一级建造师考试法规范文第1篇
1、主、副食运费补贴属于工程预算中的( )。 A、其他直接费 B、现场经费 C、间接费 D、直接费
2、招标公告的内容不包括( )。 A、招标人的名称和地址 B、招标项目的性质、数量 C、招标项目的地点、时间 D、招标项目的预投资数额
3、综合作业组织形式适合于( )的基层单位 A、工程简单而工程量不大 B、工程简单而工程量较大 C、工程复杂而工程量不大 D、工程复杂而工程量较大
4、按我国现行规范要求，高等级公路建设应使用( )设备 A、间歇强制性搅拌 B、连续强制式搅拌 C、间歇滚筒式搅拌 D、连续滚筒式搅拌
5.碾压完成后，纵向接缝用( )检查，用钢轮压路机处理棱角 A、2m直尺 B、3m直尺 C、经纬仪 D、水准仪
6、以下不属于公路工程基本建设程序的是( )。 A、项目建议书 B、编制初步设计文件和概算 C、编制施工图和施工图预算 D、工程量计算
7、公路路面工程专业承包企业承包二级企业可承担单项合同额不超过企业注册资本金( )的( )标一级建造师培训/kcnet580/建设工程教育网http://edu.21cn.com/jg/jianshe99.htm准及以下公路路面工程的施工。 A、2倍四级
B、3倍三级 C、4倍二级
D、5倍一级
8、如有分包计划，应提供分包人的企业法人营业执照、资质等级证书、人员、设备等资料表以及拟分包的工作量，分包工作量不能超过( )。 A、20%
B、30% C、40%
D、50%
9、当路堤原地基横坡陡于1∶5时，原地基应挖成台阶，台阶宽度不小于( )，并予以夯实。 A、0.8m
B、1.0m C、1.5m
D、2.0m
10、下列有关综合排水设计的基本要求说法错误的是( )。
A、流向路基的地面水和地下水，需在路基范围以外的地点，设置边沟与排水沟或渗沟进行拦截，并引离至指定地点，路基范围内的水源，分别采用截水沟、边沟、渗沟，渗井与排水沟予以排除
B、对于明显的天然沟槽，一般宜依沟设涵，不必勉强改沟与合并。对于沟槽不明显的漫流，应在上游设置束流设施，加以调节，尽量汇集成沟导流排除。对于较大水流，注意因势利导，不可轻易改变流向，必要时配以防护加固工程，进行分流或束流
C、各种排水设备必须地基稳固，不得渗漏或滞留，并具有适当纵坡，以控制与保持适当的流速。沟槽的基底与沟底沟壁，必要时予以加固，不得溢水渗水，防止损害路基和引起水土流失 D、路基排水综合设计必须事先做好调查研究工作，测绘现场图纸，进行必要的水力水文计算，作出总体规划，提出总体布局方案，逐段进行细部设计计算，并进行效益分析与经济核算
11、钢筋保护层必须保证( )，钢筋使用前应作除锈、清污处理。 A、不小于1cm B、不小于2cm C、不小于3cm D、不小于4cm
12、填隙碎石用作基层填料时，最大粒径不应超过( )。 A、50mm B、60mm C、70mm D、80mm
13、下列有关弯沉值说法不正确的是( )。
A、现有的路面回弹弯沉值是用杠杆式弯沉仪由标准汽车按前进卸荷法测定的 B、弯沉值的大小反映了路面的强弱
C、回弹弯沉大小同该路面的使用寿命即轮载累计重复作用次数成正比关系 D、路面设计弯沉值是表征路面整体刚度大小的指标，是路面厚度计算的主要依据
14、以下有关隧道的说法错误的是( )。 A、修建在岩层中的隧道，称为岩石隧道 B、修建在土层中的隧道，称为软土隧道
C、软土隧道常常修建在水底和城市立交，故称为水底隧道和城市道路隧道 D、埋置较浅的隧道一般采用暗挖法施工
15、视线诱导设施不包括( )。 A、分合流标志 B、指示标志 C、线形诱导标 D、轮廓标
16、反映所采用施工方案合理性的技术经济指标不包括( )。 A、分项工程生产率和施工周期表 B、单位工程生产率和施工周期表 C、工程管理曲线 D、分项工程进度计划
17、下列有关施工组织设计的评价指标错误的是( )。 A、同样的生产要素投入而工期最短 B、同样的质量标准而生产要素投入最少
C、同样的生产要素投入、同样的质量标准，操作安全性最好 D、同样的质量标准而生产要素投入最多
18、下列选项中不属于水泥混凝土路面施工中常见质量控制关键点的是( )。 A、混凝土材料的检查与试验 B、混凝土配合比设计和试件的试验 C、锯缝时间和养生的掌握 D、施工缝留设和接缝时间的掌握
19、交通安全设施中标志标线分部工程的划分应为( )km路段。 A、1-2 B、1-3 C、1-4 D、1-5 20、土石路堤施工松铺厚度控制在( )以内，接近路堤设计标高时，需改用土方填筑。 A、20cm B、30cm C、40cm D、50cm
二、多项选择题(每题2分，共20分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选每个选项得0.5分。)
1、工程施工项目成本管理的原则包括( )。 A、成本最低化原则 B、全面成本管理原则 C、成本管理有效化原则 D、成本管理最优化原则 E、成本管理科学化原则
2、下列有关水泥混凝土路面的叙述错误的是( )。
A、水泥混凝土是一种柔性材料，在断裂时的相对拉伸变形很大 B、在荷载作用下土基和基层的变形情况对混凝土板的影响很大 C、不均匀的基础变形会使混凝土板与基层脱空 D、混凝土的抗弯拉强度比抗压强度高得多
E、混凝土板必须具有足够的抗弯拉强度和厚度才能经受车轮荷载的多次重复作用
3、公路工程竣工验收应具备的条件包括( )。 A、经过交工验收各标段均达到合格以上的工程
B、按国家《基本建设项目档案资料管理暂行规定》和相关要求已编制完成竣工文件 C、按规定开始编制工程竣工决算
D、施工、监理、设计、建设、监督等单位已编写完成汇报材料
E、对未完工程或交工验收时提出的修复、补救工程已处理完毕，并经监理工程师和质量监督部门检验合格
4、以下属于路基干湿类型的是( )。 A、干燥 B、中湿 C、潮湿 D、过湿 E、湿润
5、路面基层的主要检验内容包括( )。 A、基层的高程、厚度
B、基层的宽度、横坡度和平整度 C、基层的压实度和强度 D、基层压实方法 E、基层抗滑构造深度
6、下列哪种材料适用于各级公路的基层和底基层( )。 A、水泥稳定类 B、石灰稳定类 C、石灰粉煤灰稳定类 D、水泥粉煤灰类 E、粉煤灰稳定类
7、下列雨期可进行施工的地段有( )。 A、丘陵和山岭地区的砂类土 B、碎砾石和岩石地段 C、路堑的弃方地段 D、盐渍土地段 E、平原地区
8、公路工程施工平面布置图的设计原则包括( )。
A、充分利用原有地形、地物、少占农田、因地制宜，以降低工程成本 B、充分考虑水文、地质、气象等自然条件的影响 C、充分考虑自身施工能力的影响 D、场内规划必须科学合理
E、必须符合安全生产、保安防火和文明施工的规定和要求
9、关于膨胀土的有关叙述正确的有( )。 A、强膨胀土稳定性差，不应作为路填料
B、弱膨胀土可以不经过加工、改良处理就作为填料
C、弱膨胀土可根据当地气候、水文情况及道路等级加以利用
D、对于直接使用中、弱膨胀土填筑路堤时，应及时对边坡及顶部进行防护
E、可用接近最佳含水量的中等膨胀土填筑路堤，但两边边坡部分要用非膨胀土作为封层
10、公路工程施工组织的基本方法包括( )。 A、混合工作队法、部门控制式、矩阵制施工 B、顺序作业法、平行作业法、平行顺序作业法 C、流水作业法、网络计划法、平行流水作业法 D、人工作业法、机械化施工方法、半机械化施工方法 E、事业部制、直线职能制、混合工作队式
三、案例题(5题，共100分。请根据背景材料，按要求作答)
1、某村地处山区，村委会决定开山修路，通过公路将本村与外界连接起来，使村民们更多地了解外面的世界，同时借交通运输带动本村庄经济发展。施工队进驻施工地点后发现要修筑道路的路基存在大量岩石。技术人员遂决定对路基石方进行爆破。 问题：
(1)路基石方工程常用爆破方法有哪些? (2)分别简述它们的优点。
(3)最后技术人员选定用药壶炮法爆破，此法的特点是什么?
2、一路桥公司在某河滩处进行桥梁基础的施工。该河滩表层为大量砂卵石，河滩一定深度以下为砂土层。该公司准备在河滩处用钻孔灌注桩法施工，在进行钻孔灌注桩试灌时发生了断桩。 问题：
(1)简述钻孔灌注桩适用范围。
(2)为确保钻孔灌注桩施工顺利进行，对于断桩应如何防治?
3、某公路工程建设项目，其初步设计已经完成，建设规划和筹资也已落实，某300人的路桥建设公司，凭借公路工程施工总承包一级资质的雄厚实力，以及近5年来的优秀业绩，通过竞标取得了该项目的总承包任务，并签订了工程承包合同，开工前，承包单位作了详细的项目总体施工组织设计的编制，内容包括：
①、工程概况(包括明确工期、质量、安全目标及技术规范和检验标准等); ②、人员、物资、机械物资动员周期及进场方式;
③、拟定有效的施工方案，选择适当的施工机具和施工方法。尤其对施工任务中长度为3500m的隧道工程制订了详细的施工方案; ④、质量安全保障体系
⑤、冬、雨期及农忙时节的施工安排 ⑥、施工现场的平面布置
⑦、反应所采用的施工方案合理性的技术(如分项工程生产率和施工周期表，工程管理曲线，分项工程进度计划等)。 问题：
(1)此工程由该企业承包是否可行，为什么? (2)施工企业的项目总体施工组织设计的编制的内容有无不妥，为什么? (3)如果指定某项目经理部负责该工程项目的建设，请说明项目总体施工组织设计编制的方法与步骤?
4、某城市的公路改建项目，业主为了控制工程造价，与设计方详细研究了各种成本控制措施，要求通过成本管理的各种手段，不断促进降低施工项目成本，尽可能地以最低的成本达到设计要求。施工方在面对业主提出的要求后也采取了一系列措施，选择适宜的施工方案，降低材料成本，提高机械利用率，以降低施工成本获得最大的收益。 问题：
(1)简述公路工程造价由哪些部分构成? (2)工程施工项目成本管理的原则有哪些? (3)为什么降低材料成本是施工项目成本控制的主要途径之一?其具体采取的措施包括哪些?
5、某大型公路改建项目，竣工完成后，竣工验收由批准工程设计文件的地方交通主管部门主持，主要是全面考核建设成果，对建设项目进行综合评价，确定工程质量等级。竣工验收主持单位在收到建设单位申请验收报告后，详细核查了交工验收的工程及竣工文件，发现质量有缺陷，未能完全符合设计要求。 问题：
一级建造师考试法规范文第2篇
卓教育机构
打造建筑类执业资格考前辅导第一品牌
2009 年一级建造师建设工程经济考试真题
一、单项选择题(共60 题，每题1 分，每题的备选项中，只有一个最符合题意) 1.在工程建设中，对不同的新技术、新工艺和新材料应用方案进行经济分析可采用的静态分 析方法有( )。
A.增量投资分析法、净年值法、综合总费用法 B.增量投资分析法、年折算费用法、综合总费用法 C.净年值法、净现值法、年折算费用法 D.年折算费用法、综合总费用法、净年值法
2.某企业资产总额年末数为1163150 元，流动负债年末数为168150 元，长期负债年末 数为205000 元，则该企业年末的资产负债率为( )。 A.14.46% B.17.62% C.20.60% D.32.08% 3.建筑安装工程直接工程费中的人工费是指用于支付( ) 的各项费用。 A.施工现场除了机械操作人员以外的所有工作人员. B.施工现场的所有工作人员
C.从事建筑安装工程施工的生产和管理人员 D.直接从事建筑安装工程施工的生产工人
4.固定资产的账面价值是固定资产原值扣减( ) 后的金额。 A.累计折旧和累计减值准备 B. 预计净残值和累计减值准备 C.累计折旧 D.预计净残值
5.某污水处理项目所在地政府每年给予该项目一定金额的财政补贴，在项目财务评价中，该 项补贴资金应视为项目的( )。 A.权益资金 B.一般现金流入 C.债务资金 D.一般现金流出
6.股份有限公司溢价发行股票筹集的资金超过股票面值的溢价收入应( )。 A.计入资本公积 B.计入盈余公积 C.增加为注册资本 D.作为利得
7.建设工程人工定额是在( )的施工条件下测定和计算的。 A.先进 B.平均先进 C.正常 D.最差
8.已知某项目的年总成本费用为 2000 万元，年销售费用、管理费用合计为总成本费用的 15%材，年折旧费为200 万元，年摊销费为50 万元，年利息支出为100 万元则该项目的年 经营成本为( )万元。
A、1750 B、1650 C 、1350 D 、650
9、已知某项目的净现金流量如下表。若 ，则该项目的财务净现值为( )万元。 年份 1 2 3 4 5 6 地址：北京市西城区车公庄大街乙五号鸿儒大厦2号楼3层D室
客服电话：4006993266 网址
思
卓教育机构
打造建筑类执业资格考前辅导第一品牌
净现金流量 -4200 -2700 1500 25 00 25 00 25 00 A、109.62 B 、108.00 C 、101.71 D 、93.98 10.按照2006 年财政部颁布的《企业会计准则第18 号——所得税》规定，企业采用( ) 对所得税进行会计处理。
A.资产负债表债务法 B.应付税款法 C.递延法 D.利润表债务法
11.某项目设计年生产能力为10 万台，年固定成本为1500 万元，单台产品销譬价格为 1200 元，单台产品可变成本为650 元，单台产品营业税金及附加为150 元。则该项目产销 量的盈亏平衡点是( )台。 A. 12500 B.18750 C.27272 D.37 500 12.某施工企业在联系业务的过程中发生了10000 元的应酬费，即业务招待费，该项费 用应当计入( )。
A.财务费用 B.营业费用 C.管理费用 D.工程成本
13.根据价值工程的原理，提高产品价值最理想的途径是( )。 A.在产品成本不变的条件下，提高产品功能 B.在保持产品功能不变的前提下，降低成本 C.在提高产品功能的同时，降低产品成本
D.产品功能有较大幅度提高，产品成本有较少提高
14.某项目建设投资为1000 万元，流动资金为200 万元，建设当年即投产并达到设计生 产能力，年净收益为340 万元。则该项目的静态投资回收期为( )年。 A. 2.35 B.2.94 C. 3.53 D.7.1 15.既是工程拨款或贷款的最高限额，也是控制单位工程预算的主要依据的文件是经过 批准的( )。
A.项目建议书 B.资金申请报告 C.设计概算文件 D.开工报告
16.某建设项目设备及工器具购置费为600 万元，建筑安装工程费为1200 万元，工程建 设其他费为100 万元，建设期贷款利息为20 万元，基本预备费率为10%，则该项目基本预 备费为( )万元。
A.120 B.180 C.182 D.190 17.企业销售需要安装的商品时，若安装属于商品销售合同约定的卖方责任，则确认商 品销售收入的时间应是( )。
A.购货方首次付款时 B.收到最后一笔销售货款时 C.商品运到并开始安装时 D.商品安装完毕并检验合格时
18.资本溢价是指企业在筹集资金的过程中，企业投资者投入的资金( )的数额。
地址：北京市西城区车公庄大街乙五号鸿儒大厦2号楼3层D室
客服电话：4006993266 网址
思
卓教育机构
打造建筑类执业资格考前辅导第一品牌
A.高于其评估价值 B.高于其账面价值
C.超出企业其他投资人投入的资金 D.超出其在企业注册资本中所占份额
19.工程设计任务书中规定的项目投资限额就是经审查批准的( )阶段的投资估算额。 A.项目规划 B.项目建议书 C.详细可行性研究 D.初步可行性研究
20.费用按经济用途可分为生产成本和期间费用，下列费用中，属于生产成本的是( )。 A.财务费 B.材料费 C.管理费 D.营业费
21.招标方提供的工程量清单中，投标人可以根据拟建项目的施工方案进行调整的是( )。 A.分部分项工程量清单 B.规费清单 C.税金清单 D.措施项目清单 22.价值工程分析阶段的工作步骤是( )。
A.功能整理一功能定义一功能评价一功能成本分析一确定改进范围 B.功能定义一功能整理一功能成本分析一功能评价一确定改进范围 C.功能定义一功能评价一功能整理一功能成本分析一确定改进范围 D.功能整理一功能定义一功能成本分析一功能评价一确定改进范围
23、资产负责表是反映企业某一特定日期( )的报表 A、财务状况 B、现金流量 C、经营成果 D、利润分配
24、某设备在不同的使用年限(从1 年到7 年)下，年资产消耗成本和年运行成本如下表(单 位：万元)，则该设备的经济寿命为( )年。 使用年限 1 2 3 4 5 6 7 年资产消耗成本 90 50 35 23 20 18 15 年运行成本 20 25 30 35 40 45 60 A、3 B 、4 C、5 D 、6
25、中央银行欲通过公开市场业务增加货币供应量，应采取的操作方式是( )。 A、卖出有价证券 B、提高法定准备率 C、降低利率 D、买入有价证券
26、某项目贷款筹资总额18 万元，筹资费率为10%%，贷款年利率为9%，不考虑资金的时 间价值，则该项贷款的资金成本率为( )。 A、11.10% B、10.00% C 、9.00% D、8.10%
27、债务人以非现金资产清偿债务时，应将重组债务的账面价值与转让的非现金资产公允价 值之间的差额计入( )。
A、资本公积 B、股本(或实收资本) C、盈余公积 D、当期损益
28、某设备三年前购买的原始成本是90000 元，目前的账面价值为40000 元，经过评估该设 备现在净残值为18000 元，则在设备更新方案比选中，该设备的沉没成本是( )元。 A、90000 B、50000 C 、40000 D 、18000
29、工程量清单计价模式下，分部分项工程量的确定方法是( ) A、按施工图图示尺寸计算工程净量
地址：北京市西城区车公庄大街乙五号鸿儒大厦2号楼3层D室
客服电话：4006993266 网址
思
卓教育机构
打造建筑类执业资格考前辅导第一品牌
B、按施工图图示尺寸加允许误差计算工程量 C、按施工方案计算工程总量
D、按施工方案加允许误差计算工程量
30、某企业生产所需的一种材料单价为200 元/吨，一次订货总成本为400 元，其中订货固 定成本为320 元，每整顿吨材料的年平均储备成本为1 元。已知该材料的经济采购批量为 800 吨，则企业该种材料的采购总量为( )吨。 A、4000 B 、3200 C 、1600 D 、800
31、生产性建设项目流动资金估算的基本方法有分项详细估算法和( )。 A、生产能力指数法 B、概算指标估算法 C、扩大指标估算法 D、类似工程预算法
32、编制建设工程项目设计概算时，在收集原始资料后应进行的工作有：①确定有关数据; ②单位工程概算书编制;③各项费用计算;④单项工程综合概算书编制。其正确顺序是 ( )。
A、③→①→②→④ B、①→③→②→④ C、③→②→①→④ D、①→②→③→④
33、在对某建设项目设计概算审查时，找到了与其关键技术基本相同、规模相近的同类项目 的设计概算和施工图预算资料，则该建设项目的设计概算最适宜的审查方法是( )。 A、标准审查法 B、分组计算审查法 C、对比分析法 D、查询核实法
34、测定材料消耗定额时，定额中的损耗量是指操作过程中不可避免的废料和损耗以及不可 避免的( )。
A、施工现场内运输损耗和场外运输损耗 B、采购过程中的计量误差 C、保管过程过和损耗 D、施工现场内运输损耗
35、能够反映项目计算期内各年的投资、融资及经营活动的现金流入和流出，用于计算累计 盈余资金，分析项目财务生存能力的现金流量表是( )。 A、项目资本金现金流量表 B、投资各方现金流量表 C、财务计划现金流量表 D、项目投资现金流量表
36、建设项目决策阶段可行性研究的依据包括( )。 A、项目建议书 B、委托监理合同 C、项目初步设计文件 D、材料采购合同
37、某承包商于2007 年11 月1 日签订了一项施工承包合同，合同工期为18 个月，合同结 果能可靠地估计，合同总造价5000 万元，2007 年底已确认合同收入300 万元，2008 年12 月31 日工程完成程度为80%，2008 年累计收到工程款3300 万元。则2008 年应确认合同收 入( )万元。
A、4700 B、4000 C 、3700 D 、3300
38、在建设工程定额计价模式下，投标人投标报价中的间接费内容和取费标准是由( )。
地址：北京市西城区车公庄大街乙五号鸿儒大厦2号楼3层D室
客服电话：4006993266 网址
思
卓教育机构
打造建筑类执业资格考前辅导第一品牌
A、国家法律规定的 B、招标人事先限定的 C、主管部门规定的 D、企业经营部门测定的
39、生产性建设工程项目投资中的积极部分是指( )。 A、设备工器具投资 B、安装工程投资 C、工程建设其他费用 D、建筑工程投资
40、施工项目部对进场建筑材料进行一般鉴定检查所发生的费用属于( )。 A、建筑安装工程材料费 B、工程建设其他费用 C、建筑安装工程措施费 D、研究试验费
41、在项目财务评价和国民经济评价中均可以使用的不确定性分析方法是( )。 A、敏感性分析法 B、投入产生分析法 C、现金流量分析法 D、盈亏平衡分析法
42、具有审查全面、细致、审查效果好等优点，但只适宜于规模较小、工艺较简单的工程预 算审查的方法是( )。
A、分组计算审查法 B、对比这是查法 C、逐项审查法 D、标准预算审查法
43、已知年名义利率为10% ，每季度计息1 次，复利计息，则年有效利率为( )。 A、10.00% B 、10.25% C、10.38% D、10.47%
44、企业或行业投资者以动态的观点确定的、可接受的投资方案最低标准的收益水平称为 ( )。
A、基准收益率 B、社会平均收益率 C、内部收益率 D、社会折现率
45、某工程的施工总承包商甲承揽了2000 万元的建筑施工合同，经业主同意，甲将基保200 万元的工程分包给承包商乙，营业税率为3%，则甲应缴纳的营业税为 ( )万元。 A、66 B 、60 C 、54 D 、6
46、为有效提高建设项目的经济效果，在项目建设过程中进行价值工程活动的重点应放在 ( )阶段。
A、竣工验收 B、施工 C、设计 D、保修
47、应收账款的机会成本一般按( )计算。 A、银行贴现率 B、有价证券利息率 C、坏账损失率 D、银行贷款利率
48、建设项目投资估算的内容，从费用构成来讲应包括建设工程项目( )的全部费用。 A、从筹建到竣工投产 B、从设计到竣工投产 C、从施工到竣工投产 D、从筹建到设计前
49、根据《企业会计准则第15 号——建造合同》，下列费用中，不应计入工程成本的是( )。 A、企业下属的施工单位为组织和管理施工生产活动所发生的费用。 B、在施工过程中发生的材料二次搬运费。 C、为订立施工合同而发生的有关费用 D、为工程施工所耗用的材料费用
地址：北京市西城区车公庄大街乙五号鸿儒大厦2号楼3层D室
客服电话：4006993266 网址
思
卓教育机构
打造建筑类执业资格考前辅导第一品牌
50、国际工程投标报价时，在工程所在国当地采购的材料设备的预算价值应按( )计算。 A、材料设备出厂价值 B、投标人所在国预算价格 C、当地市场价格 D、施工现场交货价格
51、施工总承包企业为扩大生产购买大型塔式起重机产生的现金流量属于( )。 A、投资活动产生的现金流量 B、筹资活动产生的现金流量 C、经营活动产生的现金流量 D、生产活动产生的现金流量
52、按照流动负债产生的原因，下列负债中，由于利润分配而产生的流动负债是( )。 A、应付工资 B、应付账款 C、短期借款 D、应付股利
53、在建投项目决策阶段，投资主体产生投资意向后紧接着应进行的工作是( )。 A、进行市场研究 B、编制初步可行性研究报告 C、编制项目建议书 D、进行投资准备
54、某采用装运港船上交货价的进口设备，货价为1000 万元人民币，国外运费为90 万元人 民币，国外运输保险费为10 万元人民币，进口关税为150 万元人民币，则该设备到岸价为 ( )万元人民币。
A、1090 B、1100 C 、1150 D、1250
55、某企业计划年初投资200 万元购置新设备以增加产量，已知设备可使用6 年，每年增加 产品销售收入60 万元，增加经营成本20 万元，设备报废时净残值为10 万元，对此项投资 活动绘制现金流量图，则第6 年末的现金流量可表示为( )。
A、向上的现金流量，数额为50 万元 B、向下的现金流量，数额为30 万元 C、向上的现金流量，数额为30 万元 D、向下的现金流量，数额为50 万元
56、某国际工程投标过程中，投标人员在复核工程量时发现土方部分的工程量计算存在较大 误差，其应采取的正确做法是( )。
A、按自己核算在正确的工程量计算报价，并在投标函中予以说明 B、按孰有利的原则选择招标文件的工程量或自己核算的工程量报价 C、按招标文件的工程量填表自己的报价，并在投标函中予以说明 D、按招标文件的工程量和自己核算的工程量分别报价并加以说明
57、某施工企业因生产经营急需资金，于2008 年7 月1 日将一张2008 年6 月1 日本地签发 的期限为5 个月、票面金额为1000000 元的不带息商业汇表向银行贴现，银行要求的年贴现 率为6%。则该施工企业的贴现所得金额为( )元。
A、980000.33 B、980000.00 C、940000.33 D 、940000.00
58、企业向某厂购入价值3000 元的材料，贷已收到，款已支付，采用复式记账法记账时， 除在有关材料账户做增加3000 元的记录外，还应( )。 A、在利润账户做减少3000 元的记录 B、在银行存款账户做减少3000 元的记录 C、在收入账户做增加3000 元的记录 D、在预付账款帐户做增加3000 元记录
59、投资收益率是指投资方案建成投产并达到调主生产能力后一个正常生产年份的( )
地址：北京市西城区车公庄大街乙五号鸿儒大厦2号楼3层D室
客服电话：4006993266 网址
思
卓教育机构
打造建筑类执业资格考前辅导第一品牌
比率。
A、年净收益额与方案固定资产投次 B、年销售收入与方案固定资产投资 C、年净收益额与方案总投资 D、年销售收入与方案总投资
60、正常情况下，同一设备寿命期内租赁费、租金和购置原价三者之间的数量关系是( )。 A、租赁费>租金=购置原价 B、租赁费=租金>购置原价 C、租赁费<租金<购置原价 D、租赁费>租金>购置原价
二、多项选择题(共20 题，每题2 分。每题的备选项中有2 个或2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5 分) 61.以“产品支付”为基础的项目融资模式的特点有( )。 A.债务资金可以用于项目的建设和日常经营
B.它是通过让贷款银行直接拥有项目产品的所有权来融资的 C.融资的信用保证是通过项目抵押的方式实现的 D.贷款偿还期短于项目的经济寿命
E.贷款银行的融资容易被安排成无追索或有限追索的形式
62.在合理劳动组织与合理使用机械的条件下，完成单位合格产品所必需的机械工作时 间包括( )。
A.正常负荷下的工作时间 B.不可避免的中断时间
C.施工过程中操作工人违反劳动纪律的停工时间 D.有根据地降低负荷下的工作时间 E.不可避免的无负荷工作时间 63.建筑安装工程费用包括( )。 A.建设管理费 B.直接费 C.间接费 D.利润 E.税金
64.下列关于企业利润的描述中，正确的有( )。 A.净利润=利润总额一所得税费用
B.利润总额=营业利润十营业外收入一营业外支出 C.利润总额体现企业的最终经营成果 D.营业利润是企业利润的主要来源 E.营业利润包括企业对外投资收益
65.下列设备安装工程概算计算式中，属于概算指标法的有( )。 A.设备安装费=设备安装工程量×预算单价 B.设备安装费=设备原价×设备安装费率 C.设备安装费=设备吨数×每吨设备安装费 D.设备安装费=设备台数×每台设备安装费
地址：北京市西城区车公庄大街乙五号鸿儒大厦2号楼3层D室
客服电话：4006993266 网址
思
卓教育机构
打造建筑类执业资格考前辅导第一品牌
E.设备安装费=建筑面积×单位面积安装费
66.在价值工程活动中，计算功能评价值前应完成的工作有( )。 A.功能现实成本计算 B.方案创造 C.功能整理 D.功能定义 E.方案评价
67.建设项目财务评价时，可以采用静态评价指标进行评价的情形有( )。 A.评价精度要求较高 B. 项目年收益大致相等 C.项目寿命期较短 D.项目现金流量变动大 E.可以不考虑资金的时间价值 68.影响资金等值的因素有( )。 A.资金的数量 B.资金发生的时间
C.利率(或折现率)的大小 D.现金流量的表达方式 E.资金运动的方向
69.动态会计等式是由( )等会计要素构成的。 A.负债 B.收入 C.费用 D.利润 E.资产
70.对设备第二种无形磨损进行补偿的方式有( )。 A.日常保养 B.大修理 C.更新 D.经常性修理 E.现代化改装
71.会计分析过程中，对会计报表进行比较的方法有( )。 A.水平分析法 B.趋势分析法 C.交叉分析法 D.垂直分析法 E.因素分析法
72.下列关于联合试运转费的描述中，正确的有( )。
A.联合试运转费包括试运转中暴露出来的因施工原因发生的处理费用 B.不发生试运转或试运转收入大于费用支出的工程，不列联合试运转费
C.当联合试运转收入小于试运转支出时，联合试运转费=联合试运转费用支出一联合试 运转收入
D.联合试运转支出包括施工单位参加试运转的人员工资以及专家指导费 E.联合试运转费包括由设备安装工程费用开支的调试及试车费用 73.新设法人融资项目的资本金筹措方式有( ) 。. A.股东直接投资 B.发行股票 C.政府投资 D.股东增资扩股 E.发行债券
74.下列企业资产中，属于无形资产的有( )。
地址：北京市西城区车公庄大街乙五号鸿儒大厦2号楼3层D室
客服电话：4006993266 网址
思
卓教育机构
打造建筑类执业资格考前辅导第一品牌
A.非专利技术 B.低值易耗品 C.出让的土地使用权 D.专利权 E.著作权
75.下列所有者权益中，属于所有者直接投入形成的权益有( )。 A.实收资本 B.盈余公积 C.资本公积 D.未分配利润 E.利得
76、采用预算单价法编制施工图预算过程中，工料分析表的编制依据有( ) A、分部分项工程实物工程量 B、投标企业的企业定额
C、预算定额项目中所列的用工数量 D、当时当地的市场价格信息。 E、预算定额项目中所列的材料数量
77、根据《企业会计准则第15 号—建造合同》工程成本中的其他直接费包括施工过程中发 生的( )。
A、材料二次搬运费 B、施工机械安装、拆卸和进出场费 C、临时设施摊销费 D、工程定位复测费 E、场清理费
78、下列建设项目投资中，属于工程建设其他费用的有( ) A、土地使用费 B、建设管理费 C、建筑安装工程费 D、流动资金 E、生产准备费
79、建设工程项目在选择新工艺和新材料时，应遵循的原则有( ) A、先进 B、合理 C、超前 D、可靠 E、适用
80、根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2003]206 号文)规定，下列费用中，属于建 筑安装工程措施费的有( )。
A、材料二次搬运费 B、新材料试验费 C、材料检验试验费 D、夜间施工增加费 E、安装施工费
2009全国一级建造师执业资格考试答案
一、单项选择题 1-5ADBBC 26-30ABCAC 51-55BADBB
二、多项选择题 6
1、ACDE 6
6、ABDE 6
2、CD
63、ACD
64、BE
65、ADE 6-10CBCAD 31-35DAACA 56-60DDCDA
11-15DABBB 36-40CDCDD
16-20ABCCC 41-45BDCCD
21-25BBCAC 46-50BABBA 6
7、BCD 6
8、ABDE 7
3、BDE 7
8、ACE
69、ABCE 7
4、ABC 7
9、CDE
70、ABD 7
5、BCE 80、AD 7
1、ABCD 7
2、ABCE 7
6、BDCE 7
7、ACE 地址：北京市西城区车公庄大街乙五号鸿儒大厦2号楼3层D室
一级建造师考试法规范文第3篇
14、 不合格品处理办法：对于不合格品处理应把不合格品做好标记单独存放或做退
货处理，并做好记录。
15、 项目采购实施阶段的主要工作：接受请购文件、确定合格供应商、招标或询价、
报价评审或招标定标、召开供应商协调会、签订合同、调整采购计划、催交、检验、包装及运输等。
16、 机电工程项目询价工作程序：选择合格供应商---询价文件编制---询价和报价
接收---报价评价---报价评审交业主确认----召开厂商协调会并决定中标厂商-----签订购货合同。
17、 选择合格供应商重点确认的内容：工厂取得的资质证书要适合制造该类设备、
材料;工厂的装备和技术必须具备制造该类设备、材料的能力并可保证产品质量和进度。
1、 工程承包范围分类：(1)设计采购施工总承包EPC：工作内容：承包商承担全
部设计、设备及材料采购、土建及安装施工、试运转直至投产运行;(2)设计及设备采购总承包EP工作内容：承包商承担工程设计、设备采购及现场安装技术指导，并承担投产试运行后设计和施工质量责任;(3)施工总承包C内容：承包商承担土建及安装施工，有的工程还包括主材采购，承包商出承担工程范围内的内容和风险外，还应对投料试运行后因施工质量而出现的问题负责;(4)安装工程总承包内容：承包商只承担工程建设的安装部分，并对投料运行后的安装质量负责。(5)机电工程专业承包如机械设备安装工程总承包、电气自动化仪表工程承包、给排水工程承包，防腐保温工程承包，采暖通风工程承包、炉窑砌筑工程常承包。
2、 废标确认：1.未能在实质上响应招标文件的标书;2.投标文件有明显不符合要
求的重要缺陷;3.弄虚作假、串通报价的标书;4.低于成本报价的标书;5.评
标中不与评标专家配合或有不正当行为;6.未按招标要求提交保证金的标书。
18、 设备监造大纲主要内容：1.制定监造计划及进行控制和管理措施;2.明确设备
3、 机电工程投标程序：研究招标文件----进行详细的调查研究-复核工程量--编制
投标文件--提交投标文件。
监造单位，签订监造合同;3.明确监造过程;4.明确有资格的相应专业技术人员到设备制造现场进行监造工作;5.明确设备监造的技术要点和验收实施要求。
4、 技术标策略：1.突出自身优势，如装备、技术力量及业绩等;2.突出质量管理，
19、 设备监造的依据：1.设备订货合同;2.设计单位的设备技术规范书、图纸及材
质量水平尽量优于业主要求水平;3.突出工期掌控优势，提出适量缩短工期的
料清册;3.总承包单位制定的监造大纲。
目标及措施;向业主提出一些有利于工程建设的合理化建议及一些优惠条件。 20、 设备监造验收范围：设备设计、设备制造、设备检验及设备监造验收全过程。
5、 专业工程承包人(总包)的工作：1.向分包单位提供与分包工程相关的各种证
件、批件和各种相关资料，向分包人提供具备施工条件的场地;2.组织分包人参加发包人组织的图纸会审，向分包人进行设计图纸交底;3.提供本合同专用条款约定的设备和设施，并承担因此发生的费用;4.随时为分包人提供确保分包工程施工所要求的施工场地和通道，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通;5.负责整个施工场地的管理工作，协调分包人与同一施工场地其它分包人之间交叉配合，确保分包人按照经批准的施工组织设计进行施工。
6、 总包进行专业分包和劳务分包应考虑因素?
1.总包或业主指定的分包范围，不属于主体工程，总包考虑分包更有利工程的进度和质量的分部工程，一些专业性较强的分部工程分包，分包必须具备相应的企业资质等级;2.鉴定分包合同后，若分包合同与总包合同发生抵触时，应以总包合同为准;3.只有业主和总包才是工程施工总承包合同的当事人;4.应严格规定分包单位不得再次把工程转包给其他单位。
7、 总包对分包的全过程管理：应从施工准备、进场施工、工序交验、竣工验收、
工程回访保修以及技术、质量、安全、进度、工程款支付等进行全过程管理。
8、 分包承担工程竣工报验程序：分包方对开工、关键工序交验、竣工验收等工程
经自检合格后，均事先通知总承包方组织预验收，认可后再由总承包方代表通知业主组织检查验收。
9、 工程项目合同风险类型：政治风险、市场和收益风险、法律风险、财经风险、
不可抗力风险，建设风险、运行风险、技术风险、管理风险、质量、安全、进度等风险。
10、 承包商可以提起索赔的事件：1.发包人违反合同给承包人造成时间、费用损失;
2.因工程变更造成时间费用损失;3.由于监理工程师对合同内容歧义解释、技术资料不确切、或由于不可抗力导致施工条件改变造成时间、费用损失，4.发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人费用的增加;5.发包人延误支付期限造成承包人损失;6.对合同以外项目进行检验，且检验合格，或非承包人的原因导致项目缺陷的修复发生的损失费用。7.非承包人的原因导致工程暂停施工;物价上涨，法规变化。
11、 索赔成立条件：1.与合同对照，事件已造成承包人工程项目额外支出或直接工
期损失;2.造成费用损失或工期损失按合同约定不属于承包商的行为责任或风险责任;3.承包人按合同规定的程序和时间提交了索赔意向通知和索赔报告。
12、 索赔依据：1.工程合同;2.订立合同所依据的或专用条款所约定使用的法律、
法规、标准、规范;3.工程建设惯例。
13、 供货方评价内容：在采购前要对供货方进行供货评价，考察厂家生产能力和质
量保证措施能力，如果厂家的工艺流程生产能力及质量保证能力能满足要求，产品也经过了国家3c强制性认证，则写出供方评价报告，按照质量体系的相关
21、 设备验收程序：1.设备验收包括设备制造现场验收和施工现场验收;2.进场验
收是设备运输到现场后，项目经理部组织有关人员按要求进行验收，一般分进场和安装前两个阶段。
22、 设备施工现场验收要求：1.设备现场验收应有业主、监理、生产厂商、施工方
有关代表参加;2.进场后对设备包装物的外观检查，要求按进货检验程序规定实施;3.设备安装前的存放、开箱检查要求按设备存放、开箱检查规定实施;4.进口设备要履行报关通关商检合格手续。
23、 施工组织设计的类型：1.施工组织设计纲要;2.施工组织总设计;3.专项施工
设计。1为标前组织设计。2-3为标后组织设计
24、 施工组织设计内容：1.工程概况、编制依据、工程特点、各专业工程主要工程
量;2.主要技术经济指标(工期、质量、安全、成本及项目特色管理目标等);3.项目组织机构和各类管理体系4.人力资源计划、大型机械设备计划;5.施工总进度计划、施工总平面图及说明(含现场临时设施规划);6.主要施工方简述;7.项目质量管理、HSE管理、物资管理、成本管理、风险管理、信息管理等内容。
25、 施工方案内容：工程概况、编制依据、施工程序、施工方法(含主要技术要求和
质量标准)进度计划、资源配置计划、安全技术措施、质量管理措施、施工平面布置等。
26、 施工方案的编制依据：施工组织设计、设计技术文件、供货方技术文件、施工
现场条件、国家及行业相关标准规范、同类型工程项目施工经验。
27、 施工组织设计审核与批准：1.各类施工组织设计在实施前严格执行编制、审核、
审批程序，没有批准的施工组织设计不得实施;2.施工组织设计编制、审核和审批工作实行分级管理制度，施工单位完成内部编制、审核、审批程序后，包总包审核批准，然后由总包单位项目经理或授权人签章后向监理报批;3.各类施工组织设计应坚持“谁负责项目实施，谁负责编制”的原则。
28、 施工组织设计交底内容：工程开工前，编制人员向施工人员交底，包括：工程
特点、难点、主要施工工艺及施工方法、进度安排、组织机构设置与分工及质量、安全技术措施等。
29、 施工组织设计交底有何要求：经审批的施工组织设计应在开工前进行，由项目
经理组织主要人员进行交底;交底内容应全面，交底过程要有记录，参加交底人员应在交底记录上签字;交底后各专业要分别组织学习，按分工及要求落实责任范围。
30、 施工方案交底内容：工程施工前，方案编制人员向施工作业人员交底，包括：
该工程施工程序与顺序、施工工艺、操作方法、要领、质量控制、安全措施等。
31、 施工方案优化方法及评价：施工方案进行技术经济分析，选出工期短、质量好、
材料省、劳动力安排合理、工程成本低的方案，采用综合评价法进行评价。
- 1 -
50、 分包在现场遇到需协调处理事情做法：应即时向总承包管理人员或分承包管理
人员反馈，并引起重视，总承包方应立即专题协商而取得妥善处理。
51、 以安全为例说明总包、分包之间闭口管理流程：从安全管理要求看，总包、分
包之间闭口管理流程如下：总包负责安全总体策划-制定全场性安全管理制度-分包方在合同中承诺执行-明确分包方安全管理职责-分包方依据工程特点制定相应安全措施-分包方报总包方审核批准后执行。
52、 影响机电安装工程进度的因素：1.除施工单位外，工程建设有关单位的工作进
度;2.施工工程中需要的材料、构配件、施工机具和工程设备等，不能按期运抵施工现场，或是运抵施工现场后发现质量不符合标准要求;3.建设单位为给足预付款或拖欠工程进度款;4.设计变更或业主提出了新的要求;5.施工中遇到气候、水文、地质及周围环境等方面的不利因素6.设备、材料涨价、签订固定合同等;7.施工单位自身管、技术水平及项目部现场组织、协调与控制能力影响。(要理解)
53、 施工进度控制主要措施：组织措施、技术措施、合同措施、经济措施、信息管
理措施。
54、 机电工程项目施工进度偏差分析:1分析进度偏差工作是否为关键工作，2.分析
进度偏差是否大于总时差，3.分析进度偏差是否大于自由时差。
55、 影响进度偏差重点分析内容：对供应商违约，资金不落实、计划编制失误，施
工方法不当，施工图提供不及时，及时采取措施调整。
56、 施工进度计划调整方法(只有两种)：1.改变工作间的衔接关系(方法，平行搭
接，扩大作业面);2.缩短工作的持续时间(压缩关键线路)，实际上就是网络计划中的工期优化法和工期与成本优化方法。(措施：加班加点，增加施工人员，投入更多的施工设备，技术方案优化，采用四新技术，采用奖励办法)
57、 施工项目成本控制的阶段：施工准备阶段，施工阶段和竣工交付使用及保修阶
段。
58、 项目成本控制的内容：人工成本、材料成本、工程设备成本、施工机械费，其
它直接费、间接费控制。
59、 (重点)施工成本控制措施：1.人工费成本：三点，严密劳动组织，合理安排
生产工人进出场时间，严密劳动定额管理，实行计件工资制，加强技术培训，强化生产工人素质，提高劳动生产率;2.工程设备成本控制：控制设备采购的采购成本，运输成本，设备质量成本;3.材料采购成本：从量和价两个方面控制，材料消耗量的控制，采用限制领料和有效控制现场耗料;施工机械成本：优化施工方案，提高施工机械的利用率和完好率，严格控制租赁施工机械。 60、 注意230案例一计算，计划成本也就是目标成本=考核成本*(1-成本降低率)，
机电工程项目成本构成：直接成本与间接成本构成。
61、 工程项目施工成本管理步骤：成本预测-计划-控制-核算-分析-考核
62、 工程量清单计价费用组成：(1)分部分项工程费=人工费+材料费+机械费+管理
费+利润+一定风险。(2)建筑安装工程费用组成：直接费、间接费、利润、税金;分部分项工程单价组成：人工、材料、机械。
64. 直接工程费=人工费+材料费+机械费，直接费=直接工程费+措施费，间接费=企业
管理费+规费
65、合同中综合单价因工程量变化需调整，除合同约定外，应按照什么办法确定：1.工程量清单漏项或设计变更引起新的工程量，其综合单价有承包人提出，经发包人确认后作为结算的依据;2.由于工程量清单工程量有误或设计变更引起工程量增减，属于合同约定幅度的，执行原综合单价，属于合同约定幅度以外的，其增加及减少后剩余部分工程量的工程量综合单价由承包人提出，经发包人确认后作为结算的依据。
32、 特种作业人员是指直接从事容易发生人员伤亡事故，对操作者本人、他人及周
围设施的安全有重大危险因素作业的人员，包括电工、电焊工、架子工、起重工、场内运输工。
33、 特种作业人员管理要求：必须持证上岗，证件在有效期内;特种作业操作证每
三年审核一次，对离开岗位超过六个月的，上岗前必须重新考核，合格后方可上岗。
34、 特殊人员(特种设备人员)包括“电焊工、探伤工、司炉工、水处理工，管理
要求同特种作业人员。
35、 项目部五大员及要求：施工员、质量员、材料员、资料员、安全员，必须持证
上岗。
36、 材料进场要求：材料进场必须根据进料计划、送货凭证、质量保证书、合格证，
进行材料的质量与数量验收;验收工作按质量验收规范和计量检测规定进行;验收内容包括品种、规格、型号质量、数量、证件等;验收要作好记录，办理验收手续;要求复检的材料应有材料取样送检证明报告;对不符合计划要求或质量不合格的材料应拒绝接受。
37、 材料仓库储存保管要求：实现对库房的专人管理，明确责任。
38、 大型机械 (判断P193)施工单位项目部施工机械设备管理要求：(重点)1.进
入施工现场的机械应进行安装验收，保持状态性能完好，做到资料齐全准确，属于特种设备的应履行报检程序。2.(闲置设备违背了什么原则)强化现场施工机械设备的平衡、调动，合理组织机械设备使用保养、维修;提高机械设备的利用率和完好率，降低项目使用成本;3.执行重要施工机械设备专机专人负责制，机长负责制和操作人员持证上岗制;4.严格执行施工机械设备操作规程和保养规程，制止违章指挥、违章作业。
39、 施工技术交底内容：施工工艺与方法、技术要求、质量要求、安全要求及其它
要求。
40、 机电安装工程技术交底重点：设备构件的吊装，焊接工艺与操作要点，调试与
试运行，大型设备基础埋件、构件的安装;隐蔽工程的实施要点;管道的清洗、试验及试压等。
41、 技术交底要求：技术交底分层次展开，直至交底到操作人员，交底必须在作业
前进行，并有书面交底材料，对于重要的技术交底文件，应经项目技术负责人审核、批准，交底人员和接受交底人员在交底记录上签字，交底记录由交底人或资料员收集、整理，妥善保存，竣工后进行归档。
42、 工程中逐级进行技术交底的内涵：设计人员向施工单位交底，施工单位技术负
责人向下级技术负责人交底，施工项目技术负责人向工长、班组长交底，工长向班组长交底，班组长向施工人员交底。
43、 工程档案内容：一般记录，施工组织设计、技术交底、施工日志;图纸变更记
录，图纸会审、设计变更、工程洽商;设备、产品质量检查记录;预检记录;隐蔽工程检查记录;施工试验记录;事故处理记录;工程质量检验记录;其他需要向建设单位提交的有关文件和实物照片及音像、光盘等。
44、 工程档案管理要求：1.资料真实、完整、准确、有效;施工需用的文件资料齐
全、无缺漏，2.以满足施工要求;3.施工中用的文件资料不是过期、失效或废止的，而是履行了编制审核手续的;4.文件资料的收集、审核、认可，发放、流转各个环节不能发生差错。
45、 设备进场后开箱资料安装时发现资料不全哪个环节失控，主要内容包括哪些：
发生在设备开箱验收管理环节，验收内容：做到质量合格，资料齐全，数量准确，专用工具配备，并作出完整记录。
46、 内部协调包括内容：总包与分包，土建与安装，安装各专业间。其余都是外部
47、 外部协调包括三种：有合同关系，有洽谈记录关系，接受监督机构。劳务分包 6
2、室外架空热力管道安装有何要求：热力管道通常采用架空敷设或地沟敷设，为了
48、 项目部对工程分承包协调管理内容：施工进度计划安排，甲供物资分配，质量
安全制度制定，资金使用调拨，临时设施布置，竣工验收考核，竣工结算编制和工程资料移交。
49、 项目部对劳务分承包协调管理重点：作业计划的安排，作业面的调整，施工物
资的供给，质量管理制度和安全管理制度执行，劳务费用支付分项工程的验收及其资料的形成和生活设施的安排。
便于排水和放气，管道安装时均应设置 坡度，室内管道的坡度为0.002，室外管道坡度为0.003，蒸汽管道的坡度应与介质流向相同，避免噪声，每段管道最低点要设排水装置，最高点应设放气装置。
63、紧急状态包括哪些：意外泄漏、爆炸、坍塌、雷击、火灾、环境设备的故障。 6
6、项目部如何进行项目风险管理策划253：项目经理部的风险管理组负责本项目运行过程中的特殊活动进行策划，识别、评价其中的主要风险因素，针对不可接受的
中，在地下室吊装与建筑施工协调量大。质量预控方案：对起重作业指挥、司索人员的资格进行控制，对吊装作业的施工机具能力 控制，对大型设备吊装的方法进行控制，对吊装的环境，包括周围环境及地下设施进行控制。
82、焊接的预控方案：工序名称：地下室管道焊接质量预控方案;可能出现的问题:气孔、夹渣;采取措施:焊工培训、焊条烘干、母材烘干、改善焊接环境。 8
3、工程验收评定后，分包单位应做哪些工作(5分)：分包单位对自己承包工程的有关资料移交给总包单位，待建设单位组织单位工程验收时，分包单位负责人应参加验收。
84、单体试运行必须具备的条件：(1)试运行范围内的工程按设计文件的内容和有关规范质量标准全部完成，并提供了相关资料和文件。(2)试运行方案已经获得了批准。(3)试运行组织已建立，操作人员经培训合格，熟悉试运行方案，能正确操作。(4)试运行所需要的燃料、动力、仪表空气、冷却水、脱盐水等确有保证。(5)测试仪表、工具、记录表格齐全，保修人员就位。
85、联动试运行方案中注意两点：第
一、试运行方案和安全操作规程已经批准。第
二、试运行组织应经建立，参加人员已通过生产安全考试合格。
63、 总包方制止分包方真空泵单机无负荷试运行原因：试运行方案报总包审核批准
后，尚未向有关操作人员进行技术、安全交底，以及试运行前的各项检查工作。 8
6、中间交接验收：中间交接验收是施工单位向建设单位办理工程交接的一个必要程序，他标志着工程施工安装结束，有单体试运行转入联动试运行。中间交接只是装置保管、使用责任(管理权)的移交，不解除施工单位对工程质量、交工验收应负的责任，且质量责任终身制(只有通风空调是施工单位组织)
87、负荷试运行应符合的规定：1.负荷试运行方案由建设单位组织生产部门和设计单位、总承包单位、施工单位共同编制，经上级部门批准后执行，由生产部门负责指挥和操作;2.负荷试运行必须统一指挥，严禁越级指挥，遵守各项纪律和制度，无证人员不得进入试运行区域;3.安全联锁装置必须按设计文件的规定使用，4.必须按负荷试运行方案规定进行操作，循序渐进，实行监护操作制度。
88、联锁、报警系统还不具备投用条件是否可以进行负荷试运行工作，为什么!不可以，原因是：负荷试运行前按设计文件要求的所有安装工作全部完成，包括整改消缺、遗留尾项、设计变更等，且单体试运行、联动试运行完成，联锁、报警系统必须调试完毕、准确可靠。
89、竣工验收的程序：根据建设项目的规模和复杂程度，规模大、较复杂的项目先初步验收后竣工验收，规模较小的、较简单的项目可以一次进行全部项目竣工验收。 90、甲方与供货方签订设备供货合同，因设备供货延误造成安装延误，业主对施工方处罚，施工方向供货方索赔程序是否正确，为什么!P293 不正确，因为设备是业主与供货方签的，与施工方无关，所以业主不能处罚施工单位，只能向供应商索赔，索赔与被索赔之间必须具有合同关系，这是前提。
91、工程回访参加人员：项目负责人、技术、质量、经营等有关方面人员组成，回访时间一般在质保期内。
92、工程回访的方式及内容：季节性回访：冬季回访锅炉房及采暖系统运行情况，夏季回访通风空调制冷系统运行情况;2.技术性回访一般采用四新技术工程，回访了解技术性能和使用效果，发现问题及时加以补救和解决。
93、保修责任范围：1.质量问题确实是由于施工单位的责任或施工质量不良造成的，施工单位负责修理并承担修理费用;2.质量问题是由于建设单位提供的设备、材料等质量不良造成的，应由建设单位承担维修费用，施工单位协助修理。
94、根据《建设工程管理条例》，建设工程在正常使用下最低保修时间：1保修期从竣工验收合格之日起，合格之日是指承包单位提交竣工验收报告之日，(验收合格按这时间，若验收不合格，经过维修后重新提交验收报告之日起，确保验收合格) 电气管线、给水排水管道、设备安装工程保修期为2年。 供热和供冷系统为2个采暖期、供冷期。
95、工业安装工程按专业划分7个分部工程：1.设备安装分部工程，2.管道安装分部工程，3.电气装置安装安装分部工程，4.自动化仪表安装分部工程，5.设备及管道防腐蚀分部工程，6.设备及管道绝热分部工程，7.工业炉砌筑分部工程。 9
6、建筑安装5个分部：1建筑给水、排水及采暖工程，2.建筑电气工程，3.通风与空调工程，4.电梯工程，5智能建筑工程。
职业健康、安全与环境因素采取预防措施和消减措施，在施工技术方案中予以体现。 6
5、职业健康、安全与环境管理计划书编制的主要内容：职业健康、安全与环境管理的目标及主要指标，组织机构与职责，管理措施、实施方案及要求，所需要的人力、物力、财力和技术等资源。
66、职业健康、安全与环境管理计划书审批实施和修订：经项目经理批准发布，项目经理部贯彻实施。
67、项目经理安全生产职责：(1)全面负责项目安全生产工作，是项目安全生产第一责任人;(2)严格执行安全生产法规、规章制度，与项目管理人员签订安全生产责任书。(3)负责建立项目安全生产管理机构并配备安全管理人员，建立和完善安全管理制度。(4)组织制定项目安全生产目标和施工安全管理计划，并贯彻落实。(5)组织并参加项目定期的安全检查工作，落实隐患整改，编制应急预案并演练。(6)及时如实报告安全生产事故，配合事故调查。
68、哪些工作需要制定安全技术措施;(危险源的识别)高空坠落、机械伤害、起重吊装、动用明火、密闭容器、带电调试、管道和容器探伤、冲洗及压力试压、临时用电、单机试车和联动试车。
69、针对工程项目的特殊需求制定安全技术措施：如冬季、雨期、夏季高温、夜间施工，补充相应的安全技术措施，对四新项目制定相应安全措施，对施工各专业、工种、施工阶段交叉作业编制针对性的安全技术措施。
70、针对危险性较大的分部分项工程应单独编制安全专项施工方案，对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，方案除需报监理工程师审批外，施工企业应当组织专家对方案进行论证。
71、那些?安全专项施工方案编制的范围包括：起重吊装及安装拆卸工程，脚手架工程，现场临时用电工程，季节性施工和现场防护措施，采用新技术、新材料、新设备新工艺的工程。
72、专项施工方案编制内容：工程概况、编制依据、施工计划、施工工艺技术、施工安全保证措施，劳动力计划、计算书及相关图纸。方案必须有设计、有计算、有祥图、有文字说明。
73、安全技术交底要求：必须按工种分部分项进行，施工条件变化针对性的补充交底，冬雨季针对气候特点的安全技术交底。工程因故停工、复工时应重新进行安全交底，安全交底必须在工序施工前进行，并保证交底逐级下达到施工作业班组全体人员，安全技术交底要有记录并整理归档。
74、重要环境因素的判定：产品生产和服务过程中的大气排放、水体排放、废弃物处置、土地污染、放射性污染及原材料等自然资源的消耗，加风雨雪，对当地或社区周边环境的影响。
75、现场环境保护措施主要包括：噪声、扬尘、建筑垃圾、有毒有害废弃物、有毒有害气体，电气焊弧光、无损检测光线等排放控制措施以及节能降耗、危险化学品管理措施等。
76、机电工程质量控制的事中控制主要包括内容：工序质量、隐蔽工程质量、设备监造、检测及试验、中间产品、成品保护、分项分部工程质量验收或评定等控制及以及施工变更等控制。
77、质量预控方案包括内容：1.工序名称、2.可能出现的质量问题、3.提出质量与控措施。(三个标题)
78、机电工程质量的三检制界定范围：一般情况，原材料、成品、半成品的检验以专职检验人员为主，生产过程中的各项作业的检验则以施工现场操作人员的自检、互见为主，专职检验人员抽检为辅。
79、工程质量问题与工程质量事故的界定：1.对于直接经济损失在规定数额以下，不影响使用功能和工程结构安全，没有造成永久性质量缺陷，视为质量问题;2.工程施工质量不符合标准的规定而引发或造成规定数额以上的经济损失、工期延误或造成设备人身安全，影响使用功能即构成质量事故。
80、工程质量事故处理的依据：工程施工质量事故的实况资料，合同文件，技术文件和档案，《建筑法》《建筑工程质量管理条例》、《工程建设标准强制性条文》。 8
1、工程质量问题及质量事故处理方式：修补处理、返工处理、不作处理、降级处理、报废处理。
一级建造师考试法规范文第4篇
A.合同约定
B.建设项目实施情况
C.相关法律法规
D.工程造价信息、资料和指数
E.国家、地区或行业定额资料
参考答案：A,B,C
2[单选题] 工程量清单编制程序中，需要按照施工组织设计、施工规范、工程验收规范进行的环节不包括( )。
A.确定项目编码
B.确定项目特征
C.计算工程量
D.确定工程内容
参考答案：A
3[多选题] 措施项目费的计算方法一般包括( )。
A.综合单价法
B.实物量计价法
C.参数法计价
D.测定计量法
E.分包计价法
参考答案：A,C,E
4[多选题] 按照《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013的规定，其他项目费的构成包括( )。
A.暂列金额
B.总承包服务费
C.暂估价
D.计日工
E.规费
参考答案：A,B,C,D
5[单选题] 招标文件中工程量清单标明的工程量，下列说法错误的是( )。
A.可以作为承包人在履行合同义务中应予完成的实际和准确的工程量
B.招标人编制招标控制价和投标人投标报价的共同基础
C.是工程量清单编制人按施工图图示尺寸和清单工程量计算规则计算得到的工程净量
D.发承包双方进行工程竣工结算时的工程量以实体工程量为准
参考答案：A
参考解析：招标文件中的工程量清单标明的工程量是招标人编制招标控制价和投标人投标报价的共同基础，它是工程量清单编制人按施工图图示尺寸和清单工程量计算规则计算得到的工程净量。但该工程量不能作为承包人在履行合同义务中应予完成的实际和准确的工程量。
发承包双方进行工程竣工结算时的工程量应按发、承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定，当然该工程量的计算也应严格遵照清单工程量计算规则，以实体工程量为准。故选项A正确。
6[单选题] 利用综合单价法计算分部分项工程费，综合单价的计算通常采用的方法是( )。
A.参数计价法
B.实物量计价法
C.定额组价法
D.测定计量法
参考答案：C
7[多选题] 关于招标控制价，下列说法正确的是( )。
A.国有资金投资的建设工程招标，招标人必须编制招标控制价
B.投标人的投标报价高于招标控制价的，其投标应予以拒绝
C.招标控制价应在招标文件中公布，但可以上调或下浮
D.招标控制价应由具有编制能力的招标人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人编制和复核
E.招标控制价超过批准的概算时，招标人应将其报原概算审批部门审核
参考答案：A,B,D,E
8[单选题] 编制招标控制价时，关于计日工的说法错误的是( )。
A.人工单价和施工机械台班单价应按省级、行业建设主管部门公布的单价计算
B.人工单价和施工机械台班单价应按授权的工程造价管理机构公布的单价计算
C.材料应按工程造价管理机构发布的工程造价信息中的材料单价计算
D.工程造价信息未发布材料单价的材料，其价格应按估算的单价计算
参考答案：D
参考解析：编制招标控制价时，对计日工中的人工单价和施工机械台班单价应按省级、行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构公布的单价计算;材料应按工程造价管理机构发布的工程造价信息中的材料单价计算，工程造价信息未发布材料单价的材料，其价格应按市场调查确定的单价计算。故选项D正确。
9[单选题] 对于施工过程中必须发生，但是在投标时很难具体分项预测，又无法单独列出项目内容的措施项目，如夜间施工费、二次搬运费等，其计价方法可以采取( )。
A.分包计价法
B.实物量计价法
C.参数计价法
D.综合单价法
参考答案：C
10[单选题] 必须按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用的是( )。
A.规费和税金
B.措施费
C.其他项目费
D.风险费
参考答案：A
11[多选题] 关于投标价编制原则，下列说法正确的是( )。
A.投标报价由投标人自主确定，但必须执行《建设工程工程量清单计价规范》的强制性规定
B.投标人的投标报价不得低于工程成本
C.投标人必须按招标工程量清单填报价格
D.投标报价要以招标文件作为设定投标报价费用项目和费用计算的基础
E.应该以施工方案、技术措施等作为投标报价计算的基本条件
参考答案：A,B,C,E
12[单选题] 对于国有资金投资的建设工程招标，下列说法错误的是( )。
A.招标人必须编制招标控制价
B.招标人可以设标底
C.招标控制价可适当超过批准的投资概算
D.编制招标控制价作为投标人的最高投标限价
一级建造师考试法规范文第5篇
(一)
一、阅读理解
1、背景：
A 公司中标承建一大型电力装备制造厂的全部机电工程，总承包合同约定，A 公司除完成关键设备安装外，部分设备由A 公司负责采购，公用工程和辅助工程A 公司可自行分包给各专业公司施工，A 公司实行总包管理，对全面履行总承包合同负责，为此A 公司成立了综合调度机构，在一次例行的全场实地检查中，时值台风季节，海边的排水泵房正破土动工，调度室要求停工另择时机开工，又发现某分包单位的循环水管网的施工进度计划与建设总进度计划安排脱节不符，对室外蒸汽管廊检查时在未收到试压报告的情况已在保温，叫停了分包单位的施工，在制氧站检查试运转活动，废油的排放处理不符当地环保管理部门规定，要求立即整改，并对试运行的组织准备做了详细的审核。
<1> 、施工进度计划的实施应建立什么样的机制?为什么?
<2> 、某分包单位循环水管网的施工进度计划与建设总进度计划不符是哪个管理环节失控?说明理由。
<3> 、说明总包单位与分包单位之间进度管理的闭口流程。 <4> 、A 公司总体质量计划应包括哪些内容?如何执行?
<5> 、试运行准备工作包括哪些方面?审核试运行组织准备的重点是什么?
2、背景：
某机电安装公司通过招标承担了某汽车制造厂空压站安装工程和生活区的暖锅炉及辅助设备安装工程。项目管理人员进场后，为加强对安全工作的管理，成立了由项目经理为组长的安全领导小组，建立了安全管理体系，并配备了专职安全管理员，同时制定了完善的生产安全管理制度和施工现场职业健康、安全与环境风险管理计划。在进行分项工程质量验收时，有下列事件发生：
事件一：锅炉本体已安装完毕，但钢架因施工过程中保护不够造成局部垂直度超差。
事件二：与锅炉本体连接的主干管上，发现有一段管子的壁厚比设计要求小了1mm ;该段管质量证 百度出品：建造师考试神器，扫码下载!
海量免费资料，真题，模拟题，任你练! 一级建造师考试，二级建造师考试，一网打尽! 官方QQ 群：332321318 明书和验收手续齐全，除壁厚外，其他项目均满足设计要求;这是由于当时工期紧，原规格管数量不够而采用现有管子造成的。
<1> 、在项目组织实施过程中，项目经理有哪些安全生产职责?
<2> 、项目部制定的施工现场职业健康、安全与环境风险管理计划有什么样的审批程序?
<3> 、如果锅炉及辅助设备安装工程作为一个子分部工程的话，上述2个事件的施工内容应划归为什么分项工程，分项工程划分的原则是什么?
<4> 、本案例两个事件如何定性? <5> 、上述两事件如何验收评定?
3、背景：
某安装公司总承包一中型冶炼厂的改造及扩建工程，由于施工场地比较狭窄，业主为安装公司在临老厂生活区的河边租用了一百亩农田作为某安装公司临时用地。安装公司在临时租用地内建了食堂、浴室和职工宿舍，在临老厂生活区安排钢结构制作场地和露天喷砂场地，在制作场地旁是露天钢材堆放场地，并安排了停车场、洗车台、修车厂，由于制作钢构和非标安排三班倒作业，夜晚灯火通明，场内有人流动，故临时场地未做围墙，只是用铁丝网与老厂生活区相隔。改造工程拆除的油毡、废沥青就地焚烧，固体废弃物运至厂外农田旁的坑内堆放，由于地处北方干旱地区，现场路面未做硬化处理，也未挖排水沟，地方政府环保部门来厂检查工作时，正值拆迁和钢结构制作高峰，看到现场的情况遂下令停工整改。
<1> 、本项目环境影响的因素有哪些?
<2> 、针对已分析出的环境影响因素，应制定哪些措施? <3> 、如何保证这些环境措施的落实?
4、 背景：
某石化工程项目业主与施工单位签订了施工合同。施工合同工期为22个月。 在工程开工前，施工单位在合同约定的日期内向业主提交了施工总进度计划(如下图所示)和一份工程报告。
时标网络计划图 工程报告的主要内容是：
(1)鉴于本项目需要安装专业的进口设备，需要将设备安装工程分包给专业安装公司。
(2)本项目两侧临道路，且为行人过往要道，故需在施工之前搭设遮盖式防护棚，以保证过往行人的安全。此项费用未包含在投标报价中，业主应另行支付。
业主对施工单位提交的施工进度计划和工程报告进行了审核。施工单位按业主确认的进度计划施工
0.5个月后，因业主要求需要修改设计，致使工作K (吊装工作)停工2.5个月。设计变更后，施工单位及时向业主提出索赔申请见下表。
索赔申请表
在施工过程中，部分施工机械由于运输原因未能按时进场，致使工作H 的实际进度在第12月底时拖后1个月。
在工作F 进行过程中，发生质量事故，该质量事故是由于施工单位施工工艺不符合施工规范要求所致。业主责成施工单位返工，工作F 的实际进度在12月底时拖后1个月。
<1> 、为了确保本项目工期目标的实现，施工进度计划中哪些工作应作为重点控制对象? 为什么? <2> 、施工单位工程报告中的各项要求会得到什么样的处理? <3> 、施工单位在索赔申请表中所列的内容和数量，经审查后均属真实，但费用计算有不妥之处，请说明费用计算不妥的项目及理由。
<4> 、处理质量事故时所需的资料有哪些? <5> 、请在原进度计划中用前锋线表示出第12月底时工作K 、H 和F 的实际进展情况，并分析进度偏差对工程总工期的影响。
<6> 、如果施工单位提出工期顺延2.5个月的要求，可否获得批准，可获批准工程延期为多少? 为什么?
5、背景：
某厂将拟建一条年产100万t 的生产线建设项目，通过招标确定该工程由具有施工总承包一级资质的企业实施总承包，工程内容包括土建施工，厂房钢结构制作、安装，车间内300t 桥式起重机的安装，设备安装与调试，电气工程的施工，各能源介质管道施工，建设工期为16个月。因工程工期太紧，造成总承包单位人力资源的调配出现短缺，不得不配备临时用工人员，为了抢时间、赶进度，总承包单位立即着手施工组织总设计编制，拟将该工程中的部分土建工程和车间内桥式起重机的安装进行分包。
在施工准备阶段，项目部制定了健康和安全管理计划书，制定了应急预案，并认真地实施了安全技术措施方案，认真地进行了安全技术交底，工程按期安全地完成。
<1> 、项目部制定的职业安全管理计划书应包含哪些内容? <2> 、分包单位编制的吊装方案如何进行审批管理? <3> 、吊装方案如何进行技术效率的比较? <4> 、安全交底有哪些要求?
<5> 、项目部应制定哪些合适的教育和培训?
6、背景：
某机电安装公司在开发区承接了一电子厂设备安装工程。包括：机械、电气、锅炉和电梯等安装项目。合同约定：工程设备由安装公司负责采购并按照规定选择分包商共同完成施工安装任务。安装公司决定把锅炉和电梯设备分别分包给两个不同专业化公司完成，其余由安装公司自行完成。
锅炉到货后，分包商组织了验收。在锅炉安装中，由于分包商的安装质量问题造成了对整个工期的影响，监理工程师要求机电工程安装承包公司对此承担责任，安装承包公司项目经理认为：该项目已经分包出去，对此不应承担责任。
<1> 、机电安装公司应对承担哪些项目的分包商进行许可证资格审查? 为什么? <2> 、在锅炉和电梯安装中哪些属于特种作业人员? 应具备什么条件才可以上岗作业? <3> 、针对锅炉设备监造验收的范围有哪些? 验收的依据是什么? <4> 、锅炉安装分包商对锅炉到货后应验收检查的内容有哪些? <5> 、针对锅炉分包商出现的进度拖延问题，机电安装承包公司是否承担责任? 为什么?
7、背景：
某机电安装公司承建某汽车制造厂锅炉房工程安装任务，业主要求本工程按综合单价法计价，合同采用工程量清单计价模式。该锅炉房建筑结构为局部三层，其中一层是机械除渣系统、水泵房和水处理间;三层是输煤廊，煤斗是钢制的;锅炉房有蒸发量为20t /h 、蒸汽压力为1.6MPa 的散装工业锅炉四台。合同工期29个月，工程开工前，机电安装公司提交的施工总进度计划如图所示(时间单位：月)，该计划通过了监理工程师的审查和确认。
合同履行过程中，发生了如下事件：
事件一：锅炉到货准备安装时，机电安装公司提出由锅炉制造厂商安装被建设单位拒绝，理由是制造厂没有安装资格。
事件二：锅炉安装前，机电安装公司办理书面告知时提交了下列材料：《特种设备安装改造维修告知书》;施工单位及人员资格证件;安装改造维修监督检验约请书。
事件三：在工程施工进行到第7个月时，因建设单位提出设计变更，导致G 工作停止施工1个月。由于建设单位要求按期完工，机电安装公司据此向监理工程师提出了赶工费索赔。根据合同约定，赶工费标准为18万元/月。
<1> 、施工总承包单位计划工期能否满足合同工期要求?为保证工程进度目标，机电安装公司应重点控制哪条施工线路?
<2> 、事件一中，建设单位拒绝是否合理?为什么?
<3> 、事件二中，机电安装公司书面告知材料是否齐全?如果不全，还需补充哪些材料?
<4> 、事件三中，施工总承包单位可索赔的赶工费为多少万元?说明理由。 <5> 、在合同中综合单价因工程量变更需调整时，除合同另有约定外，应按照什么办法确定?
8、背景：
某送变电工程公司承接了我国西部某高压输电线路8个塔基的施工建设项目，工期1年。工程施工特点为：野外露天作业多，高空作业多，山地施工多，冬季气温低，50%的塔基建在山石上，需要爆破处理。对此，该工程公司项目部根据职业健康、安全与环境进行了主要风险因素识别。按项目部风险管理组、项目管理部门和班组进行了分级风险管理策划，同时要求班组长要对施工技术方案控制的一些特别活动风险因素进行识别和评价。项目部还制订了项目安全生产责任制，把安全责任目标分解到岗，落实到人。其中项目经理安全职责是：施工过程发生安全事故时，必须按照安全事故处理的有关规定和程序及时上报和处理，并制订防范措施;定期组织安全生产检查和分析，制订相应预防措施;严格执行安全考核指标和安全生产奖惩办法;制订和执行安全生产管理办法等。
<1> 、根据工程施工特点识别出该工程有哪些主要风险因素? <2> 、根据所识别的风险因素，指出该工程会出现的紧急状态。 <3> 、风险管理组在风险管理策划中主要负责哪些工作?
<4> 、简述风险管理策划中对班组长要求的看法。班组长在风险管理策划中应负责哪些工作?
<5> 、背景资料中，项目经理还应负哪些安全职责?
9、某机电安装工程公司通过公开招标承接了一小区机电工程总承包项目，中标价8000万元，工期270天，承包范围包括设备和材料采购、安装、试运行。招标文件规定，为满足设计工艺要求，建设单位建议安装公司将该工程机械设备和电气设备分别由A 、B 制造单位供货并签订合同，设备暂估价4200万元，在工程竣工后，以实际供货价结算。合同约定：总工期为277天，双方每延误工期1天，罚款5000元，提前1天奖励5000元：预付款按中标价25%支付，预付款延期付款利率按每天1‰计算。
施工过程中发生了以下事件：
事件1：预付款延期支付30天，致使工程实际开工拖延5天。
事件2：因大型施工机械进场推迟3天，进场后又出现故障，延误工期4天，费用损失3万元。 事件3：由于锅炉房蒸汽出口处设计变更，造成安装公司返工，返工费2万元，延误工期2天，因蒸汽输送架空管道待图延期5天。
事件4：在自动化仪表安装时，发现电动执行机构的转臂不在同一平面内动作，且传动部分动作不灵活，有空行程和卡阻现象。经查，系B 制造单位供货质量问题，安装公司要求B 制造单位到现场进行处理、更换，耽误工期2天。
事件5：锅炉试运行时，监理工程师发现，安装公司未按技术规程要求进行调试，只有10%的安全阀进行了严密性试验，存在较大的质量、安全隐患，随即签发了工程暂停令，要求安装公司整改，安装公司整改后被指令复工。
<1> 、该工程项目目标工期应为多少天?说明理由。
<2> 、事件1～事件4发生后，安装公司可否向建设单位提出索赔?分别说明理由。
<3> 、纠正锅炉安全阀严密性试验的不妥之处。
<4> 、安装公司进行设备采购时，重点应考虑哪几方面问题?
<5> 、计算建设单位实际应补偿安装公司的费用，按事件分别写出计算步骤。
10、一长途高压输电线路及配电站由某施工单位承建，输电线路沿途穿越稻田和山林，变电站设在市郊支线公路旁，其变压器器身虽充氮运输，但运输用大型平板车必须经过市郊支线公路及其一座桥梁，桥梁要超载，但别无他途。变压器的二次水冷系统制造厂只供给定型设备，管路等连接部件为半成品，要在施工现场组焊安装。
<1> 、施工单位编制的线路架设施工组织设计中应包括哪些方面对外联系协调，为什么? <2> 、变压器器身运输会使桥梁超载，应与哪个部门协调，协调什么内容? <3> 、为做好变压器二次水冷系统的安装，施工单位应怎样与制造厂协调? 答案部分
一、阅读理解
1、
<1>、 【正确答案】 施工进度计划的实施应建立跟踪、监督、检查、报告的机制，目的是有利于及时有效地纠正计划执行中出现的偏差。
【答案解析】
【答疑编号10303510】 <2>、
【正确答案】 主要是计划编制和报审环节失控。正确的做法是：1)各分包单位按总体计划编制各自
承担的单位工程或单项工程的总进度计划或年度施工进度计划，编制的计划要符合承包合同的约定的工期目标要求，并报总承包单位审核确认;2)总承包单位要及时评审各分包单位上报的各种施工进度计划，评审的依据是上报的计划是否符合总体建设目标要求，如有异议要通知上报的分包单位澄清或修订，如无异议要以书面文件或洽谈记录表示认同。
【答案解析】
【答疑编号10303513】
<3>、 【正确答案】 从进度管理的要求看，总包、分包之间的闭口管理流程如下：总承包方负责总体进度计划策划→制定全部机电工程进度计划→分包方在合同中承诺执行各自的进度管理目标→明确分包方的进度计划→分包方报总包方审核批准后执行。
【答案解析】
【答疑编号10303517】 <4>、
【正确答案】 总承包单位制订的总体质量计划应包括质量目标、控制点的设置、检查计划安排、重点控制的质量影响因素等，并要告知各分包单位，作为分包单位对所承担工程制订质量计划的指导性意见，分包单位制订的质量计划应细化总承包单位编制的质量计划，并报总承包单位审核确认后执行。
【答案解析】
【答疑编号10303520】 <5>、
【正确答案】 试运行准备工作有技术准备、组织准备、物资准备三个方面。试运行的组织准备工作包括：组建试运行领导指挥机构，明确指挥分工;组织试运
行岗位作业队伍，实行上岗前培训;在作业前进行技术交底和安全交底;必要时制定试运行管理制度。
【答案解析】
【答疑编号10303523】
2、
<1>、 【正确答案】 在项目组织实施过程中，项目经理的安全生产职责有： 1)是项目安全生产第一责任人，对项目的安全生产工作负全面责任; 2)严格执行安全生产法规、规章制度，与项目管理人员签订安全生产责任书;
3)负责建立项目安全生产管理机构并配备安全管理人员，建立和完善安全管理制度;
4)组织制订项目安全生产目标和施工安全管理计划，并贯彻落实; 5)组织并参加项目定期的安全生产检查，落实隐患整改;编制应急预案，并演练;
6)及时、如实报告生产安全事故，配合事故调查。 【答案解析】
【答疑编号10303396】 <2>、
【正确答案】 制订施工现场职业健康、安全与环境风险管理计划，经监理审核，报业主批准后方可实施管理。
【答案解析】
【答疑编号10303399】 <3>、
【正确答案】 事件一属于锅炉安装分项，事件二属于辅助设备及管道安装分项;分项工程验收一般
按主要工种、材料、施工工艺、设备类别等进行划分。 【答案解析】
【答疑编号10303412】
<4>、 【正确答案】 本案例为一般质量问题。因为本案例直接经济损失不大，不影响使用功能和工程结构安全，没有造成永久性质量缺陷，所以视为质量问题。
【答案解析】
【答疑编号10303416】
<5>、 【正确答案】 两事件经有资质的检测单位检测鉴定达到设计要求，应判定为验收通过。经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算认可能够满足结构安全和使用功能的检验项目，可判定为验收通过。
经返修或加固处理的分项、分部工程，虽然改变外形尺寸但仍能满足安全使用要求，可按技术方案和协商文件进行验收。
【答案解析】
【答疑编号10303422】
3、
<1>、 【正确答案】 本项目环境影响的因素有：
(1)水污染;(2)大气污染;(3)土壤污染;(4)噪声污染;(5)光污染;(6)固体废弃物;(7)资源和能源的浪费。
【答案解析】
【答疑编号10303368】 <2>、
【正确答案】 针对本项目环境影响因素，应制定的环境保护措施有： (1)治理水污染源的措施：
食堂、浴室等产生污水的设施撤离到与河流较远的地方;现场道路旁及必要场地修建排水沟;污水必须经净化处理后方可排放，如建设临时污水处理设施或与老厂排污管沟通统一处理。
(2)治理大气污染源的措施：
立即停止废油毡、废沥青的焚烧;道路路面做硬化处理，并要经常洒水防尘：喷砂场地应采取粉尘隔离措施，如搭建隔离棚等。
(3)土壤污染的治理措施：
所有钢材的露天堆放和作业场地，要把钢材与地面隔离，如采用隔离布等;在修车台修车时，一方面要采用隔离措施，防止废油直接落入大地，同时要采用回收措施，处理后再利用避免浪费。
(4)噪声及光污染源的治理措施：
喷砂场地及制作场地搬到远离居民居住的地方;采取隔声和遮光措施;停止夜间施工。
(5)垃圾污染源的治理措施：
实施固体垃圾分类存放;固体废弃物要定期清理并运至垃圾处理站统一处理，严禁将废弃物用作土方回填;垃圾在运输过程中要密封，以防泄漏、洒落，造成土壤、大气和水的污染。
(6)节约资源能源的措施：
洗车场应建立沉淀池，循环利用水资源;随时检查水管、水龙头的完好状况并及时修理;可回收利用的材料，尽可能回收利用，如废油、废钢材等;节约用电。
(7)综合环境管理措施：
制定实施目标、指标及管理方案;明确关键岗位人员和管理人员的职责;建立施工现场对环境保护的管理制度;建立应急准备及响应等的管理制度;对工程分包方及施工现场相关单位提出控制措施和要求;对本企业相关部门分别提出针对性环保要求和措施，尤其对有毒有害、易燃易爆物品，从采购、运输、保管、使用制定一系列措施。
【答案解析】
【答疑编号10303371】 <3>、
【正确答案】 保证环境保护措施的落实，应做到：
提高全员环境保护意识及学习相关专业的法律法规知识;制定落实相关环境保护措施的相关规定;利用社会资源进行监督和控制;施工全过程各个环节的控制和跟踪。
【答案解析】
【答疑编号10303374】
4、
<1>、 【正确答案】 工作A 、D 、E 、H 、L 、M 、F 、I 应作为重点控制对象。因为它们是关键工作(总时差为零)。
判断关键线路方法，从时标网络计划的终点节点起逆箭头方向到网络计划起点节点的通路上，没有波形线的线路就是关键线路。从该时标网络计划上可以看出有两条关键线路，这两条关键线路上的工作即为关键工作。
【答案解析】
【答疑编号10302965】 <2>、
【正确答案】 工程报告内容中的第(1)条分包问题，如果业主同意分包，业主需要审查分包商资质。如果业主不同意分包，则不得分包。
工程报告中的第(2)条内容，此项费用不应由业主支付。 【答案解析】
【答疑编号10302968】 <3>、
【正确答案】 施工单位的索赔申请表中的第
1、2项费用计算不妥。因为设备闲置不能按台班费计算(或应按折旧费、租赁费或闲置补偿计算)，人工窝工不能按工日费计算(或应按窝工补偿费计算)。
【答案解析】
【答疑编号10302972】 <4>、
【正确答案】 处理质量事故时所需资料：
(1)与工程质量事故有关的施工图; (2)与工程施工有关的资料、记录; (3)事故调查分析报告。 【答案解析】
【答疑编号10302975】 <5>、
【正确答案】 前锋线如下图所示：
时标网络计划图 从上图看出：
1)工作K 拖后2.5个月，其总时差为2个月，故将影响工期0.5个月。 2)工作H 拖后1个月，其总时差为零，故将使工期延长1个月。 3)工作F 拖后1个月，其总时差为零，故将使工期延长1个月。 综上所述，由于工作K 、H 和F 的拖后，工期将延长1个月。 【答案解析】
【答疑编号10302978】 <6>、
【正确答案】 可获批准工程延期0.5个月。因为工作H 、F 的拖后均属施工单位自身的原因造成的，只有工作K 的拖后可以考虑给予工程延期。
由于工作K 原有总时差为2个月，2.5-2=0.5月，故可获批准工程延期0.5个月。
【答案解析】
【答疑编号10302980】
5、 <1>、
【正确答案】 职业健康、安全与环境管理计划书编制的主要内容包括：项目职业健康、安全与环境管理的目标及主要指标;组织机构和职责;管理措施、实施方案及主要要求;所需人力、物力、财力和技术等资源。
【答案解析】
【答疑编号10302525】 <2>、
【正确答案】 300t 桥式起重机的吊装属于超过一定范围的危险性较大的分部分项工程，其安全专项施工方案，除由分包企业技术负责人和总包单位技术负责人签字，项目总监审批外，必须由总包单位组织相关专家进行专项安全方案的论证。
【答案解析】
【答疑编号10302548】
<3>、
【正确答案】 吊装方案的技术效率主要比较：起吊吨位、每吊时间间隔、吊装直径范围、起吊高度。
【答案解析】
【答疑编号10302553】 <4>、
【正确答案】 安全技术交底的要求：
(1)安全技术交底必须按工种分部分项交底。施工条件发生变化时，应针对性地补充交底内容;冬雨期施工应有针对季节气候特点的安全技术交底。工程因故停工，复工时应重新进行安全技术交底。
(2)安全技术交底必须在工序施工前进行，并保证交底逐级下达到施工作业班组全体人员。
(3)项目部应保存安全技术交底记录并整理归档。 【答案解析】
【答疑编号10302560】 <5>、
【正确答案】 (1)对各施工人群(学徒工、实习生、分包队伍)进行进入现场的三级安全教育，重点为一般安全知识、施工组织原则、施工环境、施工纪律等，强调施工的非独立性。
(2)结合工程施工阶段的变化，适时(或定期)进行安全教育。 (3)特殊工种的专门教育与培训。
(4)对发生事故或造成前兆事故的人员进行重点教育。在发生已造成严重后果的事故或未造成严重后果的前兆事故时，进行安全教育的效果最好。
(5)在节假日前后进行安全教育也具有较好的效果。
(6)受季节、自然环境变化影响时，针对施工环境、作业条件的变化进行安全教育。
【答案解析】
【答疑编号10302565】
6、 <1>、
【正确答案】 机电安装公司应对锅炉和电梯安装项目的分包商进行许可证资格审查。因为锅炉和电梯项目是特种设备制造安装项目，依据《特种设备安全监察条例》应办理特种设备安装许可证。
【答案解析】
【答疑编号10302478】 <2>、
【正确答案】 在锅炉和电梯安装中属于特种作业人员的是：焊工、电工、探伤工、起重工、架子工、试验工。这些工种需要经过专业培训并取得合格证后持证上岗，其证书应在规定的有效期内。
【答案解析】
【答疑编号10302484】 <3>、
【正确答案】 锅炉设备监造验收的范围有设计、制造、检验全过程。 验收的依据是：①设备订货合同;②设计单位的设备技术规范文件、图纸和材料清册;③监造大纲。
【答案解析】
【答疑编号10302489】 <4>、
【正确答案】 锅炉到货后，应检查锅炉生产的许可证明、随机文件、质量文件，且必须符合国家规定;设备零部件齐全无损坏，必须附有与安全有关的技术资料。
【答案解析】
【答疑编号10302493】 <5>、
【正确答案】 机电安装承包公司应承担责任。机电安装承包公司应对分包项目在全过程实施管理并就分包商出现的质量、安全问题承担连带责任。
【答案解析】 【答疑编号 10302496】
7、 <1>、 【正确答案】 计算工期为 27 个月，满足合同工期要求。应重点控制施工线路 A→B→D→F→H 或①
→②→③→⑤→⑥→⑦→⑧。 【答案解析】 【答疑编号 10301916】 <2>、 【正确答案】 不合理，已获得锅炉制造许可的单位，可以安装本企业制造的锅炉，无需另取许可证。 【答案解析】 【答疑编号 10301925】 <3>、 【正确答案】 不齐全，还用补充：施工组织与技术方案;工程合同;机电类特种设备制造单位的资 质证件(即锅炉制造单位资质证件) 。 【答案解析】 【答疑编号 10301930】 <4>、 【正确答案】 金额为 0，因为 G 工作有 2 个月的总时差，不需要赶工(或不影响总工期) 。 【答案解析】 【答疑编号 10301936】 <5>、 【正确答案】 应
按照以下方法确定： 1)工程量清单漏项或设计变更引起的新的工程量清单项目，其相应综合单价由承包人提出，经发包 人确认后作为结算的依据。 2)由于工程量清单的工程数量有误或设计变更引起工程量增减，属于合同约定幅度以内的，应执行 原有的综合单价;属于合同约定幅度以外的，其增加部分的工程量和减少后剩余部分的工程量的综合 单价由承包人提出，经发包人确认后作为结算的依据。 【答案解析】 【答疑编号 10301946】
8、 <1>、 【正确答案】 该工程主要风险因素有：物体打击(砸伤) 、山体滑坡、触电(雷击) 、高处坠落、爆 炸、冻伤。 【答案解析】 【答疑编号 10301857】 <2>、 【正确答案】 根据所识别的风险因素，该工程会出现的紧急状态主要有：触电(雷击) 、高空坠落、 爆炸、滑坡。 【答案解析】 【答疑编号 10301869】
<3>、 【正确答案】 风险管理组在风险管理策划中主要负责对本项目运行过程中的特殊活动进行策划、识 别、 评价其中的主要风险因素， 针对不可接受的职业健康、 安全与环境因素采取预防措施和削减措施， 并在施工技术方案中予以体现。 【答案解析】 【答疑编号 10301874】 <4>、 【正确答案】 风险管理策划中对班组长要求不妥。班组长在风险管理策划中应负责的工作：由班组 长组织通过班前活动，对每天的施工活动进行工作危险分析，向班组成员交代将进行的工作中可能的 危险，采取的预防措施，体现在班组活动记录上。 【答案解析】 【答疑编号 10301883】 <5>、 【正确答案】 背景资料中，项目经理应负的安全职责包括：①认真贯彻安全生产方针、政策、法规 和各项规章制度;②严格执行安全技术措施审批和施工安全技术措施交底制度。 【答案解析】 【答疑编号 10346674】
9、 <1>、 【正确答案】 工期目标应为 277 天。 理由：按照合同文件的解释顺序，合同条款与招标文件在内容上有矛盾时，应以合同条款为准， 并且文件签署日期在后的和内容重要的解释顺序靠前。 【答案解析】 【答疑编号 10268322】 <2>、 【正确答案】 事件 1 可以提出索赔。 理由：工期预付款延期支付属建设单位责任，建设单位应向安装公司支付延期付款利息，同时赔 偿工期损失。 事件 2 不可以提出索赔。 理由：大型机械推迟进场，施工机械出现故障，是安装公司自身责任。 事件 3 可以提出索赔。 理由：设计变更、停工待图是建设单位原因造成的，可以提出相应的工期和费用索赔。 事件 4 不可以提出索赔。 理由：虽是建设单位
建议由 B 制造单位供货，但是采购供货合同是安装公司与 B 制造单位签订 的。 【答案解析】 【答疑编号 10268323】 <3>、 【正确答案】 锅炉安全阀按规定应 100%进行严密性试验，锅筒和过热器的安全阀在锅炉蒸汽进行 严密性试验后，必须进行最终的调试。调压时压力应稳定，每个安全阀启闭试验不得少于 3 次，调试 后应按规定填写“安全阀最初调试记录”，并做铅封。 【答案解析】
【答疑编号 10268324】 <4>、 【正确答案】 重点考虑的问题是： (1)考查工厂取得的资格证书、装备和技术具备的制造能力，保证产品的质量; (2)交货期、支付及支付条件，执行合同信誉; (3)编制设备监造大纲，明确设备监造的主要技术内容; (4)派有经验、有资格的相应专业技术人员到制造厂现场进行监造工作; (5)明确设备的包装、运输、交付规定及具体内容。 【答案解析】 【答疑编号 10268325】 <5>、 【正确答案】 建设单位应补偿安装公司总费用为 65 万元。 按事件分别计算： (1)事件 1 延期付款利息： 8000×25%×1‰×30=60(万元) 工期赔偿费用：0.5×5=2.5(万元) (2)事件 2 罚款：0.5×4=2(万元) (3)事件 3 返工费：2(万元) 工期赔偿费：0.5×(2+5)=3.5(万元) (4)事件 4 罚款：0.5×2=1(万元) 故：安装公司应得到补偿费用。 【答案解析】 【答疑编号 10268326】
10、 <1>、 【正确答案】 长途输电线路架设涉及杆塔的土地占用、林木砍伐、器材运输就位或导线架设时对农 田、森林的损害，以及施工布点要设置器材临时堆放保管场所和作业人员的临时生活设施等方面，有 时还需放炮炸石。因而要有多方面的联系和协调配合。 要与线路沿途的稻田、山林使用者及所辖政府进行协调，明确征地和损害赔偿的有关事宜。对临时的 器材存放点和作业人员生活点，要与居民及所辖政府协调求得支持。如需放炮炸石要按规定通报工程 所在地公安和安全管理部门，征得同意后按计划实施。 【答案解析】 【答疑编号 10269236】 <2>、 【正确答案】 变电站选点时，要考虑大型设备的运输通道，应该认为对市郊支线公路的通过能力是 有预见的，否则规划方案中必将指出重修公路和重建桥梁，但对超载问题必须加以处理。 应与市郊公路支线的管理部门协调，取得桥梁承载能力的确认资料，并一起组织检查桥梁实际完好状 况，在排除重新建桥的必要性后，提出桥梁加固方案，并取得双方的确认。要通知对方变压器器身通 过桥梁的具体日期，以利于共同检查加固实施效果和判明变压
器器身通过后桥梁是否受损，若受损， 考虑补偿事宜。 【答案解析】 【答疑编号 10269238】
一级建造师考试法规范文第6篇
2018一级建造师《工程法规》|内部资料限时下载
1Z308000解决建设工程纠纷法律制度
1Z308030仲裁制度
1[单选题]承、发包双方在施工合同中约定，双方在履行合同过程中所发生的争议，均提交上海的仲裁委员会仲裁(注，上海地区有两家仲裁委员会)。那么，下列说法中正确的是( )。
A.该约定意思表示明确，有效
B.当事人可以协议选择位于上海的其中一家仲裁机构申请仲裁
C.由于该约定对于仲裁委员会的选择不是唯一的，因而无效
D.当事人可以申请仲裁，也可以提起诉讼
参考答案：B
2[单选题]当事人对仲裁协议的效力有异议，一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由( )裁定。
A.仲裁委员会
B.合同履行地中级人民法院
C.被告所在地中级人民法院
D.仲裁委员会所在地中级人民法院
参考答案：D
3[多选题]存仲裁过程中，当事人担心案件相关证据会灭失，日后难以取得，点击【一级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频 故向仲裁机构提出证据保全措施的书面申请，下列说法正确的是( )。
A.当事人应直接向有管辖权的人民法院提出保全申请
B.当事人可以直接向有管辖权的人民法院提出保全申请
C.仲裁机构应立即作出证据保全的裁定
D.仲裁机构应将当事人的申请转交证据所在地有管辖权的人民法院作出裁定
E.仲裁机构应与证据所在地有管辖权的人民法院协商作出裁定
参考答案：B,D
4[单选题]仲裁委员会在审理双方争议时，对争议事项进行仲裁，其权限范围由( )决定。
A.仲裁规则确定
B.法律直接规定
C.仲裁庭决定
D.仲裁协议约定
参考答案：D
5[多选题]仲裁协议应当包括的内容有( )。
A.仲裁事项
B.具体的仲裁请求和事实、理由
C.请求仲裁的意思表示
D.选定的仲裁委员会
E.属于仲裁委员会的受理范围
点击【一级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频
参考答案：A,C,D
6[多选题]工程建设双方发生争议，申请仲裁应具备的条件是( )。
A.有仲裁协议
B.仲裁请求具体
C.属于仲裁委员会的受理范围
D.选定的仲裁委员会
E.有准确的被申请人
参考答案：A,B,C
7[单选题]关于有效的仲裁协议的效力，以下表述错误的是( )。
A.对双方当事人均有约束力
B.可以排除法院的司法管辖权
C.对法院不具有约束力
D.对仲裁机构具有约束力
参考答案：C
参考解析：有效的仲裁协议对当事人具有法律效力，有效的仲裁协议排除法院的司法管辖权，仲裁协议是仲裁委员会受理仲裁案件的基础，是仲裁庭审理和裁决案件的依据。没有有效的仲裁协议，仲裁委员会就不能获得仲裁案件的管辖权。
8[多选题]某工程建设纠纷，仲裁委员会组成的仲裁庭中，以下符合法律规定的是( )。
A.由1人组成仲裁庭
点击【一级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频
B.由3人组成仲裁庭
C.由4人组成仲裁庭
D.由5人组成仲裁庭
E.由7人组成仲裁庭
参考答案：A,B
参考解析：仲裁庭的组成形式包括合议仲裁庭和独任仲裁庭两种，即仲裁庭可以由3名仲裁员或者1名仲裁员组成。
9[单选题]下列选项中，对调解的理解错误的是( )。
A.当事人庭外和解的，可以请求法院制作调解书
B.仲裁调解书生效后产生执行效力
C.仲裁裁决生效后可以进行仲裁调解
D.法院在强制执行时一般不能调解
参考答案：C
10[多选题]甲房地产公司根据与乙建筑公司建设工程合同中的仲裁条款，向仲裁委员会申请仲裁。在仲裁过程中，根据《仲裁法》的规定，在下列( )情况下，当事人提出仲裁员的回避申请，应当得到准许。
A.发现某仲裁员私自会见对方当事人的代理人
B.发现某仲裁员虽然是资深会计师，但法律知识欠缺，不适合担任仲裁员
C.发现某仲裁员曾做过10年律师
D.发现某仲裁员的配偶是甲公司的职工
E.发现某仲裁员是甲公司的顾问
点击【一级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频
参考答案：A,D,E
11[多选题]仲裁庭对当事人申请仲裁的争议案件经过审理并作出仲裁裁决后，对于国内仲裁裁决，当事人可以在出现下列( )情形时申请撤销仲裁裁决。
A.裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁委员会无权仲裁的
B.裁决所根据的证据是伪造的
C.对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的
D.仲裁裁决适用法律错误
E.没有仲裁协议的
参考答案：A,B,C,E
12[单选题]人民法院对仲裁进行司法监督时，对于涉外仲裁裁决仅审查其( )。
A.主体问题
B.程序问题
C.实体问题
D.法律适用问题
参考答案：B
参考解析：对涉外仲裁裁决和国外仲裁裁决仅对其程序事项进行审查，且当事人不得以裁决书的实体错误为由提出不予执行和撤销的申请;人民法院也不得审查其实体问题。B项正确。4学尔森整理“2018年一级建造师《工程法规》章节习题”，更多关于一级建造师考试模拟试题，请访问学尔森一级建造师考试网。
点击【一级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频
13[多选题]仲裁裁决被人民法院依法撤销或裁定不予执行后，当事人就该纠纷( )。
A.可以依据原仲裁协议重新组成仲裁庭申请仲裁
B.可以依据重新达成的仲裁协议申请仲裁
C.可以向人民法院起诉
D.可以申请做出撤销或裁定的法院继续审理
E.可以协商和解
参考答案：B,C,E
14[单选题]当事人申请撤销仲裁裁决的，应当自收到裁决书之日起( )内提出。
A.3个月
B.6个月
C.1年
D.2年
参考答案：B
15[单选题]商事仲裁是目前解决建设工程纠纷的重要途径，关于仲裁的审理表述正确的是( )。
A.审理方式分为开庭审理和不公开审理
B.仲裁庭作出的裁决送达双方当事人后即生效
C.当事人对裁决有异议，应当在裁决作出之日起6个月内向基层法院提出撤销
点击【一级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频
D.仲裁庭的组成不合法的，将被裁定不予执行仲裁裁决
参考答案：D
参考解析：仲裁应当开庭进行，当事人可以协议不开庭，A项错误。仲裁庭作出的裁决一经作出即发生法律效力，B项错误。当事人申请撤销裁决的，应当自收到裁决书之日起6个月内向仲裁机构所在地的中级人民法院提出，C项错误。
16[单选题]当事人在仲裁过程中，对案件仲裁管辖有异义，应在( )提出。
A.答辩期内
B.首次开庭前
C.案件庭审结束前
D.本案件裁决作出前
参考答案：B
17[多选题]当事人证明仲裁裁决有下列( )情形之一的，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销仲裁裁决。
A.没有仲裁协议
B.裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁委员会无权仲裁
C.仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序
D.仲裁庭持不同意见的仲裁员未在裁决书上签名
E.裁决所根据的证据是伪造的
参考答案：A,B,C,E
18[单选题]在某案件仲裁裁决作出过程中，3名仲裁员针对某争议问题的意点击【一级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频 见不能形成多数意见，则该部分仲裁裁决( )。
A.暂不作出
B.由秘书长裁定
C.应当按首席仲裁员意见作出
D.由专家委员会裁定
参考答案：C
参考解析：
19[单选题]《仲裁法》规定，申请人在人民法院采取保全措施后()不依法申请仲裁的，人民法院应当解除保全。
A.7日内
B.15日内
C.30日内
D.2个月内
参考答案：C
参考解析：
20[单选题]当事人约定由三名仲裁员组成仲裁庭的，应当各自选定或者各自委托仲裁委员会主任指定一名仲裁员，第三名仲裁员由当事人共同选定或者共同委托( )指定。
A.仲裁委员会
B.仲裁委员会秘书处
C.已选定的两名仲裁员共同
点击【一级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频
D.仲裁委员会主任
参考答案：D
21[单选题]关于仲裁的开庭和审理，以下说法正确的是( )。
A.仲裁开庭审理必须经当事人达成一致
B.当事人可以协议仲裁不开庭审理
C.仲裁审理案件应当公开进行
D.当事人不能协商确定仲裁程序
参考答案：B
22[单选题]《仲裁法》规定，申请人在人民法院采取保全措施后( )不依法申请仲裁的，人民法院应当解除保全。
A.7日内
B.15日内
C.30日内
D.2个月内
参考答案：C
23[单选题]关于仲裁的开庭和审理，以下说法正确的是()。
A.仲裁开庭审理必须经当事人达成一致
B.当事人可以协议仲裁不开庭审理
C.仲裁审理案件应当公开进行
D.当事人不能协商确定仲裁程序
参考答案：B 点击【一级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频
参考解析：
24[单选题]涉外仲裁案件的财产、证据保全均是由有管辖权的( )裁定并执行。
A.基层人民法院
B.中级人民法院
C.高级人民法院
D.二审人民法院
参考答案：B4学尔森整理“2018年一级建造师《工程法规》章节习题”，更多关于一级建造师考试模拟试题，请访问学尔森一级建造师考试网。
25[单选题]甲房地产公司根据与乙建筑公司建设工程合同中的仲裁条款，向仲裁委员会申请仲裁。在仲裁过程中，甲公司发现某仲裁员与对方当事人的代理人有利害关系，则甲公司最晚应于()提出回避申请。
A.在首次开庭前
B.裁决书送达之前
C.辩论终结前
D.最后一次开庭结束前
参考答案：D
参考解析：
仲裁员有下列情形之一的，必须回避，当事人也有权提出回避申请：(1)是本案当事人或者当事人、代理人的近亲属;(2)与本案有利害关系;(3)与本案当事人、代理人有其他关系，可能影响公正仲裁的;(4)私自会见当事人、代理人，或点击【一级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频 者接受当事人、代理人的请客送礼。
当事人申请回避的，应当说明理由，在首次开庭前提出。回避事由在首次开庭后知道的，可以在最后一次开庭结束前提出。
26[单选题]当事人一方不履行仲裁裁决的，另一方当事人可以依照民事诉讼法的有关规定向()申请执行。
A.申请人所在地的中级人民法院
B.被执行人所在地的基层人民法院
C.被执行财产所在地的中级人民法院
D.仲裁机构所在地的中级人民法院
参考答案：C
参考解析：
根据《仲裁法》及最高人民法院司法解释规定，仲裁裁决的强制执行应当向有管辖权的法院提出申请。被执行人在中国境内的，仲裁裁决由被执行人住所地或被执行人财产所在地的中级人民法院执行。
27[单选题]某案件仲裁过程中，由于对裁决持不同意见的仲裁员拒不在裁决书中签名，则产生的法律后果是()。
A.裁决书无效
B.裁决书被撤销
C.重新组成仲裁庭审理
D.裁决书自作出之日起发生法律效力
参考答案：D 点击【一级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频
28[单选题]仲裁委员会在审理双方争议时，对争议事项进行仲裁，其权限范围由()决定。
A.仲裁规则确定
B.法律直接规定
C.仲裁庭决定
D.仲裁协议约定
参考答案：D
29[单选题]当事人申请撤销仲裁裁决的，应当自收到裁决书之日起()内提出。
A.3个月
B.6个月
C.1年
D.2年
参考答案：B
30[单选题]关于仲裁过程中一方当事人的财产保全，处理的程序正确的是()。
A.只能向仲裁委员会提出申请，由仲裁委员会将申请转交有管辖权的人民法院作出裁定
B.只能由当事人直接向有管辖权的人民法院提出保全申请
C.只能在仲裁程序开始前提出申请
D.最终是否受理由有管辖权的人民法院作出裁定
参考答案：D
31[单选题]下列选项中，对调解的理解错误的是()。
点击【一级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频
A.当事人庭外和解的，可以请求法院制作调解书
B.仲裁调解书生效后产生执行效力
C.仲裁裁决生效后可以进行仲裁调解
D.法院在强制执行时一般不能调解
参考答案：C
32[单选题]人民法院对仲裁进行司法监督时，对于涉外仲裁裁决仅审查其()。
A.主体问题
B.程序问题
C.实体问题
D.法律适用问题
参考答案：B
参考解析：
对涉外仲裁裁决和国外仲裁裁决仅对其程序事项进行审查，且当事人不得以裁决书的实体错误为由提出不予执行和撤销的申请;人民法院也不得审查其实体问题。8项正确。
33[多选题]某工程建设纠纷，仲裁委员会组成的仲裁庭中，以下符合法律规定的是()。
A.由1人组成仲裁庭
B.由3人组成仲裁庭
C.由4人组成仲裁庭
D.由5人组成仲裁庭
点击【一级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频
E.由7人组成仲裁庭
参考答案：A,B
参考解析：
仲裁庭的组成形式包括合议仲裁庭和独任仲裁庭两种，即仲裁庭可以由3名仲裁员或者1名仲裁员组成。
34[多选题]工程建设双方发生争议，申请仲裁应具备的条件是()。
A.有仲裁协议
B.仲裁请求具体
C.属于仲裁委员会的受理范围
D.选定的仲裁委员会
E.有准确的被申请人
参考答案：A,B,C
参考解析：
当事人申请仲裁，应当符合下列条件：(1)有仲裁协议;(2)有具体的仲裁请求和事实、理由;(3)属于仲裁委员会的受理范围。注意区别于仲裁协议的内容。
35[多选题]甲房地产公司根据与乙建筑公司建设工程合同中的仲裁条款，向仲裁委员会申请仲裁。在仲裁过程中，根据《仲裁法》的规定，在下列()情况下，当事人提出仲裁员的回避申请，应当得到准许。
A.发现某仲裁员私自会见对方当事人的代理人
B.发现某仲裁员虽然是资深会计师，但法律知识欠缺，不适合担任仲裁员
C.发现某仲裁员曾做过10年律师
点击【一级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频
D.发现某仲裁员的配偶是甲公司的职工
E.发现某仲裁员是甲公司的顾问