工程承包范文

工程承包范文第1篇

甲方： 乙方： 依部颁双方达成

据发的以《的权下中《利协

华人民共和国电缆工程劳务合同法》和国家工商行政管理局建设建筑工程施工条例》结合本工程具体情况，为明确、义务和责任，便于电缆工程劳务合同的实施，经双方协商一致，议，已兹共同遵守。

一、项目概况：

1、项目名称：交行发电机输送电缆敷设

2、项目内容及施工范围：

本项目要求首先将一段给食堂操作间供电的240后重新安装到发电机房然后再接到分行大楼配电缆的输送能力，然后再加装一路分行大楼配电房

2大约3180米左右的3*185+1*95mm电缆设备。施缆沟开挖，桥架排布安装，电缆敷设及转接，路熔接，调试，竣工资料提交等。

电房到工面缆，食内恢设以堂容复备加操涉，拆大作及电除电间电缆。

3、电缆工程劳务合同总造价：

本项目总造价为 元(大写： )

二、承建方式：

1、本项目采用包工包料，一次包死方式，在方案没有改变的情况下，总造价不发生任何变化。

2、乙方负责电缆设备、桥架施工工具，工具耗材及辅助材料等材料的采购及施工安装，甲方只负责现场协调监督及验收。

三、施工工期：

本项目工期为日历天数15天，现场满足施工条件、设备到场乙方进入工地施工之日起算，因乙方原因影响工期，工期不得顺延。

四、工程款支付：

合合方同方同同提总有签总供价权字价国款签生款家的字

效后，设备运抵现场经甲方验收后5日内甲方的40%( 元);工程竣工经甲方验收合格、税务部门正规发票后。甲方以转账方式支付乙55%，余下的5%作为保证金，一年后质保合格，人签字确认后，一周内付清。

支在方经付乙合甲

五、质量要求及验收：

1、乙方应严格按照国家所制定的相关电力安装施工规范及设计要求进行施工安装，并随时接受甲方对工程质量的检查和监督，如质量不符合要求，应及时返工，并承担返工费用。

2、项目所用设备及材料的质量必须为符合国家标准及设计要求的正规厂家产品.3、安装质量应达到国家或专业的质量检验评定标准的合格条件，并保证安装后达到甲方安全正常使用验收要求。如因所供设备、材料及安装不合格等因素所造成的损失，全部由乙方负责。

六、质保期：

该项目自竣工验收合格之日起质保期为壹年。

七、经济责任

1.乙方进场前，甲方提供现场施工条件，配合乙方施工并协调好现场各方关系。

2.自施工开始后，乙方不得对双方最终确认的设计做重大变动。根据现场实际情况需要进行变更时应征得甲方同意。

3.如发生变更，乙方须及时以书面形式向甲方提出更改意见，与甲方代表进行协商，甲方代表应在2日内给予明确答复。乙方没有得到甲方答复，不得进行更改。因甲方原因造成变更时应适当增加工程造价和工期给予相应顺延。

4.在施工期内，如遇不可抗拒的自然灾害造成工程损失由双方各自承担各自损失。

5.乙方应文明施工、安全生产，服从甲方现场指因乙方原因造成的工伤等事故或者财产损失。应承担发生的一切费用及法律责任。甲方不负责任责任。在施工中如果乙方对甲方原有设施设备造应照价赔偿或自行负责恢复原状。

挥由何成，事费损在故用害施责及，工任法乙中方律方

6.本工程质量保修期为一年，系统调试开通后如出现故障，乙方应在最快时间内(不超过2小时)响应及时解决故障,保修期内因甲方原因造成机器设备损失由甲方负责。

7.由于乙方原因造成工程延期，每延迟一日，乙方应向甲方支付违约金500元。其支付不解除乙方的施工责任，且电缆工程劳务合同施工工期保持不变，如为甲方原因，则工期顺延;如甲方未能按电缆工程劳务合同约定支付工程款，按以上同样金额向乙方支付违约金。

八、电缆工程劳务合同争议的解决办法：

本电缆工程劳务合同履行过程中，如果产生纠纷，双方协商解决，协商不成由当地具有权威的仲裁委员会裁决。裁决不成可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

九、本电缆工程劳务合同一式四份，双方各持二份，经双方签字盖章后生效。

工程承包范文第2篇

企业承包经营合同(全额承包)

企业承包经营合同(全额承包)

甲方：__________________________

乙方：__________________________

甲、乙双方依照国家有关法律、法规、市政府对企业更新高档出租车优惠延长年限的政策，结合本企业实际，本着平等互利的原则，经协商一致，订立本企业全额承包经营合同。原签订合同作废，新合同生效。

第一条 经营原则

1.本企业出租汽车的经营权证和相关证照为甲方所有，在承包期内牌证及经营权证属乙方使用;

2.出租汽车的车辆数、更新数及一切附属的营运设施等费用由乙方出资;

3.合同期内乙方接受甲方的领导和管理、甲方做到乙方正常营运。

第二条 经营车辆

车型：__________ 车辆牌号：______ 发动机号:_______________车架号：______________

乙方车辆应符合国家和市政府营运标准、营运设施齐全、经营证照齐全、有效，合同期内如车辆状况及证照发生变化，以变化后的为准。

第三条 经营期限

按国家和市政府政策规定：权证有偿使用和延长使用年限为_________年_________月;从____________年_________月_________日至_________年_________月_________日止，合同到期后，按国家法律、法规、市政府、企业的规定及乙方的诚信，乙方享有同等条件下优先的权利。

第四条 经营保证金

乙方在签订合同时，根据政府规定三局精神，应向甲方一次性缴纳履约保证金_________元(该保证金作为乙方全面履行本合同的担保)保证金不计利息，合同期满，办妥手续后，由甲方一次性退还保证金。上述乙方应交给甲方的保证金企业考虑到乙方目前由于更新高档出租车，企业暂缓收取。(具体交费时间)

第五条 车辆更新

1.车辆按国家、市政府有关出租车营运报废标准更新;

2.甲方负责办理更新手续和集体报废车辆，向乙方收取更新手续费______________元整;

3.更冷气车辆及购置税及附属设施等费用由乙方出资;

4.报废车辆按残值归乙方所有。

第六条 ???1.国家规定养路规费税等目前不变，每辆车每月计__________元，付班按三局文件规定收取管理费，上述各项费用每月企业向乙方收取上交有关管理部门，以上各项费用如国家政府、行业对出租车调整征收费用，企业将对乙方按实际费用情况进行调整。

2.付班驾驶员由乙方自行聘用，付班司机的工资、资金、养老保险，事故后相应承担的工资及各项相应的费用，社会医疗保险等劳保福利待遇，由乙方与相关人员、付班司机自行协商确定、承担、但不得与法律、法规有抵触。

3.乙方包括乙方聘用的付班驾驶员在运营中发生交通事故及其它的经济损失、全部由乙方承担，甲方不承担任何经济责任。

4.经营成本费用：包括燃料、修理、审验、扦测、办证、新工人、更新或改造设施及部件等、事故赔偿费用(除保险公司理赔外)的工资医疗、劳保、福利等支出全部由乙方承担。

5.车辆保险必须由企业统一投保。其中第三者责任保险为了考虑到企业与承包者的后顾之忧和利益，第三者保险必须________万元以上;

第七条 甲方的权力和义务

1.负责出租汽车的营运、治安管理，对乙方进行安全行车、交通和行业规范服务、法律、法规的学习、教育、扦查、督促。维护乙方的合法权益、遵章守法、规范、文明服务;

2.负责乙方的文明教育、对有助人为乐、拾金不昧、救死扶伤和见义勇为、好人好事、为企业作出贡献的企业给予表扬、表彰、奖励;

3.甲方有权根据国家市政府、行业、治安分局的法律、法规、政策监督乙方的经营活动，并是行各项不定期的扦查，可以依据国家法律、法规和《__________________市汽车出租公司出租汽车营运管理规定》、《__________________市客运出租汽车治安管理办法》对乙方违章行为视情节轻重予以处理，按经营管理服务质量目标责任状、责任书执行。

4.甲方必须保证乙方的合法经营自主权，并负责为乙方办理各票据，符合规定、要求的服务资格证、协助乙方进行车辆和驾驶员的审验工作和乙方的行车事故处理。

5.审查办理乙方聘用的付班司机上岗服务手续，并向乙方付班司机收取一定的安全服务风险保证金和乙方共同负责付班司机的各项管理工作。

6.严格遵守法律、法规和市政府、行业、企业的各项规章制度、政策，全面履行本合同规定、不得无故解除合同、收回车辆 ???否则负违约责任。

第八条 乙方的权力和义务

1.负责承包经营的出租车的营运活动，享有国家和本合同规定的经营自主权、自组业务、自负盈亏。

2.乙方按规定合同规定每月_________日按月足额向甲方缴纳当月养路规费、税金、个人所得税及代征税、意外人员伤害险、管理费等费用，逾期不交按每天承担滞纳金_________，逾期_________天不交将视为违约处理。甲方有权收回牌证、营运证、行驶证等证件，并解除合同，造成的一切经济抽失由乙方自负。

3.严格遵守国家的法律、法规和政策以及《__________________市出租汽车管理条例》和《出租汽车驾驶员治安条例》遵守职业道德，做到经营规范、车容车貌整洁、仪容仪表端庄，语言、举止文明、安全、文明、按规行车、服从管理、确保通讯联络畅通无阻。

4.乙方应本人到甲方住地办理各种相关手续，积极配合甲方办理手续，未依法按规定办理甲方出租汽车上岗服务相关证件手续，不得聘用个人从事营运，否则所造成的一切经济等后果由合同乙方负合部责任。未经甲方同意认可不得将出租车作抵押、变卖。

5.付班司机由乙方招聘，乙方为付班司机的保证人，为其承担保证责任，乙方根据企业行为原则不聘用市处驾驶员。

6.乙方的出租汽车由乙方的原因停运，乙方不得以任何停运理由拒付各项规定之费用。否则作违约处理。

7.乙方在合同期内原则不得变更主体、不得转让和转包，如确有实际情况，经企业领导协商同意后，具体依据补充协议规定办理。

8.乙方及付班驾驶员不享受本企业的一切劳保、福利等待遇，工资、养老金、社会医疗费用均由乙方及其自己缴纳。

第九条 报废车辆和证照应在规定的报废时间内移交给甲方，报废车辆更新，乙方需符合国家车辆的规定标准、安排时间上交牌证、报废更新、国家允许旧车转让，甲方同意乙方转让。

第十条 违约责任

甲方：

1.甲方无故不办各类手续;

2.由于甲方的原因造成乙方无法正常营运;

3.甲方违反其它本合同规定。

乙方：

1.乙方擅自转包、转让;

2.未经许可及期限违规、违章及中途退出等;

3.违反本合同其它条款。

发生上述情况之一，由违约方承担违约金________ ???元-_________元，并责令违约方_________月内纠正。

第十一条 其它约定事项

1.本合同如发生与国家、政府、行业规定有抵触的，以规定为准;

2.甲、乙双方若发生合同纠纷、双方约定由甲方所在地人民法院依法裁定;

3.甲、乙双方合同不尽之处，由甲方补充合同为准，按补充合同办理;

4.本合同经甲、乙双方代表签字(盖章)后生效，并经过公证后起法律效力。

合同一式_________份，甲、乙双方各执壹份，有关部门_________份。 甲方：(盖章)______________

身份证号码：________________

代表签名：__________________

乙方：(签字)______________

家庭、身份证住所____________

签约时间：_____年____月___日

企业承包经营合同(全额承包)

工程承包范文第3篇

承包方： (以下简称承包方)

为了明确双方的责、权、利关系，结合本工程的实际情况，经双方充分友好协商达成如下协议条款，共同遵照执行。

工程概况:

1、工程名称： 鹿邑涡之阳府邸

2、工程地点：

3、施工工期：放线后开始挖土当日起计算工期，至合同约定全部工作完成止共天;其中正负零以下天，正负零以上标准层每层天，屋面层天，大清包总工期为 。(注：总承包合同工期为 日历天。开工日期：2011年 月 日，竣工日期：20 年 月 日)

4、质量要求：符合施工图纸设计及规范要求，保证达到基础、主体合同结构　标准。

5、安全目标：根据安全文明施工有关标准规定施工，按安全文明施工标准要求组织施工队伍。

二、承包方式： 主体劳务大清包

三、工程承包内容：

1、鹿邑涡之阳府邸施工图所包含的土方开挖和回填工程、基础工程、主体结构全部施工内容(其中不包括：外墙外保温、防水工程)。所有用于以上施工内容的人工由承包方负责。其中基础结构和主体结构砼构件必须达到合格的要求。

2、设计施工图纸及图纸会审纪要所示内容、设计变更、工作联系单、工程会议纪要、施工组织措施所包括的工作内容。

3、配合其它承包方进行的预埋件、预留洞口及封堵。

4、按规范规定应考虑的施工脚手架、安全围栏，安全通道，工程周边或空间安全防护脚手架;“四口”、“五临边”防护工作，施工现场的安全标志的设立等均由承包人负责。主体工程施工完毕后，承包人须将外墙防护架留下待工程结束时，经发包人同意后承包人方可将外墙防护架拆除(实际情况由发承包双方协调处理)。

5、分项工程完成后及每道工序施工后的建筑垃圾及生活垃圾清理并按指定地点堆放(外运由发包人负责)，承包人负责整个施工现场的安全文明施工管理工作，必须保证施工现场的整洁、卫生，同时承包人应做好施工现场保卫工作。

6、发包方现场合理工作指令。

7、全部土方开挖及土方回填工作均由承包人承担。

8、包含因雨、雪造成的施工现场积水的排除。

9、人防防护门、地下室侧墙防水保护层、遇水膨胀止水条、止水钢板均由发包人负责。

四、承包范围及内内容

1、发包方供应用于本工程的主要材料(钢材、混凝土、砂、石、砖、砌块、人防门、遇水膨胀止水条、止水钢板、地下室侧墙防水保护层)，包机械设备(塔吊、垂直运输设备、钢筋、木工、混凝土工所用全部机械、混凝土输送泵、施工电梯与主楼连接防护门、电梯井防护设施等)，管理费。用于本工程的小型材料及周转材料均在承包范围内。(如：对拉丝、植筋胶、塔吊预埋件、电焊条、铁丝、铁钉、扎丝、钢锯条、麻线、扫帚、草袋、海绵、胶带、线锤、照明灯管、冲击钻头、棉纱头、机油、纱布、螺钉、钢丝、防水胶布、绝缘胶带、破布、防锈漆、麻绳、长短自攻丝、生胶带、报纸、黄胶带、pVC胶水、砂轮片、金刚片、螺帽、施工规范规定的措施用料，其他低值易耗品等承包方承包范围内所需的小型材料等)。

2、承包方包周转材料(模板、木方、钢管、扣件等)、包小型材料(除主材、地材)、包工期、包安全、包文明施工、包工完场清、包限额领料及消耗、包常用工具等。

五、施工工期

1、本工程开工至竣工时间;按发包方审批的网络计划为准。天数为日历 天(发包原因造成的经书面签认后工期顺延，同时，发包方承担相关费用)。

2、按制定的阶段性工期或分部分项如摸板安拆、钢筋成型绑扎、混凝土浇筑和文明施工等工期、当承包方必须在发包指令时间(非承包原因除外)内按质按期限完成时，。承包方施工过程中，当一个流水施工段(层)的摸板拆除后，承包方必须在3天内将该施工段建筑材料或建筑垃圾清理归堆完毕，并将建筑垃圾运至发包方指定地点。

3、为确保工期，承包方必须配备足够的管理人员和技术人员，并将名单、职务、岗位等书面报发包方一份。如果承包方不能满足工程的施工需要造成的工期延误、质量下降，发包方将在不受理延长工期和停工损失的前提下责令承包方停止整顿。若整顿后无明显效果，发包方有权终止合同，直至将承包方清退出场，由此发生的实际损失费用，承包方无条件承担。

4、遇到下列情况之一者，经发包方审核批准后，工期可做调整：①重大设计变更(指设计功能改变等);②不可抗力(下雨、下雪、地震、台风、沙尘暴等);③发包方同意顺延工期的其他情况，承包方在上述情况发生后5天内，就延误内容向发包方提出报告，发包方据以确认答复后，工期予以延误。

六、工期、质量、安全与验收

1、如因发包方因图纸变更、材料不到位造成工程未影响工期，工期相应顺延，发包方应给予承包方合理的补偿(机械、管理人员费用)。

2、如因承包方劳动力、质量等人为因素不能按期开工或中途停工、窝工，由此延误的工期不予顺延，同时发包方保留索赔的权利。

3、如该工程施工过程中发生安全事故，造成人员伤害及财产损失的，发承包双方各自承担自己的人员及财产损失，不承担对方的人员及财产损失。

4、工程质量标准：基础分部、主体分部按均为合格　(以质检部门评定的等级为准)。

5、承包方在施工期间应认真按照施工图纸、施工规范、验收标准、设计要求以及发包方依据合同发出的指令施工，随时接受发包方代表及委派人员的检查，并为检查提供便利条件，并按照发包方代表及委派人员在检查过程中的要求进行返工返修，对于返工返修的项目，承包方无条件的进行，由此所引起的经济支付由承包方承担(不属于承包方责任的由责任方承担)。

6、双方对工程质量有争议，应有上级质量监督部门协调解决。

7、隐蔽工程和中间验收工程具备覆盖、掩盖条件或达到合同条款约定的中间验收部分，承包方自检后，在隐蔽和中间验收24小时前通知发包方代表及监理参加。验收合格后方可进行隐蔽和继续施工;验收不合格，承包方在限定时间内返修，再次验收直到合格为止。

8、当主体工程施工至一定阶段，一般装饰(含砌筑)工程施工开始前，必须由发包方、监理、承包方共同对已完成主体工程按规范进行主体结构验收工作，若超出规范允许的偏差，承包方必须在发包方指令时间内及时修整完成，如逾期未完成或不执行，发包方有权进行相应责令整改措施。

9、工程质量符合国家质量验收标准，验收24小时后，发包方代表、监理不在验收记录上签字，承包方不能进行隐蔽或继续施工。

10、发包方就指派现场工程师及管理人员对承包方违反发包方所制定的各项规章制度，有权对承包方相关人员在相应时间内做出责令整改。

11、工程完工后，承包方应按国家和本省(市)工程竣工的有关规定，向发包方提出工程验收申请。发包方在收到承包方竣工验收报告后2天内组织业主、设计、质检站及地方主管部门验收，承包方应负责完成本合同承包范围内质检站或地方主观部门在验收过程中提出的各项整改，并承担整改费用(承包方原因造成)。

七、工程款支付、单价及结算方式

1、结算：发包方对承包方实行市场价承包。承包的责任主体是合同签订的当事人，承包方当事人必须保证工人工资的按时支付，必须保证施工期间工人的各项安全防护和福利待遇符合要求。

2、结算单价：按建筑面积每平方元结算，此价格包括承包方用于本工程的全部工人工资、劳动保护、相关福利、应得利润、材料、临时设施建设(项目管理用房、工人宿舍、场地硬化)、等本合同约定的全部范围。建筑面积的计算方法：按《河南省现行定额的计算规则(2008年版)》为准计算。本工程建筑面积约为： 平方，总价为： 元，结算时以审核后的实际建筑面积计算为准。

本工程承包范围内不出现计时工，如属承包范围之外无法施行计件承包，或者发包方临时安排的其它工作，按计时计算(计时工以现场项目经理的签字为准)，结算时按 元/工日。

承包方最终结算时凭正规预算书报送到发包方相应职能部门，经甲方预算人员核对项目经理审核后生效。

3、实际结算：超过设计图纸以外的建筑面积，应国家相应的人工费用进行补偿。

4、付款办法：以审核后的建筑面积及已完工程量为依据，分如下阶段进度付款。其中：进场先预付生活费5—10万。基础完成支付总价的15%。主体单层5日内支付总价的70%。主体结构6层封顶后5日内支付，按总工程款 80% 支付;主体结构全部封顶且出屋顶部分(楼梯间等屋顶以上构件)完工后 10日内 支付至总价的 90% 支付;竣工验收后15日内支付至总价的100%。

5、因承包方原因造成业主对发包方的罚款由承包方承担，施工过程中的各项罚款，应在同期进度款中计算扣除。

6、本工程进度款支付均以银行转账方式支付，概不支付现金。承包方开具相应票。据

八、双方责任

1、发包方责任

1)发包方负责监督承包方管理人员对进场操作人员进行场前的安全、质量、法律、法规等知识教育，负责施工组织、技术、质量、安全等方面管理的交底，负责现场甲方所供材料的协调。

2)负责组织图纸会审,工程验收提供施工图纸及有关施工方面的技术参数.3)负责供应工程主要材料、协调地方的公共关系。

4)协调承包方办理地方有关暂住治安等手续。

5)施工及生活用水负责接入生活区及施工现场内，施工用电总配电箱接至施工现场。给水总阀门及总配电箱后的水管、电线箱均由发包方负责。临时用电需达到市安检站要求，达到三级配电二级保护，一机一闸一保护，承包方严格按安全操作规程接入。

6)督促承包方全面履行本合同，指导、监督、检查承包方对工期、质量、安全、文明施工等方面的工作，承包方应给予积极配合和支持，对达不到规定要求的，发包方提出限期整改，并督促完善为止，因上述因素给发包方造成损失者，承发包方协调处理。

7)因发包方原因造成返工经书面签认后，补偿相应人工费。

8)发包方负责向承包方下达施工生产、作业计划。检查和监督承包方的施工进度和施工质量。

9)发包方负责施工过程中的技术资料汇总、质量、安全监督和检查;负责工程的竣工验收。

10)发包方承担施工用水电费，无故浪费由承包方自理。生活区用电费用承包方自理。

2、承包方责任：

1)对发包方供应的材料发包方负责验收、检测、实验，并有合格的复试合格报告，为建立健全材料计划管理，发包方须设专职材料负责人一名进场时由承包方办理委托书，以便统一负责材料计划和办理领(退)料手续。造成实际工期延误和经济损失均由发包方自行承担。

2)现场施工时，尤其在浇捣混凝土时，承包方在现场除有专业班组负责人外还必须有跟班总负责人，以便现场总协调管理。

3)施工过程中的测量放线工作、标高控制工作、质量控制、进度控制、安全文明管理等均由承包人负责，且必须满足发包方的要求。

九、合同的解除

具有下列情况之一的，发包方可解除合同：

1、 承包方在施工过程中，发现不符合施工规范要求的。

2、 承包方违反合同约定或不履行合同的。

3、 承包方不服从发包方正确的管理和安排，不能保证施工安全、质量、施工进度无视施工纪律的。

4、 承包方严重违反发包方的规章制度和劳动纪律的。

5、 承包方无视安全操作规定、安全防护不到位，存在较大安全隐患，拒不整改者。

具有下列之一的，承包方可解除合同

1、 发包方不履行合同或违反国家法律、法规、侵犯承包方合法权益的。

2、 发包方无视安全防护措施，劳动安全防护措施，劳动安全卫生条件恶劣和生活住宿无法保证，严重危害乙方人员人身安全和健康的。

以上任何一方解除合同时，必须提前七天通知对方。

十、安全文明施工

1、承包方应向发包方提供有关安全生产的管理规程及有关资格证，包括：

☆ 安全生产操作规程

☆ 特种作业人员操作许可证

☆ 危险设备、危险作业操作管理规定

2、承包方对所负责施工区域内的安全生产管负全过程管理责任。

3、由发包方提供的材料应保证材料质量符合规范要求，承包方在接收前应认真验收核对，确认无误后在验收单上签字。如在使用过程中因材料质量原因导致事故发生，均有责任方承担相应责任和费用。

4、承包方进场后，应及时建立安全保证体系，明确安全主管人员，并接受发包方的管理和监督。

5、发包方有权对承包方存在的“三违”作业情况进行处罚，承包方应无条件接受。不管承包方是否签字，罚款必须全额从工程款中扣除。

7、发包方有权组织、监督承包方落实的防护措施，开展安全达标活动。要做到防护的严密化、规范化、程序化、标准化。

8、承包方所有进入现场人员劳保用品要佩带齐全，实行强制性佩带，不佩带者，发包方有权给予处罚。承包方的特种作业人员要持证上岗。

9、承包方如在施工中发生伤亡事故，要按“四不放过”原则严肃处理，并有责任方承担费用。

10、承包方必须建立班前五分钟安全交底、检查等安全活动制度，并按时填写安全活动记录。

11、承包方应按国家及省市安全条例规定组织施工，防止一切安全事故发生，因承包方原因发生的一切伤亡事故均有承包方承担费用，发包方不承担任何责任及费用。

12、承包方对所负责的施工区域内的安全生产负全过程管理责任。

13、全生产、文明施工按发包方与业主签订的《安全文明施工责任合同》执行。安全生产、文明施工及各项配合达不到发包方要求的，必须立即停工纠正至合格。

14、安全防护细则：

1、临边防护：认真做好四口中、五临边的护护工作，电梯井门均采用50*50角钢丝网焊接膨胀法螺栓固定，电梯井道每2层铺设水平安全网一道，每4层做一次硬性防护;公共楼间需要要求搭设防护栏杆，高度不低于0.9m;施工电梯口需安装外开关，保证每层能够安全关闭;施工通道口需按要求搭设安全通道，并悬挂安全警示标志;阳台、窗洞口均需搭设防护栏杆两道，第一道距地30cm，第二道距地110cm，并刷黄黑相间油漆。

2、外架搭设要求，外脚手架钢管均需油漆，立杆间距不大于1.5m，水平杆间距不大于1.8m，剪力撑按《外脚手架搭设本规范》设置，防护网均需采用阻燃、密目网型(如市安检站有指定要求或定点采购者需购买指定产品);水平防护网需桉要求每3层设置一道;如用悬挑外架均需用16#工字钢或槽钢悬挑;每四层(或10米)外架需做一次硬性防护，均需满铺竹耙或荆耙一道。

3、钢筋厂地需按要求分类堆放，并按要求悬挂标示牌。

4、施工机械设备、搭吊、施工电梯均需桉要求悬挂安全操作规程及安全操作警示标志。

5、施工塔吊及施工电梯需有专业操作司机操作，并持证上岗。并建立机械定期检修台账。

6、施工现场需保持整洁有序每天专人打扫、清理，垃圾堆放至垃圾池。

十一、约定的其它事项

1、在施工区域内，如发生寻衅滋事、打架、斗殴、盗窃等恶性意外事件，承发包双方应积极协调处理。事态严重违法则移交公安部门处理(发包方应尽力保障承包方的权益)。

2、本合同履行过程中，因工程施工需要引起的工程设计变更及工程量的增减，以发包方给承包方的书面通知及说明为准。

3、如果施工中承包方不配合发包方管理人员管理，发包方有权要求停工。

4、现场生活用各类燃料及生活区临时用电线路安装均由承包方自行承担解决。承包方生活区用电挂表计量，费用由承包方承担。

5、承包方针对本项目需委派专职管理人员：

施工队长一名，姓名：工作职责：。

水电班组组长，姓名：工作职责：。

钢筋班组组长，姓名：工作职责：。

木工班组组长，姓名：工作职责：。

泥工班组组长，姓名：工作职责：。

以上项目管理人员不准随意更换，每周工地办公不少于5天，发包方办公室签到。项目未竣工前，未经发包方项目经理同意不准私自调离以上管理人员。

6、由于发包方原因造成施工连续停工15天以内发包方不承担任何费用，超过15天发包方承担超出天数的小型机械、管理人员生活成本费用的50%

十三、附则

1、本合同自双方签认盖章后生效，合同内容履行完后失效。

2、本合同未尽事意，双方本着实事求是的原则协商解决。

3、本合同一式三份，发包人二份承包人一份。

发包方代表： 承包方代表：

日期： 2011年 月 日 日期：2011年 月 日

开户行：

工程承包范文第4篇

工程地点：某城新区

一、施工范围：体育馆一层施工图纸及变更所含的土建分项工程即所有基础内、

砖砌体、抹灰、地沟、圈梁、构造柱砼自拌浇筑、模板。(

1、负责基槽开挖机械指挥。

2、基槽清扫，平整。

3、施工完室内地面土方平整。

4、基础砌体及砼面层刷防腐油。

5、施工中周材清运、码放。)

二、甲方责任：

1、负责施工技术、安全交底，检查验收分部、分项工程质量，协调与相关工种的配合工作。督促乙方按现行规范及标准施工。

2、负责按施工进度及时供应材料(提供三轮运输车一辆司机自配、灰斗、水管、灰车、定量供应不够自购)，购买建筑工程保险。

三、乙方责任：

1、按甲方要求的工期和质量标准自行组织和调整施工人员和技术工人入场数量，但要保证每个施工流水作业面上劳动力需求。未按甲方交底的技术与安全操作规程施工造成的不良后果由乙方自负。

2、乙方配备施工员、技术员各一名。

3、自备小型工具及劳保用品，三级配电箱之外电缆线，爱护节约甲方材料。

4、本工种所属责任区的安全文明施工要服从甲方要求，具体要求另付协议。

5、房屋自租，吃住自理。

四、工期：2011 年 4月1 日至 2011年 5月25 日完工。本工种施工工期服从整体进度施工。

五、价款及付款方式：

1、模板(粘模面积)32元/㎡。

2、砖砌体120元/m³。

3、

砼(自拌)42元/m³、商砼26元/m³。

4、抹灰9元/㎡。

5、钢筋(使用现场剩余边角料用于地沟)1200/吨。按当月25日前完成工程量的70%于下月10日前支付，剩余30%工程竣工验收后一月内付清。

六、安全责任：施工期间的安全责任由乙方负责，甲方协调保险公司给于责任乙

方的赔付。

七、违约责任：乙方如不能按甲方总工期进度、质量、安全文明施工要求进行施

工，甲方有权扣除乙方完成工程量的30%，解除双方协议。若甲方工程款未及时支付，造成乙方工期滞后的责任由甲方负责

八、本协议一式四份，甲方三份、乙方一份，自双方签字之日生效，工程款付清之日结束。双方发生争议时先协商解决，协商不成时，提交工程所在地的法院诉讼解决。

工程承包范文第5篇

乙方：( 木工 班组)承包人

身份证号

工程名称：玫瑰城三期 工程地点：暨阳玫瑰城

为了确保工程质量、安全生产、工期及经济利益，经双方协商，订立如下协议，以便双方共同遵守执行。

一、承包形式及范围

1、分项承包内容及部位：

(1)内容：在施工图纸中所有木工作业、材料范围内的工作(包括材料运输、装卸、主体工程制作安装、二次结构制作安装、预埋铁件安装、螺杆制作安装、外剪力墙止水螺杆凿除、预制构件、炸模后的砼凿除、内支模架搭设、拆除，本工种清理、本项目中的设计变更、工程量增减等工作。在施工完成后设计变更造价在500元以上应按定额补给乙方工人工资。乙方必须配备一名电工，本工种接电及加班时接电乙方自负);乙方承包范围内的主要材料和机具有铁钉、铁丝、止水螺杆、电焊条、步步紧、螺杆、螺杆塑料套管、胶带、发泡剂、脱模油、内外模板、方木(档、条)、木工机械(包括现场内的钢管、扣件、木材、模板等等的搬运)等。施工(模板制作、模板安装、内支模架搭拆、层层现场清理等)主体完成后(层层搭拆架后及时清理，按标化工地要求执行)及清理施工场地内的方木、模板、碎木、锯末、

螺杆、内架的钢管、扣件等，严格遵守安全规范要求和文明施工，保持施工现场地清洁。开人货两用电梯的工资由乙方承担，与甲方无关。

(2)木工范围内承包面积，按建筑面积计算。

(3)现场施工放样，乙方派一名施工员(技术员)跟随甲方，一起放样并落实技术交底工作。在班组及时做好技术交底。

(4)乙方必须在进场时，委派一名专职的安全员，负责班组内的安全生产，班组安全教育(包括三级教育)和安全交底，现场作业与专项方案是否相符，严禁违章操作。

2、承包形式：包工、包料。甲方提供内支模架的钢管及墙板柱子加固的钢筋。乙方须自备所有工具、机具(手电锯、锯片、平刨机、圆盘锯、电钻、手锯、墨斗、圈尺、扫帚、电缆线和三级配电箱及照明灯、安全帽、雨衣、雨鞋等)，二级箱由甲方提供。

二、分项工程质量等级：市优(以质量监督站报告为准)。 木工支模、拆模必须按规范和专项方案技术要求作业。熟悉图纸或专项方案的实施。认真负责，精心施工，组织足够的技术力量。对每个人进行安全技术交底。严格控制制模的尺寸和标高、垂直、平整、模板的稳固等。拆模时间按规范要求，不得提早拆模或强行拆模，支拆、模前后必须先检查，报项目经理(或项目技术负责人)认可后方可施工。支模完成后，必须尽快清理碎木和锯末、板、方木、扣件等。先做好自检自查，保持模板的接头、接缝和密实、不移位、不偏位、不漏浆、不下沉、预防炸模等，符合规范要求后，报甲方和监理等单位验收，确保工程质量，并及时做好守模工作。具体内容见相关规范、

技术交底和项目管理实施细则。质量问题如经项目部提出整改后未能及时整改，造成严重后果者，甲方有权终止合同，一切责任由乙方自负。终止后按已完成工程量的65%给予结算，本工种职工的工资与甲方无关。

三、安全生产目标：伤亡零事故

乙方人员必须遵守安全生产六大纪律，安全生产十不准的原则等有关安全条例和规范要求招用职工年龄必须在18—55周岁间，持身份证、务工证及其他有关证件到甲方资料室登记备案，并接受公司、项目部、班组的上岗培训;乙方所有务工人员必须经三级安全教育考试合格后方可上岗;在上岗后三天内交身份证复印件、照片到项目部做上岗证。特殊工种必须持劳动部门颁发的特种作业操作证。由乙方原因而发生的安全事故，一切经济责任由乙方自负，甲方协助处理，所有费用由乙方承担。

四、工期满足甲方施工进度要求

乙方必须严格按甲方的进度计划完成分项工程的工程量，进度计划以甲方安排并征求各工种确认后的可行性计划为准，由乙方原因造成的工期延误，每延误一天支付违约金

3000 元/天;如出现工期紧，乙方协调，施工人员不足或增加的施工人员未及时进场时，甲方随时有权划出部分工程量另行分包。总工期以建设单位总合同进度比例和项目部进度计划为准。施工进度如经项目部提出整改后未能及时整改，造成严重后果者。甲方有权终止合同，一切责任由乙方自负。终止后按已完成工程量的65%给予结算，本工种职工的工资与甲方无关。

五、文明施工

1、施工人员进入施工现场必须戴好安全帽，扣好帽带。正确使用安全带，必须做好文明施工，教育职工遵纪守法，不打架斗殴、不赌博迷信、不偷盗、不损坏公共财产、不随地大小便等，如有发生一切责任由乙方自负。

2、乙方必须教育职工节约材料，做好落手清工作，提高节能意识。物料分类堆放，及时清理现场多余材料和废料。在施工中注意成品、半成品的保护，由乙方组织落实。

3、材料运送无论使用塔吊、吊篮、人货两用梯，都必须采用“人进人出”不得翻斗车或塔吊吊具内直接倾倒，减少破损。每层使用的方木、模板、扣件、螺杆、钢管、步步紧有多余的，必须尽快清理完毕，塔吊、吊篮、人货两用梯等机械使用，按项目规定执行，任何工种不能霸占和强占使用，以免影响大局、施工进度或安全事故的发生。

4、乙方应对工人进行安全生产、食品卫生、交通安全、治安等方面的教育。乙方人员必须遵守安全生产、消防、场容卫生等规章制度，服从政府部门、建设方、监理、甲方等指导、教育、监督和检查。

六、结算方法及价格：按实际建筑面积每平方米

结算，木工范围内包工包料、一次性包干、乙方自负盈亏(除钢管、扣件)，包括设计变更或联系单、屋面、基础在内、内架搭拆、现场清理。不另行结算和不产生点工。确保安全无事故也没有与员工之间的任何纠纷。支付工程时间向甲方交纳人工工资表，乙方不承担建筑税。

七、承包款的支付：乙方自愿全额兑房，按甲方价格兑房，房产

公司开盘后，完成主体一至十层由甲方、监理验收合格支付工程量的70%(包括乙方兑对房款)，完成主体十一层至二十一层验收合格支付工程量的70%(包括乙方兑对房款)，主体验收合格支付已完工程量80%(包括乙方兑房款)，其余款项在竣工验收后50天内付10%，竣工验收审计后四个月内支付10%。双方协商同意：乙方在施工中出现违反安全规范、文明施工、质量(炸模、底模不平、支模偏位、截面偏少、漏浆严重等)、影响施工进度等，项目部管理内所出具的经济处罚单，甲方直接在同期支付工程款中扣除。

八、甲方责任：

1、甲方负责做好施工现场三通一平、设备配置、施工图纸的提供等施工组织准备工作，及时提前下达施工作业计划和任务单(包括技术交底、安全交底)，全面贯彻执行规范标准和公司规章制度。

2、甲方不负责职工住宿及职工就餐事宜，全部由乙方自行解决。

九、其他约定：

1、劳动保护用品、工具费用、文明标化(场地清理)、医疗保险、人身保险(人身意外保险)、高温补贴、加班补贴、高空补贴、福利等均翘括在承包价内，其所发生的一切费用由乙方自负。

2、甲方与其他有关单位对乙方所属班组人员行为做出经济或其他处理决定时，由乙方负责执行。对乙方班组处理和处罚，有项目部执行。乙方进场后所有的材料和机械、机具，需要出工地大门外，必须经甲方(或主管负责人)同意后，才可运出大门，否则视为偷盗或抢劫。

3、为了职工生活安全，禁止工人在施工现场开伙做炊、电饭煲、烧电炉、热得快或自制用电烧水工具等，如发现按项目部管理细则进行教育处罚。

4、所有奖罚详见“项目管理实施细则”，本细则作为合同副本，具有合同相同约束力效力。劳动竞赛内容另见“劳动竞赛考核评定办法”。乙方必须配备施工员、质检员、安全检查员(班组管理人员名单报项目部)，及时落实整改工作和完成班组活动记录，做到尽职、尽心、尽力。

5、服从项目部管理人员指挥并安排足够技术人员配合放样，施工结束当天对产生的建筑垃圾，及时负责清理干净，未清理的，(项目部)另派点工进行清理，产生费用由乙方承担。使用公用机械设备时，必须以安全为主，由项目部统一调配。凡因争夺材料、机械、设备引起打架斗殴事件，均由肇事者或班组承担相关责任，情节严重者送司法机关处理。

6、若在工程施工过程中，因乙方人员违反安全制度和安全操作规程，屡教不听，或不听从指挥，所造成经济责任和法律责任由乙方承担，.甲方有权叫乙方清退违纪人员。在施工过程中，发现质量问题，造成质量事故、返工、材料损失、工期延误及各工种配套的损失，均由乙方承担，民工工资由乙方自负。返工、整改直至符合规范要求为止。

7、乙方职工进场后3天内，向甲方提交身份诬复印件、花名册、一寸照片2张。

8、乙方在每月次月2日前，班组施工人员出勤(考勤)表完整上交给甲方一份。并指明技工和普工，同时上交每月发放工资表一份，。并写明当月己发(或预付)的工资数额、和未发工资的数额，由当事人签字和乙方签字有效。乙方领取工程款时，按完成的工程量应先向甲方财务书面申请，管理人员、技术总负责人，按完成的工程量款审核、签字后支付。如果乙方不及时发放民工工资或生活费，发生职工去市机关单位聚众闹事和恶意讨薪，而造成公司和项目部名誉影响，每次闹事赔偿名誉损失贰万元整(2万元正)，若有发生，在项目部闹事者每次罚款5000元，到公司闹事者每次罚款l0000元，直接在工程款中扣除，以闹事实情为依据，坚决杜绝聚众闹事。郑重声明：政府和公司追查拖欠民工工资的责任原因，乙方为第一责任人。甲方有权停付进度工程款，盈亏由乙方自己承担。乙方不按协议执行，上报公司，直至清退出场，所造成的损失由乙方承担。

9、乙方在承包分项工程中(包工包料)，应遵守协议、项目部和公司规章制度。诚心实意做人。在工程施工中，购料、购物、租赁等不能以公司或项目部的名义，在外赊、欠、骗材料款等方法，如发现类似事件。甲方一概不负责任，一切债务由乙方承担。如发生材料商来项目部讨债或闹事的，甲方视乙方诈骗罪名义，上报公安机关处理。

十、劳动争议：本协议具有相应的法律效力。.履行中如发生劳动争议，双方应当协商解决，或向公司汇报，由公司协助调解。调解不成，由公司向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。未经协商、调解乙方直接上访上诉的，由乙方承包人承担一切后果。

十一、未尽事宜双方协商解决，本协议一式叁份，甲方壹份，乙方壹份，公司备存壹份。双方签字后生效，分项工程完工财务结清工程款后自行失效。

甲方：江西国利建设集团有限公司新余分公司

通讯号码：

乙方：

通讯号码：

身份证复印件(号码)：年

月

工程承包范文第6篇

为合理利用土地资源，发展高效农业，提高农业产业结构，经双方协商一致，在平等、互利、有偿的原则下，甲方自愿将自己承包的农田转包给乙方，由乙方经营中种植农作物，为明确双方的权利、义务，双方经过充分协商达成以下合同条款。

一、土地位置、面积

甲方将位于 ，承包农田 亩，农田发包给乙方经营。(注：农田面积按实际测量面积为准填入合同书)。

二、农田转包年限： 年，即从 。

三、农田承包费的价格和支付时间

1、 第一年 元/亩、第二年 元/亩、第三年 元/亩。

2、 经甲乙双方签字后，由乙方支付第一年农田承包费， 年田租于 付清，其余年田租每年 底付清。

四、甲方的权利义务

1、 甲方有督促乙方履行合同的义务并享有收取土地承包费的权利。

2、 甲方保证乙方所承包的土地权属清楚，如因权属或边界不清、及其它因素产生纠纷，甲方要负责处理，造成乙方损失的甲方要全部负责赔偿。

3、 甲方在合同履行期内不得干涉乙方的一切生产、经验活动，并尽可能的帮助乙方解决生活生产方面的困难，维护好生产区的治安工作。

4、 承包农田的相关税费全部由甲方负责，乙方负责10元/亩的排涝电费(多退少补)。

5、 甲方的排灌设备等一切设施，无条件提供给乙方使用，电费由乙方支付。未承保的农田(插花田)如需排灌用水应按面积分摊、并及时上交，如不上交应按实际费用的3倍违约赔偿给乙方。

6、 甲方粮补每年信用社发行，继续由甲方领收。其它惠农政策及种粮大户、自然灾害补(救)的均由乙方享有并领取。

五、乙方的权利和义务

1、 乙方有督促甲方全面履行合同的权力，乙方必须按期交纳农田承包费，否则甲方有权收回土地终止合同。

2、乙方有权在承包的土地范围处方经营，自负盈亏。

3、乙方在生产、经营过程中所产生的一切的债权债务关系自行承担，与甲方无关。

4、乙方上交承包费只交到甲方村代表账户或交现金。具体由甲方村代表发放到每户发包农田的村民手中。

六、合同变更和解除方式

1、本合同如遇国家政策的重大调整使合同不能正常履行，经双方协商一致后可以解除合同。

2、本合同如有人力不可抗拒的自然灾害以外，经双方协商一致后可以变更和解除合同。

七、违约责任

在合同履行期内，如一方不履行合同或违反合同规定的，违约一方应向守约方支付当年农田承包费总金额双倍的违约金、并赔偿所造成的一切经济损失。

八、合同履行争议解决方式

在合同履行期内如双方发生纠纷，应先协商解决，协商不成时、任何一方可到当地法院上诉，通过法律程序解决。

九、其它条款

1、本合同期限届满，乙方承包的土地直接交还甲方，若甲方继续发包，在同等条件下乙方享有优先权。

2、本合同未尽事宜经双方协商一致后，另行补充协议，补充协议与原合同具有同等法律效力。

3、本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份，经甲乙双方签字按手印之日生效。

甲方签字： 乙方签字：

公 证 方： 年 月

村民及代表同意签字并按手印：