安装工程合同范文第1篇
法定代表人：
地址： 乙方：法定代表人： 地址：
电话：电话：
甲乙双方为携手合作，促进发展，满足利益，明确责任，依据中华人民共和国有关法律之相关规定，本着诚实信用，互惠互利原则，结合双方实际，协商一致，特签订本合同，以求共同恪守：
第一条 工程名称
(指分包部分之间工程名称)
第二条 工程地点 。
第三条 工程范围 。
第四条 质量标准 可依照工程施工详图、施工说明书及《安装工程施工验收技术规范》列出)。
第五条 承包人
(如按预算实行包工包料，属于总承包人及发包人负责供应之材料，分包人应将材料品种、规格、数量、交货时间、技术要求等用附表详细注明)。
第六条 工程总价
本工程包价计人民币 元整。
第七条 工程包价
本工程包价计人民币 元整(本工程全部总造价减去发包人及总承包人供应材料总值)。
第八条 付款办法
第九条 工程期限
按本合同第三条的工程范围自 年 月 日开工至 年
月 日止全部完工。
第十条 中间开工
本工程范围内的 工程，自 年 月 日开工于 年
月 日完成交工。
第十一条 双方联系制度及协作办法 。
第十二条 关于工程保密办法 。
第十三条 违约责任 。
第十四条 特殊条款 。
第十五条 合同有效期限，本合同自双方签字盖章后立即生效，在全部工程竣工，办理交工验收款项结清后失效。
第十六条 合同份数 本合同正式两份，双方各执一份，副本 份，总承包人收执份(其中送拨款银行及发包人各一份)分包方收执 份。
第十七条 合同附件
总承包人：分包方：
年 月 日订立
附表1：
工程项目一览表
工程预算号工程名称单位工程数量预算(概算)价值预定工期
开工 竣工备注
附表2：
总承包人(发包人)负责供应材料表
品种规格单位数量交货时间交货地点备注
附表一：工程项目一览表建设单位：
序号工程名称设计单位栋数结构层数面积资金来源批准文号投资总额(万元)工程总造价(万元)开工时间竣工时间备注
注：维修、屋外、管道、给排水等项目也应按此表逐项填写。
附表二：
由甲方负责供应设备和材料表
安装工程合同范文第2篇
合同编号：
总承包方： 贵州天寿建设工程有限公司 (以下简称“甲方”) 承 包 方： (以下简称“乙方”)
根据《中华人民共和国合同法》，并结合工程的实际情况，甲方同意将位于安顺市西秀区工业园区西二号路东侧的安顺市第二看守所施工总承包工程之水电安装工程以包工、包料的形式承包给乙方施工，并全权委托乙方对该工程进行专业施工和管理，乙方接受委托。为了双方更好地履行合同条款，便于现场施工管理，双方在确保本合同工程质量、施工进度、安全生产、文明施工的前提下，严格按照建设单位及甲方的要求顺利完成工程施工，经甲乙双方共同商定达成以下协议，共同遵守执行。
一、工程概况
1、工程名称：安顺第二看守所施工总承包工程之安装工程
2、工程地点：安顺市西秀区工业园区西二号路东侧
3、结构：框架、砖混
4、建筑面积：约16557 平方米。
二、工程承包方式
1、甲方以包人工、包材料、包机械、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包机械设备操作用工(持证)、包现场电工(持证)、包治安、包管理、包风险、包验收、包缺陷修复、包设计变更施工、包与其他承包单位的配合、包现场形象、包经营行为、包综合治理并实行独立核算，在上交管理费和代扣税费后，节约自留、超支不补的方式将该工程全过程承包给乙方。
2、乙方在本合同承包范围内的施工管理和预结算中，代表甲方履行甲方与发包人签定的总承包合同约定内容，负责全过程履约，承担各项义务和责任，并承担履约过程的经济、法律责任。
三、工程承包范围
1、承包范围：安顺第二看守所施工总承包工程中的室内外给排水强电安装工程及临时用水用电全部工作内容。(注：临时水电工程量以双方现场签证为准)
2、工作内容：承包范围内图纸所示的所有安装工程和施工现场内的全部工作内容以及为完成该实体项目而有必要采取的准备工作、措施项目及所有有关安全与文明施工等方面的内容。
四、工程费支付
1、乙方按工程结算总造价的 20 %向甲方交纳管理费(管理费不包含税金)，乙方提供50%材料发票，50%的劳务发票。
2、工程费支付：整个工程款的支付按业主拨付甲方的进度款扣除管理费后比例拨付给乙方，直至工程验收合格后，余下尾款在一个月内全部拨付给乙方。(详见主合同约定)
五、工程质量要求
1、本工程质量要求按甲方与发包人签定的总承包合同约定条款履行。
2、为提高企业信誉，共铸形像品牌，确保甲方与发包人签定的合同的顺利实施，双方再行确定本工程质量的创建目标为达到现行国家验收合格标准，并确保一次交验合格。若达不到此目标，造成的一切损失由乙方负责。
3、乙方按甲方对发包人承诺的质量标准进行管理，甲方发现有质量问题时，责令乙方限期予以整
改，若在整改期限内，整改不到位，则甲方视情节轻重予以罚款，罚款金额在支付当月的进度款中直接扣除，并责令乙方整改到合格为止;若因发生重大质量事故，使甲方被上级部门或当地政府予以警告、扣证等处罚时，乙方须对此负完全责任，并极力予以消除，同时甲方将每次给予20万元的经济处罚并有权解除此《承包合同》。
4、发包人对甲方的施工质量要求和奖罚，同样适用于甲方对乙方的施工质量的约束，乙方须承担由于工程质量原因而被甲方及发包人给予的任何处罚。
5、在保修期范围内乙方要随叫随到，认真负责完成保修任务，否则甲方另行安排人员进行维修，其发生的费用按两倍由乙方承担。
六、工程工期要求
1、本工程合同工期按甲方与发包人签定的合同中的约定条款履行。
2、根据甲方现场整体进度安排，按甲方及发包人提出的施工进度计划施工。乙方必须完全服从甲方工期进度计划安排，根据甲方的安排，采取24小时作业，随施工需要增加劳动力，确保甲方总工期计划及分段工期计划。
3、乙方应编制可行的施工总进度计划、季度计划、月度计划、周计划，并报送有关单位。为保证计划的实施，乙方应采取必要的保证措施，避免工期延误。
4、乙方按甲方分段的工期计划进行施工，如乙方连续两次没有完成甲方安排的工期进度计划，甲方有权提出终止合同，责令乙方退场，并保留追索赔偿的权利。
5、甲方认为确有必要暂停施工时，应以书面形式要求乙方暂停施工，乙方应当按甲方要求停止施工，并妥善保护好已完工程。因甲方原因造成停工的，经甲方代表确认，同意顺延工期，但工期顺延期内不计任何停、窝工的工期索赔(不得超过10个工作日)。因乙方原因造成停工的，由乙方承担发生的费用，工期不予延长。
6、发包人对甲方的施工工期要求和奖罚，同样适用于甲方对乙方的施工工期的约束，乙方须承担由于工期拖延而被甲方及发包人给予的任何处罚。
七、安全生产和文明施工要求
1、在本工程进行期间，乙方对发生与本工程有关的或本工程引致的人身伤亡及财产损失、损坏负责，必须承担其费用、责任、损失、索赔或诉讼等经济、法律责任，并须确保甲方免负该等责任。
2、本工程禁止重大伤亡事故的发生，负伤频率≤1.5‰。
3、本工程必须确保安保体系通过外部认证。
4、本工程必须确保CI达标。
5、本工程乙方所负责范围内的全部不记名保险费由乙方按相关规定负责购买，在整个施工过程中发生大小安全事故，由保险公司先按保险条例进行赔偿，不足缺口部分由甲乙双方协商解决，甲方负责50%，乙方负责50%;(注：在施工过程中，由于乙方的管理不善、操作不当所产生的所有安全事故由乙方全权负责)
7、乙方应遵守工程建设安全生产和文明施工的有关规定，严格按照标准组织施工，并随时接受行业检查人员依法实施的监督检查以及甲方的大检查，采取必要的安全防护措施，对查出的问题应及时予以整改，消除事故隐患。由于乙方安全措施不当造成的事故责任和由此发生的费用由乙方承担。甲方在监督检查过程中发现的安全隐患及违章行为，责令乙方限期予以整改，若在整改限期内，整改不到位，则甲方视情节轻重予以罚款，罚款金额在支付当月的进度款中直接扣除，并责令乙方整改合格为止。
8、乙方应确保本工程的安全生产的必要投入，如乙方过多的考虑费用支出，双方意见不统一时，甲方可以强制执行，所发生的费用在当月的进度款中直接扣除。
9、若因安全文明施工达不到标准，使甲方被上级部门或当地政府予以警告、扣证等处罚时，乙方须对此负完全责任，并极力予以消除，同时甲方将给予每次10 万元的经济处罚并有权解除此《承包合同》。
10、乙方应加强综合治理工作，抓好劳务队的管理，确保企业及社会稳定。
八、工程资金管理
1、乙方协助甲方向发包人收取工程款，款项打入甲方帐户，甲方扣除应收的管理费和应缴纳的税金和费用后，其余款项支付给乙方。为了维护甲方的整体利益，确保乙方切实履行甲方与发包人签定的总承包合同，为了规避风险，乙方当月未完成工程形象进度，或质量不尽人意，甲方有权在工程施工期间增加扣款比例，增加部分作为乙方履行合同内容的履约保证金，其增加比例为 10 %，直至乙方全部达到发包人和甲方的工期、质量要求后返还。
2、甲方在收到乙方相应工程款后，乙方应提出资金需用计划报甲方，甲方根据乙方准需用计划逐步付款给乙方，甲方保证不挪用此项资金。
3、乙方向甲方收取工程款时，应同时提供相应金额和适应比例的有效票据。
4、乙方对本工程项目资金(工程款)应专款专用，不得挪作他用。甲方有权监督检查乙方工程款的使用情况，对乙方挪用本工程款，甲方有权加以制止，若制止无效，甲方对乙方工程款的支付方式将不受上述“八.1”条款限制。若由于乙方挪用本项目资金致使与其他相关单位或个人产生经济纠纷或法律后果，乙方应负全部责任。
5、为保证资金的正确流向，甲方可以不定期地对乙方项目财务状况进行审计，乙方必须积极配合，不得提供虚假财务帐、表和原始凭证或拒绝接受审计;乙方须于每月1日向甲方提供上月底前本工程进度款帐号的资金流动证明文件，以供甲方作为对乙方在本工程款上的监控之用。该证明文件包括：进帐单影印件、资金流出证明影印件(包括转帐支票、信汇单、现金支票等)以及该类资金用途的详细说明。甲方的监控目的仅只是为了防止乙方将本工程之款项移作他用(与本工程进行之无关用途)，而影响工程的正常运作，并不能改变承包合同规定工程款的支付原则。同时，甲方有权单方面对本工程进度款的支付办法作出调整。
6、管理费的收取：按甲方支付给乙方的工程款按比例收取，在工程进度款收至合同额的 80 %时，甲方一次性收取剩余管理费。
7、乙方在本工程实施过程中，所产生的债权债务关系，皆由乙方自行清偿，甲方不承担任何责任。
九、甲方权利和义务
1、甲方委派 同志对本《承包合同》的内容负责全面实施监督，对乙方履行甲方与发包人签定的总承包合同的情况进行全方位、全过程的支持、服务、监督、管理、协调和控制。
2、甲方向发包人办理转付工程进度款、工程决算款、工程尾款，并按合同约定拨付工程款给乙方。
3、向乙方提供工程施工有关的图纸 套(含竣工图)。
4、甲方提供施工现场用电的主电源并根据施工需要在相应地点设置一个固定配电箱(二级配电箱)，固定配电箱以后的分配电箱、开关箱、电缆电线、照明灯具(含点钨灯、楼梯通道灯)等均由乙方负责。施工用水根据施工需要由甲方在相应楼层固定设置一个水龙头，水龙头之后所用水管等材料由乙方负责。同时甲方监督乙方地点的施工用水、用电管理。
5、提供工人住宿场所(因业主方不能提供场地，无民工住宿的情况下，由乙方自行在场外解决) 和工人膳食条件(生活费用乙方自行承担)。
6、全面贯彻公司的CI战略要求，维护企业形象，安全帽、三级配电箱由乙方负责计划。
7、指导和监督乙方作好安全帽司标、胸卡、管理制度等CI形象布置，发生的费用由乙方负担。
8、为乙方提供技术及管理指导，参与对工程的施工方案的审定。
9、甲方不定期地对甲方与发包人签定的总承包合同履行情况进行全面检查。
10、由于经营需要，遇考查需甲方出面协调时，甲方全力配合负责接待等对接工作，若发生费用由乙方承担。
11、如乙方在施工过程中确实不能满足甲方对工期、质量、现场安全生产及文明施工等的要求，甲方有权责令乙方限期予以整改直至终止合同。
12、若甲方认为乙方的施工进度和质量不能满足要求时，甲方有权将乙方承包范围内的部分工作量划分交由其他承包人完成。对乙方已完工程，待工程竣工后甲方可以按结算约定方法结算给乙方，但乙方需承担违约责任及由此给甲方造成的一切损失。
13、甲方享有对乙方在施工过程中因工期、质量、安全、文明施工等达不到合同约定而对乙方进行经济处罚的权利。
十、乙方权利和义务
1、乙方必须按合同约定完成约定之工作,事由业主原因而造成工程款未按时发放时，乙方不得以甲方未按时支付工程款的原因而堵工、断电。
2、乙方应尊重甲方的权威性，听从甲方指挥，服从甲方的领导和监督管理，全面贯彻公司的CI战略要求，维护企业形象，若未按此要求进行实施时，甲方可以按照公司的CI战略要求，进行施工现场的布置，所发生的费用由乙方支付或直接在当月的工程进度款中扣除。
3、乙方应按工程规模和甲方要求组建强有力的项目管理班子，乙方委托 同志全面负责本《承包合同》的实施，如果项目班子成员在工程施工过程中由于工作能力不足或工作态度等原因不能胜任本职工作，已造成明显的质量问题或工期延误时，甲方有权要求撤换，直至乙方重新组建合格的项目班子。
4、乙方必须组织足够的劳动力保证项目工程按期竣工。甲方若发现乙方人力不足或严重违反规定时，有权派人帮助抢工，发生费用由乙方支付或由甲方直接在工程款中扣除，如再不能保证按时完成任务时，甲方有权终止其承包合同，对其影响工期所造成的损失，均由乙方承担。
5、乙方代表甲方直接对接发包人、监理等单位，但须将技术、验收、经济等资料报送甲方审核、备案、盖章后经甲方统一报送发包人、监理、设计单位等。乙方对自身上述资料的真实性、准确性、安全性等负全责，虽经甲方审核，乙方并不能免除由于自身资料缺陷而引起的一切责任。
6、乙方施工前应先将安装图纸与结构图、建筑图进行套图配合，若有不符或未能配合，应先向甲方反映经大样图送审确认后再施作。若依甲方所发之施工图未经套图即施工致使施工达不到业主之要求，乙方应无条件返工直至达到要求为止，所发生的返工费用及由此引起甲方的一切责任和后果均由乙方承担，乙方不得以此要求追加工程款及合同工期。
7、乙方在施工过程中，若由于施工现场的条件限制或有其他特殊要求时，造成施工顺序和施工部位的交叉、颠倒，乙方必须按要求负责施工，其费用不予增加。
8、乙方的施工要保证不影响其下道工序的完成，无论该下道工序是否为乙方之工作，如果发生此等事件，甲方将追究乙方的违约责任。
9、施工前，提交材料合格证、检测报告及材料准用证，并通过甲方、业主、监理、防雷所等检验 合格。
10、接受发包人、监理、甲方对安全生产、质量、工期要求的指令，由这方面引起的经济责任、法律责任均由乙方完全负责。
11、接受当地行业主管部门的检查和管理，并协调和做好相关工作，需上缴和由此发生的一切费用由乙方承担。
12、乙方必须执行甲方的安全生产管理，组织好现场文明施工，确保标准化工地，争创示范工地。教育职工牢固树立“安全第一，预防为主”的方针，严禁违章指挥，违章操作。施工过程中，如发生一切安全事故，均由乙方负责，并承担所有费用。
13、乙方必须保证按时支付劳务人员的工资，每次必须向甲方报送民工工资发放表，杜绝民工就劳务报酬上访事件的发生。按甲方的要求建立工人工资卡，按报甲方人员花名册一人一卡。若发生劳资纠纷时，乙方应采取积极稳妥的方式，将问题和矛盾化解在萌芽状态，避免事态的进一步扩大。当接到劳务工反映拖欠工资时，不得以任何理由或借口回避、推委、拖延。如果发生由于乙方原因不支付或少支付工人工资而导致乙方工人投诉到甲方的，甲方有权要求乙方自身尽快解决或采取有效措施协助其解决，并且每发生一次投诉，甲方有权给予乙方2000-5000元/人每次的罚款处罚。
14、乙方的劳务发包、专业分包、材料采购等合同签订，须以自身公司名义签订，不得以“贵州天寿建设工程有限公司”的名义签订，否则由此引起的一切责任全部由乙方承担。
15、乙方应遵守建筑管理法规，规范经营行为;若因本工程而被当地行业主管部门进行处罚时，乙方应极力消除此影响，并承担一切责任和费用，同时，甲方将视情节轻重予以20万元的经济处罚并有权解除本《承包合同》。
16、乙方必须对一线生产操作人员进行安全生产基础知识教育培训。 十
一、工程交验与保修
1、本工程完工后，乙方须参加发包人组织的工程竣工验收。经检查验收工程不合格，由乙方负责返修并承担全部费用。若工程质量未达到发包人的要求和甲方对发包人的承诺时，所有因此而发生的任何罚款、处罚均由乙方负责。
2、工程在竣工验收进入保修期时，乙方应按《工程质量保修书》内保修范围的约定进行工程保修。在保修期内因保修原因而发生的费用和责任一概由乙方承担。
十二、违约与争议
1、若乙方在全面履行甲方与发包人签定的总承包合同过程中有违约行为时，所构成的经济和法律责任，均由乙方承担，甲方不负任何责任。
2、在本合同履行过程中发生的争议，双方当事人应本着实事求是的友好原则，协商解决，协商不成时，可以向建设工程所在地仲裁委员会申请仲裁，但必须: ①不涉及到仲裁部分的工程应照常进行; ②涉及乙方退场的应先退场再仲裁; ③竣工或合同期满的应先交房再仲裁;
④如果乙方以其他方式或理由拒不履行本合同第十三条第2款第②、③之规定的，甲方可以向仲裁委员会(或法院)申请先予执行以排除妨碍，由此而发生的一切损失均由乙方负责。
3、甲、乙双方在履行该合同过程中以及甲方代表乙方全面履行总承包合同过程中所产生的任何法律纠纷时，由此所发生的一切费用皆由乙方承担。
十三、解除、终止合同
1、若由于乙方质量原因导致中途解除合同的，乙方无权要求支付工程款;若由于乙方质量以外的其他违约原因导致中途合同解除的，双方按乙方完成工程量的 90 %进行结算支付，另 10 %作为乙方违约导致甲方的损失赔偿，乙方无权要求支付。
2、乙方如有下列情形之一时，将承担由此给甲方造成的一切损失，同时甲方对乙方已完工程根据合同决算方法(各项指标及罚款按合同约定执行)进行决算后按照其 90 %的工程款作为最终决算款，其余 10 %作为抵扣本条款的违约金，甲方并有权解除合同。
2.1乙方将工程再次分包或转包的，甲方将给予总价 2 %的处罚。 2.2乙方未经甲方许可，中途自行退场的。 2.3乙方发生民工就劳务报酬上访事件的。
2.4乙方未支付材料款项，供应商就款项问题反映到甲方时，甲方将对乙方处以所欠款项的罚款并要求乙方及时支付所欠款项。
2.5任何情况下乙方必须管理好其各班组工人，若出现堵路、堵桥、上街游行等事件的，乙方承担违约金50万元每发生一次。
2.6乙方在合同履行期间以未收到工程款为由停工并与甲方发生争议的。
2.7工程施工期间如遇业主原因停工或暂缓施工，甲方终止合同或暂缓施工，乙方以此为由要求甲方补偿及与甲方发生法律纠纷的。
3、乙方如有下列情形之一时，甲方可随时终止或解除本合同并可以任何方式将全部或部分工程改招他商承办，或由甲方自办，甲方因此所受之一切损失，乙方应负赔偿之全责。
3.1乙方管理人员迟迟不能到位。
3.2乙方未按规定时间开工、复工，或开工、复工后进行迟缓，或工人不足，甲方认为不能按期完工的。
3.3乙方未按合同约定进行施工，或乙方违背合同，或有偷工减料事实，经甲方书面通知改善，仍然未改善的。
3.4乙方工人技能低劣，工作懈怠或工地负责人不听从甲方工程监理人员指挥的。
4、上述所发生的违约金或赔偿金，甲方有权在付给乙方工程款时扣除。如乙方工程款不足时，向乙方追讨所差部分。
十四、档案资料管理
水电资质证书的资料复印件等(加盖单位公章)给甲方，以便甲方归档备查。 十
五、保证金
本工程实行劳务工资保证金制度，合同签订后的 3 天内，乙方应一次性向甲方缴纳劳务工资保证金人民币 20 万元，(贰拾万元)，紧急情况下，甲方有权对该笔款项进行支配。待工程完工并确保劳务工资已全部结清后，甲方一次性将余额返还乙方(不计利息)。
十六、其他
1、本合同自双方代表签字并加盖公章之日起生效，在甲方与发包人签定的总承包合同履行完毕，工程保修期满，各种款项结算完毕后，本合同自动终止。
2、施工过程中如发生争议，应以先施工完成工程项目再协商解决为原则，合理安排生产，妥善处理矛盾。
3、乙方不能按照施工预定进度表进行，经甲方认为必须增加工人或有必要夜间加班时，乙方应立即照办，不得推诿拒绝，因夜间加班所需一切设备及增加之开支等，概由乙方负担。甲方设备由甲方 负责协调。
4、乙方保证甲方人员的人身安全，乙方所属人员若有对甲方人员人身攻击，除应负责完全赔偿责任外，并放弃先诉抗辩权。
5、本合同未尽事宜，双方协商解决。
6、本合同壹式肆份，甲、乙双方各执贰份，肆份合同具有同等效力。
7、附件与本合同具有同等效力。 7.1附件1：工程廉洁协议。 7.2附件2：安全生产协议书。 7.3附件3：安全文明管理协议书。 7.4附件4：分包入场安全细则。 7.6附件6：消防责任书。 7.7附件7：综合治理责任书。 7.8附件8：不拖欠民工工资承诺书。
7.9甲方与发包人签定的总承包合同、施工图及施工期间的工程例会、甲方指令等另详。
甲 方：贵州天寿建设工程有限公司
安顺第二看守所项目部 乙 方：
安装工程合同范文第3篇
业主 (以下简称甲方)： 联系电话：
施工队(以下简称乙方)： 联系电话：
甲乙双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等相关法律，在平等公正的情况下签定如下合同
一、 工程概况
工程地址：
二、 价格
清包工费： ￥ 元，大写：
三、 付款方式
1、瓦工完成，付_________元
2、木工完成，付_________元
3、工程竣工，付________ 元
4、保修金 _________元，从竣工之日起1年后支付
四、 设计
1、 甲方若有图纸须向乙方提供图纸一套，并负责交底工作.
2、 甲方若无图纸的部分，须向乙方交代清楚要求，乙方施工前须画草图让甲方认可.
五、 材料
1、 乙方应提前7天向甲方提供需购材料清单，甲方应在5天内及时采购材料供施工队使用，双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失.
2、乙方应陪同甲方到建材供应点购买材料，并帮助甲方核查材料质量，辨别品牌真伪。
3、未经甲方同意，乙方不得自行采购材料;若已采购，甲方有权拒绝使用并可拒绝支付该材料的费用.
4、 如有部分材料甲方委托乙方代买，材料的制造厂商、品牌、规格、单价须征得甲方认可后购买;乙方应到甲方指定的建材城购买并开正式发票和品质保证书，甲方验收合格后付款，否则甲方有权提出退货、返工及赔偿损失。
5、乙方应帮甲方收货，检查来货质量，核对数量和配件的准确性。发现问题后及时告知甲方。收货后甲乙双方签字交接。
6、 乙方应做好材料的保管工作，禁止闲杂人等进入工地现场; 未经甲方许可，乙方不得携带任何建材出门，如有损坏、缺失，乙方按同品牌同质量赔偿。
六、 工期从 XX年___月____ 日起至 XX年___月____ 日止，工期为___ 天，因甲方因素拖延，工期协调顺延，因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工费50元/天
七、 材料搬运
1、甲方材料送至工程所在地的楼下时，乙方任何施工人员应无条件搬运。
2、甲方购买的由生产商、供应商、销售商负责上门安装的设备(如橱柜、空调、热水器等)，在需要时乙方应协助搬运至现场。
八、 垃圾清运：乙方应做到
1、 垃圾袋装化
2、 垃圾日日清
3、 垃圾清运至物业指定的垃圾堆放场所
九、 施工人员管理及要求
1、未经甲方许可，非工地施工技术人员不得在工地过夜。
2、甲方应及时替乙方办理小区出入证件。
3、乙方施工人员应具备在北京市暂住的一切证件，因证件不全引起的相关损失由乙方自行承担。
4、乙方未经甲方同意不得任意调换施工人员;甲方对表现不好的施工人员有权要求调换，乙方不得拖延
5、未经甲方同意，任何情况下乙方不得停工或殆工。
6、乙方应全面配合甲方所请的其他专业施工队伍(例如空调，热水器，橱柜安装等)做好配套的施工。
7、乙方施工人员应安全施工，如在施工中造成乙方施工人员受伤或伤及其他人员，医药等费用乙方承担;杜绝火灾，否则乙方负完全责任。
8、乙方施工人员要进行成品保护：所有安装好的成品都要加以保护，如已铺贴好的瓷砖、地砖不得磕碰，地砖要铺保护塑料膜;油漆好的墙面不得靠放物品、避免划碰污染等。如有损坏，乙方负责按同品牌同质量赔偿并重新安装。
9、乙方施工人员要文明施工，要爱护室内及公共部位原有设施，不得损坏采暖管道，门窗，玻璃纱窗等;不准踏在家具面、门、抽屉和面盆上工作;不要让水泥、沙石、硬纸等建筑材料或垃圾充塞厕口或下水道;施工期间上厕所要到楼下的移动厕所;业主所有的物品未经许可，不得擅自处理;不在公共部位乱写乱画。如造成损坏，乙方负责赔偿。
10、如乙方因施工不当造成对甲方或邻居居室结构或设备的损坏，乙方负责赔偿。
11、乙方施工人员不得在施工现场违法乱纪，一旦发生问题，后果自负。
12、如乙方违反了小区物业施工管理要求，物业所扣甲方的装修押金应由乙方承担，甲方有权直接从工费中扣除。
十、 施工机具
1、 乙方自带所有施工所需工具，并保证其安全性和良好使用性，乙方自行承担工具费及其维修费。
2. 所有易损件由甲、乙双方各承担一半
十一、工地现场管理
1、 现场禁止使用明火，
2、 现场禁止吸烟。
3、 油漆材料必须和其他材料分开放置。
十二、维修
1、 因乙方施工原因导致的质量问题，乙方应在一年内无偿维修。
2、 普通维修乙方应在甲方通知乙方后三天内及时维修，特殊情况(水、电问题)乙方必须在24小时内赶到并维修。
3、 若因乙方未能按合同及时完成维修，甲方可以安排其他施工队进行维修工作，所发生的人工费用按实从保修金中扣除。
十三、合同附件
1、 施工项目工艺做法及报价。
2、 乙方开出的材料采购清单。
十四、合同争议
1、 出现争议甲乙双方先协商。
2、 协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。
十五、装修要求
a.装修工艺电路安装工艺要求：
1、 电路安装时，必须用有合格证书的产品材料。
2、 三线制安装必须用三种不同色标。原则上，红色、黄色、兰色、为火线色标。兰色、
绿色、白色为零线色标，黑色，黄绿彩线为接地色标。
3、 所有导线安装时，必须用相应的pvc管子穿起来，埋在事先凿好的深宽为4×3cm的槽子里，如遇并排线路槽子凿宽时，不能影响其他工种施工，必要时可和木、瓦工协商解决施工中的难题
4、 所有线路必须按横平竖直的方向分布，严禁蛛网式分布。pvc管一头要穿进总开关箱约3cm左右，然后沿墙壁，顺地面 垂直分布，转弯处用90度弯头或软管联接好，并用管卡固定好。所有导线在pvc管子里不能有接头。
5、 预埋导线的线径大小是按电器的功率来测算的。
6、 所有预埋导线留在接线盒处的长度为20cm，接线盒必须用水泥砂浆封装牢固，并使其保持端正，不得歪斜，其盒口要略低于墙面0.5cm左右。
7、电话线和有线电视线不得和电线同穿在一根pvc管内必须各行其道。
8、防止破坏原有需保留的管线
9、火线进开关，零线进灯头，插座接线应符合"左零右火接地在上"的规定
10、所有墙上废掉的线头等均打好结，用黑胶布包好头，安上螺帽，埋在暗盒里，而不是直接拿水泥敷上
11、 所有导线分布到位确认无误后，可通电试验，方法为：将所有用电接头接上灯头套上15w灯泡，接通电源如全亮说明该户电路安装基本合格，这时可填写工程交接单。请甲方和其它工种负责人签字验收，电气隐蔽工程初步结束。
12、 安装各种灯具和开关面板，需在油漆快要撤场前三天或漆最后一遍油时进场，大型吊灯顶部必须事先用膨胀螺丝固定4×3cm木方，然后将吊灯固定螺丝切在木方上。所有开关的面板安装必须平整端正，不得歪斜。扣板吸顶灯安装时，必须将固定罗丝切在木楞子上，严禁切在扣板上(此木楞可事先请木工安装好)。
水路工艺安装要求：
1、 使用pp-r管，pp-r管的管子联接时必须采用热融法。
2、 在施工过程中，必须将所有的管路连接接头上紧，按照横平竖直分布到位，如遇有地面管路发生交叉时，次路管必须安装过桥在主管道下面，使整体水管分布保持在一个水平线上。
3、 管道分布到位后，必须用管卡在转弯处或有站椿龙头的地方卡紧管子，不使松动。
4、 所有通水的地方必须安装下水管和地漏，并注意水平落差连接到原毛坯房预埋的主下水管时，应保持6小时静止凝固。
5、 水路安装完毕要做灌水打压实验，7-8公斤压力半小时无滴漏。
刷墙工艺要求：
1刷墙以前要做基层处理：刷界面剂封底一遍，披刮腻子4遍并打磨，遇砂灰墙、保温墙及非承重墙须满贴玻璃纤维布，对外墙及内墙保温及质量差的隔墙须满帖石膏板，原墙空鼓须铲除后水泥砂浆找平。
2所有墙面及天花板须刷一遍抗碱底漆，两遍面漆
3注意乳胶漆要求的对水量
4墙面每刷遍漆都需要户主验收一下。要求漆膜均匀无泪痕。
包门套垭口工艺：
1大芯板衬底，木实木门套线。门套线宽不大于55mm，厚不大于10mm。
2. 油漆：聚酯/硝基漆3遍;
3、墙体和门套之间要用绷带或牛皮纸包
4、验收标准
要求横平竖直，2米内±1mm，每工件外露部分倒角1×45°，所有阴阳角都要靠角尺铅
垂贴在门套上检查垂直度门验收标准：
1. 门锁挖孔应用专业工具，上合叶应注意正反,开关自如
2. 注意所有的门要等高等宽。要保证让门扇开启的90度范围内任一位置能停住，不能有自开自关现象。
储物柜工艺要求：
1、 大芯板底架，实木线收口，外部聚酯/硝基漆3遍(含面漆2遍);内部清漆2遍。
2、 验收要求：要求横平竖直，连接可靠，支撑有力，2米内±1mm，每工件外露部分倒角1×45°，所有阴阳角都要靠角尺铺墙砖、地砖工艺要求：
1.对原基层进行处理。
2.水泥+沙子+界面剂粘贴。瓷砖磨边碰角。
3、 铺瓷砖前瓦工应用水平尺拉线，瓷砖要用水适当浸泡。
4、 贴墙砖验收标准：贴装石材及磁砖不平整度要求为±1mm、空鼓率为百分之0.5，所有阴阳角都要靠
5、淋浴屏地台施工时一定要用水平尺找平。
验收标准：
贴装石材及瓷砖不平整度要求为线条平整、划一，空鼓率为百分之0.5，所有阴阳角都要靠角尺，砖缝细小，地砖铺后12小时应逐块敲，如有空鼓处必须返工。
检查各地漏，放水时水是否流向地漏。
做防水工艺要求：
1. 要求对厨房及两个卫生间开槽过的墙面和地面重，沐浴墙做到1.8m
2. 防水验收标准 一定要把准备做防水的基层打扫干净，尽量保持表面的干燥。卫生间的漏水部位主要在上下水管的根部和墙脚，所以这些地方做防水时一定要让它"吃饱"。还要注意，防水需要从墙脚向上做不少于25厘米为好。防水材料干透以后，需要进行24小时的闭水试验。到楼下观察是否还存在漏水现象。
b.装修内容
10、其它说明和要求：
1)、乙方应按北京市地方dbj/t01-27-XX "住宅装饰装修验收标准"进行施工。
2)、须隐蔽的管线应在甲方验收合格后方可进行隐蔽作业，竣工交验前应向甲方提供室内管线的竣工图。
3)、保证体现原先商定好的装潢设计思想，不能擅自改动。如有变化，必须征得甲方同意。
4)、除上述装潢要求外，如有局部小增加工作，不超过工程的20%，不增加工费。
5)、乙方必须保证施工质量，发生施工质量问题，施工单位应及时予以改正。当竣工验收时如发现质量问题，施工单位应立即予以改正，在未达到业主的整改要求前业主有权拒付人工费。
甲 方：乙 方：
签 章：签 章：
签约日期：签约日期：
更多建筑工程合同法免费下载
这里还有以及
安装工程合同范文第4篇
随着人们法律观念的日益增强，合同的使用频率呈上升趋势，签订合同是为了保障双方的利益，避免不必要的争端。那么合同要怎么拟定?想必这让大家都很苦恼吧，下面是小编为大家收集的安装合同8篇，欢迎阅读与收藏。安装合同 篇1
甲方：_______________________
乙方：_______________________
按照《中华人民共和国合同法》、《建筑法》和《建筑工程质量管理条例》等有关法律法规的规定，结合本工程具体情况，甲方就承接工程的部分内容向乙方实行专项发包，由乙方进行专业施工。双方本着诚信平等、互惠互利、风险共担、利益共享的原则，经协商一致达成下列合同条款，双方共同遵照执行。
一、工程概况
1.1 工程名称：___________________________
1.2 建筑面积：________m2 层数：_______层
1.3 工程地点：___________________________
1.4 承包形式：___________________________
二、专业施工范围
________综合设计院有限公司设计的________安装工程施工图范围内的所有强电系统、弱电系统、给排水和消防工程的安装。
三、结算价格
本工程合同总价款暂定为人民币____________元
大写：____________________________________
结算价=_________________________(按实计算)
以上结算价中已综合包括了乙方的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、往返车旅费、工期费、工期奖、质量奖等一切费用。工程量以甲方最终审定的结算为准。
四、合同周期
4.1 开工日期：XX年______月______日
4.2 竣工日期：XX年______月______日
4.3 合同工期总日期总日历天数________天
五、适用的技术规范和质量标准
规范与标准：
5.1 本工程适用国家现行的各种技术规范和施工规范。
5.2 本工程适用本地区各种建设标准要求。
5.3 设计图纸和合同文件中各项技术说明和要求。
质量约定：
5.4 工程质量等级：确保_______，争创_______
5.5 分部工程一次性验收合格率达________
5.6 分部工程一次性交验优良率达________
5.7 质量问题整改率___________
质量奖罚：
5.8 工程获省优质工程奖，甲方给予乙方奖励人民币_______元;获鲁班奖给予乙方奖励人民币________元。共10页，当前第1页12345678910
5.9 工程质量经当地质监站、建设单位、监理单位、甲方验收未能达到5.4～5.8条约定的任一款，除整改至符合要求外，由乙方承担违约金人民币________元整。
六、合同双方
6.1 甲方
6.1.1 甲方代表
甲方代表姓名_________ 。甲方代表根据授权，行使本合同约定的权利，履行本合同缩写的义务。
6.1.2 甲方代表可委派具体管理人员承担自己的部分权利和职责，并可在任何时间撤回这种委派。委派和撤回均应提前五天通知乙方。甲方以书面形式就具体管理人员的姓名、职务和职责通报乙方。
6.1.3 甲方代表的指令、通知签字后，以书面方式送达乙方代表。如乙方对该指令或通知持有异议，可以在接到该指令或通知后24小时内向甲方代表提出书面修改意见书，在甲方代表决定修改前仍须执行原指令。乙方在限定时间内未提出的则视为认可。
6.2 乙方
6.2.1 乙方代表姓名________。乙方代表全权代表乙方，行使本合同约定的权利，履行本合同约定的义务。乙方代表派代表常驻现场，所有事务只需现场代表签字即表示乙方认可。
6.2.2 乙方代表可委派具体管理人员承担自己的部分权利和职责，但必须以书面形式就具体管理人员的姓名、职务、职责报甲方项目部，并可在经甲方同意后撤回这种委派。委派和撤回均应提前五天通知甲方。
6.2.3 乙方代表的要求、请求及通知签字后，以书面形式交给甲方代表不得无故拖延批复。
6.2.4 乙方主要管理人员的更换必须经甲方代表同意，同时对乙方管理人员不符合要求的，甲方代表有权责令不合格人员退场。
6.2.5 乙方应配备强有力的项目管理班子进入现场管理，该人员必须满足双方签订的协议条款的要求，并对自身的施工、技术、质量、工期、安全、文明施工、消防保卫、环境保护等全面负责。如乙方未能履行上述职责而造成工程、财产和人身伤害，由乙方承担责任及发生的一切费用。
七、工程总包合同、业主/监理
7.1 乙方应按合同约定如实履行，如因乙方行为的失误导致甲方无法履行总包合同规定的义务，乙方应承担相应的赔偿责任。
7.2 甲方与业主签订的总包合同，属甲方与业主之间的商业秘密，不向乙方公开，乙方不得以任何手段获取，否则属于违约行为，应向甲方承担违约金_________元。
7.3 凡直接发自业主、监理有关分包工程而未经甲方证实的指示，乙方不得接受。
7.4 给业主/监理的任何文件均由甲方负责送达，乙方所有建议、请示或疑问都由甲方直接或与业主/监理协商后答复或解释。乙方不得直接与业主/监理有任何的文件往来。
八、工程风险及保险
8.1 对人身和财产造成的损害
在施工期间造成的人身伤害、财产损失，必须查明原因，分析责任。一切费用由责任方承担。
8.2 保险共10页，当前第2页12345678910
8.2.1 乙方必须对其工人及雇佣人员办理人身保险并承担费用，对其财产和机械设备进行财产保险并承担其费用。该保险期始自他们进入工地施工时到他们履行义务终了止(包括保修期)。
8.2.2 如乙方未按照规定办理保险，乙方应保证甲方免受此类失误造成的一切损失和索赔。
九、法律法规和收费
9.1 遵守法律法规
乙方应遵守国家及地方政府的任何法令、法规及发出的一切文件和通知。
9.2 税金、费用的代扣代缴
乙方不再缴纳工程相应的税金及本工程各种对外的其他费用，同时乙方不用按结算额开具体任何发票，但必须开具带乙方公司印章的收据。
十、转让与再分包
乙方不得将施工的工程再次转、分包。
十一、开工与工期
11.1 工程开工：乙方必须在接到甲方人员进场书面通知后按时，按量进入工地。
11.2 在施工过程中，由于下列所造成的耽误：
(1)由于政治动荡、自然灾害等不可抗力造成工程延期完成;
(2)由于乙方受命作工程的更改、调整;
(3)由于甲方原因。
遇到上述情况，乙方有权要求延长工期。工期顺延，以甲方确认为准。
但乙方必须明确，对本条第(1)款所引用的情况，乙方必须在发生阻碍之初五日内以书面通知甲方并得到认可，并且所需处长的期限不应超越总包合约内载明赋予的期限。
11.3 工期违约
如乙方未能在规定期限(含工期签证)内完成工程，除乙方支付违约金每逾期一日________元外，还须对甲方遭受的损失进行赔偿。
十二、进场前期管理
12.1 现场条件
12.1.1 甲方应根据现场实际情况和人员数量向乙方提供办公、住宿、食堂等用房。
12.1.2 对甲方为乙方提供的施工便道、场地、临时水电设施等生活、工作条件，乙方不得独自占有、控制而影响其他作业单位的工作和工程建设的顺利进行。
12.2 人员进驻
12.2.1 分包队伍进场前，乙方驻现场代表必须提前一周向甲方代表提供进场人员花名册及项目管理机构。
12.2.2 乙方应按当地规定保证施工生产人员经过必要的专业技术培训，有一定的离工生产经验。乙方管理人员及特殊工种持证上岗率必须达到100%，操作工种持证上岗率不低于90%。无证上岗或操作人员从业素质与所报岗位证书不符合者将由乙方承担_______元/人违约金，并立即清退该人员。
12.3 教育培训
12.3.1 为保证进入现场的人员能够了解现场实际情况，了解国家、地方有关法律法规及甲方的管理制度，掌握必要的安全、质量管理知识，提高安全与质量意识，维护现场纪律和企业形象，乙方必须严格按照甲方的教育培训计划组织全体人员进行教育培训。
12.3.2 教育培训的内容按阶段分为入场教育与施工过程中教育。乙方人员进场后均须经过入场教育合格后方可开始正式施工。共10页，当前第3页12345678910
12.3.3 入场教育培训的主要内容有：合同要求、甲方有关工程质量、技术、安全及现场的管理制度、基本安全知识等到。甲方对乙方的教育培训活动实施全过程的监控与指导。
12.3.4 乙方对现场教育培训应作记录，并报至甲方资料员处备案，甲方指定相关人员进行监督和检查，以确保乙方以现场依据实施的各类有效法规、规范及文件作为教育培训的教材及工作标准。
12.3.5 对乙方在岗人员中间转岗者，也应经过有效岗位培训考试合格，并将证明材料报至甲方，否则甲方有权要求乙方承担违约金________元/人。
十三、施工计划管理
13.1 施工组织设计
甲方负责编制工程总体施工组织设计及分包工程总进度计划，乙方有足够理由时可对其提出修改意见，但该建议未被采纳前，乙方必须完全按照施工组织设计施工，不得擅自修改施工组织设计和总进度计划。
13.2 施工进度计划
13.2.1 乙方接到甲方符合当的中标通知书后_______天内，向甲方提交一份根据甲方总体进度计划编制的详尽的进展总计划编制详尽的进度计划。审核后的进度计划将被视为合同的组成部分，乙方必须严格按照该计划组织实施。
13.2.2 乙方根据审批后的进度叫计划编制月、周、日施工进度计划。
13.2.3 如因乙方责任使计划仅完成在50%以下，甲方将缓发乙方当月进度款80%，如当月计划完成70%，甲方将缓发乙方当月进度款的45%，如当月计划完成90%，甲方将缓发乙方当月进度款的20%;若乙方通过努力，在完成本月进度计划的基础上将上月未完成计划部分追赶完成的，甲方对缓发进度款部分予以补发。
13.2.4 乙方实际进度明显滞后于计划时，甲方可以书面要求乙方加快施工进度并对下阶段计划进行调整。乙方必须立即整改以满足甲方要求，如乙方接到通知后7天内未采取任何措施或30天内仍不能满足甲方要求，视为乙方违约，甲方有权解除分包合同，可自行或另请其他分包方进场施工，所发生的费用将从乙方付款中扣除。
13.2.5 乙方代表及相关职能人员必须按照甲方要求，参加每日生产例会及甲方认为乙方应当参加的其他会议，通过会议有效协调各专业队伍之间的生产安排，确保工作质量、效率及总体工期目标的实现。
13.3 材料与机械料具计划
13.3.1 对于由甲方供应的材料，乙方必须在每月15日前分别向甲方提交材料需求计划。
13.3.2 为保证施工生产活动的有序开展，乙方应就根据其作业计划向甲方项目经理每周申报垂直运输计划，项目经理协调各种因素后以书面形式给予合理安排，乙方应根据安排作出作业计划的适当调整，不得因此提出任何处长工期或赔偿的要求。
十四、材料物资管理
14.1 材料设备采购
14.1.1 以下材料及设备由甲方负责采购：
________________________________________________________ 共10页，当前第4页12345678910
14.1.2 对于由乙方采购的材料，甲方有义务配合做好认价采购等方面的配合工作。
14.1.3 乙方材料的采购及其他对外经济活动一律以其自己的名义进行，与甲方无关。
14.2 质量检验
14.2.1 对由乙方采购的材料，甲方在材料进场时监督或组织、协调乙方进行验收。乙方应在材料进场前一天通知甲方验收。
14.2.2 乙方应对有关材料进行复试，费用由乙方承担。
14.2.3 甲方代表对质量、规格不符合设计规范要求的材料设备有否决权，乙方必须按照甲方代表要求的时间运出施工现场，重新采购符合要求的材料设备并承担为此造成的对甲方的一切损失。
14.3 材料使用管理
14.3.1 乙方对物资材料须严格履行出入库手续。
14.3.2 甲方供应的材料，对乙方实限额领料制度，乙方有关人员凭限额领料单方可到仓库领取材料。
14.3.3 乙方代表须指定人员到甲方仓库领取材料，该书面指定文件必须交甲方项目部存档。被指定者须将本人签名字样交甲方仓库备案。
14.3.4 甲方对乙方可实行材料核算承包制：材料由甲方供应的，超额部分由乙方照价赔偿，节约则按甲方50%、乙方50%的比例分成。允许找差的材料，乙方在采购前由甲方确认价格。
14.3.5 对由乙方采购的材料，乙方也可根据材料清单对价格和数量级按图一次性包死。如发现乙方在施工中偷工减料，甲方除对节余材料予以没收外，同时由乙方按分包工程总造价的5%支付违约金。
对本合同工程双方约定按上述________规定的办法实施。
14.3.6 乙方仓库必须做到每日核清出入账目，账、卡、物相符。
14.3.7 乙方对现场物料堆放须整齐有序，分类堆放，并注意抓好防潮防火等安全措施。
十五、技术质量管理
15.1 管理体系
15.1.1 为确保管理力度，乙方必须设专职技术和质量管理人员。
15.1.2 甲方的技术质量管理体系，是按照有关法律、规范及iso9001：XX版程序文件的要求建立的较为完备的质量保证体系，乙方必须在这一体系下开展技术和质量管理工作。
15.2 施工方案与技术交底
15.2.1 乙方在收到甲方的施工组织设计后对班组进行技术交底。
15.2.2 乙方在施工过程中若发现方案存在问题或甲方项目技术员提出改进方案并经甲方项目经理书面批准后方可实施。未经批准乙方不得擅自变更施工方案。
15.2.3 在施工过程中，乙方应执行“自检、互检、交接检”三检制，严格进行过程控制，确保工程质量。
15.2.4 乙方技术人员应对工程重点部位及关键点进行技术复核并详细填写技术复核记录。
15.3 工程质量检验
15.3.1 分包工程质量检验标准化：执行本合同5.1～5.3条规定的.标准。
15.3.2 中间检查、工序检查共10页，当前第5页12345678910
甲方可随时对分包工程进行检查，乙方应提供必要的便利条件。在分部、分项工程未通过甲方验收前，乙方不得进行下道工序施工。上述检查和验收并不免除乙方的质量责任，乙方仍须承担责任和发生的费用，并赔偿甲方的损失，由此延误的工期不予顺延。
15.3.3 隐蔽工程验收。
15.3.3.1 对需要隐蔽的部位，乙方自检合格后在隐蔽前24小时书面通知甲方验收，通知中应包括乙方自检记录、隐蔽和中间验收内容、验收时间和地点。工程质量验收符合合同要求后方可进行隐蔽。
15.3.3.2 若甲方不能及时进行验收，必须在开始验收前12小时通知乙方延期。若无故拖延验收或及时通知乙方延期的，乙方可自行组织验收，甲方承认其验收记录。
15.3.4 完工验收
工程完全达到验收条件后，先由甲方组织预验，然后将全套资料送交业主/监理，由业主/监理组织竣工验收。
15.4 工程资料
15.4.1 施工图纸的提供：甲方于XX年_______月_______日之前向乙方提供______套施工图纸。
15.4.2 施工资料(但不包括施工日记及三检等内部资料)由甲方负责填写，乙方无条件提供所必须的各种原料，如不能及时提供，项目代表有权按实际情况，每次处以______元至_______元的罚款。
15.4.3 甲方因工作需要，可向乙方就有资料提出查询、索取要求，乙方不得以任何理由拖延和隐瞒。
15.5 成品保护
乙方应对甲方、其他分包方及本方工程、成品、半成品、材料设备进行保护，并且须承担因自身原因造成的损害赔偿责任。
15.6 保修
15.6.1 乙方须对分包工程履行保修义务，保修金按分包工程造价的5%计取，保修期限同甲方与业主签订的总包合同中所约定的保修期，即截止至此XX年______月______日。
15.6.2 本分包工程验收合格并交付使用后，甲乙双方签订保修合同，合同约定期间若出现由于乙方的原因需处理的质量问题，乙方须立即予以落实处理，否则甲方有权自行处理，相关费用从保修金中扣除。
15.6.3 保修期满后，甲方将保修金无息支付给乙方。
十六、印鉴管理
16.1 项目部公章和资料专用章一律由甲方负责统一刻制并由甲方项目部保管使用，乙方不得私自刻制带有甲方字样的任何印章。
16.2 乙方确需以公司名义开展某些活动时，必须提前向甲方书面申请，经甲方同意后可展开。
十七、安全后勤管理
17.1 安全管理
17.1.1乙方代表是乙方安全管理的第一责任人，负有对下属人员进行教育、培训、检查、监督的责任。
17.1.2 乙方安全管理工作必须接受甲方的监督与管理。
17.1.3 乙方必须严格按照甲方要求对管理人员及操作人员实施安全知识及相关法规、管理制度的教育培训，确保所属人员具备相当的安全生产知识和自我防护能力。共10页，当前第6页12345678910
17.1.4 甲方《企业管理制度》、《职工手册》中的“安全生产管理要求”、“工地安全管理制度”及“安全生产处罚条例”，对乙方同样适用，甲方有权按照上述条例对乙方违反安全规定的行为进行处罚，乙方必须严格遵守操作规程。
17.1.5 甲方于每周组织召开由项目部全体职工参加的安全生产例会，乙方员工必须全部参加。
17.2 文明施工
17.2.1 乙方代表为本工程文明施工工作的直接负责人，乙方须指定一名文明施工检查员并报甲方备案，对现场文明施工负具体管理责任。施工现场的文明施工管理必须符合国家、地方的有关规定及甲方企业形象战略的有关管理要求。
17.2.2 乙方文明施工工作须满足以下保证项目：
(1)无因工死亡、重伤和重大机械设备事故;
(2)无重大违法犯罪事件;
(3)无严惩污染、扰民;
(4)现场管理中的工完场清等工作;
(5)施工作业面应做到每日清理。
17.2.3 乙方文明施工还须重点抓好以下管理项目：
(1)安全防护;
(2)料具管理;
(3)环境卫生;
(4)环境保护;
17.2.4 甲方组织各分包方文明施工检查员每天对现场进行巡查，并根据巡查结果提出整改要求，乙方必须及时落实整改。对严重违反文明施工规定或整改不力的分包方，甲方可要求乙方承担________元/次的违约金。
17.2.5 项目部经检查通过市级安全文明工地验收的，给予乙方_______元奖励;通过省级安全文明工地验收的,给予乙方_______元奖励;通过国家级验收的，给予乙方_____元奖励。以上奖励均以获得证书为准。
17.3 后勤保卫
17.3.1 乙方须遵守执行甲方后勤管理制度，切实为职工着想。
17.3.2 乙方在后勤管理工作中，须重点抓好以下事项：
(1)严禁违章用电，宿舍内不得私拉电线和使用大功率电器，防止引发触电和火灾事故;
(2)严禁在施工现场、木工房、仓库及躺在床上吸烟，禁止随地乱扔烟头;
(3)不得在宿舍内大声喧哗;
(4)严禁有聚众赌博、打架斗殴、酗酒和其他治安事件的发生;
(5)提高警惕，加强监管，严防偷盗事件的发生。
17.3.3 乙方施工人员不得翻越工地围墙及大门，出入现场必须配戴本上岗证明，接受门卫的检查。
17.3.4 乙方须加强对所属人员节假日期间的安全教育与管理，施工人员外出必须遵守当地治安管理条例，不得寻衅闹事。造成不良社会影响的，甲方将严肃追究乙方责任。
十八、企业形象管理
18.1 工程施工现场一律以甲方的名称出现、对外联络及宣传。
18.2乙方人员严格遵守甲方的各项规定，注重仪表，规范言行。
18.3 乙方人员均须凭上岗证出入工地，上岗证上印有甲方企业视觉识别系统的标志，工作时间必须佩带。乙方人员上岗证由甲方统一制作。共10页，当前第7页12345678910
18.4 乙方员工的安全帽由甲方统一配置，费用由乙方自理。
18.5 乙方员工必须按照甲方要求，做好施工现场的环境卫生工作，创造整洁、有序的现场面貌，职工宿舍内物品的摆放、床上用品的统一配置及现场安全网的摆设等必须遵照甲方的管理要求。
18.6 乙方管理人员在工作中对外必须讲普通话，不得讲粗话、脏话。
18.7 乙方若有人员因琐事与建设单位人员吵骂、打架的，或与甲方人员发生此类不理智行为而造成不良影响的，甲方有权给予乙方_______元以上罚款，情节严重的，甲方将进一步追究乙方的责任。
18.8 乙方人员有下列行为之一的，甲方有权要求乙方将人开除，乙方必须无条件执行：
(1)打架、寻衅闹事的;
(2)偷盗行为;
(3)酗酒等不良习惯;
(4)赌博;
(5);
(6)其他违反当地治安条例而受到警方处罚的行为;
(7)其他严重损害企业形象的行为。
18.9 若乙方人员对甲方人员有行为，经查实后将按额的10倍对乙方进行罚款。
18.10 若甲方人员有随意贬低或无理刁难乙方及其他合作伙伴的行为，乙方可向甲方代表或有关负责人举报，经查实后将按甲方企业管理制度的有关规定对责任人严肃处理。
十九、统计与结算
19.1 工程款拨付必须严格按照乙方实际完成的工作量并按程序办理手续。
19.2 进度款支付
19.2.1乙方进场前五日内，甲方向乙方支付_______的工程款。
19.2.2 每月乙方向甲方预算员提交当月完成工作量。
19.2.3甲方于次月_______日前按程序完成审核并签署付款意见。对乙方进度款支付比例为乙方当月完成工程量的________，在业主向甲方拨款后_______日内支付。
19.2.4 若业主方未及时向甲方支付工程款，从而影响到甲方向乙方支付工程款的，乙方须予以理解和配合，不能据此向甲方提出停工而影响继续生产。
19.3竣工计算
19.3.1分包工程通过全面验收后30天内，乙方向甲方项目预算员上报分包工程结算书(结算书中附签工手续)，并完成与甲方财务、材料的对账工作。在甲方与业主结完账的前提下，甲方在30天内完成对乙方结算审核，最终以工程审计部审定及票据审计部批复为工程结算金额。
19.3.2 甲方在结算完三个月内支付至结算价的__________。保留结算价的_______作为工程保修金。甲方年终(指春节)付款确保不低于乙方实际完成总工作量的_______。
19.4 变更及合同的签工
19.4.1 乙方应于变更工作完成后日内将变更价款通知甲方，逾期限甲方不予认可变更费用。甲方应于接到乙方通知后日内给予答复。变更费用与工程结算时一并结清。
19.4.2 乙方对合同外签工必须在用工当日办理签证手续，逾期甲方不予以认可。合同外签工在工程结算时一并结清。签工手续单由甲方项目部发放，统一格式。共10页，当前第8页12345678910
二十、不可抗力
20.l 不可抗力的界定
应根据工程当地的自然环境和自然灾害或其他突发事件对工程产生的破坏作用由政府主管部门作出认定。
20.2 补救措施
不可抗力发生后，乙方应迅速采取措施，尽力减少损失，并在24小时内向甲方通报损失情况，如上述情况继续发生，乙方应每隔1天向甲方报告一次，直至该事件结束。
20.3 费用承担
(1)不可抗力造成的费用根据国家有关规定由双方分别承担;
(2)人员伤亡由所属单位负责并承担相应费用;
(3)停工损失由乙方承担;
(4)所需清理修复等费用由甲方承担。
二十一、违约责任
21.1 乙方违约
21.1.1 倘若一方发生下列情况之一，视为乙方违约：
(1)未经甲方同意，将工作交给第三方完成的;
(2)乙方施工人员及技术力量不足，不能保质保量完成施工任务的;
(3)不能按合同工期竣工的;
(4)乙方在履行期间没有正当理由而中止的;
(5)不履行合同其他条款的。
21.1.2 若乙方发生以上情况，甲方有权发出终止合同的通知，可以另配队伍继续完成工程的剩余部分，费用从乙方的款项内扣除，乙方还须承担甲方为继续完成该分包工程而发生的一切损失。
21.2甲方违约
甲方未按照本分包合同履行责任，乙方应予以提醒，甲方应在乙方提醒后2日内履行责任或给予解释。否则，甲方应给予乙方合理的补偿。
二十二、争议
倘若双方在履行合同过程中发生争议，可协商解决，协商不成的，可提请工程所在地的仲裁机构进行仲裁，或向工程所在地方法院提起诉讼。在结果下达前，双方均不应因为进行仲裁或审判擅自终止合同履行，由此给对抗成的损失或法律责任均由过失方承担。
二十三、合同的生效和终止
本合同经双方签字盖章后生效，在乙方将工程交付给甲方并进行工程结算、甲方付款完毕后终止。
二十四、附则
24.1 本合同正本两份，双方各执一份;副本两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
24.2甲方的《分包工程管理办法》及《企业管理制度》中的有关规定为本分包合同的附件，乙方须遵照执行。
24.3 附加条款
1.乙方不再向甲方交纳其他任何形式的管理费及临时费(包括现场施工时发生的垂直运输、库房、宿舍、合理的临时用水用电等费用)，但乙方保证不在现场设置食堂做饭。
甲方(盖章)：___________________ 乙方(盖章)：_____________________
法定代表人：_____________________ 法定代表人：_______________________
委托代理人：_____________________ 委托代理人：_______________________
电话：___________________________ 电话：_____________________________
账号：___________________________ 账号：_____________________________
签订日期：_______________________ 签订日期： ________________________安装合同 篇2
买方(甲方)：内装饰有限公司
卖方(乙方)：市建邺区博世装饰材料销售中心
甲方向乙方购买地毯用于 总部办公室精装 项目，根据《中华人民共和国合同法》的规定，甲、乙双方本着诚实守信、平等互利和自愿的原则，经协商一致，特订立本合同，以兹共同遵守执行。
第一条 产品的名称、品种、规格和质量
1、产品的名称规格型号：详见乙方送样及附件项目材料表;
2、产品的技术标准(包括质量要求)：材料品质参照双方确认的样品，并满足业主方对地毯花纹及色泽的要求，乙方确认已充分了解甲方与业主单位所确认的地毯样品，并确保所供产品符合甲方和业主的要求;能满足现场施工要求，相关技术标准执行国家及行业相应规范要求。
第二条 产品的数量和计量单位
计量方法：
1、供货的数量：由乙方自行前去现场实地测量以确定供货数量;
2、计量单位及计算规则:供货数量依据以现场实铺的图示投影面积计算以m2 计量;
第三条 产品的包装标准、包装物的提供与回收
按乙方的包装标准执行;甲方有特殊要求的，按甲方的下列要求执行：不计价、不回收。
第四条 产品的交付
1、交货方法，按下列第(1)项执行： (1)乙方送货;(2)乙方代办运输;(3)甲方自提自运。
2、运输方式，按下列第(1)执行： (1) 汽运;(2)铁路;(3)航空;(4)其它：
3、到货地点：
4、运费、装卸费、保险及其他费用的负担： 乙方负责并承担费用。
5、产品的交货单位： 甲方指定之施工现场负责汪宣南 。
第五条 产品的交(提)货期限
1、全部货物供货期限从 年 月 日至 年 月 日，到货后2天内完成施工，甲方原因导致的交叉施工及场地无法施工则工期顺延;
第六条 合同价款及付款
1、暂定合同总价为小写： 大写：人民币
2、供应单价：固定单价，上述供应单价包含完成技术要求的全部内容所需要的费用，以及全部货物运至工地指定地点的全部费用及成品安装费用，单价应包括但不限于材料费用、现场裁切安装费用、工人安装人工费、辅材费用、安装过程中的材料损耗、包装、防护、管理费、利润、税金以及货送到 的运费、卸货费用、保险费及提供安装技术指导所需费用等。
3、付款方式： 预付款：合同签署，支付2万元作为乙方备料款。 进度付款及结算：货物到场并经甲方、业主、监理共同验收合格后(凭外观检验而无法检查的其他质量问题仍由乙方承担)，支付至合同总价的80%，安装完成后按实际铺装面积结算，在乙方提供售后服务承诺书并开具全额税票后支付至结算价的95%，尾款5%作为质保完工一年后后支付。
4、结算方式：结算数量按实际铺贴面积的图示投影面积计算，单价按合同单价执行;
5、付款方式，按下列第(2)项执行： (1) 现金;(2)支票;(3)汇款。
第七条 验收方法及质量异议
按业主、甲方及监理工程师要求程序进行质量检查和报验。
第八条 验收方法及质量异议
1、甲方在验收中，如发现产品的品种、型号、规格、花色和质量不合规定，在10天内向乙方出卖人提出书面异议(包括邮寄函件、传真、书面递交等)，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。
2、乙方在接到买受人书面异议后，应在3天内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。
第九条 违约责任
1、甲、乙双方任何一方不履行合同义务，或履行义务不符合合同约定的，均构成违约，依法律规定及合同约定，违约方应向守约方承担违约责任，并赔偿守约方因此所受的损失。
2、乙方所交产品品种、型号、规格、花色、质量不符合合同规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价;如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换并承担修理、调换或退货而支付的实际费用，乙方不能修理或者不能调换或退货的，按不能交货处理。
3、甲方如错填到货地点或接货人，或对乙方提出错误异议，应承担乙方因此所受的损失。
4、乙方逾期交货的，按逾期交货部分货款计算，向甲方偿付逾期交货款额的2%的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。
5、甲方逾期付款的，应按照中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款额乘以银行同期贷款利率的违约金。
6、为保证工程的顺利进展，在乙方供货期间连续贰次出现质量问题经甲方指出并整改无果后或者乙方不予响应，买受人可另行指定合适材料供应商供应任何甲方认为合适的材料。
第十条 不可抗力
甲、乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向其他两方通报不能履行合同的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
第十一条 争议的解决方式
本合同如发纠纷，甲、乙双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可向工程所在地的人民法院提起诉讼解决。
第十二条 其它
1、询价函、乙方的报价资料及乙方的承诺作为本合同附件，合同文件的解释顺序以时间先后为准。
2、此合同单价金额如遇政策调整或市场物价等因素调整，本合同单价金额不得调整。合同单价亦不会因为最后供货数量与暂定数量的差异、人工、物价、汇率及费率的变动而调整，及与该些调整相关的所有费用已包含在合同单价内。
3、本合同一经签署，便具有法律效力，甲、乙双方应按合同严格执行，未经双方协商同意，不得随意变更或解除合同。
4、本合同如有未尽事宜，需经双方另行协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等法律效力。
5、本合同一式四份，自双方签字盖章之日生效。
甲方单位名称：(盖章) 乙方单位名称：(盖章)
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日安装合同 篇3
甲方：_____邮箱地址： ____________________________________
聘用乙方：姓名__________________身份证号码：____________________________________
甲方分配乙方从事工作，甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上订立本协议。
一、合同期限
本合同有效期限自______年___月___日起至______年___月____日止;
二、用工约定：
1、1、乙方签订劳务用工协议起，10天为适应期.在适应期内乙方辞职甲方不予支付工资。
2、签合同日起甲方向乙方收取1000元做为质量保证金.在每月工资中以20%扣除，扣满为止。
3、劳务用工协议期满后。如一方不愿留用.劳务用工合同即时终止;乙方在辞职离开当日起六个月后退还质量保证金。在此期间如有返修甲方应通知到乙方.返修费用在乙方质量保证金中扣除。(在此期间遇其它原因通知不到甲方应做好返修记录在退还保证金时结算)
4、劳务协议期内乙方要求辞职，应提前三十日通知甲方。在旺季5月至8月不得辞职.否则甲方不退还乙方的质量保证金。
5、合同期间乙方不得私自与用户联系，不得留私人联系方式。一经发现终止本合同。且不发放当月工资及质量保证金。
6、在工作时间不得做自己的私人业务.如有特殊情况需征得甲方同意淡季按70%结算.旺季按正常工资标准结算。否则按上一条处理。
7、乙方在用户处操作时不得做出有损用户权益及人身安全事项。情节严重者交公安部门处理。并终止此合同不退还任何费用及当月工资。
三、工作职责：
1、要服从甲方的工作安排，服从分配，按甲方确定的岗位职责按时、按质、按量完成工作;
2、要自觉遵守甲方的各项规章制度和政府法律、法规规定。做到遵章守纪保证出勤;在工作内外期间乙方做出任何违反国家相关管理规定与甲方无关。
3、不得以任何形式向外界泄露甲方的信息、资料等，乙方在聘用期间不得损害甲方利益，出于个人行为而给甲方带来经济损失的，乙方必须承担全部责任。否则由当地执法部门仲裁。
四、工作时间(乙方在甲方工作期间)
1、上班时间：淡季：9：00-17：00 旺季：8：00-18：00(具体以店内工作量为准)
2、乙方必须规定的劳动日数出满勤，缺勤者必须提前一天以电话或者书面的形式向甲方请假，否则按旷工处理。在5-8月乙方不得以任何理由请假。特殊情况酌情商议。
五、保修卡管理
1、乙方所维修、安装等有涉及收费必需对用户开保修卡。
2、必需有用户亲笔签字(名).无用户签字保修卡，以每张10元扣除。
3、保修卡为连号设制.所领都要如数交回(含作废)。不得自行丢弃销毁.缺一张以每张10元扣除。
4、未经甲方同意乙方不得对自己私人业务开此保修卡.否则按第二条第5点处理。
5、需保存好保修卡每月5日前交回做为工资核算凭证.未交、丢失则不予以核算。
六、工资待遇
1、甲方的工资分配应遵循按劳分配的原则。执行定时工作制的乙方为甲方工作，甲方每月以货币的形式支付乙方工资。甲方每月___日发放乙方工资.拖欠不得超过___日
2、工资核算方法：_____________________________________________________________
________________________________________________________________________
七、甲方按照国家和劳动部门有关规定为乙方买《人身意外伤害保险》.保险费在乙方的工资中扣除.乙方做满一年后甲方退还乙方保险费。
八、工作服：
1、由甲方提供工作服务.并在当月工资中扣除工作服务押金。
2、乙方离职后.应交还工作服.以能穿着为标准.并退还乙方工作服押金.反之则不退还。
九、有下列情形之一，甲方可解除本协议：
1、乙方违反甲方劳动纪律、规章制度的;
2、因乙方失职，给甲方利造成损失的;
3、不服从分配，有违法、违纪行为者;
4、不执行《岗位责任制度》、《安全操作规程》、《安全防火制度》，造成质量和安全防火责任事故者;
5、隐瞒身体健康情况并影响工作者;
6、乙方被依法追究刑事责任或劳动教养的;
7、甲方宣告解散的。
十、其它：
1、双方必须严格遵守履行本协议，任何一方不履行协议，根据情况给予经济补偿;
2、本协议经甲、乙双方签字后生效;
3、本协议未尽事宜，经甲、乙双方协商一致后，进行修订和补充;
4、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。安装合同 篇4
甲方：
乙方：
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、行政法规、遵守平等、公平和诚实信用的原则，甲乙双方协商一致，签订本合同。
一、工程概况
1.、工程名称及施工地点：
2.、工程内容：
3、合同标的价格及数量
二、工期
1、合同签订之日起计算，乙方在日内完成所有木门的安装。
2、因为乙方原因，延误工期的，每逾期一天，乙方必须按照合同总价的1%支付甲方违约金。
3、因为甲方原因，乙方不能按时进场，延误工期乙方不承担任何禁忌损失，工期顺延。
4、发生不可抗力延误工期的，甲乙双方均不承担责任。
三、付款方式
1.甲方在签订合同时预付工程款
2.开工后，甲方按工程进度向乙方支付工程款，支付比例为工程价款的85%，预付款抵扣。甲方验收合格后支付至工程价款的98%，保留2%的质保金在1年质保期后无质量缺陷返还。
3、甲方以支票方式向乙方付款。
4、乙方向甲方出具保真正规发票。
四、双方责任
1、甲方在能力范围内有义务在乙方施工期间给予乙方必要的方便，免费提供水、电及工人住宿。
2、由甲方提供的洞口尺寸和相关材料。乙方测量门洞尺寸并保证尺寸符合安装要求。
3、文明施工、避免扰民、遵守甲方相关的施工制度，并承担施工过程中的安全及其它相关责任。
五、违约责任
甲乙双方如有一方中途要求终止本合同，除赔偿对方实际经济损失外，还需支付对方违约金一万元。
六、解决合同纠纷的方式
本合同双方若发生纠纷，应当协商解决，协商解决不成，交当地仲裁机构仲裁解决或提交甲方所在地人民法院解决。
七、质量验收条款
质量达到规定范围内的优良标准(以样品为准)本产品保修期 一 年
八、其它
1、本工程以上数量为预算，最终以实际安装数量结算。
2、本合同经双方签字盖章之日起生效，本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，均具有同等法律效力。
甲 方：乙 方：
年月日安装合同 篇5
发包方：(以下简称甲方)
承包方：(以下简称乙方)
甲乙双方就郑开橄榄城项目入户门安装技术质量、施工进度、价款、安
全、成品保护、现场文明施工和工程验收等方面，根据《中华人民共和国合同法》及相关规定，签订如下合同条款：
一、承包范围及价款：乙方从现场规定地点将门运至楼上，螺丝、打胶及安装费用，最终按照实际安装数量及实际尺寸结算，单价包死110元/樘。
二、质量及验收标准
1、入户门安装执行GB50210—20xx《建筑装饰装修工程质量验收规范》和GB50327—20xx《住宅装饰装修工程施工规范》，按照国家及地方有关门
质量验收规范进行验收;
2、入户门按现行河南省地方标准《建筑工程施工质量验收实施细则》(DB21/1234-20xx);
三、施工进度
门体运至施工现场，按甲方、业主要求的安装日期安装完成。如因乙方人员不足影响工期，甲方可以高于乙方承包单价的价格另行安排人员施工，多出的费用由乙方负责。
四、甲方责任
1、甲方提供施工现场标高，乙方按标高施工;
2、甲方应提供门及相应安装材料的存放保管场地;
3、甲方负责给乙方提供施工所用电源;
五、乙方责任
1、乙方应根据甲方要求安排施工进度;
2、乙方安装的门与地面(水平面为基准面)的水平和垂直尺寸公差不大于±2mm，以单元室内建筑500线为安装基准线，下返500mm;
3、乙方安装的门其安全性能必须满足国家规范的规定;
4、门框扇间密封采用真空密封胶条，;
5、乙方负责在门体安装校正后，设专人进行门口抹灰的技术指导及交底工作。
6、乙方负责与土建施工方确认具体安装位置。
7、配合物业在业主入住时对门体的验收工作。
六、付款及结算
1#—6#楼门全部运送至楼层内到位验收后付款4万元，全部安装完验收后再支付4万元，打密封胶、安锁、交钥匙验收完付全款。
七、安全及消防
本工程施工安全及消防均由乙方负责，发生的一切法律后果由乙方承担。
八、成品保护
入户门在工程竣工验收合格之前，所有成品保护工作主要由乙方负责。乙方负责成品门进场前及安装后的成品塑料膜保护工作，以确保门体不被污染;
九、现场文明施工
乙方在安装施工过程中负责现场文明施工，做到工完场清。
十、争议解决
甲乙双方发生争议，应友好协商解决，协商不成，向甲方所在地法院诉讼解决。
十一、违约责任
2、乙方必须按照甲方的施工进度组织安装，在施工过程中非因不可抗力及甲方变更等原因外，乙方应赔偿由此造成的经济损失(延误工期的损失等)。
十二、本合同一式贰份，甲方壹份，乙方壹份，具有同等法律效力，自双方签字盖章后生效。
甲 方：
负责人：
年 月 日
乙 方负责人：年 月 日日安装合同 篇6
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国经济合同法》及国家建设部、省市建委对建筑维修工程的有关规定，经双方协商签定合同如下：
一、工程概况及承包方式
1、工程名称：暖气安装
2、工程地点：
3、工程承包方式：轻工
二、工程装修内容 天环药业职工宿舍暖气的安装、调试。
三、工程期限
201年月日―201 年月 日
四、质量要求
按国家建设部行业标准规定，及省、市建委、消防部门规定的标准执行，工程结束后由公司安环部及主管领导验收。工程竣工后如出现质量问题(竣工后甲方使用，人为造成的质量问题除外)，属于乙方责任的，乙方无偿保修，保修期为一年，终身维修。
五、付款方式
甲方先预付乙方元订金，工程所需材料费、人工费由乙方先期垫付，工程验收、审计合格后，由甲方主管部门按审计结果支付剩余全部工程款项。
六、双方责任
1、甲方：负责提供整个工程的使用、设计要求;提供现场使用的水、电位置;提供材料运输通道、必要的材料堆放场地;对装修工程所涉及的配电系统、管道系统、给排水总阀位置应负责指明;施工场地要平整。
2、乙方：向甲方提供工程装饰施工设计图纸及工程报价。
七、其它事宜
经甲乙双方商定做出如下协议：
1、工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的，工期可顺延;如发生违约所造成的一切损失，由违约方承担。
2、本工程报价外的工程或工程项目的材质、工艺发生变化时，需甲方认定综合单价后，以“现场签证形式”由甲方现场负责人签字为准，并列入竣工决算追加当中。( 如本工程报价外的工程已经发生或工程项目的材质、工艺发生变化时，甲方已认可，但甲方没签证的，其所发生的费用同样生效。)
3、工程量发生变化时，按竣工后工程审计的工程量计算为准。
4、如甲方或乙方违约，而没有按合同执行的，可向上级主管部门或仲裁机构申诉。
5、其它未尽事宜由双方协商解决。
6、合同一式贰份，双方签字生效，各持贰份，并具有同等法律效力。
甲方单位名称： 乙方单位名称：
法人代表： 法人代表：
年 月 日年月 日安装合同 篇7
需方(甲方)：
供方(乙方)：
根据《中华人民共和国合同法》及国家有关规定，结合工程的具体情况，经双方充分协商，签订本合同
一、工程项目
1、工程名称：
2、交货及安装工程地点：
二、项目总造价
1、本路灯项目含税总造价为人民币：
2、整个路灯项目必须满足甲方认可的设计方案的功能要求，以甲方审定的设计、施工方案为标准，在此基础上价格不再作任何调整(甲方要求增加的工程除外)。
三、款项支付
1、签订合同之日起_3_日内甲方安排总工程款的30%作为生产预付款。
2、货到施工现场后_3_日内甲方付总工程款的85%;
3、工程全部完工，通过甲方及有关部门验收合格后，再付总工程款的95%。
4、预留质量保证金5%，一年期满后在 5日内付清工程质保金。
四、供货及安装：
1、本路灯工程安装施工日期总计 个工作日内完成路灯安装施工项目。
2、本路灯项目必须严格按照国家有关施工安装
3、在安装过程中，因为不可抗力的因素、甲方责任、变更设计或其他原因所造成的安装方式改变、工期延误的，甲乙双方可协商解决。
五、安全责任
乙方必须严格按施工安全规范做好施工质量、安全管理，凡施工期间发生的施工质量、安全事故，均由乙方自行承担法律责任，甲方不承担任何法律责任。
六、维修保养
本路灯项目保修期为_壹_年，自工程完工并通过甲方及有关部门验收合格之日起计。保修期内，如路灯发现故障，乙方必须在接到甲方通知之日起_24_小时内派员维修，若非因甲方人为损坏的，乙方免收一切费用;
七、违约责任
甲乙双方互相协商解决。
八、本合同一式 贰 份，甲乙双方各执 壹 份，合同自甲乙双方盖章签字起即日生效。
九、其他约定事项：无。
供 方
供方(章)
单位地址：
法定代表人：
电话：
传真：
开户银行：
账号：
年 月 日需 方
需方(章)
单位地址：
法定代表人：
电话：
传真：
开户银行：
账号：
年 月 日安装合同 篇8
甲方：湖南**建设集团有限公司湖南省***指挥中心项目建安工程项目部
乙方：
甲、乙双方就活动板房采购及安装有关事宜，经双方协商一致，订立以下协议，以资双方共同遵照履行。
第一条甲方因工程施工的需要，向乙方采购品牌为“”的活动板房，并由乙方负责安装。
第二条本合同为“交钥匙工程”合同，即活动板房所需的主要材料、辅助材料、加工制作、运输、安装设计等全由乙方负责并承担全部费用;活动板房的安装、活动板房占地范围内的土建基础施工、外场地水泥地面平整施工、活动板房内的吊顶及水电安装和内装修、所有的安装费用(含人工费)等全由乙方负责并承担全部费用。甲方只负责竣工验收后投入使用，并按本合同的约定支付合同价款。
第三条 采购及安装活动板房的规格、楼层、栋数及面积：
第四条合同价款：按活动板房面积的每平方米元固定单价包干，此固定包干单价不因任何原因而调整。
第五条 活动板房面积的计算方式：
1、板房面积=外墙外边线长×宽×层数
2、室外楼梯走道面积=每层自然投影面积之和
3、雨棚面积=雨棚投影面积的一半
4、总面积=(1)+(2)+(3)(总面积即为活动板房面积)
第六条 合同期限：乙方应在20xx年12月日前将活动板房安装完工，并交付甲方使用，
第七条质量及技术要求：乙方应确保其生产和安装的活动板房的质量和技术符合国家相应的标准，并确保甲方的正常使用。乙方在竣工验收时应向甲方提供产品质量合格证书，并在质保期内承担维修和保修责任。
第八条 本合同的质保期为两年，自活动板房竣工验收合格之日起计算质保期。
第九条付款方式：活动板房安装完成后3日内，甲方向乙方支付元;活动板房经甲方、建设方、监理等部门验收合格，乙方向甲方交付活动板房使用并同时向甲方交付所有施工资料后3日内，甲方向乙方支付元;甲乙双方结算完毕后3日内，甲方向乙方支付至合同结算总价款的95%;剩余5%作为质量保证金，在本合同约定的质保期满后3日内支付完毕。
第十条结算方式：本合同约定的固定包干单价元/平方米×双方共同验收确认的活动板房面积=本合同的结算总价款。
第十一条 活动板房的权属：本合同约定的活动板房在乙方交付给甲方使用后，所有权归甲方。
第十二条 甲方的权利和义务：
1、负责协助乙方进行安装施工;
2、负责提供安装施工场地;
3、根据乙方的申请，负责组织相关人员办理竣工验收;
4、严格按照本合同的约定支付合同款项。
第十三条 乙方的权利和义务：
1、根据甲方的具体要求，设计和制造施工图纸，并将图纸报甲方审定;
2、保证活动板房所用材料的质量、性能符合国家的产品质量和技术要求;保证活动板房的结构安全和甲方的正常使用;承担质量不合格、安装不合格给甲方造成的所有损失的赔偿责任;
3、承担安装施工期间造成的安全事故、财产损失等的所有赔偿责任;
4、按本合同的约定时间安装完工并交付甲方使用，每延期一天，按合同结算金额的千分之三向甲方支付违约金;
5、承担质保期内的保修和维修责任。
第十四条 其他事项的约定：
1、本合同履行期间发生纠纷，双方应先协商解决，协商不成，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
2、本合同一式两份，双方各持一方，签字(盖章)后具有同等法律效力。
甲方：
湖南**建设集团有限公司湖南省***指挥中心项目建安工程项目部
委托代理人：
合同签订时间：
乙方：
委托代理人：
安装工程合同范文第5篇
发包方：(以下简称甲方)
承包方：(以下简称乙方)
为了模板工程按时按质按量完成，根椐国家颁发
的《建筑法》的有关规定，经双方友好协商，同意签订本合同。
一、承包方式及范围：
甲方将模板制安工程，包工包料分包给乙方施工。
承包范围：木工机器，胶合模板、门字脚手架、钢管、支模加固所用材料、装电梯井及各种坑洞的用于对拉模板的防水螺杆、铁丝、模板制安、转移模板所需的机具及机械、罗丝安装加固，铁钉以及封顶后合板拔钉、整理、堆放等装模所需的所有材料及装拆模的所有用做的工序都包括在本合同内，装模部位为图纸上或根据规范要求所需要装模部位的模板(包小型构件如构造柱、压顶、过梁等)。
二、单价及结算付款方式：
1.钢结构部分基础梁，承台砼，柱等按展开面积每平方米元。(包压顶挑檐等)
2.室内二层框架结构按投影面积计每平方米(垂直运输由乙方自行处理)，四层框架结构按建筑面积计每平方米元。
模板工程施工不及时、拖延工期(即没按照甲方每一项要求时间完工)，
对没有按时完成的而又急需要完成的模板工程按展开面积每平方米元罚款，且有权委托其他班组或其他人施工。价格在结算中直接扣除。
2、结算付款方式：
合同签订时交进度保证金万元(￥ .元)，按甲方进度
要求全部完成后退还保证金，如乙方不能按进度完成工程量，又不增加人员，甲方有权按每一次延误工期，每次按扣除保证金。工人及模板等材料按甲方要求进场后，甲方给付工程款万元(￥00元)，其它费用由乙方自负，每月付进度款%(每月15号付上个月的进度款)，工 1
程全部完成后并且现场材料全部清理完毕后，进行结算再付%的工程款，余下工程款待工程竣工后三个月后结清余款。
三、施工质量要求：
1、本合同的模板安装工程，乙方必须按设计图纸以及修改图纸进行施工，同时必须符合设计要求和施工规范。模板安装每跨的平整度偏差≤3㎜;全层平整度偏差≤5㎜;全高偏差≤20㎜。
2、乙方在施工过程中，必须认真检查加固，不合格的部位必须无条件返工。在浇砼时，必须有足够技工跟班检查，不符合要求的立即重新校正。若有出现涨模、爆模的现象，要当即组织技工处理适当。爆模部位，待拆模后当即整平、抹平。严重爆模部分的工料费由乙方负责，并按损失工料费的两倍进行处罚。爆模必需及时凿除,如不及时凿除,每处罚款一仟元(￥1000.00元)。
四、施工进度要求：
为了及时完成车间各部位模板工程，乙方必须保证车间基础及梁同时施工平方米所需的模板、钢管、支架、木方等材料，室内小房同时施工平方米所需的模板、钢管、支架、木方等材料，室外四层框架同时施工平方米所需的模板、钢管、支架、木方等材料，不得由于材料不够延误工期。如因工期需要，乙方有义务及责任在工期需要时，积极组织安排工人加班赶工，由此而发生的费用也包含在承包单价内，不作另计。
五、甲、乙双方责任
(一) 甲方责任：
1、甲方提供临建食宿条件：进住后乙方每人交壹佰元领取一张床板，完工交还床板，甲方退一佰元给乙方，甲方每月每人向乙方收水电及房租费50元，在每月进度款中扣除，宿舍内除使用手机冲电器及电视机外，严禁使用电饭煲及用电热器等，如发现每次罚款￥1000.00元。
2、甲方提供设计图纸及会审变更资料一套;
3、安全帽如要甲方提供，费用由乙方负责(每个10元);
4、甲方负责测量定点放出各部位轴线，乙方装模所需各部位定位线由乙
方根据甲方提供的轴线负责放出定位线，如较难放出定位线的部位由甲方负责，乙方协助。
5.保险由甲方统一购买，费用由乙方出，在结算时统一扣除。
(二) 乙方责任：
1、为了便于管理及与甲方人员及时沟通，乙方必须安排一名负责人常驻工地，为确保工程顺利完成，乙方必须保证每个车间有效技术工人60人进场同时施工。乙方进场后，必须服从甲方施工管理人员的指挥、管理和安排。
2、工人进场要做好教育，在施工中要遵纪守法，认真落实工地的的各项管理规定。不听指挥、违章操作、冒险施工而出现的工伤事故，均由乙方负全责。
3、乙方进场后，实行“三包”制度。即包工期、包质量、包进度、包安全生产和文明施工。同时，乙方必须做到工完场清。每个工序完工后，清理干净，并按照甲方管理人员在指定的地点，整齐堆放好。如乙方不清理或乱堆乱放，则由甲方管理派杂工进行清理，所需人工费(每人工作8小时为一天，130元/天计)在乙方工程款中扣收。
4、乙方施工工程完毕后，要先自查自检，核对图纸达到验收规范后，当即报请甲方当班施工员验收签字，作为结算依据。
5、所有浇砼部位的模板工程都属本合同内(包括构造柱、圈梁、压顶、栏杆等)。
6、合理节约用料，切制合板木枋要经甲方施工员或其他有关管理人员同意，否则按原价赔偿。
7、乙方工作人员不准在工地打架、聚赌，如在工地打架的，每人每次罚款500元，该款在工程进度中直接扣除。
8、乙方施工必须确保不发生重大伤亡和安全事故，将月轻伤频率控制在1‰以下，创“无安全事故标准化工地”。否则按公司的处罚条例给予惩罚。
9、乙方负责每天班组班前安全活动记录，班级每周安全活动记录，并分册上交甲方备案存挡。
10、木工安装模板按照施工图纸要求，预留好预留孔洞、柱墙拉结筋、梁预埋钢筋，木工要钻好孔，给铁工班预留钢筋孔。
11、乙方有义务及责任在工期需要时，积极组织安排工人加班赶工，由此而发生
的费用也包含在承包单价内，不作另计。
六、安全生产及文明施工管理
为创建一个安全、文明的良好施工环境，进入施工现场的人员必须遵守国家法律及甲方制定的规章制度。
1、工地内一律杜绝小孩、孕妇及未满16周岁的童工进场，不允许有精神病人、高血压、痴呆症、传染病以及不利于建筑工地施工的病人都在杜绝之列。如果乙方用了上列人员在工地，一经发现甲方有权对乙方每次每人罚款300.00～500.00元不等，并限时清退上列人员;
2、进场操作人员进入工地必须戴好安全帽，配戴必需的安全劳动防护用品，费用一律自理;如果发现不戴安全帽者，每发现一次罚款50.00元，累计达三次者，从第四次开始，每次罚100.00元，此款从每次工程支付款中扣除;
3、工地内发生非甲方原因的一切安全事故，由乙方承担责任。首先乙方的工人进场未开工前，甲方要对乙方工人进行安全教育。其次，乙方必须与其工人签订安全责任书。最重要的是，乙方必须负责购买其参与本项目施工的所有人员的劳动保险，由乙方将上岗人员名单及身份证复印件上交项目部，由项目部统一购买，费用从工程款中扣除;
4、进场人员必须服从甲方管理人员指挥，乙方负责人及技术员，必须时刻在工地跟班，不准擅自离开工地，有事外出，必须获得书面准假，如果检查发现一次未经准假擅自离开工地，对乙方罚款100.00元。
5、甲方提供乙方的生活及休息、住宿与食堂等生活设施，乙方要爱惜和保护，不得损坏，如有损坏要照价赔偿。
6、施工现场及生活场所禁止私拉乱接电线，一经发现将罚款每人每次100.00无。同时，施工现场不允许使用电饭锅、电热器、电炉等电器，一
经发现将罚款每人每次100.00元，其罚款金额由当事人所在班组负责承担和处理。
7、生活及工地四周的安全文明标语牌、警示牌以及安全防护设施，不准随意拆除及损坏，发现一次罚款200.00～500.00元。
8、宿舍及生活环境卫生要共同爱护，不准随地乱扔垃圾与大小便，一经发现一次罚款100.00元。
9、不准在工地区域打架斗殴、赌博、嫖娼，一经发现一次罚款500.00～1000.00元。
10、严禁在宿舍内私自生火做饭，一经发现，对当事人所在班组处以500.00元罚款。
六、其它未尽事宜，双方协商解决。
七、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，工程完工结算后自行失效。
八、附则：
乙方如无能力完成本合同规定的全部施工的任务而提前结算时，甲方只能按乙方完成合格工程量的60%结算给乙方，把40%的余款累进到上部主体工程工价中，由甲方选择其他施工队完成上部工程。同时乙方当即退场。
本合同一式两份，甲、乙又方各执一份，共同遵守，签名即时生效，完工结算付清款项后，本合同自行失效。
甲方：乙方
代表：代表：