:第10条 延期开工

上一篇:powerpoint学习心得范文下一篇:意识形态工作专题发言范文