第一篇：二级建造师试题及答案
2018年二级建造师《机电实务》试题及答案
2018年二级建造师考试机电工程真题及答案
1.下列有色金属材料中，不属于铜合金的是( )。 A.紫铜 B.青铜 C.黄铜 D.白铜
【答案】A P4 2.用于完成介质间热量交换的换热设备是( )。 A.分离器 B.反应器 C.冷凝器 D.分解锅
【答案】C P16 3.工程测量的核心是( )。 A.测量精度 B.设计要求 C.减少误差累积 D.检核
【答案】D P17 4.吊装作业若采取同类型、同规格起重机双机抬吊时，单机载荷最大不得超过额定起重量的( )。 A.75% B.80% C.85% D.90% 【答案】B P25 5.下列试验中，不属于焊后致密性试验的是( )。 A.氨气试验 B.煤油试漏 C.液压强度试验 D.真空箱试验 【答案】C P34 6.现场组装的大型设备，各运动部件之间的相对运动精度不包括( )。 A.直线运动精度 B.圆周运动精度 C.传动精度 D.配合精度
【答案】D P44 7.电力架空线路需在横担固定处加装软垫的是( )。 A.转角杆横担 B.全瓷式瓷横担 C.终端杆横担 D.耐张杆横担 【答案】B P51 8.下列管道试验中，可结合试车一并进行的是( )。 A.真空试验 B.通球试验 C.泄漏性试验 D.压力试验
【答案】C P65 9.锅炉系统安装程序中，水冷壁安装的紧前工序是( )。 A.钢架组合安装 B.集箱安装 C.汽包安装 D.省煤器安装 【答案】B P73 10.下列关于储罐充水试验规定的说法，错误的是( )。 A.充水试验采用洁净水 B.试验水温不低于5℃
C.充水试验的同时进行基础沉降观测 D.放水过程中应关闭透光孔 【答案】D P83 11.自动化仪表工程须连续投入运行( )，运行正常后方具备交接验收条件。 A.24h B.36h C.48h D.72h 【答案】C P87 12.下列关于静置设备的金属保护层施工要求的说法，正确的是( )。 A.金属保护层应自上而下敷设 3.环向接缝宜采用咬接 C.纵向接缝宜采用插接
D.搭接或插接尺寸应为30～50mm 【答案】D P100 13.下列关于耐火喷涂料施工技术要求的说法，错误的是( )。 A.喷涂方向与受喷面成60°～75°夹角 B.喷涂应分段连续进行 C.喷涂料应采用半干法喷涂
D.施工中断时，宜将接槎处做成直槎 【答案】A P106 14.按照国家工程建设消防技术标准的规定，建设单位在验收后应当报消防部门备案的工程是( )。
A.建筑总面积10000m2的广播电视楼 B.建筑总面积800m2的中学教学楼 C.建筑总面积550m2的卡拉OK厅
D.建筑总面积20000m2的客运车站候车室 【答案】B 建设面总积800m2的中学教学楼 P147 公安部门规定的人员密集场所和特殊的建设工程需要向当地公安部门申请验收，其他建设工程，建设单位在验收后报公安机关消防部门备安，公安消防部门应当抽查。
15.自动人行道自动停止运行时，开关断开的动作不用通过安全触点或安全电器来完成的是( )。 A.过载 B.踏板下陷
C.扶手带入口保护装置动作 D.附加制动器动作 【答案】A P156 16.按施工计量器具使用的管理规定，不属于企事业单位计量标准器具使用必备条件的是( )。 A.取得ISO9000体系认证
B.具有正常工作所需要的环境条件 C.具有称职的保存、维护、使用人员 D.经计量检定合格 【答案】A P294 17.临时用电施工组织设计的主要内容不包括( )。 A.确定电源电线的位置及线路走向 B.绘制施工机械平面布置图 C.制定电气防火措施 D.进行负荷计算 【答案】B P304 18.下列施工内容中,不属于特种设备监督检查范围的是( )。 A.电梯安装 B.起重机械安装 C.压力管道安装 D.锅炉风道改造 【答案】D P310 19.工业安装分部工程的质量验收应由( )负责组织。 A.建设单位项目负责人 B.建设单位专业技术负责人 C.监理工程师
D.施工单位项目负责人 【答案】A P321 20.按建筑安装工程验收项目的划分,监测与控制仪表子分部属于( )分部工程。 A,建筑电气 B.通风与空调
C.建筑给排水及供暖 D.智能建筑
【答案】C P324 21.高层建筑排水管道按设计要求应设置( )。 A.阻火圈 B.防火套管 C.防雷装置 D.伸缩节 E.补偿器
【答案】ABCD P112 22,当不允许在钢结构上做接地线焊接时,一般采用( )做接地线跨接。 A.扁钢 B.圆钢 C.铜排 D.铜杆
E.两端焊(压)铜接头的导线 【答案】AE
P123 23.下列洁净空调系统金属风管必须涂密封胶的位置有( )。 A.法兰焊接处 B.咬口缝 C.翻边处 D.焊接缝 E.铆钉处
【答案】BCE
P131 24.下列关于建筑智能化工程系统检测的说法,正确的有( )。 A.施工单位应组织项目检测小组 B.项目检测小组应指定检测负责人 C.检测前应提交试运行记录
D.检测的一般项目有一项不合格,系统检测结论为不合格
E.被集成系统接口检测不合格,集成系统的检测结果也为不合格 【答案】BCE
P138 25.工程项目索赔发生的原因中，属于不可抗力因素的有( )。 A.台风 B.物价变化 C.地震 D.洪水 E.战争
【答案】ACDE P170 26.比较各施工方案技术的先进性，应包括的内容有( )。 A.技术水平 B.技术创新程度 C. 技术效率 D.实施的安全性 E.实施的地域性
【答案】ABCD P177 27.国家安全生产监督机构规定的特种作业人员有( )。 A.焊工 B.司炉工 C.电工
D.水处理工 E.起重工 【答案】ABE P183 28.下列场容管理措施中，不符合要求的有( )。 A.施工现场围挡的高度1.5m B 施工现场场地平整，有排水措施
C.施工地点和周围清洁整齐，做到随时清理，工完场清 D.严禁损坏污染成品、堵塞通道 E.在下风口设置紧急出口 【答案】AE
29.降低项目施工成本的组织措施有( )。 A.将成本责任分解到各岗位 B.选择最佳施工方案 C.确定合理的工作流程 D.制定资金使用计划 E. 采取必要的风险对策 【答案】AC P270 30.下列竣工技术资料中，属于施工记录资料的有( )。 A.竣工图
B.图纸会审记录
C.质量事故处理报告及记录 D.隐蔽工程验收记录 E.单位工程质量验收记录 【答案】BCD P282 (一)背景资料
A安装公司承包某通风空调工程的施工，合同约定：冷水机组、冷却塔、水泵和风机盘管等设备由建设单位果购，其他材料及配件由A安装公司采购，工程质量达到通风空调工程施工质量验收规范要求。
A安装公司进场后，因建设单位采购的设备晚于风管制作安装的开工时间，A安装公司及时联络空调设备供应商，了解设备的各类多数及到场时间并与B建筑公司协调交叉配合施工的时间与节点，编制了施工进度计划(见表1)并根据施工进度计划，制定了能体现合理施工顺序的作业进度计划。为保证安装质量，A安装公司将水机组找正等施工工序设置为质量控制点。
在风管系统安装过程中，A安装公司在议备安装前重点检查了静压消声装置的质量。 在冷水机组和其他设备单机试运转全部合格后，进行了通风与空调系统无生产负荷下的联合试运行，对系统进行了风量、空调水系统、室内空气参数及防排烟系统的测定和调试。 空调工程施工进度计划(表 1)
问题：
1.进度计划中空调机房设备安装开始时间晚于水管制作安装多少天?制定作业进度计划时，怎样体现施工基本顺序要求的合理性? 2.按照质量控制点分级要求，冷水机组找正应属于哪级控制点?应由哪几方危检人员共同检查确认并签证? 3.风管系统的静压消声装置由哪几部分组成? 4.在通风空调系统无生产负荷的联合试运行及调试中，通风系统的连续运行时间和空调系统带冷(热)源的连续运行时间分别为多少?防排烟系统应测定哪些内容? 【参考答案】 1.进度计划中空调机房设备安装开始时间晚于水管制作安装多少天?制定作业进度计划时，怎样体现施工基本顺序要求的合理性?P205 答案：(1)10天。
(2)满足先地下后地上、先深后浅、先干线后支线、先大件后小件等基本要求。
2.按照质量控制点分级要求，冷水机组找正应属于哪级控制点?应由哪几方质检人员共同检查确认并签证?P217 答案：(1)B级控制点
(2)应由施工、监理双方质检人员共同检查确认并签证。 3.风管系统的静压消声装置由哪几部分组成? P128 答案：静压箱、消声器、消声风管、消声弯头。
4.在通风空调系统无生产负荷的联合试运行及调试中，通风系统的连续运行时间和空调系统带冷(热)源的连续运行时间分别为多少?防排烟系统应测定哪些内容?P127 答案：(1)通风系统的连续运行时间不少于2h，空调系统带冷(热)源的连续运行时间不少于8h。
(2)防排烟系统测定风量、风压及疏散楼梯间等处的静压差，并调整至符合设计与消防的规定。 (二)背景资料
某安装公司中标了10台5000m3拱顶灌安装工程，项目部建立了质量和安全监督体系，组织编制了相应的职业健康安全应急预案，与相关单位完成了设计交底和图纸会审。项目部编制了施工方案，储罐采用倒装法施工。
储罐罐体的防腐涂料按产品说明书要求需进行三道涂装，防腐涂料施工时，施工作业人员连续对储罐罐体进行了三道喷涂，项目质量检查员发现后，要求作业人员立刻停工整改。 罐内施工照明采用36V电压，行灯电源线采用塑料软线，灌内施工人员时常有头晕现象，项目安全员发现后，要求施工班组立刻停工整改。
储罐施工过程中，项目部对罐体质量控制实施了“三检制”，并对储罐罐壁几何尺寸进行了检，检查内容包括罐壁高度偏差、管壁垂直度偏差和管壁焊缝棱角度，检查结果符合标准规范的要求。 问题: 1.说明施工作业人员防腐涂料涂装的正确做法。
2.针对项目安全员的要求，施工班组应进行哪些整改? 3.说明“三检制”的内容。
4. 储罐罐壁几何尺寸的检查还需补充什么内容?说明现场储罐罐壁几何尺寸检查的方法。 【参考答案】
1.说明施工作业人员防腐涂料涂装的正确做法。P93 答案： 按涂料产品说明书要求进行多道涂装时，要严格按涂料产品说明书所要求的时间间隔涂装，每次涂装应在前一道涂层达到干燥要求后进行，并应进行涂层固化度检查。如果防腐层已固化，应对前一道漆的表面进行打毛处理后方可进行下一道漆的涂装。 2.针对项目安全员的要求，施工班组应进行哪些整改?P239 答案：在密闭容器作业，空气不流通，很容易造成工人窒息和中毒，必须采取空气流通措施 ，照明应使用12V安全电压，且行灯电源线不得采用塑料软线。 3.说明“三检制”的内容。P 219 答案：
“自检 是指由操作人员对自己的施工作业或已完成的分项工程进行自我检验。 “互检“是指操作人员之间对所完成的作业或分项工程进行的相互检查，是对自检的一种复核和确认，起到相互监督的作用。
“专检”是指质量检验员对分部、分项工程进行检验，用以弥补自检、互检的不足。
4.储罐罐壁几何尺寸的检查还需补充什么内容?说明现场储罐罐壁几何尺寸检查的方法。 P83 P21 答案：(1)还需补充：罐壁的局部四凸变形，底圈壁板内表面半径偏差。 (2)储罐几何尺寸检查可以利用激光测量仪器; 利用激光水准仪测量罐壁高度偏差;
利用激光垂线仪测量罐壁垂直度偏差和罐壁凹凸变形; 利用激光经纬仪或焊接检验尺测量罐壁焊接棱角度; 利用红外线检查半径偏差。 (三) 背景资料
某施工单位承建一项建筑机电工程，施工单位组建项目部具体实施，项目部电气施工班组负责建筑电气和智能化分部分项的施工。
施工前，电气工长根据施工图编制了“电缆需用计划”、“电缆用量统计表”，作为施工图预算、成本分析和材料采购的依据，电缆盘运到现场并具备敷设条件后，电工班组按照“电缆需用计划”组织实施了电缆敷设及电缆接头制作。 施工中建设单位增加几台小功率排污泵，项目部下达施工指令，项目部以无设计变更为由拒绝执行。
在电缆敷设后的检查中，动力照明电缆和智能化电缆分层独立桥架敷设，发现两种电缆桥架内，都有中间接头，并列电缆的中间接头位置相同。
电气施工班组按照电缆敷设的施工程序完工并经检查合格后，在各回路电缆装设标志牌，进行了质量验收。 问题：
1.电工班组按照“电缆需用计划”实施电缆敷设的做法是否正确?合理减少电缆接头的措施有哪些? 2.建设单位增加排污泵项目部拒绝执行是否正确?指出设计变更的程序。 3.指出电缆中间接头位置有哪些错误，如何整改? 4.电缆敷设分项工程质量 【参考答案】
1.电工班组按照“电缆需用计划”实施电缆敷设的做法是否正确?合理减少电缆接头的措施有哪些?
答案：不正确 电缆敷设前应按设计和实际路径计算每根电缆的长度，“电缆需用计划”是属于敷设前的设计， 除此之外还应当根据实际路径计算每根电缆长度，以此合理安排每盘电缆，减少电缆接头 P54 2.建设单位增加排污泵项目部拒绝执行是否正确?指出设计变更的程序。 答案：正确 P194 建设单位提出设计变更申请的变更程序
①建设单位工程师组织总监理工程师、审计工程师论证变更是否技术可行、造价影响程度。 ②建设单位工程师将论证结果报项目经理或总经理同意后，通知设计单位工程师，设计单位工程师认可变更方案，进行设计变更，出变更图纸或变更说明。
③变更图纸或变更说明由建设单位发至监理工程师，监理工程师发至承包商。 3.指出电缆中间接头位置有哪些错误，如何整改?P55 答案：两种电缆桥架内，都有中间接头，并列电缆的中间接头位置相同。错误 并列敷设电缆，有中间接头时应将接头位置错开。 4.电缆敷设分项工程质量验收合格的规定有哪些? 答案：
①分项工程质量验收合格规定 P328 (1)分项工程所含的检验批质量均应验收合格。 (2)分项工程所含检验批的质量验收记录应完整。 ②分项工程的验收应在检验批的基础上进行，构成分项工程的各检验批验收合格，则分项工程验收合格。
③分项工程质量应由专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)组织施工项目专业技术负责人等进行验收。 (四)背景资料
建设单位通过招标与施工单位签署了某工业项目的施工合同，主要工作内容包含设备基础、刚架基础、设备钢架制作安装、工艺设备、工艺管道，电气和仪表设备安装等。开工前施工单位按照合同约定向建设单位提交了施工进度计划(如图1)。
施工单位在组织土方开挖、余土外运时，开挖现场，厂外临时堆土及运输道路上经常是尘土飞扬，运送土方的汽车也存在漏土现象。
在使用250t履带吊进行大型工艺设备吊装作业时，250t履带吊的车身突然发生倾斜，起重指挥人员立即停止了吊装作业，经检查发现履带吊的右侧履带前部的地面出现了下陷，施工单位立即组织人员进行了妥善处理。
在蒸汽主管道上安装流量取源部件时，施工单位发现图纸所示的安装位置的XXX段长度不符合设计要求，立即通知了建设单位。建设单位通过设计变更修改了流量取源部件的安装位置，使该部件的安装工作顺利进行。 问题：
1.用节点代号表示施工进度计划的关键线路，该施工进度计划的总工期XXXX 2.在土方开挖施工过程中，需要采取哪些环境保护措施? 3.250t履带吊进行大型工艺设备吊装作业时，吊车的工作位置地面有XXXX 4.安装流量取源部件的管道直管段应符合哪些要求? 【参考答案】
1.用节点代号表示施工进度计划的关键线路，该施工进度计划的总工期为多少? 答案：(1)关键线路，1-5-6-10-11-12(中间那条横线)。(2)总工期191天。 2.在土方开挖施工过程中，需要采取哪些环境保护措施? P255 答案：
①运送土方、垃圾、设备及建筑材料等，不污损场外道路。运输容易散落、飞扬、流漏的物料的车辆，必须采取措施封闭严密，施工现场出口应设置洗车设施，保证开出现场车辆的清洁。
②土方作业阶段，采取酒水、覆盖等措施，达到作业区目测扬尘高度小于1.5m，不扩散到场区外。
3.250t履带吊进行大型工艺设备吊装作业时，吊车的工作位置地面有哪些要求? P25 答案：
①流动式起重机必须在水平坚硬地面上进行吊装作业。吊车的工作位置(包括吊装站位置和行走路线)的地基应根据其他地质情况或测定的地面耐压力为依据，采用合适的方法(一般施工场地的土质地面可采用开挖回填夯实的方法)进行处理。 ②处理后的地面应做耐压力测试，地面耐压力应满足吊车对地基的要求。特大型履带吊车应铺设转配路基板。
4.安装流量取源部件的管道直管段应符合哪些要求? P89 答案：
①流量取源部件上、下游直管段的最小长度，应符合设计文件的规定。 ②在上、下游直管段的最小长度范围内，不得设置其他取源部件或检测元件。
第二篇：2017二级建造师网络继续教育市政试题及答案
1.关于修剪整形，下列说法正确的是( )
A.“修剪”是指对植株的某些器官(枝、叶、花、果等)加以疏删或剪截，以达到调节生长、开花结实目的的措施B.修剪整形不能调节园林植物的生长势C.整形是修剪的重要手段，修剪是整形的主要目的D. 正确答案：A 您的答案：A 2. 下列属于大树移植施工新技术的是( )
A.B.控制地下水流速C.疏松土壤D.喷洒蒸腾抑制剂 正确答案：D 您的答案：D 3. 在施工时不符合保温要求的是( )
A.保温管道的支架处应留膨胀伸缩缝B.管道保温材料应粘贴紧密、表面平整、圆弧均匀、无环形断裂，绑扎牢固C.垂直管道作保温时，应根据保温材料的密度和抗压强度，设置支撑托板D.所有地区的室外架空管道的法兰、阀门等附件都应进行保温 正确答案：D 您的答案：D 4. 注浆加固沥青法适用于( ) A.水分饱和的液化土B.流速较大的地下水与大孔性土壤C.砂质土壤D.砂质土壤(渗透系数为2~80m/d)与黄土 正确答案：B 您的答案：B 5.试压时测定管道压力常用弹簧压力表。压力表表壳直径150mm，表盘刻度上限值宜为试验压力1.3~1.5倍，表的精度不低于( )级。用前应校正，数量不少于两块
A.1.2B.2C.1.5D.1.0 正确答案：C 您的答案：C 2017二级建造师网络继续教育市政试题及答案
6. 下列为影响树木移栽成活率的因素的是( )
A.工作人员少B.C.移栽过程中天气多变D.起苗方法不当 正确答案：D 您的答案：D 7. 为了安放导轨，应在混凝土基础内预埋( )
A.圆石轨枕B.方石轨枕C.方木轨枕D.圆木轨枕 正确答案：C 您的答案：C 8. 园林绿化建设工程顺序如下( ) ①根据设计任务书进行设计 ②进行勘察设计并编制概(预)算 ③编制建设项目建议书 ④竣工验收，交付使用 ⑤进行施工招标 ⑥研究技术经济的可行性 ⑦生产试运行 ⑧落实基本建设计划 ⑨中标施工企业进行施
A.⑥③⑨⑦①②⑧⑤④B.⑥①②⑧③⑦⑤⑨④C.③⑥⑧①②⑤⑨⑦④D. 正确答案：C 您的答案：C 9. 当在地下水位以上且土质较好时，工作坑内一般采用( )基础
A.方木B.石木C.混泥土D.石木 正确答案：A 您的答案：A 10. 开工报告由( )审核，合格后签章
A.勘察单位B.设计单位C.建设、监理单位D.施工单位 正确答案：C 您的答案：C 11. 落叶树的移植方法其中包括( )
A.掘苗B.C.定期养护D.裁剪枝叶 2017二级建造师网络继续教育市政试题及答案
正确答案：A 您的答案：D 12. 保温层外的保护层应具有 性能，当热设备和架空热管道布置在室外时，其保护层应具有 性能
A.防水 阻燃B.阻燃 防腐C.阻燃 防水D.防腐 阻燃 正确答案：C 您的答案：C 13. 园林假山的基础施工：( )、灰土基础、混凝土基础
A.石基B.木基C.D.桩基 正确答案：D 您的答案：D 14. 当开挖宽度大的沟槽或基坑，部分地段下部放坡不足，或槽底采用明沟排水坡脚被冲刷可能造成坍塌时采取挡( )
A.地下连续墙B.横撑C.板桩D.土墙支撑 正确答案：D 您的答案：D 15. 下列是绿篱的修剪形式的是( )
A.自然式、规则式B.C.规则式、整形式D.自然式、整形式 正确答案：D 您的答案：C 16. 属于挺水植物的是( )
A.垂柳B.金鱼藻C.D.荷花 正确答案：D 您的答案：B 17. 喷泉的基本组成为土建池体、管道阀门系统、动力水泵系统、( )等 2017二级建造师网络继续教育市政试题及答案
A.水闸系统B.C.管道系统D.灯光照明系统 正确答案：D 您的答案：D 18. 下列不符合保温材料要求的是( )
A.宜采用成型制品B.宜选用导热系数大、吸湿性小、密度大、强度大、耐用、价格低，并便于施工的保温材料及其制品C.宜采用就近的保温材料D.保温材料及其制品的允许使用温度，应高于正常操作时设备和管道内介质的最高温度 正确答案：B 您的答案：B 19. 对金属管道内壁防腐采用水泥砂浆涂衬时，其工艺方法不包括( ) A.喷涂作业法B.覆盖法C.地面离心法D.地下喷涂法 正确答案：B 您的答案：B 20. 管道安装开始水压试验时，应逐步升压，每次升压以( )MPa为宜，每次升压后，对后背、支墩、管身、两端盖堵及接口进行检查，没有问题，再继续升压
A.0.1B.0.2C.0.3D.0.4 正确答案：B 您的答案：B 21. “三随”是指( )
A.随掘苗，随运苗，随栽苗B.随运苗，随置苗，随栽苗C.随掘苗，随运苗，随置苗D. 正确答案：A 您的答案：B 22. 三至五块横板紧贴槽帮，用方柱靠在横板上，用撑木支在方木上是哪种木板撑形式?( )
A.井字撑B.稀撑C.单板撑D.立板密撑 2017二级建造师网络继续教育市政试题及答案
正确答案：B 您的答案：B 23. 加压堵漏技术中加压方法一般有捆扎加压法、( )、专用加压设备加压法等
A.粘接加压法B.人工卡子加压法C.机械卡子加压法D.焊接加压法 正确答案：C 您的答案：C 24. 冬季施工应根据回填冻土含量、填土高度、土壤种类来确定预留沉降度，一般中心部分高出地面( )为宜
A.25~30cmB.15~25cmC.10~20cmD.20~25cm 正确答案：C 您的答案：C 25. 下列哪项不属于绝热层施工前的必备条件( ) A.设备、管道的支、吊架及结构附件等均已安装完毕,仪表接管部件可在施工后安装B.清除被绝热设备及管道表面的油污、铁锈C.对设备、管道的安装及焊接、防腐等工序办妥交接手续D.支承件及固定件就位齐备 正确答案：A 您的答案：A 26. 下列属于园林绿化工程范围的是( )
A.B.水体与水景工程C.草坪、花坛、地被栽植工程D.建筑的建造工程 正确答案：C 您的答案：C 27. 按土的坚硬程度即开挖时的难易程度可把土壤划分为三类土( )、半坚土、坚土
A.壤土B.C.松土D.硬土 正确答案：C 您的答案：C 2017二级建造师网络继续教育市政试题及答案
28. 铸铁管或管件，如无制造厂的水压试验资料时，在使用前应每批抽( )%进行水压试验，如有不合格，则应逐根检查
A.5B.10C.15D.20 正确答案：B 您的答案：B 29. 小型假山，用景石叠成的山形景观，主峰高度4m以上，用景石( )以下者为小型
A.B.60吨C.100吨D.200吨 正确答案：B 您的答案：B 30. 园林土方工程，根据其使用期限和施工要求，可分为永久性和( )两种土方工程
A.非工程性B.C.临时性D.工程性 正确答案：C 您的答案：C 31. 电流进入管道对管身没有损害，但流出时往往要携带走一部分金属离子，造成管身腐蚀，此时应采用 方法加以保护
A.两级保护法B.蒸煮法C.阳极保护法D.阴极保护法 正确答案：D 您的答案：D 32. 燃气管道进行气压试验前，应对管道及管路附件的耐压强度进行验算，验算时安全系数不得小于( )
A.3B.2C.3.5D.2.5 正确答案：D 您的答案：D 2017二级建造师网络继续教育市政试题及答案
33. 起掘前的准备工作主要有( )
A.B.浇水、定位、扎冠C.做假土球、裁剪枝叶D.定点放线、挖穴、进土方和堆造地形 正确答案：B 您的答案：B 34. ( )围堰最简单的结构形式，凡水深在1.5m以下，流速缓慢，无冲刷作用，均可采用
A.草袋装土填筑围堰B.板桩围堰C.土堰D.土石围堰 正确答案：C 您的答案：C 35. 为了便于管内操作和安放施工设备，采用人工掘进时，管子直径一般不应小于( )mm A.400B.700C.1000D.900 正确答案：D 您的答案：D 36. 管道冲洗时的冲洗压力应为管道工作压力( )%。当冲洗口喷出的蒸汽完全清洁时，即可认为冲洗合格
A.60B.50C.80D.75 正确答案：D 您的答案：D 37. 供热介质设计温度高于 ℃的热力管道、设备、阀门一般应保温
A.40B.30C.50D.60 正确答案：C 您的答案：C 38. 一般阶梯高在( )为宜，但不得超过( )
A.10-12cm、17.5cmB.C.10-15cm、17.5cmD.10-15cm、15.5cm 正确答案：C 您的答案：C 2017二级建造师网络继续教育市政试题及答案
39. 冻水是指( )
A.B.为植物正常发芽生长，在土壤化冻后对植物进行的灌溉C.为调节土壤温度和土壤水分，满足植物对水分的需要而采取的人工引水浇灌的措施D.为植物安全越冬，在土壤封冻前对植物进行的灌溉 正确答案：D 您的答案：D 40. 下列规定( )不符合千斤顶的安装
A.当千斤顶多于一台时，宜取偶数，且其规格不必相同B.管道中心的垂线对称C.其合力的作用点应在管道中心的垂直线上D.当千斤顶多于一台时，宜取偶数，且其规格必须相同
正确答案：D 您的答案：D 41. 当前较常使用的大树移植挖掘和包装方法的是( )
A.车载移植B.C.机械移植D.冻土移植 正确答案：D 您的答案：A 42. 保温结构的主要部分是( ) A.防潮层B.保温层C.保护层D.防锈层 正确答案：B 您的答案：B 43. 属于园林水体动能动水的是( )
A.B.湖泊C.河流D.间歇泉 正确答案：D 您的答案：D 44. ( )使土体抗剪能力降低，是造成塌方的主要原因 2017二级建造师网络继续教育市政试题及答案
A.不合理的开挖坡脚及受地表水、地下水冲蚀B.降雨、地下水或施工用水渗入边坡C.基坑、沟槽上边缘附近大量堆土或停放机具D.基坑、沟槽边坡放坡不足 正确答案：B 您的答案：B 45. 铸铁管穿过铁路、公路、城市道路或与电缆交叉处应设套管。铸铁异径管不宜直接与管件连接，其间必须先装一段铸铁直管，其长度不得小于()m A.1B.0.5C.2D.3 正确答案：A 您的答案：A 46. 除蝶阀、止回阀、底阀、节流阀外的阀门，严密性试验一般应以( )进行
A.工作压力B.实际压力C.绝对压力D.公称压力 正确答案：D 您的答案：D 47. 山体由山顶和( )两部分组成
A.B.山腰C.山脊D.山脚 正确答案：C 您的答案：C 48. 管道架空敷设, 目前，国内使用较多的是( )
A. 毛石砌B.钢筋混凝土支架C.木结构D.钢结构 正确答案：B 您的答案：B 49. 压力式温度计的测温范围为-40~550°C，测量距离为( )m A. 15-55B.20-65C.25-70D.20-60 正确答案：D 您的答案：D 2017二级建造师网络继续教育市政试题及答案
50. 严密性试验应在强度试验合格后进行。埋地燃气管道的严密性试验宜在回填至( )以上0.5m后或全部回填后进行
A.管顶B.管内顶C.管内底D.管底 正确答案：A 您的答案：A 51. ( )具有体积小、重量轻、启闭省力等优点，用于大口径管道上更具有优越性
A.截止阀B.闸阀C.止回阀D.蝶阀 正确答案：D 您的答案：D 52. 选择水泵时，水泵的总排水量一般采用基坑总涌水量Q的( )倍
A.3.0~3.5B.2.5~3.0C.2.0~2.5D.1.5~2.0 正确答案：D 您的答案：D 53. 关于园林养护说法正确的是( )
A.即对种植施工后的绿地进行科学的养护管理，完美体现绿化设计的意图，最终充分发挥绿地的功能和作用B.就是把种植设计的平面图立体化，让设计理想成为现实C.包括园林土方工程、园林建筑与小品工程、假山与置石工程、水体与水景工程、园路与广场工程、园林给排水工程及防水工程、园林供电工程、园林装饰工程等方面内容D. 正确答案：A 您的答案：C 54. 可通过多种方法确定草坪草种，在实际生产中较为简捷的方法为( )
A.引种区域化法B.C.观察法D.实地踏勘 2017二级建造师网络继续教育市政试题及答案
正确答案：A 您的答案：A 55. 硬聚氯乙烯给水管道不可以采用哪种连接形式型式( )
A.法兰连接B.螺栓C.粘接接口D.橡胶圈接口 正确答案：B 您的答案：B 56. 沥青砂重量配比为沥青：石棉：细砂=( )
A.7.5:2:1.5B.7.5:1:1.5C.10:1:1.5D.5:1:1.5 正确答案：B 您的答案：B 57. 当参加验收各方对工程质量验收意见不一致时，应由( )协调解决
A.设计单位B.施工单位C.建设单位D.政府行业行政主管部门或工程质量监督机构 正确答案：D 您的答案：D 58. 轻型井点系统的安装顺序第一步是( )
A.测量定位B.填滤料C.冲孔D.敷设集水总管 正确答案：A 您的答案：A 59. 凡是在竣工验收前被隐蔽的工程项目，都必须进行( )，并在前工序验收合格后，方可进行下一工序，当隐蔽工程全部验收合格后，方可回填沟槽
A.中间检查B.质量检查C.中间验收D.质量验收 正确答案：D 您的答案：D 60. 园林中主要道路：联系全园，必须考虑通行、生产、救护、消防、游览车辆，一般宽( ) 2017二级建造师网络继续教育市政试题及答案
A.B.10-15mC.7-8mD.2-3m 正确答案：C 您的答案：C 61. 吹扫压力不得超过设计压力，一般要求用起点压力为 ( )MPa的压缩空气进行吹扫
A.0.4B.0.2C.0.3D.0.1 正确答案：D 您的答案：D 62. 下列属于地貌范围的是( )
A.树林B.C.水景D.山地 正确答案：D 您的答案：D 63. 塑料管道试压主试验阶段,30min内管道剩余压力无上升趋势时，则应持续观察60min;整个90min内压力降不超过( )MPa，则水压试验结果合格
A.0.02B.0.04C.0.03D.0.05 正确答案：A 您的答案：A 64. 给水管道冲洗后，管道应采用氯离子浓度不低于20mg/L的清洁水浸泡( )h，由水质化验部门取样化验，水质合格后方具备通水条件
A.24B.72C.48D.12 正确答案：D 您的答案：D 65. 项目验收时，在( )初验合格的基础上，举行正式验收，并办理竣工验收签证书，交有关职能部门备案
A.监理工程师B.建设单位C.施工单位D.勘察工程师 2017二级建造师网络继续教育市政试题及答案
正确答案：A 您的答案：C 66. ( )质量标准为每层填土厚度符合设计规范规定，平整密实;土块粒径符合规范要求，使用夯实机械得当
A.沟槽边坡状况B.回填状况C.沟壑回填后的地坪地貌D.管底土层 正确答案：B 您的答案：B 67. 关于园林植物病害的说法错误的是( )
A.园林植物受侵染后，首先出现生理和代谢的紊乱，然后导致外部形态的变化，其外表所显示出来的各种各样的病态特征称为生理病害B.园林植物由于所处的环境不适，或受到生物的侵袭，使得正常的生理机能受到干扰，细胞、组织、器官受到破坏，甚至引起植株死亡，降低生态和观赏价值或造成经济损失，这种现象叫园林植物病害C.非生物性病原包括各种环境胁迫因素，如温度过高或过低、水分过多或过少、湿度过大或过小、营养缺乏或过剩、光照不足或过强，以及污染物的毒害等D. 正确答案：A 您的答案：A
68. 园林置石常用石材：斧劈石、( )、吸水石
A.太湖石B.大理石C.人工石D. 正确答案：A 您的答案：A 案：A 您的答案：A 69. 下列不属于室外供热管网组成的是( )
A. 阀门B.补水器C.供热管道D.支座 正确答案：B 您的答案：B 70. 公称直径在我国曾用符号Dg表示，国际通用DN表示，符号后面用数字注明公称直径的数值，如公称直2017二级建造师网络继续教育市政试题及答案
径为125 mm的管材表示为( )
A.DN110B.DN125C.DN100D.DN150 正确答案：B 您的答案：B 71. 树木的栽植程序包括哪四大环节( )
A.掘苗、包装、运输、假植B.起苗、运输、定植、栽后管理C.D.栽植前的准备、放线、定点、挖穴
正确答案：B 您的答案：B 72. 地形设计作用有骨架作用、空间作用、( )作用、工程作用
A.造景B.消防C.D.防护 正确答案：A 您的答案：A 73. 考虑坡道的舒适与安全，一般步道坡度为( )，残障轮椅为( )，自行车为( )
A.1:
8、1:
12、1:8-1:12B.C.1:
5、1:
15、1:6-1:10D.1:
10、1:
10、1:10-1:15 正确答案：A 您的答案：A 74. 对燃气管线的巡视和对阀门井、地下构筑物的定期检查应同时进行。检查离开燃气管道两侧( )m宽以内的阀井(给、排水，热力，通讯，动力电缆井)、地下干管、地沟、人防、建筑物的地下室等处被燃气污染的程度
A.10B.18C.15D.12 2017二级建造师网络继续教育市政试题及答案
正确答案：C 您的答案：C 75. ( )是保护坡面，防止雨水径流冲刷及风浪拍击的一种水工措施
A.水闸B.闸墩C.护坡D. 正确答案：C 您的答案：C 76. ( )因管身过脆极易损坏，特别在有地震作用的地区，破损率极大，再加上可能存在致癌的影响，现在大多国家已不采用，属于被逐步淘汰的品种
A.玻璃钢管B.石棉水泥管C.球墨铸铁管D.铸铁管 正确答案：B 您的答案：B 77. 水闸结构由下至上可分为以下3个部分：( )、水闸底层结构、水闸上层构筑
A.地基B.护坡C.D.驳岸 正确答案：A 您的答案：A 78. 修剪技法归纳起来就是指( )
A.“截、疏、伤、变、放”B.“一知、二看、三剪、四拿、五处理”C.D.“剪口芽的处理、主枝或管干枝的分枝角度、大枝锯截” 正确答案：A 您的答案：A 79. 垃圾桶设计，一般高度不得低于( )
A.40cmB.C.60cmD.20cm 正确答案：C 您的答案：C 80. 关于行道树下列说法正确的是( ) 2017二级建造师网络继续教育市政试题及答案
A.行道树树冠形状与栽植地点的架空线路及交通状况无关B.城市道路行道树主要作用有城市遮阴、美化街道和改善城区小气候等作用C.行道树要求分支点不能过高D. 正确答案：B 您的答案：B 81. 一般情况下公称直径小于或等于50mm时，应采用旋翼式水表;公称直径大于50 mm时，应采用( )水表
A.干式B.复式C.螺翼式D.湿式 正确答案：C 您的答案：C 82. 园林地形的设计是通过( )而实现的
A.种植工程B.水景工程C.土方工程D. 正确答案：C 您的答案：C 83. 园林植物病虫害防治的方法不包括( )
A.植物检疫、园林防治B.生物防治、化学防治C.喷洒农药、人工防治D. 正确答案：C 您的答案：C 84. 主要园路的宽度一般为( )
A.5-7mB.7-8mC.D.3-4m 正确答案：B 您的答案：B 85. 介质温度高于( )℃时，设备和管道的表面宜刷高温防锈漆
A.120B.100C.130D.110 正确答案：A 您的答案：A 86. 一般将水生植物分为4类：挺水植物植物、浮叶植物、漂浮植物、( ) 2017二级建造师网络继续教育市政试题及答案
A.沉水植物B.灌木植物C.喜湿植物D. 正确答案：A 您的答案：A 87. 绿墙的高度一般为( )
A.160cm以上B.C.120-160cmD.50-120cm 正确答案：A 您的答案：A 88. 无压管道的闭气试验时，地下水位应低于管外底150mm，环境温度为( )℃
A.-10~40B.-15~45C.-15~50D. -20~35 正确答案：C 您的答案：C 89. 园林植物病虫害防治的原则是( )
A.B.治理为主，防治结合C.预防为主、综合防治D.只治理，不防治 正确答案：C 您的答案：C 90. 室外给排水管道的安装程序大致是( )沟槽开挖、沟底找坡、基础处理、下管、管道安装、试压、冲洗、回填等
A.放线B.检查C.测定D.测量放线 正确答案：D 您的答案：D 91. 移树机移植法只要适用于( )
A.主干直径在10～20cm的落叶乔木B.C.移植胸径25cm以下的乔木D.树木胸径10～15cm之间或稍大一些的常绿乔木采用 正确答案：C 您的答案：C 92. 管材和管件应存放在通风良好、温度不超过( )℃2017二级建造师网络继续教育市政试题及答案
的库房或简易棚内
A.30B.60C.50D.40 正确答案：D 您的答案：D 93. 整地包括( )两个方面
A.土壤灌溉和土壤改良B.土壤管理和土壤改良C.D.土壤管理和土壤灌溉 正确答案：B 您的答案：B 94. 各种水生植物原产地的生态环境不同，对水位要求也有很大差异，多数水生高等植物分布在( )的水中，挺水及浮叶植物常以30-100cm为适，沼生、湿生植物种类只需20-30cm的浅水即可
A.100-150cmB.10-30cmC.D.30-50cm 正确答案：A 您的答案：A 95. 压力仪表按用途分为气压表、压力表(压力计)、真空表(真空计)
A.空压表B.液压表C.固压表D.真空表 正确答案：D 您的答案：D 96. 落叶树栽植应在( )进行，常绿树应在树木开始萌动的( )进行移植
A.4月左右、3月上中旬B.C.3月左右、4月上中旬D.4月左右、5月上中旬 正确答案：C 您的答案：C 97. 关于客土栽培说法错误的是( )
A.所谓客土栽培，就是将其他地方土质好、比较肥沃的土壤运到本地来，代替当地土2017二级建造师网络继续教育市政试题及答案
壤，然后再进行栽植的土壤改良方式B.栽植地的土壤无法适宜园林植物生长的，可以不进行客土栽植C.D.有些植物正常生长需要的土壤有一定酸碱度，而本地土壤又不符合要求，这时要对土壤进行处理和改良 正确答案：B 您的答案：B 98. 每段热水管道在最低点安装什么装置( )
A.疏水器B.放水装置C.蒸汽管D.排气装置 正确答案：B 您的答案：B 99. 验收批质量验收合格应符合一般项目中的实测(允许偏差)项目抽样检验的合格率应达到80%，且不合格点的最大偏差值应在允许偏差值的( )倍范围内
A.2B.0.5C.1.5D.1 正确答案：C 您的答案：C 100. 下面为引起园林植物营养贫乏症的具体原因的是( )
A.土壤疏松B.C.土壤浇水过多D.土壤理化性质不良 正确答案：D 您的答案：D
第三篇：2018二级建造师模拟试题-附带答案
二级建造师模拟试题(附答案)
一、单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)
1.关于注册建造师执业管理的说法，正确的是( )。
A. 施工中形成的施工管理文件，应当由注册建造师签字或加盖执业印章
B. 施工单位签署质量合格的文件上，必须有注册建造师的签字盖章 C.所有工程施工项目负责人必须由本专业注册建造师担任 D. 大型工程项目施工负责人可以由一级或者二级注册建造师担任 【答案】B 【解析】P3正中间“掌握执业管理”第2~3段。本题设置陷阱较多。A值得重视，施工管理文件应当由注册建造师签字并加盖执业印章，而不是二者有其一，这可能成为今后一二年命题的热点;B表述正确;C，小型工程项目负责人不要求由注册建造师担任;D，大型工程项目负责人必须由本专业一级注册建造师担任。
2.关于注册建造师信用档案信息管理的说法，正确的是( )。 A. 注册建造师信用档案不包括注册建造师业绩 B. 不良行为记入信用档案，良好行为不必记入 C.注册建造师信用档案信息应按照有关规定向社会公示 D. 由于信用档案信息包括个人基本情况，所以不需要公示 【答案】C 历年真题解析免费获取尽在：http:///jianzaoshi2/
【解析】P4“掌握信用档案管理”。注册建造师信用档案信息不属于个人隐私，主管部门应当主动按规定向社会公示。 3.《中华人民共和国建设工程质量管理条例》属于( )。 A.法律 B. 行政法规 C.部门规章 D. 司法解释 【答案】B 4. 总承包单位收到固定管理费后将承包工程全部转包给其他具有相应资质的公司。从民事法律行为角度看，该行为无效的原因是( )。 A.行为人不具有相应的行为能力 B. 行为人意思表示不真实 C.行为内容不合法 D. 行为形式不合法 【答案】C 【解析】P13“
三、民事法律行为的成立要件”。 5.下列民事行为中，属于民事法律行为的是( )。 A.投标人之间相互约定抬高投标报价
B. 投标人在提交投标文件截止日前撤回了投标文件 C.施工人员按照低于强制性国家标准的合同要求进行施工 D. 承接分包工程的建筑公司将专业工程再分包
历年真题解析免费获取尽在：http:///jianzaoshi2/
【答案】B 【解析】P13“
一、民事法律行为的概念”。
民事法律行为，是民事主体之间①设立、变更、终止民事权利义务关系的②合法行为。本题只限于考核第二个要件，即合法性要件。 根据民法原理，国家允许民事主体依照自身意愿，与他方自由构建民事法律关系，并保障其权利义务的顺利履行。而这种私权关系的构建是通过当事人的特定行为来实现的，该行为即民事法律行为。 在债的发生根据中，侵权、不当得利、无因管理，均属于事实行为，并非民事法律行为。而(有效)合同，则构成民事法律行为。 根据上述分析，我总感觉教材中的表述，对民事法律行为概念的来龙去脉未做分析，只讲民事法律行为而不讲事实行为，不得要领;在这里命题，脱离工程实际，不利于引导考生的学习。 6. 表见代理的法律后果应该由( )承担。 A.代理人 B. 被代理人 C.第三人 D. 代理人和第三人 【答案】B 【解析】P170“
(二)无权代理人以被代理人名义订立的合同”第3段。
7. 债权人无正当理由拒绝接受履行，致使债务人难以履行债务时，历年真题解析免费获取尽在：http:///jianzaoshi2/
债务人可以采取的消灭债务的方式是( )。 A.抵销 B. 提存 C.混同 D. 免除 【答案】B 【解析】考核P16倒数第3段“提存”的概念。
8. 劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期最长不得超过( )个月。 A.1 B. 2 C.3 D. 6 【答案】B 【解析】P125正中间“
(一)试用期的时间长度限制”
9. 劳动合同补偿标准中的月工资是指劳动者在劳动合同解除或终止前( )个月的平均工资。 A.3 B. 6 C.10 D. 12 历年真题解析免费获取尽在：http:///jianzaoshi2/
【答案】D 【解析】P130倒数第2段。
10. 行政机关作出( )决定之前，应当告知当事人有要求举行听证的权利。 A.警告 B. 开除 C.责令停产停业 D. 撤职处分 【答案】C 【解析】P146倒数第2段“(3)听证程序”
11. 项目经理强令作业人员违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，其行为构成( )。 A.重大劳动安全事故罪 B. 重大责任事故罪 C.工程重大安全事故罪 D. 危害公共安全罪 【答案】B 【解析】P149第一段。
12. 下列行为中，属于要约的是( )。 A.发布招标公告 B. 寄送价目表
历年真题解析免费获取尽在：http:///jianzaoshi2/
C.寄送订货单 D. 发布招股说明书 【答案】C 【解析】P158“
八、要约邀请”第3行。
13. 根据《合同法》，不属于承诺构成要件的是( )。 A.承诺需由受要约人向要约人作出 B. 承诺必须以书面的形式通知要约人 C.承诺的内容应当与要约的实质性内容一致 D. 承诺必须在要约有效期内作出 【答案】B 【解析】P158“
二、承诺的构成要件”
14. 根据《合同法》，不可以采用口头形式的合同是( )。 A.租赁合同 B. 买卖合同 C.建设工程合同 D. 借款合同 【答案】C 【解析】P155“
五、要式合同与不要式合同”，建设工程合同属于要式合同。合同法规定，建设工程合同应当以书面形式订立。
1、租赁合同。按照租赁期限，6个月以上应当采用书面形式，为要式合同;6个月以内，可以口头，为不要式合同;
历年真题解析免费获取尽在：http:///jianzaoshi2/
2、买卖合同。房地产买卖合同应当采用书面形式，为要式合同;而其他买卖合同，则为不要式合同;
3、借款合同。银行借贷应当采用书面形式，为要式合同;而自然人之间借贷，则可以口头，为不要式合同。
15. 下列行为中，属于当事人应当承担缔约过失责任的是( )。 A.承包人没有按照合同约定的时间完成工程 B. 发包人没有按照合同约定的时间支付工程款 C.承包人在资格预审时没有通过审查
D. 承包人在订立合同时故意隐瞒其不良财产状况，给发包人造成损失 【答案】D 【解析】P162“
二、缔约过失责任构成要件”。AB，有约可违，应负违约责任。C，虽然承包人有过失行为且发生在缔约过程中，但发包人并未存在信赖利益损失，第三个要件不具备，因此，发包人不能追究承包人的缔约过失责任。唯有D三个要件同时具备。
16. 甲乙双方签订买卖合同的情形是：2010年11月10日，甲在合同书上签字后寄送乙方;2010年11月20日，乙在合同书上签字，并将双方签字的合同书寄还甲;2010年11月30日，甲收到该合同书;合同书约定合同于2010年12月10日生效。则该合同成立时间是( )。
A.2010年11月10日
历年真题解析免费获取尽在：http:///jianzaoshi2/
B. 2010年11月20日 C.2010年11月30日 D. 2010年12月10日 【答案】B 【解析】P164最上面“
(二)合同成立时间”第3行。当事人采用书面形式订立合同的，(承诺生效时合同不成立)，自双方当事人签字或者盖章时合同成立。
17. 因欺诈、胁迫订立的合同，( )的应认定为无效合同。 A.当事人产生重大误解 B. 损害合同相对人利益 C.当事人意思表示不真实 D. 损害国家利益 【答案】D 【解析】P168“
(三)欺诈、胁迫而订立的合同”第1段。 18. 后履行合同义务的一方当事人出现( )情形时，先履行合同义务的当事人不得以此主张不安抗辩权。 A.经营状况严重恶化 B. 丧失商业信誉 C.企业负有巨额债务 D. 转移资产以逃避债务 【答案】C 历年真题解析免费获取尽在：http:///jianzaoshi2/
【解析】P183正中间往上(1)~(4)。
19. 债务人放弃到期债权或无偿转让财产，对债权人造成损害的，债权人可以行使撤销权。自债务人的行为发生之日起( )内没有行使撤销权的，该撤销权消灭。 A.6个月 B. 1年 C.2年 D. 5年 【答案】D 【解析】P185倒数第2段。
20. 根据《合同法》，债务人转让合同债务应当( ) A.通知债权人 B. 与债权人协商 C.经过债权人的同意 D. 重新签订合同 【答案】C 【解析】P188倒数第2段，合同法84条规定。
21. 甲乙签订总价100万元的买卖合同，双方约定：甲向乙交纳10万元定金，货到付款;如一方违约，向对方支付15万元违约金。甲如约交付了定金。合同履行中，乙不能按期交货构成违约，双方解除合同。则乙最多向甲支付( )万元。
历年真题解析免费获取尽在：http:///jianzaoshi2/
A.15 B. 20 C.25 D. 30 【答案】C 【解析】P193最上面(三)第2段。违约金(同时返还定金)，双倍返还定金，二种制裁方式中只能主张一个。
22. 一般保证的保证人与债权人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起( )。 A.3个月 B. 6个月 C.1年 D. 2年 【答案】B 【解析】P195倒数第一行。
23. 关于留置的说法，正确的是( ) A.留置的标的是不动产
B. 不转移对物的占有是留置与质押的显著区别 C.留置权人负有妥善保管留置财产的义务
D. 置物留置期间债权人不能与债务人协议处理留置物 【答案】C 历年真题解析免费获取尽在：http:///jianzaoshi2/
【解析】P23“掌握留置权”。
24. 仲裁机构制作的调解书( )发生法律效力。 A.在调解书作出时 B. 在当事人达成调解协议时 C.在调解书送达对方时 D. 经双方当事人签收时 【答案】D 【解析】P222“4.仲裁和解、调解”第3段第一句。 25. 下列证据中，属于民事证据中书证的是( )。 A.法律条文 B. 法院的司法解释 C.施工合同复印件 D. 建筑施工规范 【答案】C 【解析】P202正中间“
一、书证”。
26. 根据《关于民事诉讼证据的若干规定》，当事人申请证据保全的，应在( )提出。 A.举证期限届满前 B. 首次开庭前15日
C.不迟于举证期限届满前7日 D. 一审法庭辩论终结前
历年真题解析免费获取尽在：http:///jianzaoshi2/
【答案】C 【解析】P204倒数第2段。
27. 申请诉前财产保全应当向( )人民法院申请。 A.财产所在地 B. 被告住所地 C.合同履行地 D. 原告所在地 【答案】A 【解析】P211最上面1/3“(2)必须由利害关系人向财产所在地的人民法院申请”。
28. 根据《民事诉讼法》，人民法院自收到强制执行申请书之日起超过( )未执行的，申请人可以向上一级人民法院申请强制执行。 A.3个月 B. 6个月 C.1年 D. 2年 【答案】B 【解析】P217正中间往下“
(三)再申请”。
29. 某施工合同仅约定工程质量产生争议时由甲仲裁委员会仲裁。合同履行中，发包人与承包人在工程质量和工程价款上产生纠纷。承包人向甲仲裁委员会申请仲裁，发包人提出管辖异议，关于该案件仲裁历年真题解析免费获取尽在：http:///jianzaoshi2/
受理的说法中，正确的是( )。
A.质量与结算争议均应由甲仲裁委员会受理 B. 合同仲裁条款约定无效 C.双方必须签订补充仲裁协议
D. 双方协商不成，质量纠纷由甲仲裁委员会受理 【答案】D 【解析】P220第一行。这个点是第一次考核，很重要。
30. 债务人向债权人表示同意支付欠款，该行为引起诉讼时效的( ) A.中止 B. 中断 C.延长 D. 消灭 【答案】B 【解析】P20“
三、诉讼时效的中止和中断”。中止的原因是客观的、外界的;而中断的原因是主观的、当事人之间造成的。 31. 下列财产中，不能作为抵押财产的是( )。 A.正在建造的船舶 B. 在建工程项目 C.城市土地使用权 D. 被法院扣押的车辆 【答案】D 历年真题解析免费获取尽在：http:///jianzaoshi2/
【解析】超纲题，穿越到一级教材中去了。
32. 同一动产上已设立抵押权或者质权，该动产又被留置，( )优先受偿。 A.抵押权人 B. 质权人 C.留置权人
D. 已登记的担保物权人 【答案】C 【解析】P23最下面“(2)留置权人的优先受偿权”，第一次考核，很重要。
33. 根据《物权法》，建设用地使用权自( )之日起设立。 A.取得建设用地使用权证书 B. 建设用地使用权登记 C.建设用地使用权登记信息公示 D. 建设用地使用权登记信息公示 【答案】B 【解析】P24最上面“
(一)不动产物权”第一句。 不动产物权，登记设立;动产物权，交付设立。
34. 根据用地使用权转让的，使用期限由( )，但不得超过建设用地使用权剩余期限。 A.法律直接规定
历年真题解析免费获取尽在：http:///jianzaoshi2/
B. 当事人约定 C.出让人决定 D. 受让人决定 【答案】B 【解析】P25倒数第2行。
35. 建设单位取施工许可证后，若不能按期开工，应当向发证机关申请延期，延期不超过( )个月。 A.1 B. 2 C.3 D. 4 【答案】C 【解析】P30正中间
(一)。
36. 专业工程分包单位可以将( )分包给符合资质条件的分包单位。 A.全部专业工程 B. 部分专业工程 C.专业工程施工管理 D. 劳务作业 【答案】D 【解析】P38最上面“2.3.4”，09年以来，一二级建造师考试考核违法分包的方向全部集中在工程分包与劳务分包的区别。
历年真题解析免费获取尽在：http:///jianzaoshi2/
1、工程分包需建设单位认可，而劳务分包不需要认可;
2、主体结构不允许分包，但主体结构施工中的劳务作业可以全部分包;
3、分包单位不得再分包，但分包单位可以将劳务作业全部分包。 37. 工程监理单位与所监理工程的( )有隶属关系时，不得承担该工程的监理业务。 A.建设单位 B. 设计单位 C.施工单位 D. 勘察单位 【答案】C 【解析】P41最上面“1.独立监理”。
38. 关于建设项目招标的说法，正确的是( ) A. B. C. D. 39. 某建筑公司对已经提交的投标文件进行修改，可以在( )修改投标文件，并书面通知招标人。 A.投标有效期内 B. 评标之前
历年真题解析免费获取尽在：http:///jianzaoshi2/
C.投标文件截止时间后 D. 提交投标文件截止时间前 【答案】D 【解析】P44最上面“
(三)投标文件的补充、修改、替代或撤回”第一句。
40. 下列行为中，属于投标人与招标人串通投标行为的是( )。 A.投标人为了争取中标而降低报价
B. 投标人之间通过竞价内定中标人，再参加投标 C.某投标人为其他投标人陪标
D. 开标前招标人将其他投标人投标信息告知某投标人 【答案】D 【解析】P45最下面。
41. 根据《工程建设项目施工招标投标办法》投标有效期从( )之日开始计算。 A.发布招标文件 B. 购买招标文件 C.提交投标文件截止 D. 发布中标通知 【答案】C 【解析】P54倒数第2段，最后一句。
42. 生产经营单位的主要负责人因违反安全生产管理职责受到刑事历年真题解析免费获取尽在：http:///jianzaoshi2/
处罚的，自刑罚执行完毕之日起最长( )年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。 A.1 B. 3 C.5 D. 7 【答案】C 【解析】P60倒数第一行。
43. 关于建设单位安全责任的说法，错误的是( )
A.应当向施工单位提供资料，并对资料的真实性、正确性、完整性负责
B. 应当依法履行合同，不得压缩合同约定的工期 C.应当进行安全施工技术交底 D. 应当对拆除工程进行备案 【答案】C 【解析】P73“
一、建设单位的安全责任”，每年考1分，一般考核6个小标题。
44. 建设工程施工总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，关于安全生产责任的说法，正确的是( )。
A.分包合同中就应当明确总、分包单位各自的安全生产方面的权利和义务
历年真题解析免费获取尽在：http:///jianzaoshi2/
B. 分包单位的安全生产责任由分包单位独立承担 C.总承包单位对分包单位的安全生产承担全部责任 D. 总承包单位和分包单位对施工现场安全生产承担同等责任 【答案】A 【解析】P77最上面“(二)总分包的安全责任划分”第一段。 45. 关于安全生产许可证的说法，错误的是( )。 A.没有取得施工许可证的不得颁发安全生产许可证 B. 未取得安全生产许可证的企业，不得从事建筑施工活动 C.建设主管部门在颁发的施工许可证时。。。。。? D. 在。。。。? 【答案】A 【解析】P85倒数第3段。
施工许可证，是发给建设单位发给项目的，证明项目具备了八项开工条件;安全生产许可证，是发给建筑施工企业的，证明该企业具备了12项安全生产条件，而不至于像个瘟神一样，去谁的工地就出事故砸人场子。一个新成立的施工企业，还没有承接过任何施工项目，但也必须取得临时资质证书和安全生产许可证。否则，就不能从事任何施工活动。由此可见，两张证风马牛不相及。
建设行政主管部门在给建设单位发放施工许可证时，要对中标的施工单位做出全面审核，有没有营业执照、资质证书、安全生产许可证?有没有被取消投标资格的情况?有没有进沪许可证(例如某魔都的要历年真题解析免费获取尽在：http:///jianzaoshi2/
求)?如果中标单位有问题，就不给建设单位发放施工许可证。要审查的东西多了去了，并不是只查它有没有安全生产许可证一项。 46.根据《建设工程质量管理条例》，对涉及( )的装修工程，建设单位应委托原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出设计方案。
A.增加工程造价总额 B.建筑主体和承重结构变动 C.增加工程内部内修 D.改变建筑工程局部使用功能 【答案】B 【解析】P87“
(八)”去年刚考过的一模一样的题。
47.施工人员对涉及结构安全的试块，应当在( )下现场取样并递交检测。
A.监理单位或建设单位 B.设计单位或监理单位
C.建设工程质量监督机构或监理单位 D.施工单位或建设单位 【答案】A 【解析】P90正中间“7.见证取样的责任”第一段。 48.施工单位承担保修责任的前提条件之一是( )。 A.非施工单位原因产生的质量问题
历年真题解析免费获取尽在：http:///jianzaoshi2/
B.工程未按期交工
C.属于保修书中约定的保修范围 D.工程价款结算完毕 【答案】C 【解析】P93倒数第一段。施工单位承担保修责任的前提有二：1，在保修期内;2，在保修范围内。
49.根据《产品标识与标注规定》，所有产品或者包装上的标识必须有( )。
A.产品质量检验合格证明
B.中英文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址 C.生产日期和安全使用或失效日期 D.警告标志或者中英文警示说明 【答案】A 【解析】P100最下面“1~5”项规定。
50.根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，对工程建设施工，监理、验收等阶段执行强制性标准的情况实施监督的机构是( )。 A.建设项目规划审查部门 B.建筑安全监督管理机构 C.工程质量监督机构 D.工程建设标准批准部门 【答案】D 历年真题解析免费获取尽在：http:///jianzaoshi2/
【解析】P103最上面“
(一)监督机构”
51.某建设项目可能造成重大环境影响时，建设单位应当在计划部门批准建设项目设计任务书之前组织编制环境影响( )。 A.报告书 B.报告表 C.公告书 D.登记表 【答案】A 【解析】P105最上面“
一、建设项目环境影响评价的分类管理”。 52.施工图设计文件审查机构在进行节能设计审查时，应当审查( )。 A.建设单位的节能设计要求 B.施工单位落实节能设计的水平 C.节能设计是否符合节能强制性标准 D.空调制冷系统生产厂家节能技术的应用状况 【答案】C 【解析】P110正中间往下“2.施工图审查机构的节能义务” 53.依法应当进行消防设计审核的建筑工程的消防设计文件应由( ) 报送公安机关消防机构审核。 A.建设单位 B.设计单位 C.施工单位
历年真题解析免费获取尽在：http:///jianzaoshi2/
D.监理单位 【答案】A 【解析】P115正中间往下“
(一)需要进行消防设计审核工程范围”第一句。
二、多项选择题(共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选择，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)
61.下列国家机关中，有权制定地方性法规的有( )。 A.省、自治区、直辖市的人民代表大会及其常委会 B.省、自治区、直辖市的人民政府
C.省级人民政府所在地的市级人民代表大会及其常委会 D.省级人民政府所在地的市级人民政府 E.国务院各部委 【答案】AC 【解析】P6正中间“
四、地方性法规”。 62.下列作品中，属于著作权保护对象的有( ) A.建筑作品 B.工程设计图 C.注册商标 D.外观设计专利 E、立体作品
历年真题解析免费获取尽在：http:///jianzaoshi2/
【答案】ABE 【解析】P17倒数第一段。著作权保护的对象是作品。 63.关于招标投标活动公开原则的说法，正确的有( )。 A.招标信息公开 B.评标标准公开 C.开标程序公开
D.评标委员会组成人员公开 E、中标结果公开 【答案】ABCE 【解析】P42第一行。招投标活动公开原则是指：招标信息公开、评标标准公开、招标投标过程公开、中标结果公开。但这种公开是相对的，评标委员会名单不公开、评标过程不公开。 64.下列行为中，属于投标人串通投标的有( )。 A.投标人之间先行内部竞价确定中标人 B.投标人之间互相约定抬高或者压低投标报价 C.招标人向投标人泄露标底 D.投标人借用其他企业名义投标 E.招标人预先内定中标人 【答案】AB 【解析】P45最下面。CE属于招标人与投标人串标，D属于骗标。 65.下列属于安全生产从业人员权利的有( )。
历年真题解析免费获取尽在：http:///jianzaoshi2/
A.知情权
B.对违章指挥和强令冒险作业的拒绝权 C.请求赔偿权 D.危险报告权 E.紧急避险权 【答案】ABCE 【解析】P62~63，D属于义务而不是权利。
66.根据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位应当在拆除工程施工15日前，将( )报送工程所在的县级以上建设行政主管部门备案。
A.施工单位资质等级证明
B.拟拆除建筑物，构筑物及可能危及毗邻建筑的说明 C.相邻建筑物和构筑物及地下工程的有关资料 D.拆除施工组织方案 E.堆放、清除废弃物的措施 【答案】ABDE 【解析】P74“
(六)”。
67.关于修改建设工程设计文件的说法，正确的有( )。
A.经原设计单位书面同意，建设单位可委托其他具有相应资质的单位修改设计文件
B.设计文件不符合建设工程强制性标准时，施工单位有权要求设计单历年真题解析免费获取尽在：http:///jianzaoshi2/
位修改
C.建设单位可以任意委托其他设计单位修改设计文件
D.设计文件需要做重大修改的，建设单位应当先报原审批机关批准 E、设计文件不符合合同约定时，监理单位有权修改设计 【答案】AD 【解析】P89最下面“4.按图施工的责任”。归纳的挺好。 6
8、根据《建设工程质量管理条例》，最低保修期限不低于2年的工程有( )。 A.外墙防渗漏 B.设备安装 C.给排水管道 D.防水工程 E、装修工程 【答案】BCE 【解析】P93“
二、保修范围和最低保修期限”。 69.关于消防设计审核和验收的说法，正确的有( )。 A.建设单位应当将建筑工程设计文件报送公安机关消防机构审核 B.建筑工程消防设计图纸不合格的，建设行政主管部门不得发给施工许可证
C.经审核的建筑工程消防设计需要变更的，应经监理单位同意 D.公共场所室内装修、装饰应当使用经法定检验机构检验合格的不燃、历年真题解析免费获取尽在：http:///jianzaoshi2/
难燃材料
E.依法应当进行消防设计审核的工程竣工时，必须经公安消防机构进行消防验收 【答案】错题
【解析】P115~116.AB错误，只有两类工程(大型人员密集场所+特殊工程)才需要公安消防机构做消防设计审核;C显然错，谁负责审核的消防设计，设计变更自然也需要审核人同意;D有问题，根据P116最下面(5)第3行，准确的表述是“人员密集场所”室内装饰装修，而不是“公共场所”。E，显然正确。
70.在员工出现下列情形时，施工企业可随时解除劳动合同的有( )。 A.在试用期间被证明不符合录用条件 B.严重失职给本单位造成重大损失 C.严重违反施工企业规章制度 D.被依法追究民事责任 E、被依法追究刑事责任 【答案】ACE 【解析】P128中间“1.随时解除”。这里争议较大的为B：只有在劳动者“①严重失职，②营私舞弊，③给用人单位造成重大损害”时，用人单位得行使随时解除权。特别注意，这里需要三个要件同时具备，因为①②中间是逗号而不是“或”。实践中，几乎没有人因为这一款被辞退，就是因为对用人单位一方来说，举证劳动者营私舞弊太难了。
历年真题解析免费获取尽在：http:///jianzaoshi2/
77、关于定金与预付款的说法，正确的是( )。 A.定金与预付款的约定都是在交款后生效 B.定金和预付款在合同履行后都可以抵作价款
C.定金是为了担保合同履行，预付款是为对方履行合同提供资金帮助 D.定金是从合同，预付款是主合同的组成部分 E、定金和预付款都适用双倍罚款 【答案】BCD 【解析】P197最上面“
(二)定金与预付款的区别”。总感觉今年大部分题，理论性太强了。
78、根据《仲裁法》，仲裁裁决可能被撤销的情形有( )。 A.裁决的事项超出仲裁协议预定的范围 B.依据伪造的证据作出的裁决 C.双方当事人均对裁决不服 D.重大案件适用了独任庭审理 E、没有仲裁协议 【答案】ABE 【解析】P223最下面“
三、法律规定应当撤销仲裁裁决的情形”。 7
9、下列有关鉴定的情形中，属于可以申请重新鉴定的有( )。 A.鉴定机构不具备相关的鉴定资格
B.鉴定过程中鉴定人员有违法行为但与当事人申请鉴定的案件无关 C.鉴定机构并非当事人一方愿意选择的
历年真题解析免费获取尽在：http:///jianzaoshi2/
D.鉴定程序本身严重违法 E、鉴定结论明显依据不足 【答案】ADE 【解析】P204中间“
(四)对法院委托鉴定申请重新鉴定的情形”。 80、建设工程价款优先受偿权的范围是( )。 A.施工工作人员的报酬 B.实际支付的建筑构配件价款 C.欠付工程价款的利息 D.实际支付的材料款 E、当事人未约定的垫资利息 【答案】ABD 【解析】P181正中间(3)。
历年真题解析免费获取尽在：http:///jianzaoshi2/
第四篇：2010二级建造师真题试卷及答案
2010年二级建造师模拟试卷及答案
一、 单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 场景(一)
一城市路道路结构为：路基为填方，填土高度为2—3m;路面为12%石灰土底基层150mm，石灰粉煤灰砂砾基层150mm，沥青混凝土面层(粗粒式60mm，中粒式40mm厚)合计100mm，共计410mm。因拆迁影响，路面工程需要在冬期组织施工。
根据场景(一)，作答下列题目：
1、采用任何一种压实机械碾压土质路基，均应控制在该种土最佳含水量的±()以内压实。
A1%
B2%
C1.5%
D2.5%
答案：B
解析：在最佳含水量情况下水稳定性最好。
2、城市主干路、快速路的上面层还需通过()试验来检验抗车辙能力。
A马歇尔试验
B高温车辙试验
C油石比试验
D残留度试验
答案：B
解析：
3、关于沥青混合料施工工艺要求，下面说法错误的是()
A沥青混凝土面层集料的最大粒径宜从上往下逐渐增大，中、下面层沥青混合料集料的最大粒径不宜超过层厚的1/2。
B重要的沥青混凝土路面宜先修100—200m试验段，主要分试拌、试铺两个阶段，取得相应的参数。
C热拌沥青混合料路面施工结束后待自然冷却，表面温度低于600C后，方可允许车辆通行。
D热拌沥青混合料相邻两辐及上下层的横接缝施工应错开1m以上。
答案：C
解析：当混合料表面温度过高通车时，易形成车辙等病害。
4.道路工程前期地质调查时，开挖试坑深度应达到地下水位以下，当地下水位很深时，开挖深度不小于()。
A2m
B2.5m
C3m
D3.5m
答案：A
5、下面不属于路面性能指标的是()
A变形量
B温度稳定性
C抗滑能力
D噪声量
答案：A
解析：A属于路基性能指标之一。
6、城市主干路土质路基深度在0～80cm范围内，最低压实度应为()。
A90%
B93%
C95%
D98% 场景(二) 某市政桥梁工程，跨越该市一条主要河流，部分基础采用锤击沉桩，部分基础在河中，需要实施土围堰作业。承台为大体积砼，上部结构为跨径25m后张预应力混凝土箱梁。
根据场景(二)，作答下列题目：
7、土围堰内坡脚与基坑顶边缘的距离根据河床土质及基坑开挖深度而定，但不得小于()。
A1m
B1.1m
C1.2m
D1.5m
答案：A
解析：内坡脚与基坑边缘的距离主要是为了放置水泵等一些设备的需要。
8、土围堰的高度应施工期内可能出现的最高水位(包括浪高)()m
A0.2
B0.5
C0.5～1.0
D0.5～0.7
答案：D
解析：高出可能出现的最高水位一定高度，以策安全。
9、沉人混凝土桩时，要求混凝土达到100%设计强度并具有()龄期。
A14d
B21d
C28d
D36d
答案：C
解析：为避免砼桩头被击碎，除设置桩帽外，对桩还要进行设计强度和龄期的双控。
10、下面关于沉入桩的打桩顺序说法错误的是()
A一般是由一端向另一端打
B密集群桩由中心向四边打
C先打浅桩，后打深桩
D先打坡顶，后打坡脚
答案：C
解析：如果改变顺序，则可能发生桩打不下去、折断等现象。
11.卸落支架和拱架，应()。
A纵向对称均衡卸落;横向同时一起卸落
B纵向同时一起卸落;横向对称均衡卸落
C纵向对称卸落;横向均衡卸落
D纵向同时卸落;横向一起卸落
答案：A 场景(三)
某热力隧道，长3.2km，断面尺寸为3.2×2.8m，埋深3.5m，采用喷锚暗挖法施工。隧道穿越砂砾层，需要降水作业。施工中，在距工作井48m时，发现开挖面砂砾层有渗水且土质松散，有塌方隐患。经有关人员研究，决定采用小导管注浆超前加固措施。
根据场景(三)，作答以下题目：
12、小导管注浆宜采用()
A水泥浆或水泥砂浆
B水泥浆或石灰浆
C混合砂浆
D触变泥浆
答案：A
13、根据场景所述地质条件，小导管注浆宜采用()
A高压喷身注浆法
B渗入注浆法
C劈裂注浆法
D电动硅化注浆法
答案：B
14、下面不是喷锚暗挖法施工的要求的是()
A管超前
B严注浆
C长开挖
D早封闭
答案：C
15、喷射砼应紧跟开挖面，应分段、分片、分层，
A由下而上
B由上而下
C由前而后
D由后而前
答案：A 场景(四)
顺序进行。()
某给水厂采用地表水常规处理工艺流程。某项目经理部承建该给水厂的构筑物施工，其中清水池长32m、宽23m、高4.5m，清水池基础底标高为-6.00m，采用现浇钢筋混凝土结构，混凝土强度等级为C30。
因地下水位较高，需要采取降水措施，项目部拟采用基坑内明沟排水。
根据场景(四)，作答下列题目：
16、采用明沟排水时，排水沟应设置在基坑的()
A中间
B四边
C两边
D中间部位十字交叉
答案：B
17、排水沟底要始终保持比土基面低不小于()m
A0.3
B0.5
C1.0
D1.5
答案：A
18.在给水厂的澄清处理工艺中，混凝的作用是()。
A去除水中的泥砂
B去除水中的细菌
C使水中悬浮物和胶体物质形成较大的絮状颗粒
D使水中有机物和有毒物质形成较大沉积颗粒
答案：C
19.清水池底板与柱的施工缝应设在()。
A底板表面
B柱的任意高度
C柱的1/2高度
D八字脚与柱的连接处
答案：A
20.池壁施工缝进行凿毛处理时，其根部的混凝土强度应至少达到()MPa。
A1.0
B1.5
C2.0
D2.5
答案：D
二、多选题
场景(五)某污水管道为φ1600mm钢筋混凝土管，一般地段采用开槽法施工，穿越道路部分采用顶管法施工。明挖管道完工后进行了闭水试验。
顶管工作井采用沉井。井壁厚600mm。沉井穿过的土层主要为黏土质砂土，采用不排水下沉。
由于沉井深度较大，沉井下沉施工中下沉困难，进度缓慢，项目部采取辅助方法助沉。顶管施工中，随着顶进距离的增加，顶力不断增长，但顶进至某里程时，顶力突然增加，并逐渐超过允许顶力。项目部停止顶进，寻找原因并采取有效措施进行处理。
根据场景(五)，作答下列题目：
21、闭水试验时，有关要求表述正确的是()
A应在管道回填后进行
B应在管道灌满水后12h进行
C应在管道灌满水后24h进行
D闭水试验的水位，应为试验段上游管道内顶以上2m
E对渗水量的测定时间不少于30min
答案：ACDE
22、沟槽回填时，应符合的规定说法正确的是()
A砖石、木块等杂物应清除干净
B采用井点降水时，其动水位应保持在槽底以下不小于0.5m
C管道两侧和管顶以上500m范围内的回填材料，应由管槽两侧对称运入槽内，也可直接扔在管道上
D管道两侧和管道以上500m范围内，应采用轻夯压实
E采用木夯、蛙式夯时，应夯夯相连，采用压路机时，碾压的重叠宽度不小于200mm
答案：ABDE
23.沉井下沉困难时，可采取()助沉口
A射水下沉
B泥浆润滑套
C重锤夯击
D设置空气幕
E压重
答案：ABDE
24.顶管法与开槽相比，具有()等优点。
A不会影响交通
B施工成本低于开槽施工
C不必拆除地面障碍物
D土方开挖和填土工作量减少
E管道不必设置基础和管座
答案：ACDE
25、顶管现场一般需要设置吊装设备，施工中常用的是()
A轮式起重机
B起重桅杆
C门式吊车
D架桥机
E电动葫芦
答案：ABC 场景(六) 某市政集团公司中标承建一道路排水工程。该工程包括道路工程和一座跨河桥、φ1000mm的钢筋砼污水管道工程和绿化工程。
道路面层为24cm厚C30水泥砼，20cm厚水泥稳定碎石基层。
排水管道与其他管道在高程上有交叉，需要进行处理。
绿化工程主要是行车树和草坪建植。
根据场景(六)，作答以下题目：
26、下列选项中，关于水泥砼路面的表述是正确的()
A一次铺筑宽度小于路面宽度时，应设置带拉杆的平缝形式的作向施工缝
B横向施工缝尽可能选在缩缝或胀缝处
C对于特重及重交通等级的砼路面，横向胀缝、缩缝应设置传力杆
D切缝要做到宁早不晚，宁浅不深
E灌填缝料时，缝内应干净，缝壁应潮湿、粗糙，
答案：ABC
27、下列选项中，关于水泥砼路面施工说法正确的是()
A水泥仓库应覆盖或设置顶棚防雨，并应设置在地势较高处，严禁水泥受潮及浸水
B搅拌机应优先选用强制立轴式或双轴式搅拌机，
C如发现砼有离析现象，应在铺筑时用铁锹拌均匀，可二次加水
D可在砼初凝后进行振捣
E抹面时严禁在面板砼洒水、撒水泥粉
答案：ABE
28、关于水泥稳定碎石基层说法正确的是()
A碎石要先筛分成3～4个不同粒级，然后配合成规范要求的级配范围
B基层保湿养护不少于7d，养护期间可开放交通
C应选用初凝3h以上和终凝6h以上的普通、矿渣、火山灰硅酸盐水泥
D应用12t以上的压路机碾压
E严禁薄层贴补法找平
答案：ACDE
29、排水管道与交叉管道高程一致时的处理原则是()
A软埋电缆让刚性管道
B压力管道让重力流管道
C大口径让小口径管道
D后敷设管道让已敷设管道
E小口径让大口径管道
答案：ABDE
30、草坪建植的方法有()
A籽播
B喷播
C植生带
D铺植
E茎铺
答案：ABCD
三、案例分析题
(一)背景资料
某市政工程公司承建一道路工程，基层为180mm水泥稳定碎石，下面层为中粒式沥青砼，上面层为SMA沥青混凝土。该工程由四方工程咨询工程公司实施监理。
项目经理亲自参加了技术准备会议，并强调：“项目技术负责人作为工程质量的第一责任人，必须尽快主持编制项目质量计划，亲自做好技术交底工作。”
施工前项目技术负责人就工程特点、设计要求向施工人员进行了技术交底。
上面层施工中，以自卸汽车运输混合料，沥青混凝土摊铺机铺筑，为满足平整度的要求，采用钢绞线引导的高程控制方式，轮胎式压路机碾压。
面层横缝采用平接缝。接缝施工时，先用熨平板预热接缝。摊铺新的沥青混凝土后，由前一日施工结束停放在摊铺机后路面上的压路机顺路线方向从中心向外侧碾压。
施工完成后，施工单位及时向建设单位提交了工程竣工验收报告。竣工报告由项目经理签字并加盖公章。
问题：
1、项目经理强调内容中是否有不妥之处?说明理由。
2、项目技术负责人技术交底内容不全面，予以补充。
3、面层施工中存在多处违规操作，针对其中的问题给出正确的做法。
4、竣工验收报告签署程序是否全面?说明理由。
参考答案：
1、项目技术负责人作为工程质量的第一责任人，必须尽快主持编制项目质量计划不妥，应是项目经理作为工程质量的第一责任人主持编制项目质量计划。
2、补充如下：相关技术规范、规程要求及获准的施工方案，强调工程难点、技术要点及安全措施。
3、钢绞线引导的高程控制方式错误，应采用非接触式平衡梁;轮胎式压路机碾压错误，应采用振动压路机或钢筒式压路机碾压，不得采用轮胎式压路机。
压路机顺路线方向碾压错误，应顺横缝方向骑缝碾压，而后改为纵向碾压;从中心向外侧碾压错误，应从两侧向路中心碾压。
4、不全面。还应由施工单位有关负责人审核签字。另外，本工程实施监理，必须经总监理工程师签署意见。
(二)背景资料
某市政工程基础采用明挖基坑施工，坑壁采用网喷混凝土加固。A公司中标后把基坑部分擅自分包给不具备安全资质的B公司。B公司开挖施工时把大量挖土弃置于基坑顶部，建设单位及监理单位发现后对B公司劝阻，但B公司不予理会;基坑施工时为加快进度，B公司采用了一次开挖到底，再一起加固的方案。
在基坑施工至5m深时，基坑变形速率明显加快，坑顶处土层出现大量裂缝，B公司对此没有在意，继续加快开挖速度。不久，基坑出现坍塌凶兆，B公司马上组织民工抢险加固，但已经于事无补，基坑坍塌造成5死3伤的重大事故。项目经理处理了事故现场，2天后写了书面报告上报企业主管部门及有关单位，然后，按事故处理有关规定组成调查组开展调查。完成调查报告后，经项目经理签字，报企业安全主管部门。
问题
1、市政公用工程的风险源有哪些?
2.B公司采用的基坑开挖方案是否合乎技术要求?说明理由。
3.写出本工程基坑施工时存在的安全隐患。
4.引起本次事故的最主要原因是什么?
5.项目经理在基坑应急措施上犯了哪些重大错误最终导致了事故的发生?
参考答案：
1、火灾、中毒和窒息、坍塌、滑坡、触电、坠落、机械伤害、公路车辆伤害8种。
2、不符合要求。B公司采用了一次开挖到底，再一起加固的方案是错误的，应逐层开挖，逐层加固。
3安全隐患有：
1)深达5m的沟槽没有支撑。
2)B公司开挖施工时把大量挖土弃置于基坑顶部。
3)在基坑施工至5m深时，基坑变形速率明显加快，坑顶处土层出现大量裂缝
4、基坑出现坍塌凶兆，B公司马上组织民工抢险加固和将基坑部分擅自分包给不具备安全资质的B公司是引起本次事故的最主要原因。
5、基坑即将坍塌时，应以人身安全为第一要务，及早撤离现场。本工程出现坍塌凶兆，项目经理还组织人进入基坑抢险，是造成人员伤亡的一个重大错误。
(三)背景资料
某桥梁工程项目的建设单位与某一施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了桥梁施工合同。该桥梁上部结构为后张法预应力砼箱
梁。合同价款为2600万元，合同工期为200天。在合同中，建设单位与施工单位约定，每提前或推后工期一天，按合同价的万分之二进行奖励或扣罚。合同履行中发生如下事件：
事件1：该工程施工进行到100天时，经材料复试发现，甲方所供应的水泥板质量不合格，造成乙方停工待料19天。
事件2：在工程施工进行到150天时，由于甲方临时变更设计又造成部分工程停工16天。工程最终工期为220天。
事件3：在基础施工时，施工单位在采购钢筋之前按要求向监理工程师提交了质量保证资料，在监理员见证后取样送检，经法定检测单位检测证明钢筋性能合格，工程师经审查同意该批钢筋进场使用。但在基础工程钢筋验收时，工程师发现施工单位未做钢筋焊接性能试验，工程师责令承包单位在监理人员见证下取样送检，试验发现钢筋焊接性能不合格。经钢筋重新检验，最终确认是由于该批钢筋不合格而造成的钢筋焊接性能不合格。工程师随即发出不合格项目通知，要求承包单位拆除不合格钢筋工程，同时报告业主代表。承包单位以本批钢筋已经监理人员验收，不同意拆除，并提出若拆除，应延长工期10天，补偿直接损失40万元的索赔要求。
事件4：为保证吊车的安装作业，施工单位占用了一条非机动车道，选择在夜间时段，自行封路后进行构件吊装作业。
事件5：张拉上部预应力连续梁时，因考虑到属关键工作，项目经理部经研究，决定预应力筋张拉工作由质检员主持，张拉作业人员必须经培
训考核合格后方可上岗。在钢绞线张拉时，有一根断丝且不超过全断面的1%，因工期紧，没有处理，即锚固灌浆了。
事件6：锚固完毕经检验合格后用电弧焊切除端头多余预应力筋，外露长度不小于30mm，锚具用封端砼保护。
问题
1、施工单位在第一次停工后10天，向建设单位提出了索赔要求，索赔停工损失人工费和机械闲置费等共6.8万元;第二次停工后15天施工单位向建设单位提出停工损失索赔7万元。在两次索赔中，施工单位均提交了有关文件作为证据，情况属实。此项索赔是否成立?
http://
2、在工程竣工结算时，施工单位提出工期索赔35天。同时，施工单位认为工期实际提前了15天，要求建设单位奖励7.8万元。建设单位认为，施工单位当时未要求工期索赔，仅进行停工损失索赔，说明施工单位已默认停工不会引起工期延长。因此，实际工期延长20天，应扣罚施工单位10.4万元。此项索赔是否成立?
3、事件3中，施工单位的索赔是否合理?请说明理由。
4、事件4中，项目部采取的措施是否正确?如不正确，请指出正确作法。
5、请指出事件5中预应力张拉的错误之处，并改正。钢绞线张拉后断丝未经处理，是否正确。
6、请指出事件6中切除端头多余预应力筋错误之处，并指出正确做法。
参考答案：
1、此项索赔成立。因为这是建设单位的责任。施工单位提出索赔的理由正当，并提供了当时的证据，情况属实。同时，施工单位提出索赔的时限未超过索赔合同规定的28天时限。
2、此项索赔不成立。因为施工单位提出工期索赔时间已超过合同约定的时间，而建设单位扣罚理由充分，符合合同规定;罚款金额计算符合合同规定。故应从工程结算中扣减工程应付款10.4万元。
3、不合理。因为施工单位采购了不合格的材料，这是施工单位的责任。
4、不正确。项目部采取的措施不合伙关于占用或挖掘城市道路的规定;因特殊情况需要临时占用城市道路时，须经市政工程行政主管部门和公安交通主管部门的批准。
5、预应力筋张拉工作由质检员主持错误，应由项目技术负责人主持。钢绞线张拉后断丝未经处理是正确的。因为符合规范不大于1%且不大于1根的规定。
6、用电弧焊切除端头多余预应力筋是错误的，应用砂轮锯、切断机等机械方法切割。www.Examw.CoM
(四)背景资料
某施工单位与建设单位按《建设工程施工合同(示范文本)》签订了固定总价施工承包合同，合同工期390天，合同总价5000万元。
施工前施工单位向工程师提交了施工组织设计和施工进度计划。
该工程在施工过程中发生了如下事件：
(1)因地质勘探报告不详，出现图纸中未标明的地下障碍物，处理该障碍物导致A工作持续时间延长10天，增加人工费2万元、材料费4万元、机械费3万元。
(2)基坑开挖时因边坡支撑失稳坍塌，造成B工作持续时间延长15天，增加人工费1万元、材料费1万元、机械费2万元。
(3)因不可抗力而引起施工单位的供电设施发生火灾，使工作C持续时间延长10天，增加人工费1.5万元、其他损失费用5万元。
(4)结构施工阶段因建设单位提出工程变更，导致施工单位增加人工费4万元、材料费6万元、机械费5万元，工作E持续时间延长30天。
(5)因施工期间钢材涨价而增加材料费7万元。
针对上述事件，施工单位按程序提出了工期索赔和费用索赔，编写了索赔报告，索赔报告的内容有：编制说明和附件(与索赔费用或工期索赔
有关的各种往来文件，包括承包方发出的与工期和费用索赔有关的证明材料及详细计算资料)。
问题：
1、按照施工进度计划，确定该工程的关键线路和计算工期，并说明按此计划该工程能否按合同工期要求完工。
2、对于施工过程中发生的事件，施工单位是否可以获得工期和费用补偿?分别说明理由。
3、施工单位可以获得的工期补偿是多少天?说明理由。
4、施工单位租赁土方机械用于工作A、B，日租金为1500元/天，则施工单位可以得到的土方租赁机械的租金补偿费用是多少?为什么?
5、索赔报告的内容不完整，请补充。
参考答案：
1、关键线路：①→③→⑤→⑥(或B→E→G)。计算工期为390天，按此计划可以按合同工期要求完工。
2、事件1：不能获得工期补偿，因为工作A是延期没有超过总时差;可以获得费用补偿，因为图纸未标明的地下障碍物属于建设单位的风险。
事件2：不能获得工期和费用补偿，因为基坑边坡支撑失稳属于施工单位施工方案有误，应由承包商承担该风险。
事件3：能获得工期补偿，因应由建设单位承担不可抗力的工期风险;不能获得费用补偿，因不可抗力发生的费用应由双方分别承担各自的费用损失。
事件4：能获得工期和费用补偿，因为建设单位工程变更属建设单位的责任。
事件5：不能获得费用补偿。因该工程是固定总价合同，物价上涨风险应由施工单位承担。
3、施工单位可获得的工期延期补偿为30天，因为考虑建设单位应承担责任或风险的事件1工作A延长10天;事件3中的工作C延长10天，事件4中的工作E延长30天，新的计算工期为420天，(420-390)=30天。
4、施工单位应得到10天的租金补偿，补偿费用为10天×1500元/天=1.5万元，因为工作A的延长导致该租赁机械在现场的滞留时间增加了10天，工作B不予补偿。
第五篇：2011全国二级建造师考试真题及答案
2011年二级建造师考试真题及参考答案汇总
建筑工程实务真题及答案
一、单项选择题(共20分题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意)
1影响钢筋混凝土+C配箍率 2建筑物高度相同+C 圆形
3关于建筑石膏技术+D防火性能差 4水泥强度等级+B 3d和28d 5水准测量中+B HA+A-B 6最适合泵送+D 100 7立面铺贴+ D 满粘法
8根据相关规范门窗+ A 人造木板门 9关于建筑幕墙+D 在有镀膜 10闸浴间+A混凝土
11脚手架+D 安装红色的灯
12关于外用电梯+B 外用电梯底笼 13无需办理+C 现场食堂
14施工现场污水+B 市政管理
15关于施工现场临时用水+A 高度超过
16下列选项《民用建筑节能》+C 建材研制 17根据《建设工程项目管理》+ A 质量计划 18下列选项属于分部工程+ 屋面工程
19根据《建筑工程施工质量》+B 建设单位 20混凝土悬臂+D 100
二、多项选择题(共10题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上的符合题意的。至少1个错项，错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分) 21对混凝土构件+B环境类别C混凝土强度 D混凝土保护层 22地基验槽+B持力层C有浅埋D浅部E设计 23关于大体积+A控制D掺入 24高强螺栓+A喷B砂轮C
25工程实施过程+A地基B主体D装饰
26根据《危险性较大》+A建设单位B总监C项目设计D项目专职 27影响施工现场+A施工条件B周边
28可以使用36v+B高度低于2.2米C 高温D有导电 29根据《建设工程施工专业分包》+A组织D确保 30根据《建筑内部装修》+A合格B防火D燃烧
三、案例分析题(共4题，每题20分)
案一 在施工过程中
(1)按照累加数列错位相减取大差法
5分 (2)计划工期T=136 5分
(3)施工单位技术负责人审批，报总监理工程师同意批准后实施
5分
(4)(1)索赔成立，因为按照施工合同法，不可抗力造成的工程清理恢复费用应有建设单位承担。
(2)不成立。因为按照施工合同法，不可抗力造成的施工单位自有的机械损坏由施工单位自己承担
(3)不成立，不可抗力造成的人员伤亡由各单位自己承担(4)成立。不可抗力造成的工期延后工期顺延 5分 案二: (1):事件一 4分
建设单位责任：对材料质量负责，提前24小时通知施工单位，支付保管费，检测费，入不提前通知，材料损失施工单位不负责
承包单位责任：材料进场核验是否于建设单位提供的一览表符合，不合格材料不得进场，负责材料送检 (2):事件二 4分
原审核人审核，原审批人审批后形成《施工组织设计修改记录表》 (3):事件二 4分
不合理,，将装饰班组由不同施工作业划分不同施工过程，按不同施工段按层组织流水施工
(4):事件三 ： 4分
凿除墙体空鼓部分，清理基层，涂刷界面挤，保证厚度分层施工，及时养护，重新组织验收
(5):事件四 4分
建设单位已投入使用，竣工日期即为使用日期，2010年9月18日 案三: (1)事件一 5分 不合理，建设单位不应当将一个本应该由施工单位自己完成的工作再分包给其他单位
(2)事件二 5分 书本上有。交叉作业 (3)事件三中。 5分 书本有。骨架隔墙
(4.)事件四 5分
按照原来数量的一倍进行抽检,原不合格重检，10%，不少于6间，离地0.8—1.5,离墙面0.5 , 案四: 预付款:1000*10%=100(万元), 2分 预付款起扣点:1000*60%=600(万元), 2分 6月份开始扣回预付款，
6、7月份每月扣50万 4分
截止8月末累计支付工程款:80+160+170+180+160+130=880万元. , 2分
结算之前累计支付工程款:1000*90%=900, 2分 万元,竣工结算:1000+5=1005万元 2分 保修金:1005*5%=50.25万元 2分 结算方式，单项、单位、总决算 4分
法规真题及答案
一、单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)。
1.取得建造师资格证书并经( )后，方有资格以建造师名义担任建设工程项目施工的项目经理。 A 登记
B 注册
C 备案
D 所在单位考核合格
2.行政法规的制定主体是( )。 A 全国人民代表大会
B 全国人民代表大会常务委员会 C 国务院
D 最高人民法院
3.订立合同的两个公司合并，使其之间即存的债权债务归于消灭，该种事实是债权债务的( ) A 抵消
B 提存
C 混同
D 免除
4.甲公司租用乙公司脚手架，合同约定每月底支付当月租金，但甲公司到期后拒付，乙公司的诉讼时效期间为从应付之日起算( )年。 A
1B 2 C 4 D 20 5.根据《物权法》不适合用于质押财产的是的(
)。 A 汇票
B 仓单
C 建设用地
D 应收账款
6.下列行为中，不必将建筑物及其占用范围内的建设用地使用权一并处分的是( )。 A 转让
B 抵押
C 出资入股
D 投保火灾险
7.某建设工程施工合同约定，合同工期为18个月合同价款为2000万元，根据法律规定。建设单位在申请领取施工许可证时，原则上最少到位资金为( )万元。 A 100 B 200 C 600
D 1000 8.关于建筑工程发承包制度的说法，正确的是( )。 A 总承包合同可以采用书面形式或口头形式
B 发包人可以将一个单位工程的主体分解成若干部分发包 C 建筑工程只能招标发包，不能直接发包 D 国家提倡对建筑工程实行总承包
9.下列建设工程分包的说法中，属于承包人合法分包的是( )。 A 未经建设单位许可将承包工程中的劳务进行分包 B 将专业工程分包给不具备资质的承包人 C 将劳务作业分包给不具备资质的承包人
D 未经建设单位许可将承包工程中的专业工程分包给他人
10.甲、乙、丙、丁四家公司组成联合体进行投标，则下列联合体成员的行为中正确的是( )。 A 该联合体成员甲公司又以自己名义单独对该项目进行投标 B 该联合体成员签订共同投标协议
C 该联合体成员乙公司和丙公司又组成一个新联合体对该项目进行投标 D 甲、乙、丙、丁四家公司设立一个新公司作为该联合体投标的牵头
11、通过招投标订立的建设工程施工合同，合同价应为( )。 A 评标价
B 投标报价
C 招标控制价
D 标底
12. 在评标委员会组建过程中，下列做法符合规定的是( )。 A 评标委员会成员的名单在评标结算前保密
B 评标委员会七个成员中，招标人的代表有三名
C 项目评标专家从招标代理机构的专家库内的相关专家名单中随机抽取 D 评标委员会成员由二人组成。
13. 经评标，甲被推荐为第一中标人，但在中标通知书发出之前，招标人受到甲推出此次投标的书面通知，关于甲行为的正确说法是( A )。 A 属于在投标有效期内撤回投标文件(属于要约的撤回) B 属于放弃中标
C 甲的要求不能被接受，必须继续参加投标 D 甲可向招标人申请退还部分投标保证金
14. 关于生产经营单位安全生产保障的说法，正确的是( )。 A 生产经营单位必须参加工伤社会保险，为职工缴纳相关费用
B 建设工程实行工程总承包的，由建设单位对施工单位的安全生产负总责任 C 建设项目安全设施的使用单位应当对安全设施设计负责 D 某单位易燃易爆品存放地点与员工宿舍在同一建筑物内
15. 生产经营单位的主要负责人因未履行安全生产管理职责，导致发生生产安全事故被判处有期徒刑的，根据我国安全生产的规定，自刑期执行完毕之日起( )。 A 2年内不得担任本施工企业的中层管理人员 B 3年内不得担任监理单位的主要负责人
C 5年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人 D 终身不得担任任何施工企业的主要负责人
16 .生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场施工人员必须立即报告( )。 A 本企业负责人
B 当地安全生产监督管理部门 C 县级以上地方人民政府
D 含(自治州。直辖市)安全生产监督管理部门
17 .某幕墙专业分包工程施工过程中，发生了一起安全事故，造成2人死亡，根据(建设工程安全生产管理条例)此次事 故应由( )上报有关主管部门 A 幕墙分包企业
B 施工总承包企业
C 监理单位
D 建设单位
18 .根据国务院(特种设备安全保障条例)从事施工起重机械定期检验的检验机构，应由( )批准。
A 县级以上人民政府
B 省级政府特种设备安全监督部门 C 国务院
D 国务院特种设备安全监督部门
19.房地产公司甲的下列做法中，符合安全生产法律规定的是( )。 A 要求施工企业购买其指定的不合格消防器材
B 申请施工许可证时无须提供保证工程安全施工措施的资料 C 甲向施工企业提供的地下工程资料不准确
D 甲在拆除工程施工15日前将相关资料报送有关部门 20.关于建设单位安全责任的说法，正确的是( D )。 A 建设单位对根据自身情况提出低于强制性规定的要求
B 建设单位有权压缩合同约定的工期
C 建设单位可将拆除工程发包给任何施工企业 D 建设单位应当根据工程需要
21 根据建设工程安全生产管理条例，关于意外伤害保险的说法，正确的是( )。 A 意外伤害保险属于非强制险 B 保险由建设单位办理
C 实行施工总承包的，由施工总承包企业支付保险费 D 保险限期自保险合同订立之日起至竣工验收合格之日止 22 基坑支护工程专项施工方案须经( )签字后实施。 A 施工企业项目经理和现场监理工程师 B 施工企业负责人和建设单位负责人 C 建设单位负责人和总监理工程师 D 施工企业技术负责人和总监理工程师
23 企业安全生产许可证办理延期的时间为有效期满前(
)月。(P85) A 1
B 2
C 3
D 6
24 根据建设工程质量管理条例对涉及(
)的装修工程，建设单位应委托原设计单位或具有相应资质的设计单位提出设计方案。 A 增加工程内部装修
B 建筑主体和承重结构变动
C 增加工程造价总额
D 改变建筑工程局部使用功能
25 建设工程施工总承包企业将专业工程分包，关于工程质量责任承担的说法正确的是(
)。
A 分包工程质量由分包企业负总责
B 分包工程质量由分包企业单独承担责任 C 总承包企业对分包工程质量承担连带责任
D 分包企业接受总承包企业的质量管理，可不承担责任
26 因设计原因导致的质量缺陷，在工程保修期内的正确说法是(
)。 A 施工企业不仅要负责，还要承担保修费用
B 施工企业仅负责保修，由此产生的费用应向建设单位索赔 C 施工企业仅负责保修，由此产生的费用应向设计单位索赔 D 施工企业不负责保修，由建设单位自行承担维修 27 必须经总监理工程师签字的工作是(
)。 A 开工前的放线定位
B 分项工程验收
C 下一步工序
D 建设工程竣工验收
28 某施工企业在供应商处购买的水泥标号明显低于包装上的标注标号，使施工企业遭受了损失，关于施工企业提出的赔偿要求(
)。 A 只能由生产厂家承担
B 只能由供应商承担
C 只能施工企业自行承担
D 可向生产厂商提出赔偿
29.需要进行消防设计的建设工程项目，应由建设单位将相关资料向(
)报批。 A 公安消防机构
B 建设工程安全监督机构
C 建设行政主管部门
D 上级主管部门
30下列争议中，属于劳动争议的是(
)。
A 企业职工沈某与某地方劳动保障行政部门工伤认定的争议 B 公司股东李某因股息分配产生的争议 C 王某与社会保险机构因退休费用产生的争议
D 进程务工的黄某与劳务分包公司因工资报酬产生的争议
31 劳务派遣单位与被派遣者的劳动合同最低应为 (
)年。(P132) A 6个月
B 1年
C 2年
D 5年
32 劳动合同仅约定试用期的，按劳动合同法的规定，该处理结果为(
)。(P126) A 该试用期限为劳动合同期限 B 按无效劳动合同处理
C 按无固定期限合同处理
D 按完成一定工作任务为期限的合同处理
33 用人单位与劳动者约定已一定工作任务为期限的合同为(
)劳动合同。 A 固定期限
B 无固定期限
C 以完成一定任务为期限
D短期
34 下列违约责任中，属于民事责任承担方式的是(
)。 A 警告
B 罚款
C 支付违约金
D 没收财产
35下列合同中，受合同法调整的是(
)。 A 婚姻
B 收养
C 买卖
D 行政
36 在合同法中，要约生效的时间为(
)。 A 要约人发出要约时
B 要约达到受要约人时
C 受要约人做出承诺时
D 受要约人承诺到达时
37 在建设工程招投标法中，投标的法律性质是(
)。 A 要约
B 要约邀请
C 反要约
D 承诺
38 受要约人超过承诺期发出的承诺，若要约人未做出认可该承诺的通知，责该承诺视为(
)。
A 承诺超时
B 承诺延误
C 新承诺
D 新要约
39 在合同法中，以下情形属于无效合同的是(
)。 A 当事人无履约能力
B 当事人对合同有重大误解
C 违反法律规定的强制性规定
D 违反法定的形式
40 关于可撤销合同中，撤销权自债权人知道或应当知道撤销事由之日起(
)年内行驶。 A 1个月
B 3个月
C 6个月
D 1年
41 关于待定合同的说法，正确的是(
)。 A 善意相对人不享有撤销的权利
B 效力特定合同的相对人拥有催告权
C 待定合同是生效合同
D 待定合同是无效合同
42 甲欠乙50万元工程款，乙欠丙20万元货款，因乙怠于行使到期债权，又不能偿还丙的欠款，为此丙起诉甲支付欠款，下列说法正确的(
)。
A 丙不能以自己名义起诉甲
B 丙起诉甲实在行使代位权 C 丙起诉甲以50万元为限
D 丙的起诉费用由自己支付
43 下列情形中，债权人不能行使法定撤销权的是(
)。 A 受让人明知债务人以不合理低价转让财产
B 债务人放弃到期的债权 C 债务人将巨额财产赠予他人
D 债务人将其全部财产转让
44 甲乙签订了建筑材料买卖合同，经当事人双方协商一致才能变更的情形是(
)。 A 甲公司名称变更
B 乙公司的法人代表变更
C 合同签约人变更
D 买卖数量变更
45 某项目设计费用为100万，合同约定违约金为15%，发包方支付了15万定金后，设计方未开展设计工作，导致发包方损失12万，发包方最多可获得支持的价款为 A 24
B 27
C 30
D 42 46 关于担保的说法，正确的是(
)。 (实在看不清楚) D 以汇票作为
47 某建设单位出具的银行保函中，保证人为(
)。 A 监理单位
B 银行
C 建设单位
D 施工企业
48 定金合同以(
)之时生效。 A 当事人签字
B 合同备案
C 定金实际交付
D 主合同成立
49 王某在施工工地工作时 不慎受伤，在监理工程师的调解下，王某与雇主达成协议，雇主一次性支付王某2万元作为补偿，王某放弃诉讼权利，这种调解方式为(
)。 A 行政调解
B 法院调解
C 仲裁调解
D 人民调解
50 一裁定终局体现了仲裁的(
)特点。(P200 )听老师说的也是独立特点 A 专业
B 自愿
C 独立
D 快捷
51 仲裁的保密性特点体现在他(
)为原则。 A 不开庭审理
B 不允许代理人参加
C 不公开审理
D 不允许证人参加
二、多项选择题(共20题，每题2分，每题的选择中，有2个或2个以上符合题意，至少有一个错选、多选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)
61、某体育馆施工实行工程总承包，发包单位可以将工程的(BDE)一并发包 A代建
B 施工 C 监理
D 设计
E 设备采购
62、民事法律行为成立条件中，行为内容合法表现为ABDE A不违反法律
B、不违背社会公德 C.。。。
D 不与第三人利益相冲突 E不与社会公共利益相冲突
63、下列抵押财产中，抵押权自登记时成立的有(ACE) A 建筑物
B 建设用地使用权 C 生产设备、材料
D 在建工程 E 在建船舶
64、项目监理在实施监理过程中，其主要监理依据有(BCD) A ISO质量体系
B工程建国家强制性标准 C工程设计文件
D施工企业管理制度
E建设工程施工合同
65、投标有效内，投标人有(AC)行为的，其投标保证金予以没收。 A 撤回投标文件
B 补正投标文件 C放弃中标
D 澄清投标文件 E.说明(解释)投标文件
66、施工作业施工人员安全生产义务(ABC) A 使用劳动生产安全用具 B接受安生生产培训 C发现事故立即报告 D 抢救
E为自己。。。。
67、某施工企业与工人订立安全生产责任书，内容为：施工企业工人认真工作，若发生安全事故，后果由工人自负。对于上述条款，正确的是(BC)
A发生安全事故应由工人自负
B该条款为无效条款
C 施工企业应受行政处罚
D。。。。 E施工企业负责人应受行政罚款
68、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工企业的项目负责人在安全生产方面的主要职责有(BCD)
A对建设工程项目的安全生产负总责
B 落实安全生产责任制
C 制定安全生产规章制度和操作规程
D确保安全生产费用的专项使用 E根据工作特点组织制定安全施工措施 6
9、取得安全生产许可证的条件是(AB)
A 特种作业人经考核合格
B 职工参加工伤保险 C通过了安全生产管理体系认证
D 进行了安全评价 E 已办理安全。。。。
70、根据《建设工程质量监督条例》，质量保修书应有的内容有(ABDE) A保修范围
B保修期限
C质量保证金的退还方式
D质量保证金预留比例 E保修责任
71、供应商的下列行为中，符合《产品质量法》的是(AE) A 建立进货验货制度 B.。产品。。。。
C 对使用有瑕疵的产品进行说明
D 为扩大销售，对。。。。
E快过期的产品降价销售
72、某交通施工穿越噪声敏感区域，。。。，下列说法正确的是(BCE) A 禁止一切夜间施工
B 因特殊需要进行夜间施工的，须获批准 C必须公告安民 D.。。
E在开工15日前，。。。。。。。行政主管部门报告
73、根据《劳动合同法》，用人单位在与劳动者签订合同时采取的行为有(DE) A 扣身份证
B扣押职称
C 。。。
D签订专业技术培训服务违约金
E签订竞业
74、建设工程合同属于(CD)
A有名合同
B实践合同 C 要式合同
D有偿合同 E单务合同
75、应当先履行合同文件的一方当事人有确切证据证明对方(ACE)，有权行使抗辩权 A 经营状况严重恶化
B法定代表人并追究刑事责任 C.丧失信誉
D企业负有较大债务 E转移财产试图躲避债务
76、合同权利文件终止时，不影响(ABC)之效力 A结算条款
B 清理条款 C 仲裁条款
D 担保条款 E.。。
77、民事违约责任的承担方式有(ABC)
A赔偿损失
B采取。。。 C定金。。
D 精神损失赔偿 E 赔礼道歉
78、建设单位。。。，根据《民事诉讼法》。。。，建设单位可以将(BC)列为其被告 A 。。代理机构
B总承包企业 C 分包企业
D实际施工人 E 建设行政主管部门
79、关于民事诉讼回避制度的说法，正确的是(BE) A当事人必须在开庭前提出回避申请
B当事人提出回避申请，可以在法庭宣判前提出 C.。。代理人的家属仅担当翻译人的，无需回避
D人民法院的回避决定个，可以口头或书面形式提出
E 申请回避复议期间，被申请回避的人可以不停止参与本案的工作 80、关于仲裁协议的说法，正确的有(ADE) A 仲裁协议应当是书面形式
B仲裁协议可以是口头订立的，但需双方认可 C仲裁协议必须在争议发生前达成
D没有仲裁协议，也就无法进行仲裁
E仲裁协议排除了人民法院对合同争议的管辖权
施工管理真题及答案