土地承包合同范本范文第1篇
乙方(受让方)：
为了规范农村土地承包经营权流转行为，维护流转双方当事人合法权益，促进农业和农村经济发展，根据《中华人民共和国农村土地承包法》、《中华人民共和国农村土地承包经营权流转管理办法》等有关法律法规和政策规定，本着自愿互利、公正平等的原则，经甲乙双方协商，订立如下土地承包经营权流转合同：
一、土地承包经营权流转方式：甲方采用租用方式将其承包的土地流转给乙方，乙方将土地上的煤矸石和煤渣取走后种蔬菜或育苗木。
二、流转土地用途：乙方不得改变流转土地农业用途，用于非农生产，合同双方约定：乙方可以将土地平整后用来种蔬菜或育苗木。
三、流转的期限和起止日期：合同双方约定，土地承包经营权流转期限为13年，从2011年5月1日起，至2024年4月30日止。
四、流转土地的种类、位置、面积、等级：甲方将承包的耕地(荒地、林地及其他土地)亩流转给乙方，该土地具体位置合川区双凤镇车山村老厂沟里面三矿井或火烧坪。
五、流转价款及支付方式、时间：合同双方约定，土地流转费用以现元。
六、甲方的权利和义务：
(一)权利：按照合同规定收取土地流转费，按照合同约定到期收回
(二)义务：协助乙方按合同行使土地经营权，帮助调解乙方和其它承包户之间发生的用水、用电等方面的纠纷，不得干预乙方正常的生产经营活动。
七、乙方的权利和义务：
(一)权利：在受让的土地上，具有生产经营权。
(二)义务：在国家法律、法规和政策允许范围内，从事生产经营活动，按照合同规定按时足额交纳土地流转费，对流转土地不得擅自改变用途，不得使其荒芜，对流转的耕地(荒地、林地等)进行有效保护。
八、合同的变更和解除：有下情况之一者，本合同可以变更或解除：
(一)经当事人双方协商一致，又不损害国家、集体和个人利益的;
(二)订立合同所依据的国家政策发生重大调整和变化的;
(三)一方违约，使合同无法履行的;
(四)乙方丧失经营能力使合同不能履行的;
(五)因不可抗力使合同无法履行的。
九、违约责任：
(一)甲方非法干预乙方生产经营，擅自变更或解除合同，给乙方造成损失的，由甲方赔偿乙方损失。
(二)乙方违背合同规定，给甲方造成损失的由乙方承担赔偿责任。
(三)乙方有下列情况之一者，甲方有权收回土地经营权：不按合同规定用途使用土地的;荒芜土地、破坏地上附着物的;不按时交纳土
十、合同纠纷的解决方式：甲乙双方因履行流转合同发生纠纷，先由双方协商解决，协商不成的由村民委员会或乡(镇)人民政府、街道办事处等调解解决。不同意调解或调解无效的，双方协商向县级农村土地承包纠纷仲裁委员会申请仲裁，也可以直接向人民法院起诉。不服仲裁决定的，可在收到裁决书之日起30日内向人民法院起诉。 十
一、其他约定事项：
(一)本合同一式四份，甲方、乙方及原发包方各一份，乡镇农村土地承包合同管理机构一份。自甲、乙双方签字或盖章之日起生效。
(二)本合同未尽事宜，由甲乙双方共同协商，达成一致意见，形成书面补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方：乙方：
年月日年月日
见证人：
领条
今领到王小军支付土地流转费共计元整，(大写元)整。此款系一次性处理(含青苗和树木赔偿款)。
领款人：
土地承包合同范本范文第2篇
发包人：(简称甲方)
承包人：(简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。
一、工程概况
1、工程名称：;
2、工程地点：;
3、工程范围：。
二、合同工期
1、开工日期：年月日 ，竣工日期年月日 ，合同工期总天数天(以实际进场施工之日算起);
三、质量标准
工程质量标准：合格。
四、合同价款
工程单价为，工程量为。总计合同金额(大写)(人民币)，小写￥。
五、付款方式
付款方式：工程竣工和验收合格后一次性付清。
六、安全责任
1、甲方指导乙方组织实施，检查乙方施工安全设施。
2、乙方应指派专人负责安全，施工现场应有安全标示和安全设施。
3、乙方在施工过程中出现责任事故，乙方负全部责任，甲方概不负法律和经济责任。
本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
本合同以双方签字盖章后生效，一式贰份，发包人与承包人各执壹份。
发包人：(盖章)
法定代表人/委托代理人：
承包人：(盖章)
法定代表人/委托代理人：(签字)
土地承包合同范本范文第3篇
乙方：金跃村村民马玉财
为了充分利用土地资源，搞好高收养殖立体化，更好的实施菜篮子工程，根据《中华人
民共和国合同法》及有关规定，为明确甲方与乙方权益，双方协调一致签定本合同。
第一条. 租赁财产
甲方把金跃村大湾湾河滩承包给乙方搞养殖基地，土地所处位置于李家山金跃
村，土地面积为15亩.
第二条. 租赁期限
租赁期限15年，甲方从2012年1月1日起将土地交付乙方使用至2027年12
月30日.
第三条.租金及租金交纳的时间
租金为每年伍仟元整(5000元)，交纳租金时间为每年1月1日即上年到未交
纳下年租金.
第四条. 租赁财产的的使用权和收益权
租赁期间租赁财产的使用权和收益权由乙方拥有，甲方不再拥有使用权和收益
权,
第五条. 甲方与乙方的变更
1、租赁期间，甲方如将出租财产所有权转移给第三方(包括征用)必须征求乙方
的同意，否则不予转租或转移.
2、乙方如因其他原因，将租用财产承包给第三方使用，必须事先征得甲方的同意
第五条. 土地期满及征用约定事项
1、 在租赁租赁期间，如乙方依法征用出租方(即土地)出租方可免去乙方征用时间截
止后的租金。土地征用权及相关收益归甲方所有。
2、 在租赁期间，如乙方未能征用甲方财产本合同在规定的租赁期满前三个月，如双方
愿意延长租赁期，应重新签订合同，如乙方不再使用甲方财产，乙方所投入固定资
产，双方协商解决。
第六条. 违约责任
1、 在租赁期间除以上条件以外甲方无权干涉乙方地，乙方不得改变土地其他性质(既
只能是养殖产业)
2、 在租赁期间，如乙方不按时交纳租金，甲方方可收取每月3%的滞纳金。
第八条. 解决合同纠纷的方式
本合同在履行过程中发生争议，由当事人双方协商解决，协商不成，可向人民法院起诉。
第九条.其他约定事项
出租期间乙方将租赁财产(既土地)无权转让给第三方。
第十条补充协议
乙方在租赁期间若不投入生产，茺废及闭置土地一年以上，甲方方有权终止协议，收回土地使用权。
第十一条本合同未尽事宜，一律按合同法的有关规定，经双方共同协商，作出补充，补充规定与本合同具有同等法律效力。
第十二条乙方每年给村民委员会交纳伍佰元(500元)的管理费。 第十三条，本合同一式二份，合同双方各执一份。
土地承包合同范本范文第4篇
乙方(受让方)：
为了规范农村土地承包经营权流转行为，维护流转双方当事人合法权益，促进农业和农村经济发展，根据《中华人民共和国农村土地承包法》、《中华人民共和国农村土地承包经营权流转管理办法》等有关法律法规和政策规定，本着自愿互利、公正平等的原则，经甲乙双方协商，订立如下土地承包经营权流转合同：
一、土地承包经营权流转方式：甲方采用租用方式将其承包的土地流转给乙方，乙方将土地上的煤矸石和煤渣取走后种蔬菜或育苗木。
二、流转土地用途：乙方不得改变流转土地农业用途，用于非农生产，合同双方约定：乙方可以将土地平整后用来种蔬菜或育苗木。
三、流转的期限和起止日期：合同双方约定，土地承包经营权流转期限为13年，从2011年5月1日起，至2024年4月30日止。
四、流转土地的种类、位置、面积、等级：甲方将承包的耕地(荒地、林地及其他土地)亩流转给乙方，该土地具体位置合川区双凤镇车山村老厂沟里面三矿井或火烧坪。
五、流转价款及支付方式、时间：合同双方约定，土地流转费用以现元。
六、甲方的权利和义务：
(一)权利：按照合同规定收取土地流转费，按照合同约定到期收回
(二)义务：协助乙方按合同行使土地经营权，帮助调解乙方和其它承包户之间发生的用水、用电等方面的纠纷，不得干预乙方正常的生产经营活动。
七、乙方的权利和义务：
(一)权利：在受让的土地上，具有生产经营权。
(二)义务：在国家法律、法规和政策允许范围内，从事生产经营活动，按照合同规定按时足额交纳土地流转费，对流转土地不得擅自改变用途，不得使其荒芜，对流转的耕地(荒地、林地等)进行有效保护。
八、合同的变更和解除：有下情况之一者，本合同可以变更或解除：
(一)经当事人双方协商一致，又不损害国家、集体和个人利益的;
(二)订立合同所依据的国家政策发生重大调整和变化的;
(三)一方违约，使合同无法履行的;
(四)乙方丧失经营能力使合同不能履行的;
(五)因不可抗力使合同无法履行的。
九、违约责任：
(一)甲方非法干预乙方生产经营，擅自变更或解除合同，给乙方造成损失的，由甲方赔偿乙方损失。
(二)乙方违背合同规定，给甲方造成损失的由乙方承担赔偿责任。
(三)乙方有下列情况之一者，甲方有权收回土地经营权：不按合同规定用途使用土地的;荒芜土地、破坏地上附着物的;不按时交纳土
十、合同纠纷的解决方式：甲乙双方因履行流转合同发生纠纷，先由双方协商解决，协商不成的由村民委员会或乡(镇)人民政府、街道办事处等调解解决。不同意调解或调解无效的，双方协商向县级农村土地承包纠纷仲裁委员会申请仲裁，也可以直接向人民法院起诉。不服仲裁决定的，可在收到裁决书之日起30日内向人民法院起诉。 十
一、其他约定事项：
(一)本合同一式四份，甲方、乙方及原发包方各一份，乡镇农村土地承包合同管理机构一份。自甲、乙双方签字或盖章之日起生效。
(二)本合同未尽事宜，由甲乙双方共同协商，达成一致意见，形成书面补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方：乙方：
年月日年月日
见证人：
领条
今领到王小军支付土地流转费共计元整，(大写元)整。此款系一次性处理(含青苗和树木赔偿款)。
领款人：
土地承包合同范本范文第5篇
发包方：(以下简称甲方) 承包方：(以下简称乙方)
为了加快后陈新型小城镇化社区建设，合理调整产业结构，大力发展高效农业，促进经济全面发展，实现强村富民。甲方将返租承包的部分耕地承包给乙方，用于发展温室有机蔬菜、葡萄大棚种植。根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规和政策规定，甲乙双方本着平等、自愿、有偿的原则，特订立本合同，以便双方共同遵守。
一、土地的面积、位臵
甲方经村民会议同意并报乡人民政府批准，将位于后陈村西面积亩(具体面积、位臵以合同附图为准)耕地承包给乙方使用。土地方位东起_________，西至_________，北起_________，南至_________。附图已经甲乙双方签字确认。
二、土地用途及承包形式
1.土地用途为农业科技开发、发展高效农业，温室有机蔬菜、葡萄大棚种植。
2.承包形式：个人承包经营。
三、土地的承包经营期限
该地承包经营期限为____年，自_____年____月____日至_____年____月___日止。
四、地上物的处臵
该地上有机井眼，供水供电设备齐全，在合同有效期内，由乙方无偿使用并加以维护，维护费及水电费乙方负担;待合同期满或解除时，按使用的实际状况与所承包的土地一并归还甲方。
五、承包金及交付方式
1.该土地的承包费用以实物(现金)支付。乙方是本村的种植户每年支付甲方小麦****公斤/亩(或按当时小麦市场价格支付甲方现金)，非本村种植户每年支付甲方小麦****公斤/亩(或按当时小麦市场价格支付甲方现金)，承包费每年共计小麦公斤(折合人民币元)。
2.每年月日前，乙方向甲方全额交纳本年度的承包金。
六、甲乙双方的权利和义务
(一)甲方的权利和义务
1.对土地开发利用进行监督，保证土地按照合同约定的用途合理利用。
2.按照合同约定收取承包金;在合同有效期内，甲方不得提高
承包金。
3.保障乙方自主经营，不侵犯乙方的合法权益。
4.协助乙方进行温室蔬菜有机葡萄大棚种植及农业高产开发。
5.按照合同约定，保证水、电、路畅通，今后有乙方负责维护，费用自理。
6.按本村村民用电价格收取乙方电费。
7.为乙方提供自来水，并给予乙方以甲方村民的同等待遇。
8.在合同履行期内，甲方不得重复发包该地块。
(二)乙方的权利和义务
1.按照合同约定的用途和期限，有权依法利用和经营所承包的土地。
2.享有承包土地上的收益权和按照合同约定兴建有机蔬菜、葡萄大棚、购臵所需物品的所有权。
3.享受国家规定的优惠政策。
4.享有对公共设施的使用权、保护权。
5.乙方可在承包的土地上建设与约定用途有关的生产、生活设施。
6.乙方不得用取得承包经营权的土地抵偿债务。
7.乙方在温室有机蔬、葡萄大棚种植期间，在同等条件下优先使用甲方所属村民，报酬由乙方承担。
8.保护自然资源，搞好水土保持，合理利用土地。
七、合同的转包
1.在本合同有效期内，乙方需经过甲方同意，遵照自愿、互利的原则，可以将承包的土地全部或部分转包给第三方。但不经甲方同意，乙方不得自行转包、转让或出租，否则，甲方有权收回乙方所承包的全部土地。
2.转包时要签订转包合同，不得擅自改变原来承包合同的内容。
3.本合同转包后，甲方与第三方之间仍应按原承包合同的约定行使权利和承担各自义务。
八、合同的变更和解除
1.本合同一经签订，即具有法律约束力，任何单位和个人不得随意变更或者解除。经甲乙双方协商一致签订书面协议方可变更或解除本合同。
2.在合同履行期间，任何一方法定代表人或人员的变更，都不得因此而变更或解除本合同。
3.本合同履行中，如因不可抗力致使本合同难以履行时，本合同可以变更或解除，双方互不承担责任。
4.本合同履行期间，如遇国家建设或本村的需要征用该土地，
甲方应支付乙方在承包土地上各种建筑设施的费用，合同即时解除。
5.本合同期满，如继续承包，乙方享有优先权，双方应于本合同期满前半年签订未来承包合同。
九、违约责任
1.在合同履行期间，任何一方违反本合同的约定，视为违约。违约方应按土地利用的实际总投资额和合同未到期的承包金额的20%支付对方违约金，并赔偿对方因违约而造成的实际损失。
2.乙方应当按照本合同约定的期限足额支付租金。如乙方逾期30日未支付租金，则甲方有权解除本合同。
3.本合同转包后，因甲方的原因致使转包合同不能履行，给转包后的承包方造成损失的，甲方应承担相应的责任。
十、合同纠纷的解决办法
本合同履行中如发生纠纷，由争议双方协商解决;协商不成，任何一方可向宁陵县人民法院提起诉讼。
十一、本合同经甲乙双方签字或盖章后生效。
十二、本合同未尽事宜，可由双方约定后作为补充协议，补充协议(经公证后)与本合同具有同等法律效力。
十三、本合同一式三份，甲乙双方各一份，乡农业承包合同管理部门一份。
附土地平面图。
发包方：(盖章)
法定代表人：(签字)
承包方：(盖章)
法定代表人：(签字)
公证单位：(盖章)