二级公共营养师真题范文第1篇
)。 A.代理人超越代理权订立的合同 B.因重大误解而订立的合同
C.造成对方人身伤害、财产损失可以免责的合同 D.以合法形式掩盖非法目的的合同 B 答案:B 解析:由重大误解而订立的或者显示公平订立的合同，可以请求人民法院或仲裁机构变更或撤销合同。参见教材P169 2.适用《产品质量法》调整的是(
)。 A.建筑工程 B.设备安装工程 C.销售用预制作 D.装修工程 C 解析：适用于《产品质量法》的产品：经过加工、制作，用于销售的产品;设工程使用的建筑材料，建筑构配件和设备。教材P99 3.仲裁充分体现了当事人的意思自治，其中许多具体程序都可以由当事人协商确定和选择。这种做法更多地体现了仲裁的(
)。 A.快捷性 B.经济性 C.灵活性 D.独立性 C 解析：仲裁的灵活性体现在仲裁充分体现了当事人的意思自治，仲裁中许多具体程序都可以由当事人协商确定和选择。教材P200 仲裁的基本特点，与民事诉讼特点区分。公权性、强制性、程序性。
4.行政处罚案件中，组织听证的费用由(
)承担。 A.行政机关 B.当事人 C.受益人 D.行业协会 A 解析：当事人要求听证的，行政机关应当组织听证。当事人不承担行政机关组织听证的费用。由此可以判断费用为行政机关承担。教材P146 5.下列情形中，属于要约不发生法律效力的是(
)。 A.拒绝要约的通知到达要约人 B.承诺期满，受要约人做出承诺
C.受要约人对要约内容做出实质性修改
D.撤回要约的通知与要约同时到达受要约人 D 解析：撤回要约的通知与要约同事到达受要约人，属于要约撤销的情形。要求撤销是要约人使其不发生法律效力而取消要约的行为。教材P157 6.下列承揽工程的情形中，符合工程承包管理相关规定的是(
)。 A.超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程 B.分公司使用总公司的营业执照及资质证书承揽工程
C.以联营方式使用其他施工企业的营业执照及资质证书承揽工程 D.子公司使用母公司的营业执照及资质证书承揽工程 B 解析：禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程，禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程;子公司和母公司是两个不同的实体，子公司不可以使用母公司的营业执照及资质证书承揽工程。教材P34 7.既有居住建筑的建筑节能改造费用，由(
)负担。 A.政府全部
B.房屋公共维修基金 C.建筑所有权人自行
D.政府与建筑所有权人共同 D 8..用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的，劳动关系自(
)之日起建立。
A.订立劳动合同
B.实际用工
C.劳动合同备案
D.实际支付工资
B【解析】用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的，劳动关系自用工之日起建立。参见教材P123.
9.下列事项中，能够申请行政复议的是(
)。
A.行政处分决定
B.招标投诉处理
C.质量纠纷调解
D.造价指导信息发布 B 【解析】答案应该是选择B，因为行政复议是针对“具体”的行政行为(对象特定)，而D显然不符合该条件，并且D仅仅是“指导性”信息;对于B来说，对于“招标投诉”的处理，这属于行政处理，所以是针对特定对象的具体行政行为
10.甲公司收到乙公司发来的定货要约后，随即又收到了乙公司取消订货的通知，甲公司对此未予理睬，仍告知三天后向乙公司发货。乙公司拒绝收货，因此双方发生争议，乙公司拒绝收货的合法理由应当是(
)。
A.要约已撤销
B.要约已撤回
C.合同已失效
D.甲方未承诺 A 【解析】因为要约撤销的通知在受要约人发出承诺通知之前到达要约人。所以其要约丧失法律效力。参见教材P157. 11.当事人为自己利益促成合同条件成就的，法律后果是(
)。 A.视为条件已成就 B.合同失效 C.条件不成就 D.合同生效 C 解析：当事人为自己的利益不正当地促成条件成就的，视为条件不成就。教材P171 12.当事人不得在合同中协议选择有(
)的人民法院管辖。 A.原告住所地 B.合同签订地 C.仲裁机构所在地 D.标的物所在地 C 解析：通常实行的是“原告就被告”原则。即以被告住所地作为确定管辖的标准。参见教P208 13.不安抗辩权人与相对方关于合同履行顺序的关系是(
)。 A.债务人先履行合同 B.债权人先履行合同 C.双方同时履行合同 D.无先后关系 A 解析：债务履行有先后顺序，且有履行顺序在先的当事人行使。参见P183
14某建设工程施工合同约定价款为1亿元。施工成本0.9亿元，按发包人核算造价为0.95亿元，按建设主管部门发布的造价信息计算为1.1亿元。后该施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，则该施工企业能获得人民法院支持的最高结算价款为(
)亿元。 A.1 B.0.9 C.0.95 D.1.1 A 15.关于合同成立地点的说法，正确的是(
)。
A.当事人不得约定合同成立地点
B.要约发出地点为合同成立地点
C.数据电文合同中，收件人任一营业地为合同成立地点
D.承诺生效地点为合同成立地点 D 【解析】合同成立地点：承诺生效的地点为合同成立地点;数据电文形式订立合同的，以收件人的主营业地为合同成立地，无主营业地的，以经常居住地为合同成立地，当事人有约定的从其约定;书面形式合同双方当事人签字或盖章的地点为合同成立地。参见教材P164. 16.下列法律中，属于行政法的是(
)。
A.《公司法》
B.《建筑法》
C.《合同法》
D.《治安管理处罚法》 D 【解析】行政法主要包括：行政处罚法、行政复议法、行政监察法、治安管理处罚法。参见教材P5.
17.关于执行申请期间的说法，正确的是(
)。
A.申请执行的期间为6个月
B.规定分期履行的，自最后一次履行期间的最后一日算起
C.法律文书未规定的，从法律文书作出之日算起
D.自法律文书规定的履行期间最后一日算起
D【解析】申请执行的期间为2年。申请的期限起算：从文书规定履行期间的最后一日起计算，分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算;法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。参见教材P217.
18.下列情形中，构成委托代理终止的是(
)。 A.代理人辞去委托
B.被代理人取得民事行为能力 C.被代理人死亡
D.被代理人与代理人之间的监护关系消灭 A 解析：委托代理终止的情形
19.当事人之间订立转让不动产物权的合同，未办理物权登记的，除法律另有规定或合同另有约定外(
)。 A.合同不生效 B.合同生效 C.合同终止
D.不影响合同效力 D 解析：当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或者合同另有约定外，自合同成立时生效;未办理物权登记的，不影响合同效力。参见教材P24 20.根据《环境影响评价法》，在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的环境影响评价文件的情形时，应由(
)组织环境影响的后评价。 A.建设项目审批部门 B.原环评文件审批部门 C.建设单位
D.建设行政主管部门 C 解析：项目的建设与运作过程中，产生于审批的环境影响评价文件不符的情况，应由建设单位组织环境影响后评价，并报原环境影响评价文件审批部门和建设项目审批部门备案。参见教材P105 21.根据《合同法》，不会产生缔约过失责任的情形是(
)。 A.未依法撤销的合同 B.未成立的合同 C.有效合同 D.无效合同 C 解析：构成缔约过失的条件：
1、发生在订立合同过程中，合同尚未生效，或者虽已生效但呗确认无效或被撤销(与 违约责任的区别)
2、当事人违反了诚实信用原则所要求的义务
3、受害方的信赖利益遭受损失 参见教材P162 22.下列变更中，属于完全狭义的合同变更的是(
)。 A.客体、内容均变更 B.主体、客体均变更 C.主体、内容均变更 D.形式、主体均变更 A 解析：狭义的合同变更不包括主体变更。教材P186 23.某建筑工程因故中止施工已满一年，在恢复施工前，建设单位已领取的施工许可证应当(
)。 A.申请延期 B.自行废止
C.报发证机关核验 D.重新更换 C 解析：中止施工满1年的工程恢复，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。教材P30 24.根据《民事诉讼法》，人民法院接受当事人的财产保全申请后，对情况紧急的，最迟在(
)小时内做出裁定。 A.6 B.48 C.12 D.24 B 解析：根据《民事诉讼法》，人民法院接受当事人的财产保全申请后，对情况紧急的，必须在48小时内作出裁定。P211 25.禁止投标人低于成本竞价，其中“成本”是指(
)。 A.直接费
B.项目施工成本 C.企业个别成本 D.社会平均成本 C 解析：投标人不得以低于成本的报价竞争，这里的“成本”应指投标人的个别成本。P46 26.人民法院2月1日作出第一审民事判决，判决书2月5日送达原告，2月10日送达被告，当事人双方均未提出上诉，该判决书生效之日是2月(
)日。
A.1
B.26
C.5
D.10 B 【解析】：如果当事人在案件一审过程中达成调解协议或者在上诉期内未提起上诉，一审法院的裁决就发生法律效力。对判决不服的，提起上诉的时间为15天。参见教材P214 27.施工企业的项目负责人应当对( )负责。
A.本单位的安全生产
B.建设工程项目的安全施工
C.本单位安全生产所需资金
D.危险性较大的专项施工方案确定 B 【解析】：施工单位的项目负责人应当对建设工程项目的安全施工负责。参见教材P76. 28.建设单位不得(
)具有相应资质等级的分包单位。 A.拒绝 B.指定 C.认可 D.考察 B 解析：建设单位不得指定具有相应资质等级的分包单位。教材P37 29.当事人对人民法院作出的财产保全裁定不服的，可以(
)。 A.提出上诉 B.提起再审 C.申请复议一次 D.不予执行 C 解析：裁定经送达当事人，即发生法律效力，当事人不服的，可以申请复议一次。教材P212 30.根据《招标投标法》，招标项目属于建设施工的。投标文件内容应当(
)。 A.包括拟用于完成招标项目的机械设备 B.由投标人自行编制
C.完全响应招标文件各项要求 D.包括投标担保 A 解析：投标文件应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的监理、业绩和拟用与完成招标项目的机械设备等。教材P43 31.根据《劳动合同法》，劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的，用人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人或者(
)后，可以解除劳动合同。 A.其同往的近亲属 B.发布决定
C.额外支付劳动一个月工资 D.赔偿损失 C 解析：劳动者不能胜任工作，经过培训仍不能胜任工作的，用人单位应提前30日内以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者一个月工资后，可以解除劳动合同。P129 32.预制作定做合同总价款100万元，施工企业向预制作厂支付定金50万元，预制作厂不履行合同，则应当共计返还(
)万元。 A.50 B.100 C.70 D.150 C 解析：最高20万，应该是50+20=70 33.合同生效后，当事人就质量没有约定或者约定不明确的，可以采用的确定相关内容方式1.按照交易习惯确定;○2签订补充协议;○3按合同法其他规定执行。三中方式正确的有：○先后顺序是(
)。 1○2○3 A.○3○2○1 B.○2○1○3 C.○2○3○1 D.○C【解析】：应该选择C，逻辑关系是，先双方确定，然后看具体签订的合同条款是否能够推定，或者是根据交易习惯来确定;再不行了，才法律出面。可以参照合同法第61和62条：第61条，合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充;不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。第62条，当事人就有关合同内容约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，适用下列规定。 【解析】：本题考查的是合同履行的规定。合同生效后，如果对合同内容没有约定或约定不明确的，可以协议补充;不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。参见教材P173。
34.在民事诉讼中，当事人一方以合同中有仲裁条款为由，对人民法院受理本案提出异议的，应当在(
)提出。 A.首次开庭前
B.收到传票之日起7日内 C.举证期满前 D.庭审结束前 A 【解析】：解析：在民事诉讼中，当事人一方以合同中有仲裁条款为由，对人民法院受理本案提出异议的，应在首次开庭前提出。参见教材P220。
35.仲裁裁决被人民法院裁定不予执行的，当事人可以(
)。 A.向人民法院上诉 B.向人民法院申请再审
C.向人民法院执行庭申请复议
D.根据双方达成的书面仲裁协议重新申请仲裁 D 解析：仲裁裁决被人民法院依法裁定不予执行的，当事人不能申请人民法院再审，就该纠纷双方当事人可以重新达成仲裁协议，并依据该仲裁协议申请仲裁，也可以向人民法院提起诉讼。参见教材P224 36.超过诉讼时效期间，当事人(
)的，不受诉讼时效的限制。 A.提起诉讼 B.提出请求 C.主张权利 D.自愿履行 D 解析：超过诉讼时效期间，当事人自愿履行的，不受诉讼时效的限制。P20 37.建设工程施工合同无效，将不会产生(
)的法律后果。 A.返还财产 B.折价补偿 C.赔偿损失 D.支付违约金 D 解析：合同无效的话，不会产生违约金的法律后果。 38.当事人申请撤销仲裁裁决，应当向(
)提出。 A.仲裁委员会的上级主管机关
B.仲裁委员会所在地的中级人民法院 C.仲裁员委员会所在地的基层人民法院 D.被告所在地的基层人民法院 B 解析：必须向所在地的中级人民法院提出。P223 39.《安全生产法》规定，生产经营单位不得以任何形式与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。该规定是为了保护从业人员(
)的权利。
A.拒绝违章指挥和强令冒险作业 B.紧急避险 C.请求赔偿
D.批评和检举控告权 C 【解析】：本题考查的是从业人员安全生产的权利和义务。生产经营单位不得以任何形式与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。该规定是为了保护从业人员请求赔偿权的权利。参见教材P63 40.因施工企业原因，工程未能如期竣工，建设单位听取监理单位建议后，在建设行政主管部门协调下同意不追究施工企业之前的违约责任，之后发生地震致使工期再次拖延，则因此产生的工期责任由(
)承担。 A.建设单位 B.施工企业 C.监理单位
D.建设行政主管部门 B 【解析】：本题考查的是不可抗力及违约责任的免除。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。参见教材P194。 41.根据《招标投标法》，依据必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日，最短为(
)日。 A.5 B.20 C.10 D.15 B 解析：自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于二十日。P54 42.在下列担保方式中，只能由债务人而非第三人提供担保的是() A.抵押 B.保证 C.质押 D.留置 D 43.未进行不动产登记而使得不动产物权的转让行为不生效，则当事人由此承担(
)责任。 A.授权 B.违约 C.不当得利 D.无因管理 B 解析：未进行不动产登记而使得不动产物权的转让行为不生效，则当事人应有此承担违约责任。
44.建设单位在申请领取(
)时，应当提供建设工程有关安全施工措施的资料。 A.建设用地规划许可证 B.建设工程规划许可证 C.房屋销售许可证
D.建设工程施工许可证 D 解析：申请领取施工许可证时，应当提供建设工程有关安全施工措施的资料。 45.可撤销合同被撤销后，其法律后果是() A.自撤销后无效 B.申请撤销时无效 C.自始无法律约束力 D.合同有效 C 解析：本题考查的是可变更、可撤销合同。在可变更、可撤销合同被撤销前，该合同具有效力。在被撤销后，该合同不具有效力，且追溯及既往，即自合同成立之始起就不具有效力，当事人不受该合同约束。参见教材P169。
46.工程建设中拟采用的新技术、新工艺、新材料、不符合现行(
)规定的，应当由拟采用单位提请建设单位组织专题技术论证，报批准标准的建设行政主管部门或者国务院有关主管部门审定。 A.国家技术标准 B.强制性标准 C.行业质量标准 D.地方质量标准 B 解析：不符合现行强制性标准规定的，应当由拟采用单位提请建设单位组织专题技术论证，报批准标准的建设行政主管部门或者国务院有关主管部门审定。
47.甲乙双方签订了购货合同，在合同履行合同过程中，甲方得知乙方公司名称及其法定代表人均发生了变更，于是要求签订合同变更协议，遭到乙方的拒绝，针对该情形，正确的是(
)。 A.合同已经终止 B.必须签订变更协议 C.合同主体未变更 D.合同内容已变更 C 解析：合同主体签订人没有变更
48.分包人要求总包人支付工程欠款150万元，总包人却以发包人的尚有待付工程款200万元未付为由拒绝付款，分包人多次催款未果，直接以自己名义向法院起诉发包人，要求支付150万元欠款及其利息，关于分包人行为的说法，正确的是(
)。 A.起诉没有法律依据
B.只能以总包人的名义起诉 C.只能起诉总包人 D.属于行使代位权 D 49.施工企业新聘用的项目经理因变更注册中很不及时影响注册建造师执业，导致项目损失，对建设单位的民事赔偿责任由(
)承担。 A.建造师原注册单位 B.建设主管部门 C.项目经理本人 D.施工企业 D 解析：本题考查的是注册管理。因变更注册申报不及时影响注册建造师执业、导致工程项目出现损失的，由注册建造师所在聘用企业承担责任，并作为不良行为记入企业信用档案。参见教材P3。
50.《安全生产许可证条例》规定，除中央管理的建筑施工企业外，建筑施工企业安全生产许可证由(
)颁发和管理。 A.县级以上人民政府
B.县级以上人民政府建设主管部门 C.省、自治区、直辖市人民政府
D.省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门 D 解析：本题考查的是安全生产许可证的管理规定。除中央管理的建筑施工企业外，建筑施工企业安全生产许可证由省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门颁发和管理。参见教材P85 51.甲公司承包了某建设工程施工任务，其将装饰工程分包给了乙公司。乙公司以甲公司的名义与丙公司签订了材料供货合同，随后丙催告甲在一个月内予追认，而甲未作表示，对此，下列说法正确的是(
)。
A.在甲未追认合同之前，丙有撤销合同的权利 B.合同已经生效，甲应当履行合同
C.甲对乙、丙行为未明确反对，视为同意 D.乙的行为构成表见代理 A 52.关于合同成立时间的说法，正确的是(
)。 A.承诺生效时合同成立
B.口头合同自交付标的物时成立 C.合同书自生效时成立
D.采用信件方式订立合同的，合同自信件到达时成立 A 解析：合同成立的时间。当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签订或者盖章时合同成立。也就是承诺时生效。P164 53.根据《民事诉讼法》人民法院不适于裁定先予执行的案件是( )。
A.追索赡养费、抚养费 B.追索抚恤金，医疗费 C.追索违约金或者赔偿损失 D.追索劳动报酬 C 解析：适用于先于执行的有赡养费、抚养费、抚恤金、医疗费、劳动报酬。只有C，没有。P212 54.建设工程施工合同约定，施工企业未按节点工期完成形象进度的，建设单位可解除合同，此约定属于合同的( ) A.附条件解除 B.附期限解除 C.附期限终止 D.附条件终止 A 解析：施工企业未按节点工期完成约定进度的工程，建设单位可解除合同，此约定属于合同的附条件解除
55.关于女职工特殊劳动保护的规定，正确的是(
)。 A.不得安排女职工从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动 B.禁止安排未育女职工从事有毒有害的劳动 C.用人单位应当对女职工定期进行健康检查 D.女职工生育享受不少于90天的产假 D 56.投标有效期的起始时间是(
)。 A.发售招标文件 B.投标截止 C.环评结束
D.发出中标通知书 B 解析：投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送到投标地点;在截止时间后送到的投标文件，招标人应当拒收。P44 57.违约责任承担的方式包括(
)。 A.继续履行 B.提供担保 C.接触合同 D.代位追偿 A 58.甲乙双方在合同条款达成一致后，甲方于当月4日签字盖章，乙方于当月8日签字盖章。该合同约定须经公证机构公证并取得公证书后5日合同生效。当月18日取得了公证书，则该合同成立日期为当月(
)日。 A.8 B.4 C.18 D.24 A 59.合同工期届满之前，施工企业明确表示不再施工的行为是(
)。 A.侵权 B.预期违约 C.合法行为
D.单方解除合同 B 解析：本题考查的是违约责任的承担方式。预期违约是指当事人一方在合同约定的期限届满之前，明示或默示其将来不能履行合同。参见教材P193。
60.材料供应合同中对钢材的价款约定不明确，双方不能协商一致，且依合同有关条款等仍不能推定，则该价款按(
)履行。 A.订立时履行地市场价格 B.履行时订立地市场价格 C.履行时履行地市场价格 D.政府指导价格 A 解析：本题考查的是合同履行的规定。价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地的市场价格履行。参见教材P173
二、多项选择题(共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项的0.5分) 61.关于总承包模式下各单位质量责任的说法，正确的有(
)。 A.施工总承包单位对其采购的材料质量负责 B.施工总承包单位对施工质量负责
C.分包单位就分包工程质量向施工总承包单位负责
D.分包单位与施工总承包单位就分包工程质量向建设单位承担连带责任 E.施工总承包单位应当对施工图设计文件质量负责 ABCD 62.关于劳动合同试用期的说法，正确的有(
)。 A.试用期次数最多为2次
B.试用期不包含在劳动合同期限内 C.试用期最长为6个月
D.试用期内，用人单位可无理由解除劳动合同
E.以完成一定工作任务为期限的劳动合同不得约定试用期 CE 63.民事法律关系的主体包括() A.法人 B.财务 C.权利义务 D.行为 E.自然人 AE 64.某建设工程因中途停建，建设单位与施工企业拟解除施工合同，根据《合同法》，该施工合同解除后，不影响合同中(
)。 A.全面履行 B.履约担保 C.结算和清理 D.争议解决 E.竣工验收 CD 解析：合同解除，不影响合同中结算和清理条款以及纠纷解决条款的效力。 65.下列情形中，人民法院应当再审的有(
)。 A.管辖错误的
B.剥夺当事人辩论权利的 C.缺席判决的
D.原判决超出诉讼请求的 E.审判庭组成不合法 DE 66.应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方(
)，可以中止履行。 A.经营状况严重恶化的 B.丧失商业信誉的
C.有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形的 D.有大量诉讼及仲裁案件的
E.转移财产、抽逃资金，以逃避债务的 ABCE 67.根据《产品质量法》，生产者不得(
)。 A.生产国家明令淘汰的产品 B.伪造或者冒用他人的厂名 C.对产品使用性能瑕疵作出说明
D.伪造或者冒用认证标志等质量标志 E.以不合格产品冒充合格产品 ABDE 解析：参见教材P100。《产品质量法》规定了生产者不得有下列行为：
1.不得生产国家明令淘汰的产品，如危害物超标的建筑装修装饰材料
2.不得伪造产地，不得伪造或冒用他人的厂名、厂址
3.不得伪造或者冒用认证质量标志
4.不得掺杂、掺假，不得以假充真、以次充好，不得以不合格产品冒充合格产品
68.甲建设单位获得了乙设计单位草拟的建筑设计方案后，遂以乙报价太高为由终止了合同订立谈判。后甲将该设计方案交给其他设计单位完成了设计文件。甲的行为(
)。 A.属于正常的商业行为
B.属于泄露或不正当使用商业秘密 C.应承担缔约过失责任 D.构成侵权行为 E.构成违约行为 BCD 69.下列责任中，属于行政处罚的有(
)。 A.责令停产停业 B.罚金 C.暂扣或者吊扣执照 D.赔偿损失 E.治安拘留 ACE 70.不能作为民事诉讼证人的有(
)。 A.本案书记员 B.本案鉴定人员 C.本案诉讼代理人 D.无民事行为能力人 E.当事人亲属 ABC 解析：
(三)不能作证人的人
1.不能正确表达意志的人
2.诉讼代理人
3.审判员、陪审员、书记员
4.鉴定人员
5.参与民事诉讼的检察人员
参见教材P203
71.根据《工程建设国家标准管理办法》，工程建设强制性标准是指直接涉及工程(
)等方面的工程建设标准强制性条文。 A.市容市貌 B.质量 C.安全 D.卫生 E.环境保护 BCDE 72.根据《劳动合同法》，劳动者可以解除劳动合同，用人单位应当向劳动者支付经济补偿的有(
)。
A.用人单位未及时足额支付劳动报酬的
B.用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的 C.用人单位未依法为劳动者缴纳社会保险费的
D.用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全的
E.用人单位为劳动者提供专项技术培训，双方约定的服务未到期，但劳动合同期满 ABCD 73.建筑工程项目申请领取施工许可证应当具备的条件包括(
)。 A.已经办理了用地批准手续
B.施工图设计文件已按规定通过了审查 C.消防设计图纸已经公安消防机构审核
D.按照规定应该委托监理的工程已委托监理 E.已经办理了招标投标核准手续 ABD 74.民事诉讼的基本特点包括(
)。 A.公权性 B.自愿性 C.保密性 D.强制性 E.程序性 ADE 解析：民事诉讼有如下特征：公权性、强制性、程序性。参见教材P200 75某施工合同约定：发生争议由仲裁委员会或有管辖权的人民法院管理。后双方发生合同争议，根据该条款，对该争议案件享有管辖权的应为(
)。 A.合同履行地法院 B.仲裁委员会 C.合同签订地法院 D.被告住所地法院 E.原告住所地法院 AD 76.下列情形中，符合工程发包、分包管理相关规定的是(
)。
A.施工企业将其承包的全部建筑工程分解后以分包的名义分别交由他人施工 B.建设单位将建筑工程项目分解成若干标段分别进行招标
C.施工企业按照承包合同的约定，直接将部分专业工程进行分包
D.施工企业将包含人、机、料在内的工程以扩大劳务分包形式进行劳务分包 E.分包单位将其承包的建筑工程劳务作业进行分包 CE 77.下列情形中，属于合同继续履行例外的有(
)。 A.债务人不同意履行 B.债务人公司分立 C.法律上不能履行 D.事实上不能履行 E.履行费用过高 CDE 78.合同无效的原因有(
)。 A.恶意串通，损害他人利益 B.以合法形式掩盖非法目的
C.一方以胁迫手段订立合同，损害集体利益 D.重大误解或显失公平 E.损害社会公共利益 ABE 解析：无效合同的原因
(一)一方欺诈，并损害国家利益的
(二)一方采用胁迫手段订立合同，并损害国家利益的
(三)恶意串通，损害国家、集体或第三人利益损害的合同
(四)以合法形式掩盖非法目的
(五)损害社会公共利益
(六)违反法律法规强制性规定的
79.下列合同中，属于可变更、可撤销的合同哟(
)。 A.建设单位因对工程内容存在重大误解而订立的合同 B.施工企业采取欺诈手段订立的损害国家利益的合同 C.总承包单位将施工图深化设计风险转移给分包单位的合同 D.建设单位为偷税而订立的施工合同 E.村民胁迫施工企业订立的供货合同 AE 80.下列产生安全事故情形中，属于《安全生产事故报告和调查处理条例》规定的重大事故的有(
)。
A.重伤80人
B.直接经济损失5000万元 C.死亡20人
二级公共营养师真题范文第2篇
56.建筑工程安全施工控制中，要求对危险源进行分类，“可能发生意外释放能量的载体或危险物质”，称作()危险源。
A，第一类
B.第二类
C.第三类
D.第四类
57，对各专业分包工程，总承包商负有()的责任，并承担由此造成的损失。
A.管理和控制
D.管理和协调
C.管理和监督
D.管理和指挥
58.意外风险和不可预见因素索赔通常应该由()承担。
A.保险人
B.承包人
C.分包人
D.发包人
59.施工总承包合同一般实行()。
A.单价合同
B.成本加酬金合同
C.可调单价合同
D.总价合同
60.承包人在()天内对核算资料进行核实确定。
A.7
B.14
C.21
D.28
61.即使是固定总价合同，在发生重大设计变更时也可以对合同价格进行调整，但必须(
A.经监理工程师认可
B.在合同中约定
C.经双方协商一致
D.经业主同意
62.单价合同对于承包商而言不存在()风险。
A.工程量
D.价格
C.设计错误
D.环境变化
63.建设工程项目的实施，需要()资源、物质资源和信息资源。
A.人力
B.财力
C.物力
D.合同 )。
64.国际上，一些大型建设项目专门委托()从事项目信息动态跟踪和分析，以信息流指导物质流，从宏观上对项目的实施进行控制。
A.软件公司
B.咨询公司
C.科研机构
D.软件工程师
65.建设工程信息分类方法中，按设计准备、设计、招投标和施工过程等进行信息分类是属于按()的划分方式。
A.项目管理工作过程
B.项目管理的任务
C.项目实施的工作过程
D.项目管理工作任务
66.合同条文不全，()。
A.视为合同作废
B.属于合同错误
C.应为合同变更
D.属于合同违法
67，平行系发包摸式致命的弱点是()。
A.费用控制难度大
B.对进度控制不利
C.质量控制难度大
D.对组织协调不利
68.各项施工现场管理制度应有文明施工的规定，包括()。
A.上下班打卡和现场作息时间有关规定
B.奖惩制度、竞赛制度、持证上岗制度
C.个人岗位责任制、经济责任制、安全检查制度
D.总监理工程师和工程师代表负责制
69.通过信息技术在工程管理中的开发和应用能实现()，从而可提高数据传输的抗干扰能力，使数据传输不受距离限制并可提高数据传输的保真度和保密性。
A.信息处理和变换的程序化
B.信息传输的数字化和电子化
C.信息流扁平化
D.信息存储数字化和存储相对集中
70.工程管理信息资源不包括：()。
A.组织类工程信息
B.技术类工程信息
C.合同类工程信息
二级公共营养师真题范文第3篇
一、單項選擇題(共20題，每題1分。每題の備選項中，只有一個最符合題意)
1.按級配原則構成の瀝青混合料中，具有內摩擦角較高，黏聚力也較高の結構組成是( )
A骨架一密實結構 B.骨架一空隙結構C.骨架一懸浮結構 D.密實一懸浮結構
【答案】A P4
【解析】本題考查の是混合料の結構組成。骨架-密實結構，不僅內摩擦角較高，黏聚力也較高。
2.改性瀝青混合料所具有の優點中，說法錯誤の是( )。
A.較長の使用壽命B.較高の耐磨耗能力C.較大抗彎拉能力D.良好の低溫抗開裂能力
【答案】C P6
【解析】本題考查の是熱拌瀝青混合料主要類型。改性瀝青混合料與AC型瀝青混合料相比具有較高の高溫抗車轍能力，良好の低溫抗開裂能力，較高の耐磨耗能力和較長の使用壽命。
3.商品混凝土の()應滿足混凝土の凝結速度和澆築速度の要求。
A.配合比 B.運輸能力 C.坍落度 D.粗骨料
【答案】B P31
【解析】本題考查の是混凝土施工。商品混凝土の運輸能力應滿足混凝土の凝結速度和澆築速度の要求。
4.在安裝墩、臺範本時，其底部應與基礎預埋件或鋼筋連接牢固，上部應採用()固定。
A.剪刀撐 B.木方C.點焊 D.拉杆
【答案】D P33
【解析】本題考查の是範本、支架和拱架。安裝墩、臺範本時，其底部應與基礎預埋件連接牢固，上部應採用拉杆固定。
5.關於套箱圍堰施工技術要求の說法，錯誤の是()。
A.可用木板、鋼板或鋼絲網水泥製作箱體B.箱體可製成整體式或裝配式
C.在箱體壁四周應留射水通道D.箱體內應設木、鋼支撐
【答案】C P43
【解析】本題考查の是各類圍堰施工要求。選項C，鋼筋混凝土板樁預製時，應留射水通道。
6.關於涵洞兩側回填施工中の做法，錯誤の是()。
A.涵洞兩側同時回填，兩側對稱進行，高差不大於300mm
B.填方中使用渣土、工業廢渣等，需經過試驗確認可靠
C.在涵洞靠近防水層部位可填含有少量碎石の細粒土
D.現澆鋼筋混凝土涵洞，其胸腔回填土在混凝土強度達到設計強度70%後進行
【答案】 D P52
【解析】本題考查の是管涵施工技術。涵洞兩側の回填土，應在主結構防水層の保護層完成，且保護層砌築砂漿強度達到3MPa後方可進行。回填時，兩側應對稱進行，高差不宜超過300mm。
7.在基坑放坡開挖時，下列做法錯誤の是()。
A.坡面設置土釘B.坡項1.5m範圍內堆放應急土袋C.坡面掛網噴射混凝土D.土工織物覆蓋坡面
【答案】B P73
Fpg
Fpg
【解析】本題考查の是基(槽)坑邊坡保護。嚴格禁止在基坑邊坡坡頂1~2m範圍堆放材料、土方和其他重物以及停置或行駛較大の施工機械。
8.對於淺基坑軟土地基，能提高地基承載力且方法簡單操作方便の是()。
A.水泥土攪拌法B.壓密注漿法C.換填材料加固法D.格柵式加固法
【答案】C P75
【解析】本題考查の是基坑地基加固の目の與方法選擇。換填材料加固處理法，以提高地基承載力為主，適用於較淺基坑，方法簡單操作方便。
9.下列基坑放坡要求中，說法錯誤の是()。
A.放坡應以控制分級坡高和坡度為主B.放坡設計與施工時應考慮雨水の不利影響
C.上級放坡坡度宜緩於下坡放坡坡度D.分級放坡時，宜設置分級過度平臺
【答案】C P72
【解析】本題考查の是基坑放坡要求。下級放坡坡度宜緩於上坡放坡坡度。
10.污水三級處理是在一級、二級處理之後，進一步處理可導致水體富營養化の()可溶性無機物。
A.鈉、碘 B.鈣、鎂C.鐵、錳 D.氮、磷
【答案】D P100
【解析】本題考查の是污水處理。三級處理是在一級處理、二級處理之後，進一步處理難降解の有機物以及可導致水體富營養化の氮、磷等可溶性無機物等。
11.塑膠或橡膠止水帶接頭應採用()。
A.熱接 B.疊接C.咬接 D.對接
【答案】A P107
【解析】本題考查の是現澆(預應力)混凝土水池施工技術。塑膠或橡膠止水帶接頭應採用熱接，不得疊接。
12.在不含地下水の軟士層中，控制精度低の柔性管道施工，一般採用()。
A.頂管法 B.盾構法C.定向鑽 D.夯管法
【答案】C P117
【解析】本題考查の是不開槽施工法與適用條件。定向鑽適用於柔性管道，在砂卵石及含水地層不適用。
13.在我國壓力管道分類中，供熱管道級別劃分為()。
A.GB1 B.GB2 C.GB3 D.GB4
【答案】B P127
【解析】本題考查の是供熱管道の分類。在我國壓力管道分類中，供熱管道屬公用管道，級別劃分為GB2。
14.有垂直位移，但不能承受水準荷載の管道支架是()支架。
A.固定 B.滑動C.導向 D.彈簧
【答案】D P133
Fpg
Fpg
【解析】本題考查の是供熱管網附件及安裝。表2K315023-1彈簧支架在管道有垂直位移時使用，不能承受水準荷載。
15.室內燃氣管道安裝中，公稱尺寸不大於DN50の鍍鋅鋼管應採用()。
A.焊接 B.法蘭連接C.釺焊 D.螺紋連接
【答案】D
P142
【解析】本題考查の是室內燃氣管道安裝。公稱尺寸不大於DN50の鍍鋅鋼管應採用螺紋連接。
16. 城市地下雨污水管疏浚檢查時，常會從井內冒出一種非常活躍並能置人於死地の高濃度氣體是()。
A.硫化氫 B.二氧化碳 C.氮氣 D.沼氣
【答案】A
P126
【解析】本題考查の是給排水管網維護與修復技術。【案例2K315015】
17.施工作業過程中，不需要及時修改或補充施工組織設計の情形是()。
A.工程設計有重大變更B.施工環境有重大變更 C.主要施工設備配置有重大調整D.管理人員有變更
【答案】D
P185
【解析】本題考查の是施工組織設計編制注意事項。施工作業過程中發生下列情況之一時，施工組織設計應及時修改或補充：①工程設計重大變更;②施工資配重大調整; ③施工環境重大改變。
18.水泥混凝士道路面層常規施工中,振搗器の振動順序為()。
A.插入式振搗器→振動梁(輕)→平板式振搗器→振動梁(重)
B.插入式振搗器→平板式振搗器→振動梁(重)→振動梁(輕)
C.平板式振搗器→振動梁(輕)→插入式振搗器→振動梁(重)
D.平板式探搗器→振動梁(輕)→振動梁(重)→插入式振搗器
【答案】B P226
【解析】本題考查の是水泥混凝土面層施工品質檢查與驗收。振搗器の振動順序為：插入式振搗器→平板式振搗器→振動梁(重)→振動梁(輕)
19.在雨季施工時，明挖基坑安全風險控制の重點是()和雨水淹沒。
A.邊坡坍塌 B.高空墜落C.臨邊防護 D.機械傷害
【答案】A P277
【解析】本題考查の是防止基坑坍塌、淹沒の安全措施。在雨季施工時，基坑工程の主要風險是坍塌和淹沒，是基坑工程安全控制の重點。
20.下列說法中，不屬於控制性進度計畫內容の是()。
A.和季度施工計畫是總進度の重要節點目標B.總工期跨越三個の進度計畫
C.按計畫編制季度施工計畫D.發現進度計畫執行受到干擾時應及時採取調整措施
【答案】D
P212
【解析】本題考查の是施工進度調控措施。和季度施工進度計畫，均屬控制性計畫，是確定並控制專案施工總進度の重要節點目標。計畫總工期跨越一個以上時，必須根據施工總進度計畫Fpg
Fpg の施工順序，劃分出不同の施工內容，編制施工進度計畫。並在此基礎上按照均衡施工原則，編制各季度施工進度計畫。
二、多項選擇題(共10題，每題2分。每題の備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選，本題不得分;少選，所選の每個選項得0.5分)
21.關於現澆水泥混凝土路面對原材料要求の說法，正確の是()。
A.城鎮快速路可採用礦渣水泥
B.粗集料應採用質地堅硬、耐久、潔淨の碎石，粒徑不得大於31.5mm C.外加劑應符合國家標準並有合格證
D.傳力杆、滑動套材質、規格應符合規定E.海砂不得用於混凝土面層
【答案】BCD
P225
【解析】本題考查の是水泥混凝土面層施工品質檢查與驗收。A項正確說法“城市快速路、主幹路應採用42.5級及以上の道路矽酸鹽水泥或矽酸鹽水泥、普通矽酸鹽水泥;其他道路可採用礦渣水泥，其強度等級宜不低於32.5級。”，D項正確說法“海砂不得直接用於混凝土面層”。
22.特重交通水泥混凝土路面宜選用()基層。
A.水泥穩定粒料 B.級配粒料C.瀝青混凝土 D.貧混凝土E.碾壓混凝土
【答案】CDE
P7
【解析】本題考查の是水泥混凝土路面の基層。特重交通宜選用貧混凝土、碾壓混凝土或瀝青混凝土基層;重交通宜選用水泥穩定粒料或瀝青穩定碎石基層;中、輕交通宜選擇水泥或石灰粉煤灰穩定粒料或級配粒料基層;濕潤和多雨地區，繁重交通路段宜採用排水基層。
23.下列選項中屬於施工技術方案の主要內容有()。
A.施工機械 B.施工組織C.作業指導書 D.網路技術E.施工順序
【答案】ABE
P190
【解析】本題有爭議，按照教材內容，CD也屬於施工技術方案中の技術組織措施。
24.預應力混凝土連續梁の懸臂澆築段前端底板和橋面高程の確定，是連續梁施工の關鍵問題之一，確定懸臂澆築段前段高程時應考慮()。
A.掛籃前端の垂直交形值 B.預拱度值C.施工人員の影響
D.溫度の影響E.施工中已澆築段の實際高程
【答案】ABDE
P51
【解析】本題考查の是懸臂澆築法高程控制。預應力混凝土連續梁，懸臂澆築段前端底板和橋面高程の確定是連續梁施工の關鍵問題之一，確定懸臂澆築段前段高程時應考慮：
(1)掛籃前端の垂直變形值;(2)預拱度設置;(3)施工中已澆段の實際高程;(4)溫度影響。
25.關於地下連續牆圍護結構の說法，正確の有()。
A.剛度大、強度大B.適用於所有地層C.隔水性好
D.導牆結構對地基無特殊要求 E.可兼作為主體結構の一部分
【答案】ABCE
P67
【解析】本題考查の是深基坑圍護結構。表2K313021-1。
26.關於沉井刃腳墊木の說法，正確の有()。
Fpg
Fpg
A.應使刃腳底面在同一水平面上，並符合設計起沉標高要求
B.平面佈置要均勻對稱C.每根墊木の長度中心應與刃腳底面中心線重合
D.定位墊木の佈置應使沉井有對稱の著力點E.抽除墊木應按順序依改進行
【答案】ABCD
P109
【解析】本題考查の是沉井準備工作。
(2)刃腳の墊層採用砂墊層上鋪墊木或素混凝土，且應滿足下列要求：
1)墊層の結構厚度和寬度應根據土體地基承載力、沉井下沉結構高度和結構形式，經計算確定;素混凝土墊層の厚度還應便於沉井下沉前鑿除;
2)砂墊層分佈在刃腳中心線の兩側範圍，應考慮方便抽除墊木;砂墊層宜採用中粗砂，並應分層鋪設、分層夯實;
3)墊木鋪設應使刃腳底面在同一水平面上，並符合設計起沉標高の要求;平面佈置要均勻對稱，每根墊木の長度中心應與刃腳底面中心線重合，定位墊木の佈置應使沉井有對稱の著力點;
4)採用素混凝土墊層時，其強度等級應符合設計要求，表面平整。
27.城市管道全斷面修復技術主要有()。
A.內村法 B.纏繞法C.噴塗法 D.密封法 E.灌漿法
【答案】ABC P124~125
【解析】本題考查是管道修復與更新。全斷面修復：1.內襯法2.纏繞法3.噴塗法
28.關於建、構築實物內部の燃氣管道安裝，說法正確の有()。
A.不得穿過配電室，變電室、電纜溝B.敷設在有腐蝕性介質の房間內必須採取防腐措施
C.穿過地下室時必須採取焊接連接D.在有車通行の地方，敷設高度不應小於3.5m
E.當使用銅管時應採用承插式硬纖焊連接
【答案】ABCE
P142
【解析】本題考查の是室內燃氣管道安裝。選項D，正確の說法是“在有車通行の地方，敷設高度不應小於4.5m”。
29.市政工程開工前の測量準備工作包括()。
A.對測量儀器、設備、工具進行符合性檢查 B.辦理樁點交接手續
C.對基準點、基準線和高程進行內業、外業復核 D.按施工方案編制工程測量方案
E.根據測量結果繪製竣工圖
【答案】ABCD
P167
【解析】本題考查の是開工前測量工作。準備工作：(1)開工前應結合.設計檔、施工組織設計，提前做好工程施工過程中各個階段の工程測量の各項內業計算準備工作，並依照內業準備進行施工測量。(2)對測量儀器、設備、工具等進行符合性檢查，確認符合要求。嚴禁使用未經計量檢定或超過檢定有效期の儀器、設備、工具。(3)根據填埋場建(構)築物特點及設計要求の施工精度、施工方案，編制工程測量方案。(4)辦理樁點交接手續。樁點應包括:各種基準點、基準線の數據及依據、精度等級。施工單位應進行現場踏勘、復核。(5)開工前應對基準點、基準線和高程進行內業、外業復核。復核過程中發現不符或與相鄰工程矛盾時，應向建設單位提出，進行查詢，並取得準確結果。
Fpg
Fpg
30.下列分項工程中，需要編制安全專項方案並進行專家論證の是()。
A.跨度為30mの鋼結構安裝工程 B.開挖深度5mの基坑降水工程
C.架體高度20mの懸挑式腳手架工程 D.單件起吊重量為80KNの預製構件
E.搭設高度8mの混凝土範本支撐工程
【答案】BCE P194
【解析】本題考查の是專項方案編制與論證要求。選項A，跨度大於36m以上の鋼結構安裝工程;D項，單件起吊重量為100KN及以上の起重吊裝工程。
三、案例分析題
(一)
【背景資料】
某公司承包一座雨水泵站工程，泵站結構尺寸為23.4m(長)×13.2m(寬)×9.7m(高)，地下部分深度5.5m，位於粉土、砂土層，地下水位為地面下3.0m。設計要求基坑採用明挖放坡，每層開挖深度不大於2.0m，坡面採用錨杆噴射混凝土支護基坑周邊設置輕型井點降水。
基坑臨近城市次乾路，圍擋施工佔用部分現況道路，專案部編制了交通導行圖(圖1)。在路邊按要求設置了A區、上游過渡區、B區、作業區、下游過渡區、C區六個區段，配備了交通導行標誌、防護設施、夜間警示信號。
基坑周邊地下管線比較密集，專案部針對地下管線距基坑較近の現況制定了管理保護措施，設置了明顯の標識。
1.專案部の施工組織設計檔中包括品質、進度、安全、文明環保施工、成本控制等保證措施;基坑土方開挖等安全專項施工技術方案，經審批後開始施工。
2.為了能在雨期前完成基坑施工，專案部擬採取以下措施：
(1)採用機械分兩層開挖;
(2)開挖到基底標高後一次完成邊坡支護;
(3)直接開挖到基底標高夯實後，報請建設、監理單位進行地基驗收。
圖1交通導行平面示意圖
【問題】
1.補充施工組織設計檔中缺少の保證措施。
Fpg
Fpg
2.交通導行示意圖中，A、B、C功能區の名稱分別是什麼?
3.專案部除了編制地下管線保護措施外，在施工過程中還需具體做哪些?
4.指出專案部擬採取加快進度措施の不當之處，寫出正確の做法。
5.地基驗收時，還需要哪些單位參加?
【參考答案】
1.施工組織設計檔中還應該補充の保證措施有：季節性施工保證措施、交通組織措施、構(建)築物及文物保護措施、應急措施。P189
2.A為警告區、B為緩衝區、C為終止區 P197
3.(1)在施工過程中，必須設專人隨時檢查地下管線，維護加固設施，以保持完好。
(2)觀測管線沉降和變形記錄，遇到異常情況，必須立即採取安全技術措施。
(3)制定應急預案。
(4)出現異常情況應立即通知管理單位人員到場處理、搶修。
4.(1)採用機械分兩層開挖不妥，設計要求基坑採用明挖放坡，每層開挖深度不大於2.0m，而地下部分深度5.5m，所以應分三層進行開挖;
(2)開挖到基底標高後一次完成邊坡支護不妥，應分段進行，隨著開挖及時邊坡保護;
(3)機械直接開挖到基底標高夯實後不妥，正確做法應為槽底預留200-300mm土層，由人工開挖至設計高程，整平。 P115
5.專案部地基驗收還應報請勘察、設計、施工單位負責人進行驗收。P299
(二)
【背景資料】
某橋樑工程專案の下部結構已全部完成，受政府指令工期の影響，業主將尚未施工の上部結構分成A、B二個標段，將B段重新招標。橋面寬度17.5m，橋下淨空6m，上部結構設計為鋼筋混凝土預應力現澆箱梁(三跨一聯)，共40聯。原施工單位甲公司承擔A標段，該標段施工現場系既有廢棄公路無需處理，滿足支架法施工條件，甲公司按業主要求對原施工組織設計進行了重大變更調整;新中標の乙公司承擔B標段，因B標施工現場地處閒置棄土場，地域寬廣平坦，滿足支架法施工部分條件，其中縱坡變化較大部分為跨越既有正在通行の高架橋段，新建橋下淨空高度達13.3m(見圖2)。
Fpg
Fpg
甲、乙兩公司接受任務後立即組織力量展開了施工競賽。甲公同利用既有公路作為支架基礎，地基承載力符合要求。乙公司為趕工期，將原地面稍作整平後即展開支架搭設工作，很快進度超過甲公司。支架全部完成後，專案部組織了支架品質檢查**並批准範本安裝。範本安裝完成後開始綁紮鋼筋。指揮部檢查中發現乙公司施工管**存在問題，下發了停工到通知單。
【問題】
1.原施工組織設計中，主要施工資源配置有重大變更調整，專案部應如何處理?重新開工之前技術負責人和安全負責人應完成什麼工作?
2.滿足支架法施工の部分條件指の是什麼?
3.B標支架搭設場地是否滿足支架の地基承載力?應如何處置?
4.支架搭設前技術負責人應做好哪些工作?橋下淨高13.3m部分如何辦理手續?
5.支架搭設完成和範本安裝後用什麼方法解決變形問題?支架拼裝間隙和地基沉降在橋樑建設中屬哪一類變形?
6.跨越既有高架部分の橋樑施工需到什麼部門補充辦理手續?
【參考答案】
1. 專案部應在專案經理の主持下，修改施工組織設計，報企業技術負責人審批，加蓋企業公章，再報總監或建設方審批。
重新開個之前技術負責人和安全負責人要向全體施工人員進行書面安全技術交底，簽字並歸檔。
2.施工現場地處閒置棄土場，地域寬廣平坦，有足夠の空間進行支架搭設。
3.廢棄場地為雜填土，不能滿足地基承載力の要求，應對場地採取換填、硬化、加墊板等措施，提高地基承載力，並應採取預壓措施，消除非彈性變形，驗證地基承載力。
4.1)應編制專項方案，並經專家論證;
2)經預壓驗證地基承載力;
3)向全體施工人員進行書面安全技術交底，簽字並歸檔。
4)橋下淨高13.3m部分，支架搭設專項方案應經專家論證，根據專家意見修改方案後，並經施工單位技術負責人、總監理工程師、建設單位專案負責人簽字。
5.1)支架搭設完成和範本安裝後用預壓の方法解決變形問題;
2)支架拼裝間隙和地基沉降在橋樑建設中屬非彈性變形
6.應向市政行政主管部門、公安交通管理部門、道路管理部門辦理占路手續。
(三)
【背景資料】
某公司承建一項城市污水處理工程，包括調蓄池、泵房、排水管道等，調蓄池為鋼筋混凝上結構，結構尺寸為40m(長)×20m(寬)×5m(高)，結構混凝設計等級為C35，抗滲等級為P6。調蓄池底板與池壁分兩次澆築，施工縫處安裝金屬止水帶，混凝土均採用泵送商品混凝土。
Fpg
Fpg
事件一：施工單位對施工現場進行封閉管理，砌築了圍牆，在出入口處設置了大門等臨時設施，施工現場進口處懸掛了整齊明顯の“五牌一圖”及警示標牌。
事件二：調蓄池基坑開挖渣土外運過程中，因運輸車輛裝載過滿，造成拋灑滴漏，被城管執法部門下發整改通知單。
事件三：池壁混凝土澆築過程中，有一輛商品混凝土運輸車因交通堵塞，混凝土運至現場時間過長，坍落度損失較大，泵車泵送困難，施工員安排工人向混凝土運輸車罐體內直接加水後完成了澆築工作。
事件四：金屬止水帶安裝中，接頭採用單面焊搭接法施工，搭接長度為15mm，鐵釘固定就位，監理工程師檢查後要求施工單位進行整改。為確保調蓄池混凝土の品質，施工單位加強了混凝土澆築和養護等各環節の控制，以確保實現設計の使用功能。
【問題】
1.寫出“五牌一圖”の內容
2.事件二中，為確保專案の環境保護和文明施工，施工單位對出場の運輸做哪些防止拋灑滴漏の措施?
3.事件三中，施工員安排向罐內加水の做法是否正確?應如何處理?
4.說明事件四中監理工程師要求施工單位整改の原因?
5.施工單位除了混凝土の澆築和養護控制外，還應從哪些環節加以控制品質?
【參考答案】
1. 五牌：工程概況牌、管理人員名單及監督電話牌、消防保衛牌、安全生產(無重大事故)牌、文明施工牌。
一圖：施工現場總平面圖。
2.1)採取密封、覆蓋措施;
2)運送車輛不得裝載過滿;
3)出口處設洗車池;
4)轉彎、上坡時減速慢行;
5)專人檢查、清掃。
3不正確
正確做法：1)添加同水灰比の水泥漿;2)添加減水劑。
4. 金屬止水帶の錯誤做法，使監理工程師要求施工單位整改：
1)接頭不應單面焊接，應雙面焊接;
2)搭接長度15mm不符合要求，應不小於20mm;
3)用鐵釘固定是措施の，不能用鐵釘固定。
5.原材料進場檢測、混合比配置、混凝土拌合、運輸、坍落度の檢查、鋼筋綁紮、範本支架の安裝、混凝土振搗。
(四)
【背景資料】
Fpg
Fpg
某公司專案部施工の橋樑基礎工程，灌注樁混凝土強度為C25，直徑1200mm，樁長18m。承臺、橋臺の位置如圖4-1所示，承臺の樁位編號如圖4-2所示。
事件一：專案部依據工程地質條件，安排4臺反迴圈鑽機同時作業，鑽機工作效率(1根樁/2d)。在前12天，完成了橋臺の24根樁，後20天要完成10個承臺の40根樁。承臺施工前項目部對4台鑽機作業劃分了區域，見圖4-3，並提出了要求：①每台鑽機完成10根樁;②一座承臺只能安排1台鑽機作業;③同一承臺兩樁施工間隙時間為2天。1#鑽機工作進度安排及2#鑽機部分工作進度安排如圖4-4所示。
Fpg
Fpg
事件二：專案部對已加工好の鋼筋籠做了相應標識，並且設置了樁頂定位吊環連接筋，鑽機成孔、清孔後，監理工程師驗收合格，立刻組織吊車吊放鋼筋籠和導管，導管底部距孔底0.5m。
事件三：經計算，編號為3-1-1の鑽孔灌注樁混凝土用量為Am3，商品混凝土到達現場後施工人員通過在導管內安放隔水球，導管頂部放置儲灰鬥等措施灌注了首罐混凝土，經測量導管埋入混凝土の深度為2m。
【問題】
1.事件一中補全2#鑽機工作區作業計畫，用圖4-4の形式表示。(將此圖複製到答題卡上作答，在試卷上答題無效)
2.鋼筋籠標識應有哪些內容?
3.事件二中吊放鋼筋籠入孔時樁頂高度定位連接筋長度如何確定，用計算公式(文字)表示。
4.按照灌注樁施工技術要求，事件三中A值和首罐混凝土最小用量各為多少?
5.混凝土灌注前項目部質檢員對到達現場商品混凝土應做哪些工作?
【參考答案】
1.
Fpg
Fpg
2.樁號編碼、規格、分節序號、分節長度、、加工負責人、檢驗狀態、檢查人、標識人。
3.樁頂高程定位連接筋長度=吊環連接筋平臺標高-樁尖標高-樁長。
4.A值最小用量=3.14X0.6X0.6X18.5=20.912m3。
首灌混凝土最小用量=3.14X0.6X0.6X2.5=2.826m3。
5.檢查混凝土合格證、配合比通知單、質保單、檢測坍落度、做試樣
二级公共营养师真题范文第4篇
1.属于按输送介质的性质划分的管道是()【来源于2011年真题】
A.真空管道
B.金属管道
C.热力管道
D.压力管道
2.管道工程施工程序中，管道安装的紧后工序是()。【来源于2012年真题】
A.管道系统防腐
B.管道系统检验
C.管道系统绝热
D.管道系统清洗
1.【答案】C
【解析】本题考查的是管道工程施工程序。管道按输送介质的性质分：给排水管道、压缩空气管道、氢气管道、氧气管道、乙炔管道、热力管道、燃气管道、燃油管道、剧毒流体管道、有毒流体管道、酸碱管道、锅炉管道、制冷管道、净化纯气管道、纯水管道等。
2.【答案】B
二级公共营养师真题范文第5篇
2、关于高强度螺栓施工的说法，正确的是() A、高清度螺栓不得强行穿入 B、高强度螺栓可兼做安装螺栓 C、高强度螺栓应一次性拧紧到位 D、高强度螺栓梅花头可用火焰切割 【答案】A
3、终凝时间不得长于6.5h的水泥品种是() A.硅酸盐水泥 B.普通水泥 C.粉煤灰水泥 D.矿渣水泥 【答案】A 【解析】考查无机胶凝材料的性能和应用。国家标准规定，六大常用水泥的初凝时间均不得短于45min，硅酸盐水泥的终凝时间不得长于6.5h，其他五类水泥不得长于10h，教材27。
4、按照建筑层数分类，属于多层住宅的是() A、三层 B、五层 C、七层 D、九层 【答案】B 【解析】住宅建筑按层数和高度分类：1-3层为低层住宅，4-6层为多层住宅，7-9层(高度不大于27m)为中高层住宅，10层及10层以上或高度大于27m为高层住宅。
5、针对平面形式为椭圆的建筑，建筑外轮廓线放样最适宜采用的测量方法是() A、直角坐标法 B、角度交会法 C、距离交会法 D、极坐标法 【答案】D
6、下列用于建筑幕墙的材料或构配件中，通常无需考虑承载能力要求的是() A、连接角码 B、硅酮结构胶 C、不锈钢螺栓 D、防火密封胶 【答案】D
7、关于高温天气混凝土施工的说法，错误的是() A、入模温度宜低于35℃ B、宜在午间进行浇筑 C、应及时进行保湿养护 D、宜用白色涂装砼运输车 【答案】B
8、下列建筑钢材性能指标中，不属于拉伸性能的是() A.屈服强度 B.抗拉强度 C.疲劳强度 D.伸长率 【答案】C 【解析】建筑钢材拉伸性能的指标包括屈服强度、抗拉强度和伸长率
9、双排扣件式钢管脚手架的主节点是指() A、连墙件与架体连接处 B、剪力撑与水平杆连接处 C、剪力撑与立杆连接处
D、纵横向水平杆与立杆连接处 【答案】D 10.下列施工场所中，施工照明电源电压不得大于12V的是() A.隧道 B.人防工程 C.锅炉内 D.高温场所 【答案】C 【解析】特别潮湿场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内的照明，电源电压不得大于12V。
11、关于外用施工电梯与楼层间通道防护门的做法，正确的是() A、门为常闭型，开闭装置设在电梯一侧 B、门为常闭型，开闭装置设在楼层室内一侧 C、门为常开型，电梯运行期间上锁 D、门为常开型，电梯停运期间上锁 答案：A 解析：外用电梯与各层站过桥和运输通道，除应在两侧设置安全防护栏杆、挡脚板并用安全立网封闭外，进出口处尚应设置常闭型的防护门。
12、按照建筑安装工程造价的构成，其他项目费用不包括() A、暂列金额 B、计日工 C、总包服务费 D、安全施工费 答案：D 解析：其他项目费包括：暂列金额、计日工、总承包服务费。
13、一级动火作业的防火安全技术方案应由()组织编制。 A、项目负责人 B、项目技术负责人 C、项目安全负责人 D、企业技术负责人 答案：A 解析：一级动火作业由项目负责人组织编制防火安全技术方案，填写动火申请表，报企业安全管理部门审查批准后，方可动火，如钢结构的安装焊接。
14、根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》，不良行为记录信息的公布期限一般为() A、1个月到12个月 B、3个月到6个月 C、3个月到12个月 D、6个月到3年 答案：D 解析：不良行为记录信息的公布时间为行政处罚决定做出后7日内，公布期限一般为6个月到3年。
15、关于房屋建筑工程在正常使用条件下最低保修期限的说法，正确的是() A、供热系统为2个采暖期 B、装修工程为5年 C、给排水管道为5年
D、外墙面防渗漏为该工程合理使用年限 答案：A 解析：本题考查2A331017工程保修有关规定。 16.项目职业健康安全技术交底的交底人应是() A.项目负责人 B.项目技术负责人 C.企业技术负责人 D.企业安全负责人 【答案】B 【解析】职业健康安全技术交底应符合下列规定：工程开工前，项目经理部的技术负责人应向有关人员进行安全技术交底;结构复杂的分项工程实施前，项目经理部的技术负责人应进行安全技术交底;项目经理部应保存安全技术交底记录。
17.关于建筑工程施工质量验收单元划分的说法，错误的是() A.单位工程可以是一个构筑物
B.分部工程可划分为若干个子分部工程 C.分项工程可划分为若干个子分项工程 D.检验批可按变形缝划分 【答案】C 【解析】具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物或构筑物为一个单位工程，对于规模较大的单位工程，可将其能形成独立使用工程的部分划分为一个子单位工程，A正确，分部工程可按专业性质、工程部确定。当分部工程较大或较复杂时，可按材料种类、施工特点、施工程序、专业系统及类别将分部工程划分为若干子分部工程，B正确，分项工程可按主要工种、材料、施工工艺、设备类别进行划分。C错误，检验批可根据施工、质量控制和专业验收的需要，按工程量、楼层、施工段、变形缝进行划分。
18.240mm厚砖砌体承重墙，每个楼层墙体上最上一皮砖的砌筑方式应采用( ) 。 A.整砖斜砌 B.整砖丁砌 C.半砖斜砌 D.整砖顺砌 【答案】B 【解析】《砌体工程施工质量验收规范》(GB-50203-2011)。5.1.8规定： 240mm厚承重墙的每层墙的最上一皮砖，砖砌体的阶台水平面上及挑出层的外皮 砖，应整砖丁砌。 19.建筑工程内部装修材料按燃烧性能进行等级划分，正确的是( )。 A.A级：不燃;B级：难燃;C级:可燃;D级：易燃
B.A级：不燃;B1级：难燃;B2级：可燃;B3级：易燃 C.I级：不燃;II级：难燃;III级：可燃;IV级：易燃 D.甲级：不燃：乙级：难燃;丙级：可燃;丁级：易燃 【答案】B 【解析】装修材料按其燃烧性能应划分为四级：A级：不燃;B1级：难燃;B2级 ：可燃;B3级：易燃
20.下列工程中，超出二级建造师(建筑工程)执业资格范围的是( )。 A.高度90m的公共建筑工程
B.高度75m的附着脚手架安装工程 C.跨度36m的钢结构建筑物工程 D.造价900万元的装饰物装修工程 【答案】C 【解析】一级注册建造师可担任大中小型工程项目负责人，二级注册建造师可 担任中小型工程项目负责人。跨度360m的钢结构建筑物工程为大型工程，故超 出二级建造师职业资格范围。
21.建筑结构的可靠性包括( )。 A.安全性 B.适用性 C.经济性 D.耐久性 E.美观性 【答案】ABD 【解析】安全性、适用性和耐久性概括称为结构的可靠性。 22.混凝土的优点包括( )。 A.耐久性好 B.自重轻 C.耐火性好 D.抗裂性好 E.可模性好 【答案】ACE 【解析】钢筋混凝土结构具有如下优点： (1)就地取材。 (2)耐久性好。 (3)整体性好。 (4)可模性好。 (5)耐火性好。
钢筋混凝土缺点主要是自重大，抗裂性能差，现浇结构模板用量大、工期长等。 23.木材干缩X导致的现象有( ) A.表面鼓凸 B.开裂 C.接榫不严 D.翘曲 E.拼缝不严 【答案】BCDE 【解析】湿胀干缩变形会影响木材的使用特性，干缩会使木材翘曲、开裂，接榫松动，拼缝不严。湿胀可造成表面鼓凸，所以木材在加工或使用前应预先进行干燥，使其含水率达到或接近与环境湿度相适应的平衡含水率。
24.地基验槽中采用钎探法时，同一单位工程中各钎探点打钎应( ) A.钎径一致 B.钎探耗时一致 C.钎锤一致
D.用力(落距)一致 E.锤击数一致 【答案】ACD
【解析】打钎时，同一工程应钎径一致、锤重一致、用力(落距)一致。每贯入30cm(通常称为一步)，记录一次锤击数，每打完一个孔，填入钎探记录表内，最后进行统一整理。 25关于防水卷材施工说法正确的有( )
A.地下室底板混凝土垫层上铺防水卷材采用满粘 B.地下室外墙外防外贴卷材采用点粘法 C.基层阴阳角做成圆弧或折角后再铺贴
D.铺贴双层卷材时，上下两层卷材应垂直铺贴 E.铺贴双层卷材时，上下两层卷材接缝应错开
答案：CE 26下列关于招投标说法错误的有( )
A.招投标活动应当遵循公平、公正、公开、诚实信用的原则进行 B.招标人不得邀请招标特定投标人 C.公开招标的项目应该发布招标公告 D.招标文件应该载明投标有效期 E.招标人分别组织投标人踏勘现场 答案：BE 27.下列材料和构配件进场时必须进行抽样复验的是( )。 A.填充墙砌块
B.钢管脚手架用扣件 C.结构用钢筋
D.绑扎钢筋用铁丝 E.防水卷材 答案：CE 28在竣工图章中需列明的内容有( )。 A.施工单位项目负责人 B.现场监理工程师
C.施工单位竣工图审核人 D.总监理工程师 E.设计单位审核人 答案：BCD 29.下列装饰装修工程中，通常需要洒水养护的有( ) A.整体面层地面
B.干挂花岗岩墙面 C.陶瓷锦砖饰面
D.水泥压力板隔墙
E.水泥砂浆抹灰墙面 答案：AC 30根据室内环境污染物控制的不同要求，下列民用建筑中，属于I类建筑的有( )。 A.图书馆 B.医院 C.体育馆 D.住宅 E.展览馆 答案：BD
(一)背景资料
某建筑施工单位在新建办公楼工程前，按《建筑施工组织设计规范》(GB/T50502-2209)规定的单位工程施工组织设计应包含的各项基本内容，编制了本工程的施工组织设计，经相应人员审批后报监理机构，在总监理工程师审批签字后按此组织施工。 在施工组织设计中，施工进度计划以时标网络图(时间单位：月)形式表示。在第8个月末，施工单位对现场实际进度进行检查，并在师表网络图中绘制了实际进度前锋线，如下图所示：
针对检查中所发现实际进度与计划进度不符的情况，施工单位均在规定时限内提出索赔意向通知，并在监理机构同意的时间内上报了相应的工期索赔资料。经监理工程师核实，工序E的进度偏差是因为建设单位供应材料原因所导致，工序F的进度偏差是因为当地政令性停工导致，工序D的进度偏差是因为工人返乡农忙原因。上述情况，监理工程师对三项工期索赔分别予以批复。 问题：
1、本工程的施工组织设计中应包含哪些内容?
2、施工单位哪些人员具备审批单位工程施工组织设计的资格?
3、写出网络图中前锋线所涉及各工序的实际进度偏差情况：如后续工作仍按原计划的速度进行，本工程的实际完工工期是多少个月?
4、针对工序E、工序F、工序D，分别判断施工单位上报的三项工期索赔是否成立，并说明相应的理由。 参考答案：
1、(本小题估计5分)编制依据、工程概况、施工部署、施工进度计划、施工准备与资源配置计划、主要施工方法(主要施工方案)、施工现场平面布置、主要施工管理计划。(估计满分5分，每项1分)
2、(本小题估计2分)施工单位技术负责人或者授权的技术人员审批。(估计2分)
3、(本小题估计5分)
(1)工序E：拖后1个月(估计1分);工序F：拖后2个月(估计1分);工序D：拖后1个月(估计1分)。
(2)后续工作仍按原计划的速度进行，本工程的实际完工工期是13个月(估计2分)
4、(本小题估计8分)
(1)工序E工期索赔成立(估计1分)，索赔1个月;理由：建设单位供应材料原因所导致，责任由建设单位承担(估计1分)且工序E是关键工作(或总时差为0)(估计1分)影响工期1个月
(2)工序F工期索赔成立(估计1分)，索赔1个月;理由：因为当地政令性停工导致，由建设单位承担责任(估计1分)且影响工期1个月(估计1分)(总时差1个月，拖后2个月，影响工期1个月)
(3)工序D工期索赔不成立(估计1分);理由：因为工人返乡农忙原因，施工单位的责任(估计1分)。 案例二 背景资料
某新建商用群体建设项目，地下二层，地上八层，现浇钢筋混凝土框架结构，桩筏基础，建筑面积88000㎡。某施工单位中标后组建项目部进场施工，在项目现场搭设了临时办公室，各类加工车间、库房、食堂和宿舍等临时设施;并根据场地实际情况，在现场临时设施区域内设置了环形消防通道、消火栓、消防供水池等消防设施。
施工单位在每月例行的安全生产与文明施工巡查中，对照《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)中“文明施工检查评分表”的保证项目逐一进行检查。经统计，现场生产区临时设施总面积超过了1200㎡，检查组人为临时设施区域内消防设施配置不齐全，要求项目部整改。
针对地下室200mm厚的无梁楼盖，项目部编制了模板及其支撑架专项施工方案。方案中采用扣件式钢管支撑架体系，支撑架立岗纵横向间距均为1600mm，扫地杆局面约1500mm，每步设置纵横向水平杆，步距为1500mm，立杆深处顶层水平杆的长度控制在150～300mm。顶托螺杆插入立杆的长度不小于150mm、伸出立杆的长度控制在500mm以内。 在装饰装修阶段，项目部使用钢管和扣件临时搭设了一个移动式操作平台用于顶棚装饰装修作业。该操作平台的台面面积8.64㎡，台面距楼地面高4.6m。 问题
1、按照“文明施工检查评分表”的保证项目检查时，除现场办公和住宿外，检查的保证项目还应有哪些?
2、针对本项目生产区临时设施总面积情况，在生产区临时设施区域内还应增设哪些下佛昂器材或设施?
3、指出本项目模板及其支撑架专项施工方案中的不妥之处，并分别写出正确做法。
4、现场搭设的移动式操作平台的台面面积、台面高度是否符合规定?现场移动式操作平台作业安全控制要点有哪些? 参考答案：
1、(本小题估计4分) 保证项目：现场围挡、封闭管理、施工场地、材料管理、现场防火(估计满分4分，每项1分)(现场办公与住宿)
2、(本小题估计4分)—般临时设施区，每100㎡配备两个10L的灭火器;大型临时设施总面积超过1200m2的，至少24个10L的灭火器;应备有专用的消防桶、消防锹、消防钩、盛水桶(池)、消防砂箱等器材。(估计满分4分，每项1分)
3、(本小题估计6分)
(1)不妥之处1：支撑架立杆纵横向间距均为1600mm(估计1分);正确做法1：支撑架立杆纵横向间距均不大于1500mm(估计1分)
(2)不妥之处2：扫地杆距地面约1500mm(估计1分);正确做法2：扫地杆距地面不大于200mm(估计1分)
(3)不妥之处3：顶托螺杆伸出立杆的长度控制在500mm以内(估计1分);正确做法:3：顶托螺杆伸出立杆的长度控制在300mm以内(估计1分)
4、(本小题估计6分)
(1)现场搭设的移动式操作平台的台面面积(估计1分)和台面高度均(估计1分)符合规定。(移动式操作平台台面不得超过10m2，高度不得超过5m。)
(2)安全控制要点：移动式操作平台台面不得超过10m2，高度不得超过5m。台面脚手板要铺满钉牢，台面四周设置防护栏杆;平台移动时，作业人员必须下到地面，不允许带人移动平台。(估计4分)(移动式;悬挑式;操作平台)
(三)背景资料
某现浇钢筋混凝土框架-剪力墙结构办公楼工程，地下一层，地上十六层，建筑面积18600m2，基坑开挖深度5.5m。该工程由某施工单位总承包，其中基坑支护工程由专业分包单位承担施工。
在基坑支护工程施工前，分包单位编制了基坑支护安全专项施工方案，经分包单位技术负责人审批后组织专家论证，监理机构认为专项施工方案及专家论证均不符合规定，不同意进行论证。
在二层的墙体模板拆除后，监理工程师巡视发现局部存在较严重蜂窝孔洞质量缺陷，指令按照《混凝土结构工程施工规范》(GB50666-2011)的规定进行修整。
主体结构施工至十层时，项目部在例行安全检查中发现五层楼板有2处(一处为短边尺寸200mm的孔口，一处为尺寸1600*2600mm的洞口)安全防护措施不符合规定，责令现场立即整改
结构封顶后，在总监理工程师组织参建方进行主体结构部分工程验收前，监理工程师审核发现施工单位提交的报验资料所涉及的分项不全，指令补充后重新报审。 问题：
1.按照《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质{2009}87号)规定，指出本工程的基坑支护安全专项施工方案审批及专家组织中的错误之处，并分别写出正确做法 2.较严重蜂窝孔洞质量缺陷的修整过程应包括哪些主要工序?
3.针对五层楼板检查所发现的孔口，洞口防护问题，分别写出安全防护措施。 4.本工程主体结构分部工程验收资料应包括哪些分项工程 参考答案：
1、(本小题估计6分)
(1)错误之处1：经分包单位技术负责人审批后(估计1分);正确做法：经分包单位技术负责人审批后还需要总包单位技术负责人审批(估计2分)。
(2)错误之处2：分包单位技术负责人组织专家论证(估计1分);正确做法：总包单位组织专家论证(估计2分)
2、(本小题估计5分)
1)将蜂窝孔洞周围松散混凝土和软弱浮浆层凿除(清除) 2)蜂窝处凿毛，用水冲洗
3)重新支设模板，洒水充分湿润后用强度等级高一级的细石混凝土浇灌捣实;或采用微膨胀混凝土振捣密实 4)加强养护
3、(本小题估计4分)(1)短边尺寸200mm的孔口安全防护措施：用坚实的盖板盖严(估计1分)，盖板要有防止挪动移位的固定措施(估计1分)。
(2)一处为尺寸1600*2600mm的洞口安全防护措施：四周必须设防护栏杆(估计1分)，洞口下张设安全平网防护(估计1分)。
4、(本小题估计5分)主体分部工程验收资料包括钢筋、模板、混凝土、现浇结构、填充墙砌体(估计5分，每项1分) 案例四 背景资料
某施工单位在中标某高档办公楼工程中，与建设单位按照《建设工程施工合同(示范文本)GF-2013-0201》签订了施工总承包合同，合同中约定总承包单位将装饰装修、幕墙等部分项工程进行专业分包。 施工过程中，监理单位下发针对专业分包工程范围内墙面装饰装修做法的设计变更指令，在变更指令下发后第10天，专业分包单位向监理工程师提出该项变更的估价申请。监理工程师审核时发现计算有误，要求施工单位修改。于变更令下发后的第17天，监理工程师再次收到变更估价申请，经审核无误后提交建设单位，但一直未收到建设单位的审批意见。次月底，施工单位在上报已完工程进度款支付时，但一直未收到建设单位的审批意见。次月底，施工单位在上报已完工程进度款支付时，包含了经监理工程师审核、已完成的该项变更所对应的费用，建设单位以未审批同意为由予以扣除，并提交并更设计增加款项只能在竣工结算前最后一期的进度款中支付。 该工程完工后，建设单位指令施工各单位组织相关人员进行竣工验收，并要求总监理工程师在预验收通过后立即组织参建各方相关人员进行竣工验收。建设行政主管部门他提出验收组织安排有误，责令建设单位予以更正。
在总承包施工合同中约定“当工程量偏差超出5%时，该项增加部门或生育部门综合单价按5%进行浮动”。施工单位编制竣工结算时发现工程量清单中两个清单中两个清单项的工程数量增减幅度超出5%，其相应工程数量、单价等数据相 见下表：
竣工验收通过后，总承包单位、专业分包单位分别将各自施工范围的工程资料移交到监理机构，监理机构整理后将施工资料与工程监理资料一并向当地城建档案管理部门移交，被城建档案管理部门以资料移交程序错误为由予以拒绝。 问题：
1、在墙面装饰装修做法的设计变更估计申请报送及进度款支付过程中都存在哪些错误之处?分别写出正确的做法。
2、针对建设行政主管部门责令改正的验收组织错误，本工程的竣工预验收应由谁来组织?施工单位哪些人必须参加?本工程的竣工验收应由谁进行组织?
3、分别计算清单A和清单B结算的清单费用。
4、分别指出总包单位、专业分包单位、监理单位的工程资料的正确移交程序。 参考答案：
1、(本小题估计6分)
1)错误之处1：专业分包单位不应直接向监理工程师提出申请(估计1分)
正确做法：专业分包单应向总包单位提出，由总包单位向监理工程师提出申请。(估计1分)
2)错误之处2：建设单位以未审批为理由予以扣除该项变更的费用不正确(估计1分) 正确做法：发包人在承包人提交变更估价申请后14天内予以审批，逾期未审批的视为认可承包人提交的变更估价申请。建设单位应该认同该项变更费用，不应扣除。(估计1分) 3)错误之处3：变更设计增加款项只能在竣工结算前最后一期的进度款中支付(估计1分) 正确做法：变更设计增加款项同期的进度款中一起支付。(估计1分)
2、(本小题估计4分)本工程的竣工预验收应有总监理工程师组织(估计1分);施工单位必须参加的人员：施工总包单位的项目负责人和项目技术负责人(估计1分)以及分包单位的项目负责人和项目技术负责人(估计1分)。本工程的竣工验收应由建设单位项目负责人组织(估计1分)。
3、(本小题估计6分)
(1)：(5594-5080)÷5080=10%大于5%(估计1分)
清单A结算的清单费用5080*(1+5%)*452+【5594-5080*(1+5%)】*452*(1-5%)=5334*452+260*429.4=2410968+111644=2522612元(估计2分) (2)(8918-8205)÷8918=8%大于5%(估计1分)
清单B结算的清单费用：8205*140*(1+5%)=1206135元(估计2分) (试题问题：清单规范15%)
4、(本小题估计4分)
(1)专业分包单位工程资料移交到总包单位(估计1分)
二级公共营养师真题范文第6篇
一、单项选择题(共20题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意)
1.某住宅楼位于实行建筑高度控制区内，其室外地面标高为-0.3m,屋面面标为24.0m,女儿墙顶标高为25.2m，房屋面楼梯间屋顶最高点标高为26.7m，则该工程的建筑高度为()m A.24.3
B.25.5 C.26.7
D.27.0 答案：D(http:///jzs2/)
2.下列钢筋混凝土梁正截面破坏的影响因素中，影响最小的是() A.配筋率
B.箍筋
C.截面形式
D.混凝土强度 答案：B 3.钢筋的塑性指标通常用()表示 A.屈服强度
B.抗拉强度 C.伸长率
D.抗压强度 答案：C 4.普通砂浆的稠度越大，说明砂浆的() A.保水性越好
B.强度越小 C.粘结力越强
D.流动性越大 答案：D 5.楼层测量放线最常用的距离测量方法是()
A 全站仪测距
B 经纬仪测距
C 水准仪测距
D 钢尺量距 答案：D 6.通常情况下，向施工单位提供施工场地内地下管线资料的单位是()。 A.勘察单位 B.设计单位 C.建设单位 D.监理单位 答案：C 7.当钢筋混凝土构件按最小配筋率配筋时，其钢筋代换的原则是()代换 A 等强度 B 等面积 C 等刚度 D 等数量 答案：B(http:///jzs2/)
8.有抗震要求的钢筋混凝土框架结构，其楼梯的施工缝宜留置在() A 梯段与休息平台板的连接处
B梯段板跨度端部的1/3范围内 C 梯段板跨度中部的1/3范围内
D任意部位 答案：B 9. 钢结构涂装用防火涂料按涂层厚度共分为()类 A 一 B 二 C 三 D 四 答案：C
10、设计采用无粘接预应力的混凝土梁，其混凝土最低强度等级不应低于( )。 A、C20 B、C30 C、C40 D、C50 答案：C
11、防水混凝土试配时的抗渗等级应比设计要求提高( )MPa。 A、0.1 B、0.2 C、0.3 D、0.4 答案：B(http:///jzs2/)
12、关于普通混凝土小型空心砌块的说法，正确的是( )。 A、施工时先灌水湿透 B、生产时的底面朝下正砌
C、生产时的底面朝天(上)反砌 D、出场龄期14天即可砌筑 答案：C
13、硅钙板吊顶工程中，可用于固定的吊扇的是( )。 A、主龙骨 B、次龙骨 C、面板 D、附加吊杆 答案：D
14、高大模板扣件式钢管支撑脚手架中，必须采用对接扣件连接的是( )。 A、立杆 B、水平杆 C、竖向剪刀撑 D、水平剪刀撑 答案：A
15、下列施工作业中，动火等级最低的是()。 A、钢构焊接 B、登高焊接 C、设备管道焊接 D、办公区大门焊接 答案：D
16、我国消防安全的基本方针是()。 A、预防为主、防消结合、专项治理 B、预防为主、防消结合、综合治理 C、安全第
一、预防为主、专项治理 D、安全第
一、防消结合、综合治理 答案：B(http:///jzs2/)
17、自行设计的施工现场临时消防干管直径不应小于()mm。 A、50 B、75 C、100 D、150 答案：C
18、房屋建筑工程在保修期内出现质量缺陷，可向施工单位发出保修通知的单位( ) A、建设单位 B、设计单位 C、监理单位 D、政府主管部门 答案：A
19、砌体施工质量控制等级分为( )个等级。 A、一 B、二 C、三 D、四 答案：C 20、关于建筑节能工程施工质量验收的说法，正确的有()。 A、建筑节能工程是单位工程的一个分部工程 B、建筑节能工程是单位工程的一个分项工程 C、一般工程可不进行围护结构节能构造实体检验 D、节能验收资料不需单独组卷
答案：A(http:///jzs2/)
二、多项选择题(共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)
21、下列装饰装修施工事项中，所增加的荷载属于集中荷载的有()。 A、在楼面加铺大理石面层 B、封闭阳台
C、室内加装花岗岩罗马柱 D、悬挂大型吊灯 E、局部设置假山盆景 答案：CDE
22、可以组织基坑验槽的人员有()。 A、设计单位负责人 B、总监理工程师 C、施工单位负责人 D、建设单位项目负责人 E、勘察单位负责人
答案：BD(http:///jzs2/)
23、控制大体积混凝土温度裂缝的常见措施有()。 A、提高混凝土强度 B、降低水胶比
C、降低混凝土入模温度 D、提高水泥用量 E、采用二次抹面工艺 答案：BCE
24、露天料场的搅拌站在雨后拌制混凝土时，应对配合比中原材料重量进行调整的有()。 A、水 B、水泥 C、石子 D、砂子 E、粉煤灰 答案：ACD
25、关于卷材防水层搭接缝的做法，正确的有()。 A、平行屋脊的搭接缝顺流水方向搭接 B、上下层卷材接缝对齐 C、留设于天沟侧面 D、留设于天沟底部
E、搭接缝口用密封材料封严 答案：ACE
26、下列隔墙类型中，属于轻质隔墙的有() A、空心砌块墙 B、板材隔墙 C、骨架隔墙 D、活动隔墙 E、加气混凝土墙
答案：BCD(http:///jzs2/)
27、经审批的施工组织设计应报送或发放的单位有() A、勘察单位 B、监理单位 C、设计单位
D、施工企业技术部门 E、劳务分包单位 答案：BD
28、混凝土搅拌运输车到达工地后，混凝土因坍落度损失不能满足施工要求时，可以在现场添加()进行二次搅拌，以改善混凝土施工性能。 A、自来水
B、原水胶比的水泥浆 C、同品牌的减水剂 D、水泥砂浆
E、同品牌的缓凝剂 【答案】BC
29、下列工程的施工方案中，必须组织专家论证的有()。 A、采用滑膜的模板工程 B、采用爆破拆除的工程
C、搭设高度3m的满堂支撑脚手架工程 D、高度40m的落地式钢管脚手架工程 E、开挖深度8m的基坑土方开挖工程 【答案】ABCE
30、在施工现场的下列场所中，可以使用36v电压照明的有()。 A、人防工程 B、锅炉内
C、特别潮湿环境
D、照明灯具离地高度2.0m的房间 E、有导电灰尘环境
【答案】ADE(http:///jzs2/)
三、案例分析题(共4题，每题20分)
(一)
背景资料
某高校新建新校区，包括办公楼、教学楼、科研中心，后勤服务楼、学生宿舍等多个单体建筑，由某建筑工程公司进行该群体工程的施工建设。其中，科研中心工程为现浇钢筋混凝土框架结构，地上十层，地下二层，建筑檐口高度45米，由于有超大尺寸的特殊设备，设置在地下二层的试验室为两层通高;结构设计图纸说明中规定地下室的后浇带需待主楼结构封顶后才能封闭。
在施工过程中，发生了下列事件：
事件一;施工单位进场后，针对群体工程进度计划的不同编制对象。施工单位分别编制了各种施工进度计划，上报监理机构审批后作为参建各方进度控制的依据。
事件二;施工单位针对两层通高试验室区域单独编制了模板及支架专项施工方案，方案中针对模板整体设计有模板和支架选型、构造设计、荷载及其效应计算，并绘制有施工节点详图。监理工程师审查后要求补充该模板整体设计必要的验算内容。
事件三;在科研中心工程的后浇带施工方案中，明确指出：(1)梁、板的模板与支架整体一次性搭设完毕;(2)在楼板浇筑混凝土前，后浇带两侧用快易收口网进行分隔、上部用木板遮盖防止落入物料;(3)两侧混凝土结构强度达到拆模条件后，拆除所有底模及支架，后浇带位置处重新搭设支架及模板，两侧进行回顶，待主体结构封顶后浇筑后浇带混凝土。监理工程师认为方案中上述做法存在不妥，责令改正后重新报审。针对后浇带混凝土填充作业，监理工程师要求施工单位提前将施工技术要点以书面形式对作业人员进行交底。
事件四;主体结构验收后，施工单位对后续工作进度以时标网络图形式做出安排，如下图所示(时间单位：周)。
在第6周末时，建设单位要求提前一周完工，经测算工作D、E、F、G、H均可压缩一周(工作I不可压缩)，所需增加的成本分别为8万元、10万元、4万元、12万元、13万元。施工单位压缩工序时间，实现提前一周完工。 问题：
1.事件一中，按照编制对象不同，本工程应编制哪些施工进度计划?
2.事件二中，按照监理工程师要求，针对模板及支架施工方案中模板整体设计，施工单位应补充哪些必要验算内容? 3.事件三中，后浇带施工方案中有哪些不妥之处?后浇带混凝土填充作业的施工技术要点主要有哪些?
4.事件四中，施工单位压缩网络计划时，只能以周为单位进行压缩，其最合理的方式应压缩哪项工作?需增加成本多少万元?
参考答案：(http:///jzs2/) 1 、(估计4分)施工总进度计划、单位工程进度计划、分阶段(专项工程)进度计划、分部分项工程进度计划
2、(估计6分)模板及支架的承载力、刚度、抗倾覆验算
3、((估计6分) 1)
1)不妥之一：梁、板的模板与支架整体一次性搭设完毕 正确做法：后浇带模板与支架单独搭设
2)不妥之二：待主体结构封顶后浇筑后浇带混凝土 正确做法：待主体结构封顶后至少保留14天 3)不妥之三： 正确做法：
(2) 1)采用微膨胀混凝土;2)比原结构高一等级混凝土;3)地下室防水后浇带至少保持养护28天(其他14天)
4、(估计4分)压缩E工作;需增加成本10万元。
(二) 背景资料
某新建综合楼工程，现浇钢筋混凝土框架结构，地上一层，地上十层，建筑檐口高度45米，某建筑工程公司中标后成立项目部进场组织施工。 在施工过程中，发生了下列事件：
事件一：根据施工组织设计的安排，施工高峰期现场同时使用机械设备达到8台。项目土建施工员仅编制了安全用电和电气防火措施报送给项目监理工程师。监理工程师认为存在多处不妥，要求整改。
事件二：施工过程中，项目部要求安全员对现场固定式塔吊的安全装置进行全面检查，但安全员仅对塔吊的力矩限制器、爬梯护圈、小车断绳保护装置、小车断轴保护装置进行了安全检查。 事件三：公司例行安全检查中，发现施工区域主出入通道处多种类型的安全警示牌布置混乱，要求项目部按规定要求从左到右正确排列。 事件四：监理工程师现场巡视时，发现五层楼层通道口和楼层邻边堆放有大量刚拆下的小型钢模版，堆放高度1.5m，要求项目部立即整改并加强现场施工管理。
事件五：公司按照《建筑施工安全检查标准》JGJ59对现场进行检查评分，汇总表总得分为85分，但施工机具分项检查评分表得零分。 问题：
1、事件一中，存在哪些不妥之处?并分别说明理由。
2、事件二中，项目安全员还应对塔吊的哪些安全装置进行检查(至少列出四项)?
3、事件三中，安全警示牌通常都有哪些类型?各种类型的安全警示牌按一排布置时，从左到右的正确排列顺序是什么?
4、事件四中，按照《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80，对楼层通道口和楼层临边堆放拆除的小型钢模板的规定有哪些?
5、事件五中，按照《建筑施工安全检查标准》JGJ59，确定该次安全检查评定等级，并说明理由。
参考答案：(http:///jzs2/) 1(估计4分)
1)不妥之一：8台施工机械，项目土建施工员仅编制了安全用电和电气防火措施 理由：电气工程技术人员员仅编制了安全用电和电气防火措施
2)不妥之二：8台施工机械，项目土建施工员仅编制了安全用电和电气防火措施 理由： 编制了用电施工组织设计 3)不妥之三：报送给项目监理工程师 理由：还应报送施工企业技术负责人批准
2(估计4分)载荷限制装置、行程限位装置、保护装置、防坠安全装置、钢丝绳防松绳装置、急停开关、语音影像信号监控装置
3、(估计4分)(1)警告、禁止、指令、提示;(2)顺序：警告、禁止、指令、提示
4、(估计4分)(1)离边沿安全距离至少1M;(2)堆放高度不超过1M
5、(估计4分)(1)安全等级：不合格;(2)理由：汇总表总得不足70分或有一分项检查评分表得零分
(三) 背景资料
某学校活动中心工程，现浇钢筋混凝土框架结构，地上六层，地下二层，采用自然通风。 在施工过程中，发生了下列事件：
事件一：在基础底板混凝土浇筑前，监理工程师督查施工单位的技术管理工作，要求施工单位按规定检查混凝土运输单。并做好混凝土扩展度测定等工作。全部工作完成并确认无误后，方可浇筑混凝土。 事件二：主体结构施工过程中，施工单位对进场的钢筋按国家现行有关标准抽样检验了抗拉强度、屈服强度，结构施工至四层时，施工单位进场一批72吨18螺纹钢筋，在此前因同厂家、同牌号的该规格钢筋已连续三次进场检验均一次检验合格，施工单位对此批钢筋仅抽取一组试件送检，监理工程师认为取样组数不足。
事件三：建筑节能分部工程验收时，由施工单位项目经理主持、施工单位质量负责人以及相关专业的质量检查员参加，总监理工程师认为该验收主持及参加人员均不满足规定，要求重新组织验收。
事件四：该工程交付使用7天后，建设单位委托有资质的检验单位进行室内环境污染，在对室内环境的甲醛、苯、氨、TVOC浓度进行检测时，检测人员将房间对外门窗关闭30分钟后进行检测，在对室内环境的氡浓度进行检测时，检测人员将房间对外门窗关闭12小时后进行检测。 问题：
1、事件一中，除已列出的工作内容外，施工单位针对混凝土运输单还要做哪些技术管理与测定工作?
2、事件二中，施工单位还应增加哪些钢筋原材检测项目?通常情况下钢筋原材检验批量最大不宜超过多少吨?监理工程师的意见是否正确?并说明理由。
3、事件三中，节能分部工程验收应由谁主持?还应有哪些人员参加?
4、事件四中，有哪些不妥之处?并分别说明正确说法。 参考答案：(http:///jzs2/)
1(估计4分)核对混凝土配合比、确认混凝土强度等级、核查混凝土运输时间、测定混凝土坍落度，必要时测定混凝土的扩展度。 2 (估计6分)(1)还应增加：伸长率、单位长度重量比 (2)通常情况下钢筋原材检验批量最大不宜超过60吨; (3)监理工程师的意见不正确 在此前因同厂家、同牌号的该规格钢筋已连续三次进场检验均一次检验合格，批量扩大一倍为120吨一批次; 3(估计4分)(1)节能分部工程验收应由总监或建设单位项目负责人主持;(2)还应参加的人员：建设单位项目负责人;设计单位节能设计人员;施工单位质量和技术(部门)负责人;施工项目负责人;施工项目技术负责人。 4(估计6分) 1)
1)不妥之一： 工程交付使用7天后，建设单位委托有资质的检验单位进行室内环境污染 正确做法：工程交付使用前，工程完工后至少7天后; 2)不妥之二：，在对室内环境的甲醛、苯、氨、TVOC浓度进行检测时，检测人员将房间对外门窗关闭30分钟后进行检测
正确做法：检测人员将房间对外门窗关闭1小时(60分钟)后进行检测
3)不妥之三：在对室内环境的氡浓度进行检测时，检测人员将房间对外门窗关闭12小时后进行检测。
正确做法：检测人员将房间对外门窗关闭24小时后进行检测
(四) 背景资料
某建设单位投资新建办公楼，建筑面积8000m2，钢筋混凝土框架结构，地上八层，招标文件规定，本工程实行设计、采购、施工的总承包交钥匙方式。土建、水电、通风空调、内外装饰、消防、园林景观等工程全部由中标单位负责组织施工。经公开招投标，A施工总承包单位中标，双方签订的工程总承包合同中约定：合同工期为10个月，质量目标为合格。 在合同履行过程中，发生了下列事件中：
事件
一、A施工总承包单位中标后，按照“设计、采购、施工”的总承包方式开展相关工作。 事件
二、A施工总承包单位在项目管理过程中，与F劳务公司进行了主体结构劳务分包洽谈，约定将模板和脚手架费用计入承包总价，并签订了劳务分包合同。经建设单位同意，A施工总承包单位将玻璃幕墙工程分包给B专业分包单位施工。A施工总承包单位自行将通风空调工程分包给C专业分包单位施工。C专业分包单位按照分包工程合同总价收取8%的管理费后分包D专业分包单位。
事件
三、A施工总承包单位对工程中标造价进行分析，费用情况如下：分部分项工程费4800万元，措施项目费576万元，暂列金额222万元，风险费260万元，规费64万元，税金218万元。
事件
四、A施工总承包单位按照风险管理要求，重点对某风险点的施工方案、工程机械等方面制定了专项策划，明确了分工、责任人及应对措施等管控流程。 问题：
1、事件一中，A施工总承包单位应对工程的哪些管理目标全面负责?除交钥匙方式外，工程总承包方式还有哪些?
2、事件二中，哪些分包行为属于违法分包，并分别说明理由。
3、事件三中，A施工总承包单位的中标造价是多少万元?措施项目费通常包括哪些费用?
4、事件四中，A施工总承包单位进行的风险管理属于施工风险的哪个类型?施工风险管理过程中包括哪些方面?
参考答案：(http:///jzs2/) 1(估计4分)
(1)管理目标：成本目标、进度目标、质量目标、安全目标 (2)除交钥匙方式外，工程总承包方式还有：设计-施工总承包分D-B)，设计-采购总承包(E-P)，采购-施工总承包(P-C)
2、(估计6分) 违法分包的有
(1)A与F劳务公司进行了主体结构劳务分包洽谈，约定将模板和脚手架费用计入承包总价;理由：A与F除了劳务分包外，包括主要材料和周转材料也分包了
(2)A施工总承包单位自行将通风空调工程分包给C专业分包单位施工;理由：总合同约定且建设单位同意 (3)C专业分包单位按照分包工程合同总价收取8%的管理费后分包D专业分包单位;理由：专业分包再专业分包 3(估计5分)
(1)中标造价：分部分项工程费4800万元，措施项目费576万元，暂列金额222万元，规费64万元，税金218万元4800+576+222+64+218=5880万元(2)措施项目费通常包括：模板费用、脚手架费用、安全文明施工费、夜间施工费、冬雨期施工费、大型机械的安装拆费、工程定位复测、已完工程及设备保护费
4、(估计5分)