第一篇：2009年一级建造师真题
2009年一级建造师建设工程经济真题
2
3
5
7
9
11
12
第二篇：2009年一级建造师工程经济考试真题及答案
思
卓教育机构
打造建筑类执业资格考前辅导第一品牌
2009 年一级建造师建设工程经济考试真题
一、单项选择题(共60 题，每题1 分，每题的备选项中，只有一个最符合题意) 1.在工程建设中，对不同的新技术、新工艺和新材料应用方案进行经济分析可采用的静态分 析方法有( )。
A.增量投资分析法、净年值法、综合总费用法 B.增量投资分析法、年折算费用法、综合总费用法 C.净年值法、净现值法、年折算费用法 D.年折算费用法、综合总费用法、净年值法
2.某企业资产总额年末数为1163150 元，流动负债年末数为168150 元，长期负债年末 数为205000 元，则该企业年末的资产负债率为( )。 A.14.46% B.17.62% C.20.60% D.32.08% 3.建筑安装工程直接工程费中的人工费是指用于支付( ) 的各项费用。 A.施工现场除了机械操作人员以外的所有工作人员. B.施工现场的所有工作人员
C.从事建筑安装工程施工的生产和管理人员 D.直接从事建筑安装工程施工的生产工人
4.固定资产的账面价值是固定资产原值扣减( ) 后的金额。 A.累计折旧和累计减值准备 B. 预计净残值和累计减值准备 C.累计折旧 D.预计净残值
5.某污水处理项目所在地政府每年给予该项目一定金额的财政补贴，在项目财务评价中，该 项补贴资金应视为项目的( )。 A.权益资金 B.一般现金流入 C.债务资金 D.一般现金流出
6.股份有限公司溢价发行股票筹集的资金超过股票面值的溢价收入应( )。 A.计入资本公积 B.计入盈余公积 C.增加为注册资本 D.作为利得
7.建设工程人工定额是在( )的施工条件下测定和计算的。 A.先进 B.平均先进 C.正常 D.最差
8.已知某项目的年总成本费用为 2000 万元，年销售费用、管理费用合计为总成本费用的 15%材，年折旧费为200 万元，年摊销费为50 万元，年利息支出为100 万元则该项目的年 经营成本为( )万元。
A、1750 B、1650 C 、1350 D 、650
9、已知某项目的净现金流量如下表。若 ，则该项目的财务净现值为( )万元。 年份 1 2 3 4 5 6 地址：北京市西城区车公庄大街乙五号鸿儒大厦2号楼3层D室
客服电话：4006993266 网址
思
卓教育机构
打造建筑类执业资格考前辅导第一品牌
净现金流量 -4200 -2700 1500 25 00 25 00 25 00 A、109.62 B 、108.00 C 、101.71 D 、93.98 10.按照2006 年财政部颁布的《企业会计准则第18 号——所得税》规定，企业采用( ) 对所得税进行会计处理。
A.资产负债表债务法 B.应付税款法 C.递延法 D.利润表债务法
11.某项目设计年生产能力为10 万台，年固定成本为1500 万元，单台产品销譬价格为 1200 元，单台产品可变成本为650 元，单台产品营业税金及附加为150 元。则该项目产销 量的盈亏平衡点是( )台。 A. 12500 B.18750 C.27272 D.37 500 12.某施工企业在联系业务的过程中发生了10000 元的应酬费，即业务招待费，该项费 用应当计入( )。
A.财务费用 B.营业费用 C.管理费用 D.工程成本
13.根据价值工程的原理，提高产品价值最理想的途径是( )。 A.在产品成本不变的条件下，提高产品功能 B.在保持产品功能不变的前提下，降低成本 C.在提高产品功能的同时，降低产品成本
D.产品功能有较大幅度提高，产品成本有较少提高
14.某项目建设投资为1000 万元，流动资金为200 万元，建设当年即投产并达到设计生 产能力，年净收益为340 万元。则该项目的静态投资回收期为( )年。 A. 2.35 B.2.94 C. 3.53 D.7.1 15.既是工程拨款或贷款的最高限额，也是控制单位工程预算的主要依据的文件是经过 批准的( )。
A.项目建议书 B.资金申请报告 C.设计概算文件 D.开工报告
16.某建设项目设备及工器具购置费为600 万元，建筑安装工程费为1200 万元，工程建 设其他费为100 万元，建设期贷款利息为20 万元，基本预备费率为10%，则该项目基本预 备费为( )万元。
A.120 B.180 C.182 D.190 17.企业销售需要安装的商品时，若安装属于商品销售合同约定的卖方责任，则确认商 品销售收入的时间应是( )。
A.购货方首次付款时 B.收到最后一笔销售货款时 C.商品运到并开始安装时 D.商品安装完毕并检验合格时
18.资本溢价是指企业在筹集资金的过程中，企业投资者投入的资金( )的数额。
地址：北京市西城区车公庄大街乙五号鸿儒大厦2号楼3层D室
客服电话：4006993266 网址
思
卓教育机构
打造建筑类执业资格考前辅导第一品牌
A.高于其评估价值 B.高于其账面价值
C.超出企业其他投资人投入的资金 D.超出其在企业注册资本中所占份额
19.工程设计任务书中规定的项目投资限额就是经审查批准的( )阶段的投资估算额。 A.项目规划 B.项目建议书 C.详细可行性研究 D.初步可行性研究
20.费用按经济用途可分为生产成本和期间费用，下列费用中，属于生产成本的是( )。 A.财务费 B.材料费 C.管理费 D.营业费
21.招标方提供的工程量清单中，投标人可以根据拟建项目的施工方案进行调整的是( )。 A.分部分项工程量清单 B.规费清单 C.税金清单 D.措施项目清单 22.价值工程分析阶段的工作步骤是( )。
A.功能整理一功能定义一功能评价一功能成本分析一确定改进范围 B.功能定义一功能整理一功能成本分析一功能评价一确定改进范围 C.功能定义一功能评价一功能整理一功能成本分析一确定改进范围 D.功能整理一功能定义一功能成本分析一功能评价一确定改进范围
23、资产负责表是反映企业某一特定日期( )的报表 A、财务状况 B、现金流量 C、经营成果 D、利润分配
24、某设备在不同的使用年限(从1 年到7 年)下，年资产消耗成本和年运行成本如下表(单 位：万元)，则该设备的经济寿命为( )年。 使用年限 1 2 3 4 5 6 7 年资产消耗成本 90 50 35 23 20 18 15 年运行成本 20 25 30 35 40 45 60 A、3 B 、4 C、5 D 、6
25、中央银行欲通过公开市场业务增加货币供应量，应采取的操作方式是( )。 A、卖出有价证券 B、提高法定准备率 C、降低利率 D、买入有价证券
26、某项目贷款筹资总额18 万元，筹资费率为10%%，贷款年利率为9%，不考虑资金的时 间价值，则该项贷款的资金成本率为( )。 A、11.10% B、10.00% C 、9.00% D、8.10%
27、债务人以非现金资产清偿债务时，应将重组债务的账面价值与转让的非现金资产公允价 值之间的差额计入( )。
A、资本公积 B、股本(或实收资本) C、盈余公积 D、当期损益
28、某设备三年前购买的原始成本是90000 元，目前的账面价值为40000 元，经过评估该设 备现在净残值为18000 元，则在设备更新方案比选中，该设备的沉没成本是( )元。 A、90000 B、50000 C 、40000 D 、18000
29、工程量清单计价模式下，分部分项工程量的确定方法是( ) A、按施工图图示尺寸计算工程净量
地址：北京市西城区车公庄大街乙五号鸿儒大厦2号楼3层D室
客服电话：4006993266 网址
思
卓教育机构
打造建筑类执业资格考前辅导第一品牌
B、按施工图图示尺寸加允许误差计算工程量 C、按施工方案计算工程总量
D、按施工方案加允许误差计算工程量
30、某企业生产所需的一种材料单价为200 元/吨，一次订货总成本为400 元，其中订货固 定成本为320 元，每整顿吨材料的年平均储备成本为1 元。已知该材料的经济采购批量为 800 吨，则企业该种材料的采购总量为( )吨。 A、4000 B 、3200 C 、1600 D 、800
31、生产性建设项目流动资金估算的基本方法有分项详细估算法和( )。 A、生产能力指数法 B、概算指标估算法 C、扩大指标估算法 D、类似工程预算法
32、编制建设工程项目设计概算时，在收集原始资料后应进行的工作有：①确定有关数据; ②单位工程概算书编制;③各项费用计算;④单项工程综合概算书编制。其正确顺序是 ( )。
A、③→①→②→④ B、①→③→②→④ C、③→②→①→④ D、①→②→③→④
33、在对某建设项目设计概算审查时，找到了与其关键技术基本相同、规模相近的同类项目 的设计概算和施工图预算资料，则该建设项目的设计概算最适宜的审查方法是( )。 A、标准审查法 B、分组计算审查法 C、对比分析法 D、查询核实法
34、测定材料消耗定额时，定额中的损耗量是指操作过程中不可避免的废料和损耗以及不可 避免的( )。
A、施工现场内运输损耗和场外运输损耗 B、采购过程中的计量误差 C、保管过程过和损耗 D、施工现场内运输损耗
35、能够反映项目计算期内各年的投资、融资及经营活动的现金流入和流出，用于计算累计 盈余资金，分析项目财务生存能力的现金流量表是( )。 A、项目资本金现金流量表 B、投资各方现金流量表 C、财务计划现金流量表 D、项目投资现金流量表
36、建设项目决策阶段可行性研究的依据包括( )。 A、项目建议书 B、委托监理合同 C、项目初步设计文件 D、材料采购合同
37、某承包商于2007 年11 月1 日签订了一项施工承包合同，合同工期为18 个月，合同结 果能可靠地估计，合同总造价5000 万元，2007 年底已确认合同收入300 万元，2008 年12 月31 日工程完成程度为80%，2008 年累计收到工程款3300 万元。则2008 年应确认合同收 入( )万元。
A、4700 B、4000 C 、3700 D 、3300
38、在建设工程定额计价模式下，投标人投标报价中的间接费内容和取费标准是由( )。
地址：北京市西城区车公庄大街乙五号鸿儒大厦2号楼3层D室
客服电话：4006993266 网址
思
卓教育机构
打造建筑类执业资格考前辅导第一品牌
A、国家法律规定的 B、招标人事先限定的 C、主管部门规定的 D、企业经营部门测定的
39、生产性建设工程项目投资中的积极部分是指( )。 A、设备工器具投资 B、安装工程投资 C、工程建设其他费用 D、建筑工程投资
40、施工项目部对进场建筑材料进行一般鉴定检查所发生的费用属于( )。 A、建筑安装工程材料费 B、工程建设其他费用 C、建筑安装工程措施费 D、研究试验费
41、在项目财务评价和国民经济评价中均可以使用的不确定性分析方法是( )。 A、敏感性分析法 B、投入产生分析法 C、现金流量分析法 D、盈亏平衡分析法
42、具有审查全面、细致、审查效果好等优点，但只适宜于规模较小、工艺较简单的工程预 算审查的方法是( )。
A、分组计算审查法 B、对比这是查法 C、逐项审查法 D、标准预算审查法
43、已知年名义利率为10% ，每季度计息1 次，复利计息，则年有效利率为( )。 A、10.00% B 、10.25% C、10.38% D、10.47%
44、企业或行业投资者以动态的观点确定的、可接受的投资方案最低标准的收益水平称为 ( )。
A、基准收益率 B、社会平均收益率 C、内部收益率 D、社会折现率
45、某工程的施工总承包商甲承揽了2000 万元的建筑施工合同，经业主同意，甲将基保200 万元的工程分包给承包商乙，营业税率为3%，则甲应缴纳的营业税为 ( )万元。 A、66 B 、60 C 、54 D 、6
46、为有效提高建设项目的经济效果，在项目建设过程中进行价值工程活动的重点应放在 ( )阶段。
A、竣工验收 B、施工 C、设计 D、保修
47、应收账款的机会成本一般按( )计算。 A、银行贴现率 B、有价证券利息率 C、坏账损失率 D、银行贷款利率
48、建设项目投资估算的内容，从费用构成来讲应包括建设工程项目( )的全部费用。 A、从筹建到竣工投产 B、从设计到竣工投产 C、从施工到竣工投产 D、从筹建到设计前
49、根据《企业会计准则第15 号——建造合同》，下列费用中，不应计入工程成本的是( )。 A、企业下属的施工单位为组织和管理施工生产活动所发生的费用。 B、在施工过程中发生的材料二次搬运费。 C、为订立施工合同而发生的有关费用 D、为工程施工所耗用的材料费用
地址：北京市西城区车公庄大街乙五号鸿儒大厦2号楼3层D室
客服电话：4006993266 网址
思
卓教育机构
打造建筑类执业资格考前辅导第一品牌
50、国际工程投标报价时，在工程所在国当地采购的材料设备的预算价值应按( )计算。 A、材料设备出厂价值 B、投标人所在国预算价格 C、当地市场价格 D、施工现场交货价格
51、施工总承包企业为扩大生产购买大型塔式起重机产生的现金流量属于( )。 A、投资活动产生的现金流量 B、筹资活动产生的现金流量 C、经营活动产生的现金流量 D、生产活动产生的现金流量
52、按照流动负债产生的原因，下列负债中，由于利润分配而产生的流动负债是( )。 A、应付工资 B、应付账款 C、短期借款 D、应付股利
53、在建投项目决策阶段，投资主体产生投资意向后紧接着应进行的工作是( )。 A、进行市场研究 B、编制初步可行性研究报告 C、编制项目建议书 D、进行投资准备
54、某采用装运港船上交货价的进口设备，货价为1000 万元人民币，国外运费为90 万元人 民币，国外运输保险费为10 万元人民币，进口关税为150 万元人民币，则该设备到岸价为 ( )万元人民币。
A、1090 B、1100 C 、1150 D、1250
55、某企业计划年初投资200 万元购置新设备以增加产量，已知设备可使用6 年，每年增加 产品销售收入60 万元，增加经营成本20 万元，设备报废时净残值为10 万元，对此项投资 活动绘制现金流量图，则第6 年末的现金流量可表示为( )。
A、向上的现金流量，数额为50 万元 B、向下的现金流量，数额为30 万元 C、向上的现金流量，数额为30 万元 D、向下的现金流量，数额为50 万元
56、某国际工程投标过程中，投标人员在复核工程量时发现土方部分的工程量计算存在较大 误差，其应采取的正确做法是( )。
A、按自己核算在正确的工程量计算报价，并在投标函中予以说明 B、按孰有利的原则选择招标文件的工程量或自己核算的工程量报价 C、按招标文件的工程量填表自己的报价，并在投标函中予以说明 D、按招标文件的工程量和自己核算的工程量分别报价并加以说明
57、某施工企业因生产经营急需资金，于2008 年7 月1 日将一张2008 年6 月1 日本地签发 的期限为5 个月、票面金额为1000000 元的不带息商业汇表向银行贴现，银行要求的年贴现 率为6%。则该施工企业的贴现所得金额为( )元。
A、980000.33 B、980000.00 C、940000.33 D 、940000.00
58、企业向某厂购入价值3000 元的材料，贷已收到，款已支付，采用复式记账法记账时， 除在有关材料账户做增加3000 元的记录外，还应( )。 A、在利润账户做减少3000 元的记录 B、在银行存款账户做减少3000 元的记录 C、在收入账户做增加3000 元的记录 D、在预付账款帐户做增加3000 元记录
59、投资收益率是指投资方案建成投产并达到调主生产能力后一个正常生产年份的( )
地址：北京市西城区车公庄大街乙五号鸿儒大厦2号楼3层D室
客服电话：4006993266 网址
思
卓教育机构
打造建筑类执业资格考前辅导第一品牌
比率。
A、年净收益额与方案固定资产投次 B、年销售收入与方案固定资产投资 C、年净收益额与方案总投资 D、年销售收入与方案总投资
60、正常情况下，同一设备寿命期内租赁费、租金和购置原价三者之间的数量关系是( )。 A、租赁费>租金=购置原价 B、租赁费=租金>购置原价 C、租赁费<租金<购置原价 D、租赁费>租金>购置原价
二、多项选择题(共20 题，每题2 分。每题的备选项中有2 个或2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5 分) 61.以“产品支付”为基础的项目融资模式的特点有( )。 A.债务资金可以用于项目的建设和日常经营
B.它是通过让贷款银行直接拥有项目产品的所有权来融资的 C.融资的信用保证是通过项目抵押的方式实现的 D.贷款偿还期短于项目的经济寿命
E.贷款银行的融资容易被安排成无追索或有限追索的形式
62.在合理劳动组织与合理使用机械的条件下，完成单位合格产品所必需的机械工作时 间包括( )。
A.正常负荷下的工作时间 B.不可避免的中断时间
C.施工过程中操作工人违反劳动纪律的停工时间 D.有根据地降低负荷下的工作时间 E.不可避免的无负荷工作时间 63.建筑安装工程费用包括( )。 A.建设管理费 B.直接费 C.间接费 D.利润 E.税金
64.下列关于企业利润的描述中，正确的有( )。 A.净利润=利润总额一所得税费用
B.利润总额=营业利润十营业外收入一营业外支出 C.利润总额体现企业的最终经营成果 D.营业利润是企业利润的主要来源 E.营业利润包括企业对外投资收益
65.下列设备安装工程概算计算式中，属于概算指标法的有( )。 A.设备安装费=设备安装工程量×预算单价 B.设备安装费=设备原价×设备安装费率 C.设备安装费=设备吨数×每吨设备安装费 D.设备安装费=设备台数×每台设备安装费
地址：北京市西城区车公庄大街乙五号鸿儒大厦2号楼3层D室
客服电话：4006993266 网址
思
卓教育机构
打造建筑类执业资格考前辅导第一品牌
E.设备安装费=建筑面积×单位面积安装费
66.在价值工程活动中，计算功能评价值前应完成的工作有( )。 A.功能现实成本计算 B.方案创造 C.功能整理 D.功能定义 E.方案评价
67.建设项目财务评价时，可以采用静态评价指标进行评价的情形有( )。 A.评价精度要求较高 B. 项目年收益大致相等 C.项目寿命期较短 D.项目现金流量变动大 E.可以不考虑资金的时间价值 68.影响资金等值的因素有( )。 A.资金的数量 B.资金发生的时间
C.利率(或折现率)的大小 D.现金流量的表达方式 E.资金运动的方向
69.动态会计等式是由( )等会计要素构成的。 A.负债 B.收入 C.费用 D.利润 E.资产
70.对设备第二种无形磨损进行补偿的方式有( )。 A.日常保养 B.大修理 C.更新 D.经常性修理 E.现代化改装
71.会计分析过程中，对会计报表进行比较的方法有( )。 A.水平分析法 B.趋势分析法 C.交叉分析法 D.垂直分析法 E.因素分析法
72.下列关于联合试运转费的描述中，正确的有( )。
A.联合试运转费包括试运转中暴露出来的因施工原因发生的处理费用 B.不发生试运转或试运转收入大于费用支出的工程，不列联合试运转费
C.当联合试运转收入小于试运转支出时，联合试运转费=联合试运转费用支出一联合试 运转收入
D.联合试运转支出包括施工单位参加试运转的人员工资以及专家指导费 E.联合试运转费包括由设备安装工程费用开支的调试及试车费用 73.新设法人融资项目的资本金筹措方式有( ) 。. A.股东直接投资 B.发行股票 C.政府投资 D.股东增资扩股 E.发行债券
74.下列企业资产中，属于无形资产的有( )。
地址：北京市西城区车公庄大街乙五号鸿儒大厦2号楼3层D室
客服电话：4006993266 网址
思
卓教育机构
打造建筑类执业资格考前辅导第一品牌
A.非专利技术 B.低值易耗品 C.出让的土地使用权 D.专利权 E.著作权
75.下列所有者权益中，属于所有者直接投入形成的权益有( )。 A.实收资本 B.盈余公积 C.资本公积 D.未分配利润 E.利得
76、采用预算单价法编制施工图预算过程中，工料分析表的编制依据有( ) A、分部分项工程实物工程量 B、投标企业的企业定额
C、预算定额项目中所列的用工数量 D、当时当地的市场价格信息。 E、预算定额项目中所列的材料数量
77、根据《企业会计准则第15 号—建造合同》工程成本中的其他直接费包括施工过程中发 生的( )。
A、材料二次搬运费 B、施工机械安装、拆卸和进出场费 C、临时设施摊销费 D、工程定位复测费 E、场清理费
78、下列建设项目投资中，属于工程建设其他费用的有( ) A、土地使用费 B、建设管理费 C、建筑安装工程费 D、流动资金 E、生产准备费
79、建设工程项目在选择新工艺和新材料时，应遵循的原则有( ) A、先进 B、合理 C、超前 D、可靠 E、适用
80、根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2003]206 号文)规定，下列费用中，属于建 筑安装工程措施费的有( )。
A、材料二次搬运费 B、新材料试验费 C、材料检验试验费 D、夜间施工增加费 E、安装施工费
2009全国一级建造师执业资格考试答案
一、单项选择题 1-5ADBBC 26-30ABCAC 51-55BADBB
二、多项选择题 6
1、ACDE 6
6、ABDE 6
2、CD
63、ACD
64、BE
65、ADE 6-10CBCAD 31-35DAACA 56-60DDCDA
11-15DABBB 36-40CDCDD
16-20ABCCC 41-45BDCCD
21-25BBCAC 46-50BABBA 6
7、BCD 6
8、ABDE 7
3、BDE 7
8、ACE
69、ABCE 7
4、ABC 7
9、CDE
70、ABD 7
5、BCE 80、AD 7
1、ABCD 7
2、ABCE 7
6、BDCE 7
7、ACE 地址：北京市西城区车公庄大街乙五号鸿儒大厦2号楼3层D室
客服电话：4006993266 网址
第三篇：2009年一级建造师考试《公路工程》真题及答案
一、单选题(1×20=20 分)
1. 某一级公路，面层为沥青混凝土 AC‐16，基层为二灰碎石土，在面层与基层间铺设( )。
A.粘层
B.透层
C.反滤层
D. 垫层
2.某坚石路堑紧邻一座高压线铁塔，其最佳开挖方法是( )。
A.薄层钻爆开挖
B.带松土器的重型推土机破碎开挖
C.分层钻爆开挖
D.静态破碎开挖
3.某路基换填施工，换填深度为 2m，地下水位为地面以下 1.8‐2.0m，含水层以下为非 透水层，为降低和拦截地下水，在换填边界处宜设置( )
A.渗井
B.急流槽
C.蒸发池
C.填石渗沟
4.下列基层中，属于嵌锁型粒料基层的是( )。
A.泥结碎石基层
B.级配碎石基层
C.石灰稳定砂砾基层
D.二灰碎石基层
5.某换填工程，工期紧，换填面积广，淤泥层较厚且稠度大，该工程最适合采用的换 填方法是( )。
A.抛石挤淤法
B.爆破排淤法
C.开挖换填法
D.水冲成孔法
6.公路定线中确定的桥面标高与通航净空顶部标高之差称为( )。
A.桥梁高度
B.桥梁建筑高度
C.桥梁容许建筑高度
D.桥梁净空高度
7.桥梁上部结构逐孔施工通常选用的施工方法是( )。
A.顶推法或现浇法
B.预制拼装法或现浇法
C.预制拼装法或顶推法
D.顶推法或转体施工法
8.山岭隧道复合式衬砌中防水层的施工时间应在( )。
A.初期支护变形基本稳定前
B.二次衬砌施工作业后
C.初期支护变形和二次衬砌施工期间
D.初期支护变形基本稳定后，二次衬砌施工前
9.交通安全设施中的视线诱导设施主要包括线形诱导标、轮廓标和( )。
A.指示标志
B.限速标志
C.禁令标志
D.分合流标志
10.高速公路联网收费系统中推荐采用的通行券有一次性纸质磁性券，一次性纸质二维 条形码券和( )三种。
A.信用卡
B.接触式磁卡
C.非接触式 IC 卡
D.接触式 IC 卡
11.下列关于路基工程土方施工安全操作要点的说法中，错误的是( )。
A.技术负责人在开工前应视土方工程规模决定是否对作业工人进行安全交底
B.开挖沟槽坑时，应根据土质情况进行放坡或支撑防护
C.在开挖的沟槽坑边沿 1m 以内不许堆土或堆放物料
D.高边坡开挖土方时，作业人员要戴安全帽
12.填石路段划分为平整，碾压，填石和检测四个作业区段，四个作业区段正确的施工 工艺顺序是( )。
A.摊铺平整→振动碾压→分层填筑→检测签认
B.摊铺平整→检测签认→分层填筑→振动碾压
C.分层填筑→摊铺平整→振动碾压→检测签认
D.检测签认→分层填筑→摊铺平整→振动碾压
13.下列检测方法中，属于动态检测弯沉值的是( )。
A.核子密度湿度仪法
B.贝克曼法
C.自动弯沉仪法
D.落锤弯沉仪法
14.某桥梁桥跨布置为 9*30m，桥下地形起伏变化较大，墩身较高，该桥预制吊装施工 不宜选用( )架设法
A.简易型钢导梁
B.联合架桥机
C.双导梁架桥机
D.跨墩龙门架
15.采用新奥法施工隧道时，隧道开挖通常可采用全断面开挖法，台阶开挖法和分部开 挖法。全断面开挖法的主要特点是( )。
A.具有较大的断面进尺比
B.工作面较多，相互干扰大
C.对围岩的扰动次数多
D.主要适用于围岩软弱、破碎严重的隧道开挖
16.某桥梁下部结构采用 C45 混凝土，计划工期 60 天，总劳动量为 12000 工日。在每 天按一个班制计算的前提下，下列劳动力组织方式，能满足工期要求的是( )。
A.组织 3 个施工队，每个施工队 55 人
B.组织 4 个施工队，每个施工队 55 人
C.组织 4 个施工队，每个施工队 40 人
D.组织 5 个施工队，每个施工队 30 人
17.为防止水泥稳定土基层出现裂缝，正确的处理方法是( )。
A.应采用塑性指数较高的土
B.应尽量加大水泥用量
C.应根据土的性质采用最佳含水量
D.应尽可能采用快凝水泥
18.单价合同工程量清单所列工程数量是指( )。
A.实际发生的数量
B.监理工程师确认的数量
C.设计的预计数量
D.结算时的确认数量
19.为控制悬臂浇注钢筋混凝土箱梁桥的施工挠度，应在( )建立相对坐标系
A.0 号桥台顶面
B.0 号块箱梁顶面
C.1 号块箱梁顶面
D.合龙段箱梁顶面
20.按照《公路法》相关规定，下列行为中，属于危及公路安全的是( )。
A.在某渡口下游 180m 处挖砂
B.在某公路隧道洞口外 160m 处取土
C.在某中型桥梁下游 210m 处挖砂
D.在某大型公路桥梁上有 210 处挖砂
二、多项选择题(2×10=20 分，2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选不得分，少选， 每个得 0.5 分)
21.下列属于桥梁工程设计中偶然作用的有( )。
A.温度作用
B.汽车撞击作用
C.地震作用
D.混凝土收缩及徐变作用
E.船舶或漂流物的撞击作用
22.SMA 路面施工各环节中需控制( )。
A.沥青加热
B.矿粉加热
C.集料加热
D.开放交通
E.混合料摊铺
23.下列土工合成材料，可用于防治路面反射裂缝的有( )。
A.塑料格栅
B.油毛毡
C.玻璃纤维格栅
D.土工织物
E.聚丙乙烯拉筋带
24.沥青面层的细集料可采用( )。
A.河砂
B.机制砂
C.海砂
D.粉煤灰
E.石屑
25.某二级公路 K20+550-K20+600 段的路基右侧有一滑坡体，施工单位采取了下述滑坡防治措施。其中正确的有( )。
A.整平滑坡表面的积水坑，并封堵裂缝
B.在滑坡体以外修筑环形截水沟
C.在滑坡体上部堆放沙袋
D.修筑抗滑桩进行支挡
E.截断并排出滑坡体下部的地下水
26.复合式衬砌隧道现场监控量测的必测项目包括( )。
A.周边位移
B.拱顶下沉
C.钢支撑内力和外力
D.地质和支护状况观察
E.围岩弹性波测试
27.收费系统的主要检测项目包括设备及材料的质量和规格检查、( )。
A.设备性能和功能测试
B.可变限速标志测试
C.子系统测试
D.紧急电话系统测试
E.系统测试
28.下列关于公路工程隧道施工安全技术要求中，正确的说法有( )。
A.要根据地质情况决定是否制定应急救援预案，建立应急救援组织
B.爆破器材采用翻斗车运输，严禁作业人员携带进洞
C.机械凿岩时，必须采用湿式凿岩机或带有辅尘器的干式凿岩机
D.钻孔台车在洞内的行走速度不得超过 25m/min
E.在洞内熬制沥青时，必须保持通风防毒
29.钻孔灌注桩施工中，制备泥浆的主要作用有( )。
A.冷却钻头
B.润滑钻具
C.浮悬钻渣
D.防止坍孔
E.减少孔内静水压力
30.根据《公路工程国内招投标文件范本》的相关规定，投标人的投标文件包括( )。
A.投标担保
B.授权书
C.联合体协议书
D.施工组织设计
E.选择方案及其报价
第四篇：2009年一级建造师建设工程项目管理真题
一、单项选择题(共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)
1.关于推荐性标准，下面说法正确的是( )。
A.不管是在什么级别的推荐性标准，都可以不执行
B.如果是推荐性地方标准，也必须要执行
C.如果是推荐性行业标准，也必须要执行
D.如果是推荐性国家标准，也必须要执行
2.某工程在9月10日发生了地震灾害迫使承包人停止施工。9月15日发包人与承包人共同检查工程的损害程度，并一致认为损害程度严重，需要拆除重建。9月17日发包人将依法单方解除合同的通知送达承包人，9月18日发包人接到承包人同意解除合同的回复。依据《合同法》的规定，该施工合同解除的时间应为( )。
A.9月10日 B.9月15日
C.9月17日 D.9月18日
3.根据《土地管理法》的有关规定，国家征收土地必须按法定程序进行，并根据被征收土地的( )，按照法定标准给予征地补偿。
A.原用途 B.生产能力
C.经济价值 D.区位
4.甲乙双方因工程施工合同发生纠纷，甲公司向法院提起了民事诉讼。审理过程中，在法院的主持下，双方达成了调解协议，法院制作了调解书并送达了双方当事人。双方签收后乙公司又反悔，则下列说法正确的是( )。
A.甲公司可以向人民法院申请强制执行
B.人民法院应当根据调解书进行判决，
C.人民法院应当认定调解书无效并及时判决
D.人民法院应当认定调解书无效并重新进行调解
5.下列关于有限责任公司责任承担的正确说法是( )。
A.股东以其出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对其债务承担责任
B.股东以其个人资产为限对公司承担责任，公司以其全部资产对其债务承担责任
C.股东以其出资额为限对公司承担责任，公司以其注册资本对其债务承担责任
D.股东以其个人资产为限对公司承担责任，公司以其注册资本对其债务承担责任
6.关于表见代理的错误说法是( )。
A.表见代理的行为人没有代理权
B.表见代理是无效代理
C.表见代理在本质上属于无权代理
D.善意相对人有理由相信行为人有代理权
7.根据《安全生产许可证条例》规定，企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生( )事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原发证管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。
A.安全 B.重大死亡
C.死亡 D.重伤
8.甲是乙的债务人，乙是丙的债务人，由于乙怠于行使自己到期的债权导致无法偿还对丙的债务，则下列说法正确的是( )。
A.丙可以行使代位权，代替乙向甲行使债权
B.丙必须以乙名义行使乙的债权
C.丙可以行使不安抗辩权
D.甲可以行使代位权，直接向丙偿还债务
9.某施工单位拒不履行法院生效判决，现查明该单位在银行账户存有一笔款项，则法院可采取的强制执行措施是( )。
A.冻结 B.查封
C.拍卖 D.提存
10.某工程项目标底是900万元人民币，投标时甲承包商根据自己企业定额算得成本是800万元人民币。刚刚竣工的相同施工项目的实际成本是700万元人民币。则甲承包商投标时的合理报价最低应为( )。
A.700万元 B.800万元
C.900万元 D.1000万元
11.建设单位拟修建一座造纸厂，为了尽量减少对环境的污染，应当采取的措施是( )。
A.污水处理设施要设计、施工、生产同时进行
B.造纸厂投入运营后3个月内必须建设污水处理设施
C.建设单位对造纸厂污染环境进行检测后决定何时修建污水处理设施
D.污水处理设施与造纸厂主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用
12.王某所签订的下列合同中，不属于我国《合同法》调整范围的是( )。
A.劳动合同 B.借款合同
C.劳务分包合同 D.房屋租赁合同
13.根据招标投标相关法律规定，在投标有效期结束前，由于出现特殊情况，招标人要求投标人延长投标有效期时，( )。
A.投标人不得拒绝延长，并不得收回其投标保证金
B.投标人可以拒绝延长，并有权收回其投标保证金
C.投标人不得拒绝延长，但可以收回其投标保证金
D.投标人可以拒绝延长，但无权收回其投标保证金
14.按照合同的约定，2007年1月1日发包方应该向承包方支付工程款，但没有支付。2007年7月1曰至8月1日之间，当地发生了特大洪水，导致承包方不能行使请求权。2007年12月3日，承包方向法院提起诉讼，请求发包方支付拖欠的工程款，2007年12月31日法院做出判决。则下面的说法正确的是( )。
A. 2007年7月1日至8月1日之间诉讼时效中止
B. 2007年12月31日起诉讼时效中止
C. 2007年12月3日诉讼时效中断
D.2007年7月1日至8月1日之间诉讼时效中断
15.王某位于市区的一套住宅被划入拆迁范围，该房屋已出租给张某。在张某不同意解除房屋租赁合同的情况下，拆迁人应当( )。
A.对王某实行货币补偿 B.对张某实行货币补偿
C.对张某实行房屋产权调换 D.对王某实行房屋产权调换
16.《建筑业企业资质管理规定》属于( )。
A.行政法规 B.一般法律
C.司法解释 D.部门规章
17.下列属于应当承担缔约过失责任的情形是( )。
A.旅工单位没有按照合同约定的时间完成工程
B.建设单位没有按照合同约定的时间支付工程款
C.施工单位在投标时借用了其他企业的资质，在资格预审时没有通过审查
D.建设单位在发出中标通知书后，改变了中标人
18.在一起钢材购销合同纠纷的诉讼过程中，作为买方的施工企业将钢材供应商在其网站上发布的价目表下载打印，并在法庭上作为证据出示，则该证据种类属于( )。
A.物证 B.勘验笔录
C.书证 D.视听资料
19.根据《建设工程质量管理条例》的规定，设计单位应当参与建设工程( )分析，并提出相应的技术处理方案。
A.工期延误 B.投资失控
C.质量事故 D.施工组织
20.甲方与乙方签订一项工程承揽合同并约定仲裁机构，后在合同履行期间产生纠纷，双方按照约定进行了仲裁，乙方不服仲裁裁决，根据《仲裁法》规定，乙方可以向( )的中级人民法院提出撤销仲裁裁决的申请。
A.仲裁委员会所在地 B.合同签订地
C.乙方所在地 D.建设工程所在地
21.甲乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供保证，但保证合同中未约定保证方式及保证期间，下列说法正确的是( )。
A.丙的保证方式为一般保证
B.保证期间与买卖合同的诉讼时效相同
C.如果甲在保证期间内未要求丙承担保证责任，则丙免除保证责任
D.如果甲在保证期间内未经丙书面同意将主债权转让给丁，则丙不再承担保证责任
22.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设工程意外伤害保险的期限( )。
A.自保险合同生效之日起至保险合同解除止
B.自施工合同订立之日起至施工合同履行完毕止
C.自实际施工之日起至竣工结算完毕止
D.自工程开工之日起至竣工验收合格止
23.某施工企业对建设行政主管部门的行政处罚不服，向人民法院提起了行政诉讼。关于本案中的举证责任，下列说法正确的是( )。
A.举证责任的分配原则是“谁主张，谁举证”
B.建设行政主管部门在诉讼过程中不得自行取证
C.施工企业对没有违法的事实负有举证责任
D.作出该行政处罚的依据应当由施工企业提供
24.某施工合同因承包人重大误解而属于可撤销合同时，则下列表述错误的是( )。
A.承包人可申请法院撤销合同
B.承包人可放弃撤销权继续认可该合同
C.承包人放弃撤销权后发包人享有该权利
D.承包人享有撤销权而发包人不享有该权利
25.甲、乙双方因施工合同纠纷，经仲裁机构裁决乙方应承担责任，然而乙方拒不履行生效裁决。根据《仲裁法》规定，甲方可以( )。
A.向法院申请撤销裁决 B.向人民法院起诉
C.向上级仲裁机构申诉 D.向人民法院申请执行
多项选择题(共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)
71.某施工单位申领建筑施工企业安全生产许可证时，根据我国《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，应具备经建设行政主管或其他有关部门考核合格的人员包括( )。
A.应急救援人员 B.单位主要负责人
C.从业人员 D.安全生产管理人员
E.特种作业人员
72.以下关于建设工程企业资质等级划分的表述中，正确的有( )。
A.取得甲级工程勘察劳务资质的企业，承接工程勘察业务范围不受限制
B.劳务分包与施工总承包是建筑业企业资质划分中两个独立的序列
C.工程监理企业的资质等级分为一级、二级、三级
D.工程设计资质分为工程设计综合资质、工程设计行业资质和工程设计专项资质
E.工程勘察综合资质与工程设计综合资质只设置一个级别
73.甲建筑公司收到了某水泥厂寄发的价目表但无其他内容。甲按标明价格提出订购1000吨某型号水泥，并附上主要合同条款，却被告知因原材料价格上涨故原来的价格不再适用，要采用提价后的新价格，则下列说法正确的是( )。
A.水泥厂的价目表属于要约邀请 B.甲建筑公司的订购表示属于要约
C.水泥厂的价目表属于要约 D.水泥厂新报价属于承诺
E.水泥厂新报价属于新要约
74.下列选项中，属于无效合同的有( )。
A.供应商欺诈施工单位签订的采购合同
B.村委会负责人为获得回扣与施工单位高价签订的村内道路施工合同
C..施工单位将工程转包给他人签订的转包合同
D.分包商擅自将发包人供应的钢筋变卖签订的买卖合同
E.施工单位与房地产开发商签订的垫资施工合同
75.按照相关法律规定，勘察合同中勘察人的主要义务包括( )。
A.必须使用自己的机具设备完成勘察工作
B.参加主体结构隐蔽工程的施工验收
C.按约定的工作范围进行勘察
D.按约定的时间完成勘察任务
E.提供完整的勘察报告
76.关于工程建设中，施工单位应采取的消防安全措施，下列说法正确的有( )。
A.实行防火安全责任制，确定各岗位的消防安全责任人
B.施工过程中，禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火作业
C.要求施工现场消防产品的质量必须符合国家标准或行业标准
D.要对职工进行消防安全培训，有火灾危险作业的人员必须持证上岗
E.在设有车间或仓库的建筑物内设置员工宿舍的，应当立即拆除
77.有五位先生通过了建造师执业资格考试，目前打算申请注册。下列情形中不予注册的有( )。
A.李先生三年前担任工长时，由于偷工减料导致了安全生产事故而受到刑事处罚
B.赵先生就职于工商行政主管部门，希望能利用业余时间从事施工管理工作
C.王先生由于业务水平高，同时受聘于两家施工企业，申请在这两个单位分别注册
D.周先生拖欠农民工工资
E.张先生由于在今年的施工过程中擅自修改图纸而受到了处分
78.关于违约金条款的适用，下列说法正确的有( )。
A.约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加
B.违约方支付迟延履行违约金后，另一方仍有权要求其继续履行
C.当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金条款或定金条款
D.当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以同时适用违约金条款及定金条款
E.约定的违约金高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构按实际损失金额调减
79.某建设项目实行施工总承包，总承包单位将该建设项目依法分包，则关于工程档案的整理、移交，下列说法中正确的有( )。
A.总承包单位负责汇总各分包单位形成的工程档案，整理无误后向城建档案馆移交
B.分包单位自行整理本单位形成的工程文件，并向总承包单位移交
C.建设单位负责对档案文件的审查，审查合格后向城建档案馆移交
D.勘察、设计等单位立卷归档后，向总承包单位移交
E.分包单位自行整理的工程文件由本单位档案管理部门保存，不向其他单位移交
80.下列关于提存的说法中，正确的有( )。
A.自提存之日起，债务人的债务视为履行完毕
B.自债权人领取提存物之日起，提存物所有权转归债权人
C.自提存之日起，提存物损毁、灭失的风险转归债权人
D.如债权人对债务人负有未到期债务的，在债权人未履行债务或者提供担保之前，提存部门根据债务人的要求应当拒绝其领取提存物
E.债权人领取提存物的权利，自提存之日起五年内不行使而消灭
81.甲施工企业与乙起重机厂签订了一份购置起重机的买卖合同，约定4月1日甲付给乙100万元预付款，5月12日由乙向甲交付两辆起重机，但到了4月1日，甲
经调查发现乙确已全面停产，经营状况严重恶化。此时甲可以( )，以维护自己的合法权益。
A.行使同时履行抗辩权 B.终止合同
C.中止履行合同并通知对方 D.请求对方提供适当担保
E.转让合同
82.在《评标委员会和评标方法暂行规定》中，对评标委员会组成的要求包括( )。
A.评标委员会由5人以上的单数组成
B.评标委员会的成员必须是既懂经济又懂法律的专家
C.评标委员会的专家与所有投标人均没有利害关系
D.评标专家在相关领域工作满8年且具有高级职称或同等专业水平
E.评标委员会的成员能够认真、公正、廉洁地履行职责
第五篇：2009年一级建造师建设工程项目管理真题与答案
一、单项选择题(70题，每题1分，共70分，四个备选答案中，有一个最符合题意)
1、项目管理的核心任务是( )。
A.环境管理B.信息管理C.目标控制D.组织协调
2、向工程监理单位委托建设工程项目监理任务的单位是( )。 A.政府主管部门B.质量监督机构C.项目法人D.项目总承包方
3、我国《建筑法》规定，( )。可以规定实行强制监理的建筑工程的范围。 A.全国人大常委会B.国务院C.各级地方政府D.县级以上建设行政主管部门
4、建设工程项目的组织结构如采用矩阵组织结构模式，则每一个工作部门的指令源有( )个。 A.1B.2C.3D.4
5、工作流程图是以图示形式反映一个组织系统中各项工作之间的( )联系。 A.合同B.经济C.逻辑D.指令
6、项目管理最基本的方法论是( )。
A.项目目标的策划B.项目目标的动态控制C.项目管理的目标D.项目管理的的信息化
7、在应用动态控制原理控制建设工程项目目标时，调整项目管理班子人员属于( )措施。 A.组织B.合同C.经济D.技术
8、在建设工程项目施工中处于中心地位，对建设工程项目施工负责有全面管理责任的是( )。 A.项目总监理工程师B.派驻施工现场的业主代表C.施工企业项目经理D.施工现场技术负责人
9、取得建造师注册证书的人员是否担任工程项目施工的项目经理，应由( )决定。 A. 政府主管部门 B.业主 C.施工企业 D.行业协会
10、施工企业人力资源管理的任务包括( )。 A. 团队建设 B.信息发布 C.变更控制 D.沟通规划
11.旁站监理是指监理人员在建设工程项目施工阶段监理中，对关键部位、关键工序的( )实施全过程现场跟班的监督活动。 A.施工安全 B.施工进度 C.施工成本 D.施工质量
12、施工企业在需要实施旁站监理的关键部位、关键工序开始施工( )前，应当书面通知监理企业派驻工地的项目监理机构。 A.24h B.48h C.72h D.5D
13、建设工程项目策划的最终目的是为了( )。 A.分析和论证项目的投资目标 B.选择项目的融资方式
C.使项目建设的决策和实施增值 D.确定项目管理的组织形式
14、施工成本分析是施工成本管理的主要任务之一，下列关于施工成本分析的表述中正确的是( )。 A. 施工成本分析的实质是在施工之前对成本进行估算 B.施工成本分析是指科学地预测成本水平及其发展趋势 C.施工成本分析是指预测成本控制的薄弱环节 D.施工成本分析应贯穿于施工成本管理的全过程
15、建设工程项目施工成本管理的组织措施之一是( )。 A.编制施工成本控制工作流程图 B.制定施工方案并对其进行分析论证 C.进行工程风险分析并制定防范性对策 D.防止和处理施工索赔
16、建设工程项目按其成本构成编制施工成本计划时，是指将施工成本分解为( )。 A. 直接费、间接费、利润、税金
B.单位工程施工成本及分部、分项工程施工成本 C.人工费、材料费、施工机械使用费、措施费、间接费 D.建筑工程费和安装工程费
17、工程量清单漏项或设计变更引起的新的工程量清单项目，其相应综合单价首先应由( )。提出。 A.监理工程师 B.承包人 C.发包人
D.工程造价管理部门
18、由于非承包商责任造成承包商自有机械设备窝工，其索赔费按( )计算。 A.台班费 B.台班折旧费 C.折算租金
D.折管租金乘以规定的降效系数
19、确定工程预付款的支付额度时，应考虑的主要因素是( )。 A.工期与施工方法 B.施工方法与施工组织措施 C.工期与合同价款
D.合同价款与施工组织措施
20、根据《建设工程施工合同<示范文本>》，对于实施工程预付款的建设工程项目，工程预付款的支付时间不迟于约定的开工日期前( )。天。 A.7 B.14 C.28 D.30
21、当采用主材计等够差方法结算时，发包人在招标文件中列出的需要调整价差的主要材料的基期价格，一般采用( )的材料信息价。
A. 国家工程造价管理机构公布 B.当时当地工程造价管理机构公布 C.发包人自行采集的市场 D.项目管理咨询公司所确定
22、在工程进度款的计算中，其单价的计算主要根据( )的工程价格的计算方法决定。 A.设计概算 B.投标报价中
C.发包人和承包人事先约定 D.发包人和监理工程师事先约定
23、建设工程项目施工成本控制包括若干环节，其中最具实质性的是( )。 A.纠偏 B.分析 C.比较 D.检查
24、建设工程项目施工成本偏差是指( )之差。 A.已完工程实际施工成本与拟完工程计划施工成本 B.已完工程计划施工成本与拟完工程计划施工成本 C.已完工程实际施工成本与已完工程计划施工成本 D.已完工程计划施工成本与拟完工程实际施工成本
25、下列方法中，可用于分析建设工程项目施工成本偏差的方法是( )。 A.因素分析法和比较法 B.曲线法和表格法 C.连环置换法和比率法 D.连环置换法和曲线法
26、在建设工程项目施工成本分析方法中，可用来分析各种因素对成本的影响程度的方法是(A.相关比率法 B.比重分析法 C.连环置换法 D.动态比率法
27、横道图进度计划的优点是( )。 A.便于确定关键工作
B.工作之间的逻辑关系表达清楚 C.表达方式直观 D.工作时差易于分析
28、根据JGJ/T121-99《工程网络计划技术规程》，在双代号时标网络计划中是( )。 A.以波形线表示工作，以虚箭线表示虚工作，以实箭线表示工作的自由时差 B.以波形线表示工作，以实箭线表示虚工作，以虚箭线表示工作的自由时差 C.以实箭线表示工作，以波形线表示虚工作，以虚箭线表示工作的自由时差 D.以实箭线表示工作，以虚箭线表示虚工作，以波形线表示工作的自由时差
29、在下图所示的双代号网络计划中，工作C的总时差为( )。
A.0 B.3 C.5 D.8 30、工程网络计划中的关键工作是指( )的工作。 A.自由时差最小
)。 B.总时差最小 C.工作持续时间最长 D.时距为零
31、就建设工程项目进度控制的主要工作环节而言，其正确的工作程序为( )。 A.编制计划、目标的分析和论证、调整计划、跟踪计划的执行 B.编制与调整计划、跟踪计划的执行、目标的分析和论证 C.目标的分析和论证、跟踪计划的执行、编制与调整计划 D.目标的分析和论证、编制计划、跟踪计划的执行、调整计划
32、在建设工程项目管理机构中，应有专门的工作部门和符合进度控制岗位资格的专人负责进度控制工作，这是进度控制中重要的( )。 A.组织措施 B.合同措施 C.经济措施 D.技术措施
33、建设工程项目进度计划应体现资源的合理使用、工序的合理组织、工作面的合理安排等，为达到上述目的( )。 A.进度计划不必过早形成计划系统 B.应对进度计划进行动态控制
B.应对进度计划进行多方案比较与优化 D.应增大影响进度风险的敏感度系数
34.大型建设工程项目总进度目标论证的核心工作是通过( )。 A.编制总进度纲要，论证总进度目标实现的可能性 B.分析工程发包组织方式，论证总进度目标分解的合理性 C.分析施工技术方面的资料，论证总进度目标的控制措施 D.分析施工组织资料，论证总进度目标实现的条件
35、论证建设工程项目总进度目标时，其工作内容包括：(1)编制总进度计划;(2)项目的工作编码;(3)项目结构分析等工作。上述三项工作正确的程序为( )。 A.(3)(2)(1) B.(1)(3)(2) C.(2)(1)(3) D.(1)(2)(3)
36、建设工程项目质量控制系统的控制目标是( )所规定的质量标准。 A.施工承包企业 B.建设工程项目目标 C.国家工程质量验收标准 D 国家工程建设强制性标准
37、建设工程项目的施工组织方案中需要决定和安排( )。 A.施工程序和工艺顺序 B.施工工艺和施工方法 C.工艺顺序和施工方法 D.施工流向和施工工艺
38、施工验收质量控制是对工程项目中各类已完工程质量的控制，该工作应在( )进行。 A.单位工程竣工验收阶段 B.项目施工全过程各阶段 C.隐蔽工程验收阶段 D.分部工程验收阶段
39、施工承包单位对工程质量问题的责任不能因( )而减轻责任。 A.设计图纸错误 B.勘察资料失实 C.监理机构验收失误 D.试桩检测有误
40、建设工程项目的施工质量计划编制完成后，应经( )批准确认后执行。 A.企业技术负责人审核并报请工程监理单位或建设单位 B.项目经理审核并报请工程监理单位或建设单位 C.工程监理单位审核并报请建设单位
D.工程监理单位审核并报请工程质量监督机构
41、对施工承包企业而言，在施工准备阶段控制施工质量的主要工作内容之一是( )。 A.办理施工许可 B.确定检验批
C.编制施工组织设计文件 D.办理质量监督手续
42、按现行施工管理制度规定，工地现场安装的危险性较大的起重机械设备安装完毕，必须经( )验收合格方能使用。 A.建设单位 B.设备供应部门 C.安全管理部门 D.专业管理部门
43、建设工程项目施工质量验收时，对施工质量保证资料的检查包括施工全过程的技术质量管理资料。其中，又以原材料、施工检测、测量复核及( )。资料为重点检查内容。 A.检验批抽检 B.弧度试验 C.功能性试验 D.垂直度检测
44、按现行有关规定，应对工程中涉及结构安全的材料及施工内容进行( )。 A.封样鉴定 B.见证取样检测 C.模拟试件检测 D.同条件养护检测
45、我国《建筑法》和《建设工程质量管理条例》规定，政府行政主管部门应设立专门机构，对建设工程质量行使( )职能。 A.验收 B.保证 C.监督 D.规范
46、用直方图法对工程质量进行统计分析时，通过对直方图的( )的观察分析，可以判断和平过程是否正常、稳定。 A.位置 B.形状 C.比例 D.大小
47、质量记录是质量管理体系文件的组成部分，质量记录应以规定的文件形式和程序进行，并应有实施、验证、审核等人员的( )。 A.职务任务 B.岗位职责 C.操作要求 D.签字及意见
48、建设工程项目的职业健康安全管理的目的是( )。 A.保护建设工程产品生产者的健康与安全
B.控制工作场所内员工及其他进入现场人员的安全条件和因素 C.避免和因使用不当对使用者造成健康和安全的危害 D.保护建设工程产品生产者和使用者的健康与安全
49、用事故发生的频率和事故后果的严重程度来判断安全风险的等级时，若事故发生的频率极小，事故后果的严惩程度为重大损失(严重伤害)，则安全风险所属的等级为( )。 A.I--可忽略风险 B.II--可容许风险 C.III--中度风险 D.IV--重大风险
50、在两类危险源中，第一类危险源控制的方法有( )。 A.增加设备安全系数，提高可*性 B.消除危险源，限制危险物质 B. 进行故障---安全设计 D.设置安全监控系统
51、按照我国《企业伤亡事故分类》标准规定，一次事故中死亡职工1~2人的属( )事故。 A.死亡 B.重大伤亡 C.特大伤亡 D.一般伤亡
52、在职业健康安全管理体系(GB/T28001--2001)的一级要素“实施和运行”中，属于该体系核心要素的是( )。 A.文件、运行控制 B.结构和职责、运行控制 C.培训、意识和能力 D.应急准备和响应
53、职业健康安全与环境管理体系文件体现方式的多样性是指其文件可以用( )等表示。 A.管理规定、法规 B.操作规程、活动准则 C.程序文件、法律条款 D.文字、表格、流程图
54、建设工程项目施工招标必须具备的条件之一是( )。 A.评标细则已经审查并获批准
B.应当履行审批手续的初步设计及概算已获批准 C.应当履行审批手续的初步设计图及预算已获批准 D.施工招标文件及标底已编制完成
55、建设工程项目施工投标文件一般应包括投标函、投标报价、施工组织设计和( )等内容。 A.资格预审文件 B.政府法律文件 C.商务和技术编差表 D.评标办法
56、业主依据建设工程施工承包合同支付工程合同款可分( )四个阶段进行。 A.履约担保金、工程预付款、工程进度款和最终付款 B.履约担保金、工程进度款、工程付款和退还保留金 C.工程预付款、工程进度款、工程变更款和最终付款 D.工程预付款、工程进度款、最终付款和退还保留金
57、采用工程项目总承包模式的建设工程项目，发包人可将( )等一系列工作全部发包给一家承包单位。 A.勘察、设计、施工、监理 B.设计、施工、材料和设备采购
C.资金筹措、勘察、设计、材料和设备采购 D.资金筹措、勘察、设计、施工、监理
58、我国《建设工程施工合同<示范文本>》由( )三部分组成。 A.协议书、合同条款和工程图纸 B.协议书、合同条款和专用条款 C.合同条款、专用条款和工程图纸 D.协议书、通用条款和专用条款
59、某建设工程项目承发包双方签订了设计一施工总承包合同，下列属于承包人工作范围的是( )。 A.落实项目资金 B.办理规划许可证 C.办理篱工许可证 D.完成设计文件
60、根据我国现行规定，施工投标保证金的数额一般为投标价的某一百分比，但其最高额度不超过( )。万元人民币。 A.50 B.80 C.100 D.120 6
1、建设工程中的反索赔是相对索赔而言的，反索赔的提出者( )。 A.仅限发包方 B.仅限承包方 C.发包方和承包方均可 D.仅限监理方
62、工程竣工验收合格并办理了移交手续，表明( )。 A.解除了承包人的所有责任 B.承包人即可获得全部工程价款 C.承包人工程施工任务的完成 D.承包人和发包人所有关系的解除
63、在对建设工程合同实施的控制过程中，承包人合同管理人员进行合同诊断的主要内容之一是( )。 A.分析合同文件的组成 B.分析合同执行差异的原因 C.分析合同的计价方法 D.分析合同的承包范围
64、下列事件中属于特殊风险索赔的事件是( )。 A.洪涝灾害 B.百年不遇的暴风雪 C.暴动 D.海啸
65、国际际承包合同主要是业主通过( )的方式确定承包商后订立。 A.招标 B.直接发包
C.在有良好合作关系的战略伙伴中选择 D.在工程师推荐名单中随机抽取
66、建设工程监理合同标准条件中应包括( )等内容。 A.合同适用的法律 B.监理业务执行的起止时间 C.监理的工作范围和内容 D.合同生效、变更与终生
67、为了实现有序和科学的项目住处管理。应由( )。 A.业主方编制统一的信息管理职能分工表 B.业主方和项目参与各方编制各自的信息管理手册 C.业主方制定统一的信息安全管理规定 D.业主方制定统一的信息管理保密制度
68、建设工程项目管理应重视利用住处技术的手段进行信息管理，其核心的手段是( )。 A.服务于信息处理的应用软件 B.收发电子邮件的专用软件 C.基于网络的信息处理平台
D.基于企业内部信息管理的网络系统
69、项目管理信息系统中进度控制的功能包括( )。 A.计算和分析投标估算数据 B.编制投资使用计划 C.查询和统计合同执行情况 D.编制资源需求量计划
70、项目管理信息系统是基于计算机的项目管理的信息系统，主要用于项目的( )。 A.信息检索和查询 B.目标控制 C.人、财、物的管理 D.信息收集和存储
二、多项选择题(每题2分，30题，共60分，五个备选答案中，有2-4个符合题意，少选，每选对一个的0.5分，选错的0分) 7
1、建设工程项目的实施阶段包括( )。 A.设计阶段 B.设计准备阶段 C.可行性研究性阶段 D.施工阶段 E、动用前准备阶段
72、在建设工程项目各参与单位中，需对项目总投资或总造价进行目标管理的单位有( )。 A.业主方 B.设计方 C.施工方 D.供货方 E.项目总承包方
73、以下关于线性组织结构模式的描述中，正确的有( )。 A.指令路径较短 B.指令湖泊是惟一的 C.不能跨部门下达指令 D.只适用于大型工程项 E.允许越级指挥
74、施工方项目管理职能分工表是以表的形式反映项目管理班子内部( )对各项工作的管理职能分工。 A.项目经理 B.各工作部门 C.各工作岗位 D.总包与专业分包 E.专业分包与劳务分包
75、在国际上，业主方项目管理的方式有多种可能，在以下描述中，正确的是( )。 A.业主方自行完成其项目管理任务
B.业主方委托项目管理咨询公司进行项目管理 C.业主方与项目管理咨询公司共同进行项目管理任务 D.业主方委托本工程的总承包管理公司完成其项目管理任务 E.业主方委托本工程的项目总承包公司完成其项目管理任务
76、对于采用建设项目总承包模式的某建设工程项目，其项目管理规划可以由( )编制。 A.业主方
B.业主方的项目管理单位 C.设计方 D.施工监理方 E.项目总承包方
77、旁站监理人员实施旁站监理时，发现施工活动已经或者可能危及工程质量的，应及时向( )报告。 A.项目业主代表 B.项目业主 C.施工方项目经理 D.监理工程师 E.总监理工程师
78、常用的建设工程项目施工成本设计可按( )编制。 A.施工成本组成 B.人力资源需求 C.子项目组成 D.工程进度 E.材料种类
79、在建设工程项目施工索赔中，可索赔的人工费包括( )。 A.完成合同之外的额外工作所花费的人工费用 B.施工企业因雨季停工后加班增加的人工费用 C.法定人工费增长费用
D.非承包商责任造成的工期延长导致的工资上涨费 E.不可抗力造成的工期延长导致的工资上涨费
80、在建设工程项目施工索赔中，可索赔的材料费包括( )。 A.非承包商原因导致材料实际用量超过计划用量而增加的费用 B.因政策调整导致材料价格上涨的费用 C.因质量原因地行工程返工所增加的材料费 D.因承包商提前采购材料而发生的超期储存费用 E.由业主原因造成的材料损耗费
81、在建设工程项目施工过程中，施工机械使用费的索赔款项包括( )。 A.因机械故障停工维修而导致的窝工费 B.因监理工程师指令错误导致机械停工的窝工费 C.非承包商责任导致工效降低增加的机械使用费 D.因机械操作工患病停工而导致的机械窝工费 E.由于完成额外工作增加的机械使用费
82、横道图法是分析建设工程项目施工成本偏差的常用方法，其特点包括( )。 A.能够直观地显示偏差分析所需用的资料 B.能够准确表达施工成本的绝对偏差 C.能够准确表达施工成本的相对偏差
D.能够直观地显示施工成本的局部偏差和累计偏差 E.能够直观地显示偏差的严重程序
83、地行分部分项工程施工成本分析时，其资料来源包括( )。 A.工程合同总价 B.实耗人工和材料 C.施工预算 D.工程概算 E.实际工程量
84、在建设工程项目进度计划系统中，按计划的深度不同划分的进度计划包括( )。 A.总进度规划 B.设计透度计划 C.项目子系统进度计划 D.施工进度计划
E.业主方项目实施进行计划
85、在建设工程项目总进度目标论证中，项目的工作编码是指一个工作项的编码，编码时应考虑的因素包括对不同(A.计划层 B.计划对象 C.工作类别 D.计划方式 E.计划目标
86、建设工程项目进度计划系统的内容包括( )。 A.总进度纲要 B.二级进度计划 C.进度计划审批程序
)。的标识。 D.进度计划实施效果分析 E.工程实际进度信息
87、建设工程项目的施工方案包括( )。 A.材料采购方案 B.技术方案 C.人员培训方案 D.组织方案
E.质量管理认证方案
88、建设单位收到施工承包单位的单位工程验收申请后，应组织( )等方面人员进行验收，并形成验收报告。 A.施工单位 B.检测单位 C.设计单位 D.监理单位 E.质量监督机构
89、政府质量监督机构对建设工程质量监督的职能包括( )。 A.制定行业质量管理规程 B.确认检测单位资质等级 C.监督工程各方主体的质量行为 D.认证施工企业的质量管理体系 E.检查工程实体质量
90、GB/T19000-IS9000(2000级)质量管理体系标准中的质量管理原则包括( )。 A.质量第一 B.事前控制 C.领导作用 D.过程方法 E.基于事实的决策
91、根据我国GB12523-90《建筑施工场界噪声限值》规定，建筑施工现场噪声限值是( )。DB。 A.各种打桩机昼间为85 B.吊车、升降机等昼间为65 C.推土机昼间和夜间分别为75和50 D.挖掘机昼间和夜间分别为70和55 E.混凝土搅拌机昼间和夜间分别为70和55 9
2、在环境管理体系(GB/T24001)的一级要素“规划”中，包含的二级要素有( )。 A.环境因素 B.法律和其他要求 C.信息交流 D.目标和指标 E.环境管理方案
93、施工单位中标后与建设工程项目招标人进行合同谈判后达到一致的内容，应以( )。方式确定下来作为合同的附件。 A.合同补遗 B.会议纪要 C.协议书 D.投标补充文件 E.工程变更文件
94、按照建设工程承发包方式分类，建设工程合同类型包括( )。 A.勘察、设计或施工总承包合同 B.总价合同
C.工程项目总承包合同 D.工程监理合同
E.建设工程物资采购合同
95、根据GF-2003-0214《建设工程施工劳务分包合同<示范文本>》，需由劳务分包人承担的保险费用有( )。 A. 施工场地内劳务分包人自有人员生命财产 B.运至施工现场用于施工的材料和特安装设备 C.承包人提供给劳务人员使用的机械设备 D.从事危险作业的劳务分包人职工的意外伤害 E.施工场地内劳务分包人自有的施工机构设备
96、在实施建设工程合同前，对合同价格的分析内容包括( )。 A.合同所采用的计价方法 B.工程计量程序 C.合同价格的调整 D.拖欠工程款的合同责任 E.定额的编制方法
97、国际工程施工中的质量管理由( )主管。 A.发包人
B.承包人的项目经理 C.承包人指定的技术副经理 D.工程师
E.承包人指定的总工程师
98、国际工程承包合同争议解决的方式包括( )。 A.协商 B.调解 C.仲裁 D.诉讼
E.单方解除合同
99、为了满足建设工程项目施工成本管理的要求，项目成本项编码时应考虑的因素包括(A.投资估算 B.概预算 C.合同价 D.工程款支付 E.计价程序
100、建设工程项目信息可以按( )。进行分类。 A.项目管理工作的对象 B.项目实施的工作过程。 C.项目规模的大小 D.项目管理工作的任务 E.项目信息的内容属性
)。一级建造师建设工程项目管理答案
一、单项选择题
1. C 2.C 3.B 4.B 5.C 6.B 7.A 8.C 9.C 10.A 11.D 12.A 13.C 14.D 15.A 16.C 17.B 18.B 19.A 20.A 21.B 22.C 23.A 24.C 25.B 26.C 27.C 28.D 29.B 30.B 31.D 32.A 33.C 34.A 35.A 36.B 37.A 38.B 39.C 40.A 41.C 42.D 43.C 44.B 45.C 46.B 47.D 48.D 49.C 50.B 51.A 52.B 53.D 54.B 55.C 56.D 57.B 58.D 59.D 60.B 61.C 62.C 63.B 64.C 65.A 66.D 67.B 68.C 69.D 70.B
二、多选择题
71.ABDE 72.ABE 73.BC 74.ABC 75.ABC 76.AE 77.DE 78.ACD 79.ACDE 80.ABE 81.BCE 82.ABE 83.ABCE 84.AC 85.ABC 86.AB 87.BD 88.ACD 89.CE 90.CDE 91.ABCE 92.ABDE 93.AB 94.AC 95.ADE 96.ABCD 97.BCE 98.ABCD 99.BCD 100.ABDE 建设工程项目管理参考答案及解析
一、单项选择题
1C 【解析】没有明确的目标的建设项目不是项目管理的对象，项目管理的核心任务是项目的目标管理。见教材P1。 2C 【解析】建设工程监理是监理单位接受项目法人的委托，对工程建设实施的监督活动，其他三项不符合。见教材P5。 3B 【解析】我国《建筑法》规定，我国推行建筑工程监理制度。国务院可以规定实施强制监理的建筑工程的范围。见教材P4。 4B 【解析】建设工程项目的组织结构有职能组织结构、线性组织结构、矩阵组织结构，每种模式的指令源数量不同。矩阵组织结构的指令源来自纵向和横向工作部门，因此有2个指令源。见教材P6。
5C 【解析】工作流程图服务于工作流程组织，是以图示形式反映一个组织系统中各项工作之间的逻辑联系。见教材P10。 6B 【解析】由于项目实施过程中的主客观条件的变化，所以项目目标的动态控制是项目管理最基本的方法论。见教材P15。 7A 【解析】应用动态控制原理控制建设工程项目目标主要有组织措施、管理措施、经济措施、技术措施。调整项目管理班子人员属于组织措施。见教材P16。
8C 【解析】考察施工企业项目经理的责任。项目经理在建设工程项目施工中处于中心地位，对建设工程项目施工负有全面管理责任。见教材P18。
9C 【解析】按照有关规定，由项目经理向建造师过渡期后，大中型工程项目施工的项目经理必须由取得建造师注册证书的人员担任，但是取得建造师注册证书的人员是否担任工程项目施工的项目经理，应由施工企业自主决定见教材P17。
10A 【解析】施工企业人力资源管理的任务包括编制组织和人力资源规划、组织项目管理班子人员的获取，管理项目管理班子的成员，团队建设等任务。见教材P19。
11D 【解析】旁站监理的主要职责就是对施工质量的监督，是指监理人员在建设工程项目施工阶段监理中，对关键部位，关键工序的施工质量实施全过程现场跟班的监督活动。见教材P21。
12A 【解析】施工企业根据监理企业制定的旁站监理方案，在需要实施旁站监理的关键部位、关键工序开始施工24小时前，应当书面通知监理企业派驻工地的项目监理机构。施工见教材P21。
13C 【解析】建设工程项目策划旨在使项目建设的决策和实施增值。增值可以反映在不同的方面。见教材P23。 14D 【解析】考察施工成本分析的内容。施工成本分析应应贯穿于施工成本管理的全过程。见教材P41。
15A 【解析】建设工程项目施工成本管理的组织措施是从施工成本管理的组织方面采取的措施。B项属于技术措施，C项属于经济措施，D项属于合同措施。见教材P28。
16C 【解析】建设工程项目按其成本构成编制施工成本计划时，是指将施工成本分解为人工费、材料费、施工机械使用费、措施费、间接费。见教材P29。 17B 【解析】考察工程变更价款的确定方法。工程量清单漏项或设计变更引起的新的工程量清单项目，其相应综合单价首先应由承包人提出，经发包人确认后作为结算的依据。见教材P30。
18B 【解析】考察工程索赔的知识。由于非承包商责任造成承包商自有机械设备窝工，其索赔费按窝工费计算。承包商的自有机械的窝工费一般按照台班折旧费计算，不能按照台班费计算。见教材P33。
19C 【解析】工程预付款是开工前发包人预先支付给承包人的工程款。确定工程预付款的支付额度时，发包人应考虑的主要因素是工期与合同价款。见教材P35。
20A 【解析】考察常识题目，根据《建设工程施工合同<示范文本>》，对于实施工程预付款的建设工程项目，工程预付款的支付时间不迟于约定的开工日期前7天。见教材P35。
21B 【解析】考察建筑工程价款的动态结算中主材价差的计算。当采用主材计等够差方法结算时，发包人在招标文件中的列出的需要调整价差的主要材料的基期价格，一般采用当时当地工程造价管理机构公布的材料信息价。见教材P36。
22C 【解析】考察工程进度款的计算。在工程进度款的计算中，其单价的计算主要根据发包人和承包人事先约定的工程价格的计算方法决定。见教材P36。
23A 【解析】建设工程项目施工成本控制包括比较、分析、预测、纠偏、检查等环节，在比较的基础上分析偏差的严重性和偏差产生的原因是施工成本控制工作的核心。见教材P38。
24C 【解析】建设工程项目施工偏差分为成本偏差和进度偏差。建设工程项目施工成本偏差是指已完工程实际施工成本与已完工程计划施工成本之差。见教材P39。
25B 【解析】建设工程项目施工成本偏差的方法有横道图法、表格法和曲线法。见教材P39。
26C 【解析】建设工程项目施工分析成本分析方法包括比较法、因素分析法、差额计算法、比率法等。应了解各方法的特点和其他的叫法。因素分析法又叫连环置换法可以来分析各种因素对成本的影响程度。见教材P42。 27C 【解析】横道图进度计划表达方式较直观、易看懂计划编制的意图。见教材P48。
28D 【解析】考察工程网络计划。根据JGJ/T121-99《工程网络计划技术规划》，在双代号时标网络计划中以实箭线表示工作，以虚箭线表示虚工作，以波形线表示工作的自由时差。见教材P49。 29B 【解析】工程网络计算题目，应当熟练。见教材P51。
30B 【解析】考察关键工作的概念和含义。关键工作是指工程网络计划中自由时差最小的工作。见教材P58。
31D 【解析】建设工程项目进度控制的主要工作环节包括目标的分析和论证、编制进度计划、定期跟踪计划的执行情况、采取纠偏措施以及调整进度计划。见教材P54。
32A 【解析】建设工程项目进度控制中有四个措施，分别是组织措施、管理措施、经济措施和技术措施。在建设工程项目管理机构中，应有专门的工作部门和符合进度控制岗位资格的专人负责进度控制工作，这是进度控制中重要的组织措施。见教材P54。
33C 【解析】考察建设工程项目进度计划的管理措施，对进度计划进行多方案比较与优化达到建设工程项目进度计划应体现资源的合理使用、工序的合理组织、工作面的合理安排等目的。见教材P55。
34A 【解析】大型建设工程项目总进度目标论证的核心工作是通过编制总进度纲要，论证总进度目标实现的可能性。见教材P56。 35A 【解析】论证建设工程项目总进度目标时，其工作内容包括8项工作题中：(1)编制总进度计划;(2)项目的工作编码;(3)项目结构分析等工作的顺序应是(3)-(2)-(1)。见教材P57。
36B 【解析】建设工程项目质量控制系统的控制目标是.建设工程项目目标所规定的质量标准。见教材P59。
37A 【解析】建设工程项目的施工方案包括施工技术方案和施工组织方案。施工组织方案中需要解决和安排施工程序、工艺顺序、施工流向、劳动组织等方面。见教材P60。
38B 【解析】施工验收质量控制是对工程项目中各类已完工程质量的控制，分为过程验收和竣工验收。见教材P69。 39C 【解析】施工承包单位对工程质量问题的责任不能因监理机构验收失误而减轻责任。见教材P65。
40A 【解析】建设工程项目的施工质量计划编制完成后，应经企业技术负责人审核并按照施工合同的约定报请监理单位或建设单位批准确认后执行。见教材P67。
41C 【解析】对施工承包企业而言，在施工准备阶段控制施工质量的主要工作内容之一是编制施工组织设计文件。见教材P65。 42D 【解析】按现行施工管理制度规定，工地现场安装的危险性较大的起重机械设备安装完毕，必须经专业管理部门验收合格方能使用。见教材P68。 43B 【解析】建设工程项目施工质量验收时，对施工质量保证资料的检查包括施工全过程的技术质量管理资料。其中，又以原材料、施工检测、测量复核及强度试验资料为重点检查内容。见教材P70。
44B 【解析】按现行有关规定，应对工程中渗及结构安全的材料及施工内容进行见证取样检测.见教材P70。
45C 【解析】我国《建筑法》和《建设工程质量管理条例》规定，政府行政主管部门应设立专门机构，对建设工程质量行使监督职能。见教材P70。
46B 【解析】用直方图对工程质量进行统计分析时，通过对直方图的形状的观察分析，可以判断质量过程是否正常、稳定见教材P74。 47D 【解析】质量记录是质量管理体系文件的组成部分，质量记录应以规定的文件形式和程序进行，并应有实施、验证、审核等人员的签字及意见。见教材P79。
48D 【解析】建设工程项目的职责健康安全管理的目的是保护建设工程产品生产者和使用者的健康与安全，见教材P83。
49C 【解析】用事故发生的频率和事故后果的严重程度来判断安全风险的等级时，若事故发生的频率极小，事故后果的严重程度为重大损失(严重伤害)，则安全风险所属的等级为Ⅲ――中度风险。见教材P89的表。
50B 【解析】第一类风险源控制的方法有两种，防止事故发生和避免或者减少事故损失。消除危险源、限制危险物质属于防止事故发生。见教材P90。
51A 【解析】应熟悉我国《企业伤亡事故分类》标准规定。一次事故中死亡职工1～2人的属死亡事故。见教材P95。
52B 【解析】职业健康安全管理体系可以分为核心要素和辅助性要素，核心要素有10个。一级要素"实施和运行"中属于该体系核心要素的是结构和职责、运行控制。 见教材P107。
53D 【解析】职业健康安全与环境管理体系文件体现的多样性是指文件可以用文字表示外，还可以用表格流程图等表示。见教材P118。 54B 【解析】建设工程项目施工招标必须具备的条件有5个，1) 招标人已经依法成立，2)应当履行审批手续的初步设计及概算已获批准，3)招标的范围、方式和组织等应该履行核准手续的，已经核准，4)相应的资金或者资金来源已经落实。5)有招标所需要的设计图纸和技术资料。见教材P121。
55C 【解析】投标文件的内容一般包括投标函、投标报价 、施工组织设计、商务和技术偏差表见教材P124。
56D 【解析】业主依据建设工程施工承包合同支付工程合同款可分工程预付款、工程进度款、最终付款和退还保留金四个阶段进行。见教材P126。
57B 【解析】采用工程项目总承包模式的建设工程项目，发包人可将设计、施工、材料和设备采购等一系列工作全部发包给一家承包单。见教材P128。
58D 【解析】我国1999年颁布的《建设工程施工合同(示范文本)》由《协议书》《通用条款》《专用条款》三部分组成。见教材P133。 59D 【解析】考察施工总承包合同，下列属于承包人的权力和义务，完成施工组织设计文件属于承包人的义务。见教材P129。 60B【解析】考察建设工程担保的知识，在我国投标保证金的数额一般为投标标价的2%左右，但最高不得超过80万人民币。 见教材P137。
61C【解析】建设工程的反索赔是相对索赔而言，发包方和承包方均可向对方提出反索赔。见教材P145。
62C 【解析】工程竣工验收合格并办理了移交手续，表明1)发包人认可并接受合同和承包人工程施工任务的完结，2)工程所有权的转让，3)保修责任的开始等。见教材P143。
63B 【解析】在对建设工程合同实施的控制过程中，承包人合同管理人员进行合同诊断得主要内容之一是分析合同执行差异的原因。见教材P144。
64C 【解析】特殊风险索赔的事件是指战争、敌对行动、入侵、敌人的行为，核污染及冲击波破坏、叛乱、革命、暴动、军事政变或者篡权、内战等。见教材P147。
65A 【解析】招标是国际工程承包合同订立的最主要形式。见教材P151。
66D 【解析】建设工程监理合同标准条件中应包括监理人的义务、委托人的义务、合同生效，变更与终止等10项内容。见教材P154。 67B 【解析】业主方和项目参与各方都有各自的信息管理任务，为充分利用和发挥信息资源的价值、提高信息管理的效率，实现有序和科学的项目信息管理，各方都应编制各自的信息管理手册。见教材P159。
68C 【解析】建设工程项目管理应重视利用信息技术的手段进行信息管理，其核心的手段是基于网络的信息处理平台。见教材P160。 69D 【解析】项目管理信息系统中进度控制的功能有5项，编制资源需求量计划属于之一。见教材P165。
70B【解析】项目管理信息系统的含义，是基于计算机的项目管理的信息系统，主要用于项目的目标控制。见教材P164。
二、多项选择题：
71ABDE【解析】建设工程项目的实施阶段包括设计准备阶段、设计阶段、施工阶段、动用前准备阶段和保修期。见教材P2。
72ABE 【解析】综合题目，在项目管理的各方中需对项目总投资或总造价进行目标管理的单位有业主方、设计方、项目总承包方。见教材P2-4。
73BC 【解析】建设工程项目的组织结构有职能组织结构、线性组织结构、矩阵组织结构，线性组织指令源是唯一的、不能跨部门下达指令。见教材P6。
74ABC 【解析】施工方项目管理职能分工表是以表的形式反映项目管理班子内部项目经理、各工作部门和各工作岗位对各项工作的管理职能分工。见教材P9。
75ABC 【解析】在国际上，业主方项目管理的方式有3种可能：业主方自行完成其项目管理任务、业主方委托项目管理咨询公司进行项目管理、业主方与项目管理咨询公司共同进行项目管理任务。见教材P13。
76ABE 【解析】项目管理规划属于业主方的项目管理范畴，如果采用建设项目总承包模式，业主方可以委托总承包方编制项目管理规划。见教材P12。
77DE 【解析】旁站监理人员实施旁站监理时，发现施工活动已经或者可能危及工程质量的，应及时向监理工程师或者总监理工程师报告。见教材P22。
78ACD 【解析】常用的建设工程项目施工成本计划可按施工成本组成、子项目组成、工程进度编制。见教材P27。
79ACD 【解析】在建设工程项目施工索赔中，可索赔的人工费包括完成合同之外的额外工作所花费的人工费用、法定人工费增长费用、非承包商责任造成的工期延长导致的人员窝工费等。见教材P32。
80ABE 【解析】在建设工程项目施工索赔中，可索赔的材料费包括非承包商原因导致材料实际用量超过计划用量而增加的费用、因政策调整导致材料价格上涨的费用、由业主原因造成的材料损耗费等。见教材P32 81BCE 【解析】在建设工程项目施工过程中，施工机械使用费的索赔款项包括因监理工程师指令错误导致机械停工的窝工费、非承包商责任导致工效降低增加的机械使用费、由于完成额外工作增加的机械使用费等。见教材P32。 82BE【解析】考察施工成本控制的方法。横道图法有形象、直观、一目了然等优点。见教材P39。
83BCE 【解析】进行部分项工程施工成本分析时，其资料来源包括投标报价成本、实耗人工和材料、施工预算、实际工程量。见教材P44。 84AC 【解析】由不同深度的计划构成进度计划系统，包括总进度规划(计划) 、项目子系统进度规划(计划)、项目子系统中的单项工程进度计划系统等。见教材P47。
85 ABC【解析】在建设工程项目总进度目标论证中，项目的工作编码是指每一个工作项地编码，编码时应考虑地因素包括对不同计划层地标识、不同计划对象地标识、不同工作的标识。见教材P57。
86AB 【解析】建设工程项目进度计划系统的内容包括总进度纲要、二级进度计划等。见教材P47。
87BD 【解析】建设工程项目的施工方案包括施工技术方案和施工组织方案。施工组织方案中需要解决和安排施工程序、工艺顺序、施工流向、劳动组织等方面。见教材P60。
88ACDE 【解析】建设单位收到施工承包单位工程验收申请后，应组织施工单位、勘查、设计、监理等方面人员进行验收，并形成验收报告。见教材P70。
89CE 【解析】政府质量监督机构对建设工程质量监督的职能包括两个方面的内容，监督工程各方主体的质量行为、检查工程实体质量。见教材P71。
90CDE 【解析】GB/TI9000-ISO9000(2000版)质量管理体系标准中的质量管理原则包括：以顾客为关注焦点、领导作用、过程方法、基于事实的决策等8个原则。见教材P77。
91ABE 【解析】我国GB12523-90《建筑施工场界噪声限值见教材P103。
92ABDE 【解析】在环境管理体系(GB/T24001)的一级要素"规划"中，包含的二级要素有四个，分别是：环境因素、法律和其他要求、信息交流、目标和指标、环境管理方案。见教材P106。
93AB 【解析】考察有关合同补遗的内容。施工单位中标后与建设工程项目招标人进行合同谈判后达到一致的内容可以以合同补遗或者合同谈判会议纪要的形式形成书面文件。见教材P127。
94AC 【解析】按照建设工程承发包方式分类，建设工程合同类型包括勘察，设计或施工总承包合同、单位工程施工承包合同、工程项目总承包合同、BOT合同。见教材P128。 95ADE 【解析】根据GF-2003-0214《建设工程劳务分包合同(示范文本)》，需由劳务分包人承担的的保险费用有施工场地内劳务分包人自有人员生命财产、从事危险作业的劳务分包人职工的意外伤害、施工场地内劳务分包人自有的施工机械设备等5项内容。见教材P136。
96ABCD 【解析】对合同价格的分析包括：合同所采用的计价方法及合同价格所包含的范围、工程计量程序，工程款结算、和同价格的调整、拖欠工程款的合同责任等四项内容。见教材P142。
97BCE 【解析】国际工程施工中的质量管理由承包人的项目经理或者承包人指定的技术副经理或者承包人的总工程师.主管.见教材P152。 98ABCD 【解析】考察国际工程承包合同争议解决的方式，包括协商/调解、仲裁、诉讼等四种方式。见教材P152。
99BCD 【解析】为了满足建设工程项目施工成本管理的要求，项目成本项编码时应考虑的因素包括概预算、投标估算、合同价、工程款支付等因素，服务于项目成本目标的动态控制。见教材P162。